It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
电动工具采购合同简易版
电动工具采购合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
合同编号：
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
签订地点：签订时间：
第一条、产品型号、数量及价格(单位：人
民币元)
第二条、质量标准：_____。
第三条、乙方对质量负责的条件及期限：
______。
第四条、包装标准：____。
第五条、产品所有权自____起转移，但甲
方未履行支付价款义务的，产品属于____所
有，货物风险自交付时转移。
第六条、交提货时间、方式、地点：
________。
第七条、运输方式及到达站港和费用负担：______。
第八条、检验时间、标准、方法及结果：______。
第九条、产品的安装及调试：________。
第十条、货款支付：________。
第十一条、本合同解除条件：________。
第十二条、违约责任：
第十三条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决;协商或调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十四条、本合同自签字盖章起生效。
第十五条、本合同一式两份，双方各执壹份。
第十七条、备注：
甲方乙方
单位名称：单位名称：
单位地址：单位地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签订日期：签订日期：
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position
建设工程合同范本(2020 版) Model construction project contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-012203
建设工程合同范本(2020 版) 说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或 打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 建设工程合同范本（一） 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围和内容： 第二条甲方权利和义务 1.组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；
2.提供必要的施工条件； 3.负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织 验收； 6.按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料； 2.应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据； 3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工； 6.合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7.严格按设计文件及《gb/t50312-XX》、《本地网通信线路工程验收规范 yd5051-97》等规范要求施工； 8.做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；
简易版的采购合同范本 简易版的采购合同范本【1】甲方：______________ 乙方：______________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。 一、合同价款及付款方式： 本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。 二、产品质量： 1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。 2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。 三、违约责任 1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。 2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，
除支付违约金外，甲方有权解除合同。 3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。 4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。 5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。 四、其他约定事项 本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 五、其它事项： 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 开户银行：_________________ 开户银行：_________________ 账号：_____________________ 账号：_____________________ _______年_______月_______日 简易版的采购合同范本【2】甲方： 乙方：
合同编号：工作服采购合同 发包方: 承包方:
工作服采购合同 甲方： 乙方： 依据《中国人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，确认乙方为甲方职工工作服供货单位。经双方充分协商一致，现就货物的供应及相关事宜达成合同条款如下： 一、货物名称、商标、数量、单价、总价、交货期 货物名称面料成分纱支克重单位单价备注 男式 男式西服 款式：0728 面料号：33821 80%羊毛19.5%涤纶 0.5%导电纤维 100S 260 套 男式配置：西服 一套+长衬一件+ 领带一条 男式长袖衬 衣 款式：中八领 BS23148 60%棉 40%涤纶 / / 件 领带100%桑蚕丝/ / 条 女式 女式西服 款式：X10YS76 面料号：33821 80%羊毛19.5%涤纶 0.5%导电纤维 100S 260 套 女式配置：西服 一套+长衬一件+ 丝巾一条 女式长袖衬 衣 款式：C0606-43 BS23148 60%棉 40%涤纶 / / 件 丝巾100%桑蚕丝/ / 条 合计 备注：以上人数及金额以实际量体交货数量为准。
二、质量要求和过程控制 1、技术标准按国家标准生产，乙方已通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、 ISO14001 国际环境管理体系认证。乙方保证所提供的职业工作服均使用XX集团荣获“中国驰名商标”中国名牌产品”“国家免检产品”的服装品牌“XX”，决不采用二三线品牌，并保证本合同约定之所有工作服均不转包其它企业生产。 2、为确保产品质量，甲方在可能情况下将派员对产品的生产过程进行监控把关，乙方在签订合同后10天内向甲方职工经行实质性量体和生产进度安排。 4、在产品生产过程中，甲方有权派员或请专家进行现场跟单，乙方应积极给予支持和配合。一旦发现违约问题，甲方有权随时终止合同，同时乙方应支付按本制作合同总金额的20%的违约赔偿。 5、乙方于合同签订后10日内必须向甲方提供封样样衣，并保证样衣及工作服的一致性（中标80%毛料），保证西装里料全部采取国产材料，袖里采取羊蹄袖处理，袖子接缝采取双向吃水工艺；男女西裤据个人量体进行打扁、加裤脚衬和防滑带处理，其它按国标要求制作。具体详见样衣及双方约定的采取进口面料生产的一线品牌样衣标准。 三、包装规定 1、包装要求及费用负担：采用手提套衣袋包装并配专用衣架，立体纸箱包装运输，10套/箱，内装交接单，纸箱外标明：XX林区神发水电有限公司、人员姓名及数量。 2、包装费用由乙方承担，所有包装物乙方不再回收。 四、交货时间、方式及地点 1、交付时间： 2012年9 月20 日前全部交付完毕。 2、交付地点：以甲方指定的地点为准（XX）。 3、交付方式：由乙方负责送货至交付地点，并承担运输及相关一切费用，协助甲方发放。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 采购合同简易版
采购合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方：乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》 等法律法规的规定，在平等、自愿和互利的基 础上，经充分协商，就上东城项目石材购销等 事宜达成一致意见，并订立本合同。 一、项目用材品种、规格、数量及合同总 额: 二、结算方式： 三、质量标准及验收： 按照国家相关标准验收，由乙方提供检测 报告，并按双方封存样板的质量、颜色及甲方 提供的材料计划清单验收。
四、交货时间地点、收货方式及损耗 1、交货地点：甲方上东城项目工地现场。 2、交货周期：为确保施工工期，甲乙双方根据工程实际进展情况，乙方在接到甲方材料批次计划后，15天内分批货到现场。 3、收货方式：乙方送货到甲方工地现场，按甲方提供的材料计划清单由甲方商贸公司、施工方、监理方共同负责验收、清点货物，如无异议在乙方送货销售单上签字认可作为结算依据。若验货不合格，甲方将拒绝接收货物，由此造成的工期延误及影响工程正常交付使用的损失将由乙方承担。 五、结算方法和约定： 1、以每批经甲方签字认可的销售单为结算依据，货到工地后15天内支付该批材料款的
①土方分项工程经济承包合同书 单位工程土方分项承包合同书： 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），土方分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程基础土方的开挖、运弃、回填。 二、承包方式： 包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。 三、承包价格： 开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成基础回填。 五、质量与施工要求： 1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、奖罚办法： 1、按时完成奖励××元；因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。 2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。 3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。 4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。 5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工
编号： DG-20216646 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 简易采购合同书范本 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.
[标签: titlecontent] 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称及数量： 二、产品规格及价格： 三、产品包装要求及规格： 四、质量标准： 1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。 2、_______________________________________________. 五、付款方式： 乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。 六、交货时间和地点： __年__月___日前乙方将货物送至——。运费由乙方负担。 运输过
程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 七、双方权利和义务： 1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金__________元。 八、特别声明条款：__________________________________. 九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
编号：QJ-HT-0710 2021新版工程材料购销合 同范本(精选) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
2021新版工程材料购销合同范本 (精选) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 合同编号： 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话：
开户行： 账号： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 一、材料名称、规格、数量、价格、交付时间： 序号 材料名称 规格型号 数量 单价 金额 交货期 备注 合计人民币金额（大写）： 二、质量与技术标准和产品包装 1、材料的质量：
（1）乙方提供的产品必须符合______________标准要求，如甲方有特殊要求的，则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 （2）在材料交货前的任何时间，甲方有权对材料进行出厂前检验，但是甲方须保守乙方的商业及技术秘密，并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 三、收货事项 1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币（大写）_________。 3、甲方给乙方的付款方式：（）支票；（）电汇；（）银行汇票；（）ＬＣ；（）Ｔ/Ｔ。 4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：_______。 5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 购销合同范本简洁版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
卖方: _____________________ 买方：__________________ 买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，卖方同意销售，买方同意购买由卖方提供的铁矿粉，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款： 一、品名：铁矿粉 技术指标：Fe64、5%（最小） 水份：10%（最大） 二、交货期：款到交货。 三、数虽:5000 吨（+/-10%） 四、交货地点：卖方货场。 五、价格及价格调整： 1、单价：人民币吨，开票干基单价 （+10%）元/ 吨。 2、价格调整：品位高于65%按19我10元/吨的比例奖励，低于，按每1如10吨的比例惩罚，如品位低于％买方则有权要求退款退货。 六、品质、数虽及结算依据： 品质（理化）指标：提货时双方代表共同取样，每天制成一个均样，一分三份，双方各留一份，封存第三份作为公证样;双方协商指定一家检验机构进行化验，如果此二份样的化验结果之差异在
0、5如内，最终结果以此二结果的平均值为准，如果其差异超过％双方共同执公证样在同一化验机构进行化验，其结果为双方所规定的品质数H均为本合同项下的结算依据。 七、付款和结算：在双方签定合同之日起3个工作日内，买方须将全部货款汇至卖方指定的帐户；卖方在5个工作日 内凭正本过磅单向买方开具增zh 1 shu i发票税率13%}?行结算货款多退少补。 八、货物发运： 由买方以书面形式指定提货人自提。 九、争议的解决： 双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协 商解决。如协商不成，则提交合同签约地法院进行裁决，该裁决结果为最终结果，诉讼费用由败诉方承担。 十、违约及违约金： 如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一 项合同义务，违约方须向对方支付本合同总标的额的5%乍为补偿。 H-一、生效及变更： 本合同一式贰份双方各执壹份；本合同经双方签字盖章 后生效，通过传真签署同等有效。 卖方：买方： 代表签字: 代表签字:
竭诚为您提供优质文档/双击可除 简单的采购合同范本 篇一：简洁采购合同模板 产品销售合同 供方*********有限公司合同编号：TT-160地址 T:021-52******F:52*****需方：**********有限公司地址：T:0519-68******F:68****** 二、质量标准：□品质符合原生产厂家企业标准□双方签订的技术标准协议三、交货方式：□送货□自提;运费承担方：□供方□需方四、交货地点：供方工厂仓库五、付款方式及时间：带汇票提货 六、本合同所涉纠纷，双方协商一致提交原告方所在地人民法院诉讼管理。七、质量异议期：货到需方公司日起，15天有效。八、本合同适用《合同法》有关买卖合同的有关规定。 九、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，本合同传真有效 1
篇二：简单采购合同范本 采购合同 合同编号： 需方单位（甲方）： 供方单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和供应交付正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：材料标的、数量、价款 注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运 输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。 2）最终结算数量按实际签收交付的数量为准。 第三条质量和技术标准要求 1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。 2、甲、乙双方约定物资验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。 3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定（有特殊要求的，须另 行书面确定）。
甲方：（采购人） 乙方：（供应商） 甲、乙双方根据_____________年_____________月_____________日市住房公积金中心服务窗口改造项目的竞争性谈判结果，甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。 一、采购内容 （一）项目名称 型号规格：（） 技术参数：（） 数量：（） （二）质量标准：必须达到国家规定验收标准 二、合同金额 2.1本合同金额为（大写）：__________________________元整（小写）￥_____________元。 2.2本建设项目合同金额为本项目招标范围内内容的合价进行包干。如超出本次招标范围（货物增减）时，由现场监督人员签字认可，提供双方认可的图纸、材料清单、工程量、预算、计实结算。 三、技术资料、协调 3.1甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。 3.2甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。 3.3乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物的相关技术资料及安装进度计划安排。 3.4没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，
也应注意保密并履行合同的必需范围。 四、质保期和质保金 4.1质保期_____________年_____________月_____________日_____________工作日（自本项目安装验收合格之日起计） 4.2如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待保质期满后由甲方接到乙方申请退付意见书后在_____________个工作日内无息退还。 五、货款支付 5.1付款方式：在签订合同后货物运送到达并支付合同总价款_____________%，待安装调试能正常使用_____________天后支付合同总价款的_____________%，剩余_____________%部分作为质保金，该质保金在正常使用_____________天后无任何质量问题将全额无息退还。（由采购人根据项目确定） 中标人所提供货物运到采购人指定地点后，由采购人组织有关部门对其货物进行验收，验收合格后方可付款。 六、质量保证及售后服务 6.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。 6.2如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后_____________小时内到达甲方现场。 6.3之质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 6.4上述的货物免费保修期为_____________个月，因认为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机械设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 甲方： 乙方：
设备采购合同 甲方（采购方）：住所地（实际办公地点）： 乙方（供货方）： 住所地（实际办公地点）： 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》等相关法律、法规，在平等、自愿的基础上协商一致订立此合同，以兹共同遵守。 第1条：合同标的物及总价款（根据签订合同时具体情况增减项目） （1）合同设备及价格明细表 用发票； （3）本合同设备总金额以外的其他附加费用由乙方承担。 第2条：付款方式 （1）本合同付款方式为：银行转账 收款银行账号： 开户行： （2）本合同签订生效后___ 日内甲方支付给乙方合同总金额的—% 作为预付款; （3）全部设备由乙方安装、调试并由甲方验收合格后________ 日内，甲方支付乙方合同剩余尾款。 第3条:交货时间、地点、方式 设备交付时间： _______________________________ 甲方指定交付地点： ____________________________ 甲方指定收货人： ______________________________ 收货人联系方式： ______________________________
设备的风险自甲方签字确认收货后转移至甲方（以实际签收的设备数量为准）：在此之前合同所有设备的风险均由乙方承担。 第4条：安装、调试和验收 （1）设备的安装、调试、运行维护等由乙方全权负责，乙方应提供全面的技术服务与支持，充分保证设备的正常运行； （2）设备到达送货地点后甲方对设备无异议的，甲方指定的收货人应当在收货单据 上签字确认。设备与合同约定不符的，甲方有权当场拒收或仅对符合合同约定的设备签收。乙方应当在_______________ 小时内予以调换新设备，往返运费由乙方负担； 第5条：质量保证 （1）设备的质保期为甲方验收合格后______ 年； （2）在质保期内，因设备质量问题造成甲方停运或其他实际损失的，甲方可向乙方提出索赔，乙方应当按照甲方实际损失进行赔偿； （3）设备存质量问题的，甲方有权要求乙方采取以下补救措施：排除故障、修理、更换、退货 第6条：违约责任 （1）任何一方无正当理由单方面终止合同给对方造成实际损失的，应当赔偿其损失；（2）甲方迟延支付设备价款的，迟延每日按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付迟延履行违约金，累计违约金最高不超过合同总金额的」； （3）乙方供货不符合合同要求，且未能在合同约定的时间内通过整改使其符合合同要求的，甲方有权全部或部分终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担； （4）乙方违反合同约定迟延交货的，迟延每日按照合同总金额的_________ %。向甲方支付违约金；累计违约金最高不超过合同总金额的 _%。 第7条:争议解决方式 合同在履行过程中产生任何争议的，甲乙双方应当友好协商解决。协商不成的, 一方或双方可向有管辖权的人民法院起诉。 第8条：其他 本合同自双方授权代理人签字并加盖公章后生效。 本合同一式—份，甲乙双方各执—份，每份均具同等法律效力。 本合同签订后，在履行过程中仍有其他未尽事宜的，甲乙双方经过协商一致可另行签订补充协议。补充协议与主合同具有同等法律效力。
工程合同大全 目录 1承揽合同 (5) 2测绘合同 (6) 3城市供用气合同 (10) 4城市供用热力合同 (15) 5城市供用水合同 (21) 6房产抵押借款合同 (26) 7房产买卖合同 (40) 8房地产代理销售合同 (43) 9房地产开发合同 (48) 10房地产联合开发合同 (50) 11房屋按揭、购房贷款保险合同 (54) 12房屋拆迁安置补偿合同 (60) 13房屋租赁合同 (65) 14房屋租赁合同 (71) 15工程保证契约书 (75) 16工程建设监理合同（1） (76) 17工程建设监理合同（2） (87)
18工程建设监理合同标准条件 (89) 19工矿产品订货合同 (101) 20工矿产品供应调拨合同 (102) 21工矿产品购销合同 (104) 22工业类合同参考格式（１） (106) 23工业类合同参考格式（２） (132) 24工业类合同参考格式（３） (175) 25工业品买卖合同 (193) 26国际工程承包合同（１） (197) 27国际工程承包合同（２） (223) 28（一）工程总承包合同 (223) 29（二）（工程）分包合同 (239) 30（三）劳务合同 (246) 31国际工程承包合同（３） (252) 32国际劳务合同 (274) 33国际劳务合同 (281) 34国际劳务合同 (286) 35国有土地使用权出让合同 (294) 36国有土地使用权出让合同 (305) 37航次租船合同 (311) 38合同制工人招聘合同 (320) 39监理委托合同 (324) 40建设工程拆迁房屋合同 (334) 41建设工程拆迁合同（１） (337) 42建设工程拆迁合同（２） (340)
NO： 采购合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订本合同。 一、合作关系 甲、乙双方自合同签订之日起即形成供需合作伙伴关系。 1、乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送至甲方指定地点。 2、乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至甲方指定地点。 二、甲方所需求的材料品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件。 本合同签订之日起，甲方每次采购前以订单形式下达给乙方。订单价格由甲乙双方协商确定。 三、送货日期：订单下达后10日内。 四、送货质量 乙方送的所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金。 五、付款方式 1、每月25日（遇节假日顺延）结算货款，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一次的货款作
为质保金，作为日后进行调货，确保质量的依据。 2、签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本（复印件）、组织机构代码副本（复印件）、税务登记证副本（复印件）。 六、运费：乙方负责全程运费。 七、乙方违约责任 1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，应赔偿由此而给甲方造成的损失费用。 2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方损失的，应按照损失金额进行全额赔偿。 八、甲方违约责任 甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。 九、供货原则 乙方与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。 十、保密条款 1、在未取得双方事先许可的情况下，不得将本合同内容向第三方公开或泄露。 2、乙方从甲方得到的采购信息，未经甲方同意，乙方不得向第三方转让、公开、泄露或被使用。
编号：QJ-HT-0608 建筑工程总承包合同范本 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑工程总承包合同范本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 日期：__年__月__日 地点______市 本合同经下述双方签署： 1____市卫生局局长____先生（以下简称甲方） 2建筑工程承包公司海外工程部经理____先生（19年月日由___建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方） 出生地：____（国家） 国籍：_____（国家） 总部：_____（国）_____市 在a国的通讯地址：______信箱 鉴于甲方要兴建的____学校10000㎡的教学楼，乙方提交报价已于19年月日被_____市卫生局招标委员会接受并已中标。根据a国__部1983年2
月5日第318议，双方缔约于下： （一）合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在____市对___学校10000㎡的教学楼（该工程为楼房，包括全套家具、设备、空调）进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。 （二）合同金额 本合同总金额为_____第纳尔。兑换美元比例为70％。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同阶格，如市场物价上涨，货币价
合同编号：YT-FS-5231-35 简易购销合同书范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简易购销合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 销售方： (以下简称甲方) 购买方： (以下简称乙方) 本着友好合作和维护双方利益原则，经甲乙方友好协商，特订立本合同。 一、产品名称、种类：。 二、数量：。 三、质量：乙方在甲方货场验货，装车视同合格。 四、煤价：单价：，含17%的增值税发票. 五、付款方式：先款后货。 六、交货地点：甲方货场。 七、运输：由乙方自行负责，费用自理。 八、履行日期：年月日至年月日止。 九、违约责任：按双方约定协商解决。 十、解决纠纷和争议的方式：本合同履行过程中
如发生争议，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向购买方公司注册所在地法院起诉。 十一、本合同一式两份，经双方签字盖章后，即时生效，双方必须严格履行。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
按中华人民共和国标准施工招标文件2007年版合同条款及格式。 通用条款 按中华人民共和国标准施工招标文件2007年版《通用条款》执行。
一、词语定义及合同文件 2. 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序如下： ⑴本合同协议书、安全生产责任书 ⑵中标通知书 ⑶投标文件及其附件 ⑷本合同专用条款 ⑸本合同通用条款 ⑹标准、规范及有关技术文件 ⑺图纸、工程量清单 ⑻招标文件（含所有补充通知和答疑） ⑼工程招标控制价成果文件 3. 语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 本合同使用的语言为：中文。 3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章。 3.3 适用标准及规范 适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间：不另外提供。 国内没有相应标准、规范时的约定：待定。 4. 图纸 4.1 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：合同签订之日起5个工作日内提供一式三份全套
图纸（标准图集由承包人自备）。 4.2 发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可，承包人不得向与项目无关的单位和个人提供本工程图纸复印件或套用本工程图纸。 4.4承包人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任及时向监理工程师报告： 4.4.1由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的明显设计不合理； 4.4.2图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏； 4.4.3由于地质条件变化造成设计明显不合理；除非施工前确实不可预见，承包人应在其单项工程开工报告中提出上述问题（如果有），同时，承包人在施工过程中同样有责任向监理工程师报告上述问题（如果有）。 对于所有这些问题的处理，承包人均应按照监理工程师的指令进行，如果由于承包人未及时报告或未按监理工程师的指令进行处理，对于明显问题造成的任何损失均由承包人承担。 二、双方一般权利和义务 5. 工程师 5.2 监理单位委派的工程师 姓名：×××职务：总监理工程师 发包人委托的职权：按本工程委托监理合同。 需要取得发包人批准才能行使的职权：按本工程委托监理合同。 5.3 发包人派驻的工程师 姓名：×××职务：现场工程师 职权：按本工程施工合同。 5.6 不实行监理的，工程师的职权：无。 7. 项目经理 姓名：×××职务：项目经理
编号:_________________________ xxx简易采购合同范本 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____年____月____日
甲方乙方经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同一、订购产品名称及数量二、产品规格及价格三、产品包装要求及规格四、质量标准1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。 2、_______________________________________________。 五、付款方式乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。 六、交货时间和地点xxx年__月___日前乙方将货物送至-----------------。 运费由乙方负担。 运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 七、双方权利和义务1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。
其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。 如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。 因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等）。 4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建筑材料采购合同范本简易版 (精篇)
建筑材料采购合同范本简易版(精篇) 说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作 终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 合同编号：_________ 需方（甲方）_________ 供方（乙方）_________ 经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。 第二条产品名称、规格、质量（技术指标） 第三条产品包装规格及费用 第四条验收方法 第五条货款及费用等付款及结算办法 第六条交货规定 1.交货方式：_________. 2.交货地点：_________. 3.交货日期：_________. 4.运输费：_________.
第七条经济责任 （一）乙方应负的经济责任 1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。 4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。 （二）甲方应负的经济责任 1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_________%的罚金。
采购合同 需方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （以下简称需方） 供方：（以下简称供方） 签订地点： 签订时间：年月日 供、需双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应本合同标的产品签订本合同。 一、供货： 1.本合同标的为XX，数量为。（备注：）_________________。 2.供货时间由供需双方按照供方本合同标的产出时间而定。 二、产品的质量要求： 1.供方应按需方认可的产品供货，未经需方事先商定，不得对产品本身和生产场地有任何改变。 2.供方需按照需方认可的质量供应产品。 三、价格及付款方式： 1.供、需双方同意在本合同明确的交货条件及付款条件下，共同遵守经买方批准的价格,价格为元/X（大写：）(含税)。 2.付款条件：结算日期以供方产品入库为准，经双方核对无误，需方在收到供方提供的正本发票。 3.付款方式：月结。每月最后一个自然日双方依照实际出入库核对无误后，需方在收到供方提供的正本发票后， X个工作日内付款。 四、交货及验收： 1.本合同标的的运输方式为汽车运输，由需方承担运输费用。 2.供方应保证合同标的的质量达到市场平均质量标准。 3.合同标的的实际收货数量以运输车辆入库时过磅单为准。 五、交货地点及运输、装卸费用承担： 1.交货地点：供方工厂仓库或指定地点。 五、合同纠纷解决： 本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。 供、需双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解
决，双方当事人可向合同签订地人民法院提出诉讼。 六、合同期限： 本合同经双方签章后，即刻生效。本合同一式两份，供、需双方各执一份。合同期限为：长期。 七、供方出库单及需方入库单（及其磅单）均视为本合同附件。合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。 需方供方 单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 单位名称： 单位地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 单位地址： 法定代表人：XXX 法定代表人： 委托代理人：XX 委托代理人： 电话：XXX-XXXXXXXX 电话： 传真：传真： 开户行：开户行： 帐号：帐号：