编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
(钢筋)分项工程承包协议书完整版本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：福建兴艺建设集团有限公司新城?文昌花园项目部
乙方：
第一条、承包范围及承包内容
工程名称：新城?文昌花园16#、18#娄
工程地点：安徽滁州市城南新区全椒路西侧、龙蟠河公园南侧
一、承包方式：人工费承包（包括消耗材料及中小型机械承包，具体内容见后面条款）
承包范围：一次结构（包括基础）柱、墙、梁、扳、楼梯等钢筋的制作与绑扎（电渣压力焊除外）及二次结构所有钢筋（构造柱、圈过梁、导墙、栏板、墙拉结筋等，构造柱上下插筋在一结构浇筑时插好）
二、承包内容：
1、钢筋翻样：提前10天提出材料采购计划并提供完整的翻样料单，以便甲方审查、购料和结算。
同甲方结算钢筋用量时，必须无条件负责结算，如结算量少于实际使用量时，发生的赔款全额由乙方负
责。
2、钢筋加工场布置、机械安装、调试。
3、钢筋制作：放样、下料、切头及相应搬运；除锈、定位钢筋的制作，成品钢筋的倒运，需要机械接头的钢筋的车丝，长度小于500mm的钢筋头倒运至指定废料池；
4、安装：绑扎、校正、焊接接头的焊接、机械连接接头套丝的安装、本工程采用成品马凳及垫块，
马凳及垫块由乙方自己购买。（小马凳及垫块不允许用甲方的材料制作）
5、现场施工范围内的安全文明施工等及施工部位钢筋表面的清理和保护。
6、配合各专业洞口钢筋的移动、复位和加筋；
7、钢筋进场配合卸车，钢筋原材料及成型钢筋的水平垂直运输；
8、乙方提供所有钢筋机械、焊接机械、切割机等中小型机械设备及其线缆，中小型机械消耗性材料及配套使用机具等。所有二级配电箱以外电箱、电缆、电器、所用工具、照明器材等所有手头工具用具及劳保用品，所有施工用电电箱、电缆必须符合甲方要求。
9、乙方提供绑扎丝、成品马凳及垫块、电焊手套、砂轮片、磨光片、麻绳、塑料胶布、电焊帽、雨鞋、雨衣、安全帽、安全带等所有辅助材料及劳保用品。
10、乙方所派施工人员进度达不到甲方要求时，甲方可根据实际情况安排其他班组人员进场施工，费用从乙方中双倍扣除。
第二条、工期要求
1、 开始工作日期：（以甲方书面开工令为准）；节点工期按甲方提供的周计划、月计划为准
2、 结束工作日期： ，总日历工作大数： ___________________________________________ 匹
第三条、协议价款
钢筋绑扎、制作等（详见承包范围）以建筑面积计算，单价为
元/M2。（盘元钢筋如为甲方外 委加工则按定额制作与安装用工量比例扣除制作用工费用）
（其中基本单价为： 元/ W ,质量、进度、安全、文明施工各
1元/ m 2,如那一项达不到要求扣 除此款。如果中途自行退场单价按
80%结算）。 以上费用包含乙方人员完成全部工作的工资、差旅费、工具用具使用费、乙方职工的劳动保险以及 应向政府部门缴纳税、规费和其他费用等全部费用。
如发生零星点工时，按杂工 100元/工日、技工150元/工日计算。（点工根据实际签证为准，签证必
须要有施工员、现场负责人签字，并把当月的签证必须在下月的
10日前送交预算员处签字确认，过期作 废。）
第四条、双方责任
、甲方责任:
1、 负责对乙方技术、质量、安全、文明施工等工作的管理。
2、 甲方提供乙方施工人员食宿（女职工住宿乙方自行解决） 50元
/张压金，归还时退还乙方；损坏照价赔偿。
3、甲方在开始砌筑工程时提供图纸给乙方建筑图一套，如不够用时自己复印。
、乙方责任:
1、负责对甲方的技术措施，工程质量，安全生产，文明施工工作的操作实施。
1-1工程质量
工程质量标准达到市优标准。乙方必须严格按照国家施工规范、验收标准和设计图纸，精心组织施 工，确保实现质量目标。必须按要求对完成的分项工程先进行自检合格后报甲方、再由甲方和各级质检 部门检查及验收。如验收不符合要求时，乙方应及时按整改内容和限期时间进行整改、自检，合格后重 新通知验收。如第二次验收通不过，甲方将采取其他措施并重罚。
1-2安全施工
甲方随时检查乙方对安全措施落实执行情况、并按照甲方制定的有关规定，对检查出来的问题进行 经济处罚。 1-3文明施工
乙方必须确保工作面及木工料场的整洁，做到工完场清，乙方若不能满足安全文明施工要求、不能 做到及时工完场清，甲方有权另行安排他人实施，以实际发生的劳务费用双倍从乙方结算工程款中扣除。
1-4工程进度
（甲方的各项交底是本合同的组成部
分）
必须服从项目部所排的周计划，如影响下道工序施工，下道工序施工人员的人工费由乙方承担，农忙季节必须有足够的施工人员，不能影响本工程的施工进度。
2、严格按甲方要求，保质保量按期完成所承包的工程工作内容。
3、合同中机械、辅材由乙方自行采购，自行保管。
4、无条件遵守甲方所制定的各项规章制度。带班人员离开施工现场必须跟项目部及工长请假，如自行离开每
次罚款200元。
5、在施工过程中，无论发生什么争议乙方必须保证连续施工，不得以争议没有达成一致意见或问题没有落实为由而耽搁施工或停止施工，否则视乙方违约不仅承担停工造成的一切损失，并且自动退场罚款1万元。
6、承包班组必须按要求配备技术人员，兼职安全员、质检员以委托书形式提交甲方备案便于联系、协助甲方工作，承包负责人未经项目部同意不得离开工地或随便调动施工人员，如有发现，承包人罚款
人民币500-2000元，如果承包负责人不在现场因以委托书形式指定现场负责人报甲方备案，指定的负责人未经项目部同意不得离开工地，如有发现承包人罚款人民币500-2000元；
其中：
(1 )、施工现场、生活区治安防范管理及奖罚制度执行本协议第八条第一款。
(2) 、安全生产、文明施工管理及奖罚制度执行本协议第八条第二款。
(3) 、现场材料、料具管理及奖罚制度执行本协议第八条第三款。
(4) 、现场、生活区后勤管理及奖罚制度执行本协议第八条第四款。
第五条、质量要求
1、质量是进度的基础。要求验收时一次通过，否则每次罚款200-500元。
2、乙方承担业主对甲方相应罚款。
3、在木工合模前必须保证合模要求，确保钢筋位置及保护层到位，如果影响支模每处罚款50-200元，不得野蛮施工，如果发现有损害主体结构安全之事，每次罚款1000-5000元。
4、配合甲方创市优的质量要求工作。
第六条、价款支付
地下室完工前，乙方在甲方处领取每月500元的充值饭卡，不够的话自行现金充值；地下室完工后，
乙方在甲方处领取每月500元的充值饭卡外，每个工人500元/月的现金，平时累计付款不超过50%达到竣工验收条件时工程款付至至85%,给业主交房后付至97%余款在交房后半年以后如无质量问题付清。
(充值饭卡班组进场后，由班组长统一办理，每张充值卡押金50元，工人退场时后退还押金每张30元，其余20兀为手续费)。
建筑面积的计算方法须按与业主大合同计算方法相同。
第七条、成品保护
1、乙方施工按甲方正确的施工工艺流程组织施工。不可颠倒工序。防止后道工序损坏或污染前道工序。
2、乙方对施工人员进行职业道德的教育。教育他们爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果。施工时要珍
编号：_____________ 混凝土浇筑分项施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
发包单位: （简称甲 方） 施工班组: （简称乙 方） 甲方承建工程混凝土浇筑项目以包工形式由乙方施工。为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明施工，明确双方责任，经由甲乙双方平等协商，按照国家有关 法律规定，并经公司有关部门审批，订立本合同 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积: 二、承包范围 1、根据设计施工图纸，设计变更及施工合同规定的项目要求，本工程混凝土浇筑分项工程以包工（含制作机械）形式由乙方施工。乙方不得将本工程转包或分包，必须按照《建筑施工合同》的要求确保本工程工期、质量和现场安全文明施工。 2、本工程主体结构工程（从基础至主体最高点按结构施工图、建筑施工图，主体砼工程振捣， 板厚控制、抹面、塑料薄膜覆盖），工作内容包括但不限于：承包范围内全部现浇砼的接料、放料、模板底部缝隙在cm以内的堵缝、浇捣、抹面、塑料薄膜覆盖等工作及砼墙面、梁柱面、板面缺陷的修补、由乙方原因造成的楼层内、外架砼清理工作，还包括以下工作内容，费用均包含在乙方承包单价内： 2.1、包括固定泵管的架子搭设、堵管时疏通、拆除； 2.2、砼布料机安装、拆除、清理、维修、保养；工完后清理装车退场。 2.3、所有后浇带的砼浇筑、塑料薄膜覆盖（费用另计）。 2.4、混凝土前后台上下料、泵送入模（包括泵管安装、拆除、清洗）。 2.5、混凝的振捣、抹平、机具清理。塑料薄膜覆盖（费用另计）。
建筑工程承包协议书 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包协议条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特 签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的 节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
钢筋单项工程承包施工合同范本 发包方(以下简称甲方)：工程公司项目经理部 承包方(以下简称乙方)：钢筋工程承包班组 甲方承建的钢筋单项工程，于年月日，由甲方发包给乙方采用单项包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： 按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：承包钢筋加工制作分项工程; 承包钢筋安装绑扎分项工程。 二、承包造价： 1、以总钢筋设计含量计算，单价元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作 /吨;钢筋安装绑扎元/吨。 2、一施工面积计算，单价元/平米。(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。 三、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
LOGO 承包工程协议书范本 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________承包工程协议书范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包单位）：____________ 乙方（承包单位）：____________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程内容：土建部分，水电等 四、工程工期：____________ 五、工程质量要求：合格 六、工程包工总约：________万元左右。 七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)还是按
国家定额计算直接费加%25的管理费。 八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。 九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求 3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
YOUR LOGO 分项工程施工承包协议书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
分项工程施工承包协议书范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程承包合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：_________ 乙方：_________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程内容：_________ 承包范围：_________ 1.2 开工日期：_________ 竣工日期：_________ 总日历日期：_________ 1.3 质量等级：_________ 1.4 合同价款：_________ 第二条合同文件及解释顺序：_________ 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1 合同语言：_________ 3.2 适用法律法规：_________ 3.3 适用标准、规范：_________ 第四条图纸 4.1 图纸提供日期：_________ 4.2 图纸提供套数：_________ 4.3 图纸特殊保密要求和费用：_________ 第五条甲方驻工地代表
5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：_________ 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)_________ 第六条乙方驻工地代表：_________ 第七条甲方工作 7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：_________ 7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： _________ 7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： _________ 7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_________ 7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：_________ 7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：_________ 7.7 会审图纸和设计交底的时间：_________ 7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________ 第八条乙方工作 8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：_________ 8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：_________ 8.3 施工防护工作的要求：_________ 8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求：_________ 8.5 对施工现场交通和噪音的要求：_________ 8.6 成品保护的要求：_________ 8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________ 8.8 施工场地整卫生的要求：_________ 第九条进度计划 9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：_________
编号：_______________ 钢筋工程承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程施工的有关事项协商一致，订立本合同 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包方式 本工程采取包工、不包料 三、承包范围 施工图、二次结构、设计变更单、图纸会审记录、招标投标书和甲方与建设方签订的合同范围内 的所有工程内容。 四、合同工期 1、开工日期年月日 竣工日期年月日 合同工期总日历天数天（以甲方与建设单位签定的合同开竣工日期为准），施工进度必须符合甲方总体施工计划。 2、在施工过程中经甲乙双方协商，如遇到下列情况工期可相应顺延： 1）、建设方认可的工期顺延； 2）、人力不可抗拒的自然灾害因素； 3）、双方经协商约定的工期顺延。
五、双方职责1、甲方职责 1）、将生产、生活所需用水、用电按施工方案接至施工现场和生活区，并根据现场实际需要进行 调整； 2）、向乙方提供合同约定的生产、生活临时设施和后勤保障； 3）、督促乙方按规定办理有关务工手续； 4）、施工前负责对乙方进行技术交底和安全教育、安全交底，使乙方明确施工技术、质量、安全、 工期、文明施工、成品、半成品保护等，并进行监督、检查要求； 5）、建设方提供的施工图纸、设计变更及相关技术资料和文件及时向乙方提供和转发； 6）、甲方现场代表有权确认乙方进场的队伍，有权要求乙方更换进场施工队伍、作业小组和作业 人员。 2、乙方职责 1 ）、乙方必须具备与承包工程相适应的资格条件，具备银行帐户，不得将工程转包或分包给他人，否则甲方有权无条件终止合同，并由乙方承担由此造成的全部责任；2）、对确定劳务关系的工人必须认真审查，保证不雇用负案在逃人员及违法人员，身体素质应满 足施工要求，具有两年以上建筑施工经历，具备建筑专业安全知识和本专业较高技能素质，遵守建设方和甲方的一切规章制度，服从甲方现场的管理，工人年龄不得低于18 周岁及超过55 周岁；3）、开工前 3 天内按当地地方政府建设主管部门有关规定和要求，到建管、劳动等相关部门依法办理劳务用工手续，如无特殊情况，乙方逾期未办理规定手续时，甲方有权对乙方处以总承包价款0.2% 的罚款（罚款直接从工程款中扣除）；未办理有关劳务用工等手续，受到政府有关部门处罚，乙方承担全部责任（包含因此原因对甲方的罚款），乙方非法用工引起的劳动纠纷甲方不承担任何责任； 4）、乙方应在接到甲方要求进场的书面通知（或电话通知）后按时组织人员进场，且应保证人员 相对稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方安排的生产任务，服从甲方的统筹安排、统一调度、统一管理；乙方必须为工人购买人身意外伤害保险。 5）、乙方人员不应与建设、监理、设计等单位直接联系，如确有必要事前应针得甲方同意；
工程承包合同书通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019800
工程承包合同书通用版 工程承包合同书范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称：承建XXXXXXXXXX车间，附属工程： 2、工程地点： 3、工程内容： ①、钢构隔音覆盖厂房; ②、设备基础;
③、排音管道及电缆沟。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方施工时必须确保安全，责任自负。 四、决算方式：按实际工程量决算。 五、工程造价： 1、附属钢构隔音覆盖厂房：(元)。 2、设备基础：(元)。 3、排音管道及电缆沟：(元)。 以上三项合计为：(元)。 六、乙方必须按图纸及工程预算书规定进行施工，保证质量。 七、付款方式：由乙方垫资施工，工程全部完成验收合格后15天内，根据实际决算价一次性付清全部工程款。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
分项工程施工承包协议书范文 Model of sub project construction contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
分项工程施工承包协议书范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议， 具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式：
（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 【房屋建筑承包合同书】建筑工程承包合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程承包合同书 建筑安装工程承包合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照〈〈中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程范围和内容：全部工程建筑面积方米。 4. 工程造价：全部工程施工图预算造价人民币 ,其中：人工费。 第二条工程期限 1. 开竣工日期：经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自 ________ 年M 日开工，至 年M 日竣工。 2. 施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。 3. 在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 （1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；
（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； （3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。 第三条物资供应 1. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 2. 由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量乙方应妥善保管使用，若有人为损坏，乙方应赔偿甲方。 第四条工程款结算 1. 全部工程造价的结算方式按包工不包料工程的预算定额规定的人工费结算规定办理（共计）。 2. 工程款拨付与结算办法，分三次支付：第一次（时间） 第二次（时间） 第三次（时间） 第五条施工与设计变更 1. 乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。 2. 要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失, 应由责任方负担。 (1) 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地
锦绣新城钢筋工程承包协议书 合同编号2007-02-27号 甲方：衡阳市长江建设工程有限责任公司（以下简称甲方） 乙方：钢筋班组（以下简称乙方） 经甲乙双方协商，甲方同意将“锦绣新城”1#、2#楼工程中的钢筋制作安装及相关作业承包给乙方完成，现就有关事项达成如下协议，供双方共同遵守执行： 一、工程名称：“锦绣新城”1#、2#楼钢筋工程。 二、工程地点：海南省澄迈县 三、承包范围: “锦绣新城”1#、2#楼的基础、主体（条形基础）、附属工程、承台、柱、墙、梁、板、压顶、构造柱、预制构件、预埋钢筋、拉结筋等钢筋工程的抽料、制作与安装施工作业。包括：钢筋抽料、钢筋制作、闪光焊接、电弧焊接、安装（包括梁板D18MM以上大钢筋直罗纹连接安装）；半成品材料的搬运、堆放；制作钢筋保护层砂浆垫块；剩余钢筋成品和半成品及原材料的清理、收集、分类及充分利用等属于钢筋工程施工的各项工作。 四、承包方式：包工、包绑扎铁丝、包合同规定用品。 五、承包单价：(单位：人民币) “锦绣新城”1#、2#楼工程(包括配套附属工程)的钢筋工程,按工程建筑面积（阳台不减半）计单价 26 元/m2（其中：包括班组专职或兼职安全员工资和班组班前安全活动专项费用以及各项管理费用）； 六、工程质量标准：省级优良标准。 七、工期要求：按照甲方安排的工期执行。 八、结算及付款办法: （1）工人进场施工至主体框架每栋平均层5层后，甲方开始给乙方按参加施工进度的80%支付工程款。 （2）签字同意、总工办分管总工审签、再报项目经理（总指挥）批签等审批程序借款。 （3）投标时所交的投标保证金，转为施工质量、安全、进度和劳工工资保证
工程施工承包合同书 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方：乙方：
为明确甲、乙双方权利和义务，在平等自愿、协商一致基础上，签订本合同，以资共同遵守： 一、合同期限 1、自合同签订之日起生效，至双方协商解除合同之日起终止。 2、甲方因突发事故或上级政策影响、或因人员或作业地区调整，需终止合同时，应提前一个月通知乙方，乙方同意无条件接受终止合同，甲方不承担任何责任。 3、乙方连续三个月不能完成甲方规定的月度作业计划或经实践证明不能胜任工作要求的，甲方有权随时通知乙方解除合同。 4、本合同其他条款约定的合同解除情形。 二、费用结算 1、甲方依据肥城矿业集团公司现行统一劳动定额标准，按实际完成工作量，直接工定额折工，每工按198 元标准（包括加班工资、各种奖励、各项保险及国家规定的与工作岗位相关的福利待遇等）与乙方结算。甲方每月每头支付乙方大修工7 个（按临时受影响程度情况支付），月度工程价款次月内支付。 2、工程所需材料由甲方按定额无偿提供，超定额部分由乙方承担，设备运输、安装、搬运超出定额范围内所发生的费用根据现场实际双方协商解决。乙方按期按质按量完成甲方下达的月度作业计划，甲方按照定额单价结算款项，超计划部分按照结算单价的 __________________ %给 予嘉奖，反之给予相应扣罚。 3、甲方有计划的停产、检修时，甲方有权合理安排乙方人员做其它工作，并支付工资，每
工按_________ 元标准。若因甲方在生产实施（如停电、停风、停水等）或材料供应等不具备，造成停产误工时，影响时间超过__________ 小时，甲方向乙方支付影响工资，每工按
分项工程施工承包合同
蓝湾国际B11、12号楼模板分项工程施工承包合同 发包方：巴中市宏川建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关规定，结合本工程的具体情况。为明确甲乙双方劳务协作施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严格执行。 甲方承建的蓝湾国际B11、12号楼工程框剪架结构18+1/-2 层。乙方自愿承担该工程的模板分项工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和进度，经双方在平等互利的原则下,共同协商，达成以下条款，共同遵守。 一、乙方承包的工程内容、单价、付款方式： 1、蓝湾国际B11、12号楼，根据施工图和设计变更的所有的木模安装。 2、乙方自带本工程所需的机械、工具（乙方维修、保管）完成所有木模的制作、 安拆、清理、维护、搭架、放线（不含轴线）等（包括二次结构、材料归库等）。 3、工程单价：按展开面积（㎡）计算15.50元/㎡（包干价含人工工资、钉子、 铁丝） ,二次结构工程量按混凝土体积计算单价，即：130元/立方米 4、付款方式：①基础至负一层混凝土完工后支付基础及负二层的工程款，②一 至三层混凝土完工后支付负一层至二层的工程款，③四至七层混凝土完工后支 付三层至六层的工程款，④八至十一层混凝土完工后支付七层至十层的工程 款……⑤以此类推，每完工四层支付四层工程款（即每次支付工程款时累计 压一层），⑥屋面工程完工后支付清主体楼层工程款，屋面工程款在二次结构 完工后结算，⑦所有模板工程含二次结构完工材料归库后支付剩余工程款的 80%,⑧模板工程完工经检查验收合格后在2个月内付清余款。 二、甲方的权利和义务: 1、甲方在开工前向乙方提供技术和有关资料，以便于乙方施工。如发生变更，甲 方应及时向乙方提交变更资料。 2、甲方有权利与义务对乙方进场施工人员的安全教育。 3、负责生产技术交底和安全技术交底，并签订《安全合同书》。 4、对现场质量、安全、工期等项制度督促实施、考核、评比、兑现奖惩。
YOUR LOGO 建设工程承包合同协议书(协议样 本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
建设工程承包合同协议书(协议样本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方：_______ 乙方：_______ 按照《中华人民共和国合同法 》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： 1.2开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 1.3质量等级： 1.4合同价款： 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 。 3.1合同语言： 3.2适用法律法规
： 3.3适用标准、规范： 第四条图纸。 4.1图纸提供日期： 4.2图纸提供套数： 4.3图纸特殊保密要求和费用： 第五条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单： 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）： 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求： 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间： 7.5办理证件、批件的名称和完成时间： 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求： 7.7会审图纸和设计交底的时间： 7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
编号：_____________钢筋工程内部承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（总承包方）： 法定代表人： 乙方（内部承包方）： 法定代表人： 经双方友好协商，甲方将工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、承包范围及方式 1、承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费；根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、等全部设备、安装；施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费；工具费；医药费；事故处理费。 2、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或混凝土垫块的制作、包铺材（除钢筋外的全部材料工具）包机械设备。 3、钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）钢筋的垂直运输（现场有塔吊）现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹
内丝的制作不在内）钢筋的质量验收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等钢筋工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容。 4、无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5、合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示（引起返工另行计算）。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。 6、除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其他将按实计算。 二、施工工期及工人进场时间 本工程工人自年月日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 三、承包单价 1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。 2、计算方式：按照施工图纸平方面积计算，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按人民币元/平方米，（安全、文明、进度、生活区管理和质量全部达到甲方要求）此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容。
工程承包协议书精选五篇范本 xx工程开始实施，一定要明确施工工程的各种条例，以及签订协议书来说明工程的内容。下面是我给大家带来的工程协议书的范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!工程协议书的范本一总承包单位：分包单位：按照《中华人民共和国经济协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工协议并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程面积：钢结构部分平方米1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容1.6 设计单位：1.7 监理单位：开工日期：竣工日期：总日历日期：日历天质量等级：合格协议价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条协议文件及解释顺序本工程协议由以下文件组成：1、工程承包协议;2、工程补充协议;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条协议文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本协议文件，国家包括部、委与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政
府的规定第4条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派同志为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平水电路通、施工场地平整完毕以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的配合工作。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按协议支付工程款。第8条乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充协议乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织
编号：_________________分项工程施工承包协议书 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 签订日期：_______年______月______日
分项工程施工承包协议书 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分_________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期___年____月____日，计划竣工日期___年____月____日，总共____日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款____元。在施工中乙方应听从甲
方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。 （2）本协议于_____年__月__日在__________（地点）签署。 （3）本协议一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。 13、本协议未尽事宜，双方协商解决 甲方： 代表人：
编号：_____________ 建设工程内部承包协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲方为了加强企业内部经营管理，全面履行甲方与工程建设单位签订的《建设工程施工合同》以及补充协议中约定的各项条款，确保工期、质量、安全、文明、施工、环保卫生的管理目标，甲方现将以下工程发包给乙方承包经营并组织施工。经双方友好协商，订立以下条款，双方应共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工期： 5、工程中标价：元。￥：元。以最终工程决算（结算）或审计定案金额为准。 第二条承包方式和内容 本工程实行企业内部承包责任制。乙方对本工程内容包工包料并负责全面履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》、补充协议以及本合同约定的义务，承担所有条款的履约责任和违约、赔偿责任以及相关法律责任。 第三条双方权利和义务 一、甲方权利和义务 1.负责提供工程项目实施过程必须的有关资料、证明等文件。 2.审核乙方编制的项目管理实施计划、施工组织设计及进度计划和工程结算文件。 3.委派管理
人员、技术人员有效监控、监管工程施工质量、安全以及劳务工工资、材料款的支付和专款专用工作。 4.对工程中出现的违规行为进行责令改正和罚款的权利 5协助乙方督促业主及时办理竣工验收及工程结算等手续。 二. 乙方权利和义务 1.及时办理开工报告、施工许可证等开工资料。 2. 严格按照施工规范、强制性条文、设计文件要求和《建设工程施工合同》约定条款精心组织施工，工程质量必须符合设计及国家现行的施工质量验收标准的要求。 3.及时做好施工技术内业和安全内业资料的编制工作，做到齐全、真实、有效。 4. 开工后30天内向甲方提供完整的施工图、施工许可证，开工报告一套。工程竣工验收后一个月内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图以及竣工决算资料一套（原件）。 5.乙方应及时签订劳动用工合同并为现场施工人员办理劳动保险、工伤意外保险，及时发放工人工资，若有欠款或违反国家政策、法律规定，乙方自行承担责任。甲方有权直接处理此类纠纷，造成的经济损失和法律责任亦由乙方承担。4.施工过程中乙方除应承担由于自身原因造成政府相关职能部门的经济处罚与行政处罚外，还应承担由于自身原因造成的其它经济责任和法律责任。5.乙方承担施工安全、工程质量的责任；承担延误工期的责任；承担甲方与业主签定的本工程《建设工程施工合同》以及与本工程相关材料、机械、劳务合同发生经济纠纷后的诉讼与被诉讼以及索赔与赔偿的全部费用与责任；承担由于管理不善而发生各类事件的责任。 第五条资金管理与付款方式 1.甲方按工程总造价预留质量与安全保证金 % ，待工程竣工验收合格后返还。 2.建设单位每期汇入甲方的工程款，按以下顺序使用①缴纳本项目有关的各种税
钢筋工程承包合同（DOC格式）.DOC （以下简称乙方）联系电话甲方将工程的钢筋工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一工程概况工程名称工程地点建筑面积结构形式工程工期质量目标二 承包方式：包清工；包辅材；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。三 工程承包范围 1、承包范围： 工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。 2、具体工作内容：⑴钢筋料表的编制。⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。⑶施工规范及常规要求。⑷材料场内运输、装卸。⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识排制按。⑹钢筋的除锈、污物的清理。⑺成型钢筋的焊接。（包括：闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊）⑻二次结构，如框剪结构的二次构造柱、圈梁等。⑼每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域内的现场清理及堆放。⑽与其他工种的配合施工。⑾施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐（现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上），材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工
作。⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放，长于40㎝的废钢筋必须与其它废材分类集中堆放。四 材料及工用具 1、材料管理：① 乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。② 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理批准后方可到现场材管员处领（耗）用。③ 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。④ 辅材：铁丝、由乙方自购。⑤ 钢筋损耗不得超过 1、5%，超出部分由承包班组负责材料费用。 2、工用具管理：①甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、对焊机、卷扬机（成套），现场及楼层固定电源箱。②甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收，双方确认验收合格后交由乙方保管使用，使用期间需做好工用具的清洁保养，工程结束时需完好移交给甲方。（使用期间的维修问题？？？？）③乙方自备移动电箱、电缆、照明灯具、扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀（套）、切断机刀片（副）、标记笔，个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。④若钢筋电渣压力焊由乙方施工，焊机（包括焊线等全套设备）及焊渣由乙方自购五 质量要求