设备安装工程合同
合同编号:甲方:
法定代表人:
住所:
联系电话:
乙方:
法定代表人:
住所:
联系电话:
依据《中华人民共和国合同法》之规定,为了明确双方的权利与
义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安装工程事宜达成如下条款,以便共同遵照执行。
第一条合同概要
1.双方同意由乙方承接甲方的车辆、人员闸机系统安装工程,由甲方提供系统所需的相关设备及部件、由乙方提供系统所需的相关辅助材料,并由乙方负责系统的安装、调试。
2.工程地点:
第二条安装要求
1.乙方按照甲方要求进行现场设计及安装,安装完成后协助甲方进
行设备运行调试。
第三条工程款及支付方式
1.本合同项下的工程款总额为(小写):¥元,人民币:(大写)
。
2.工程款支付方式:
2.1█一次性支付;乙方安防监控工程施工完毕后经甲方书面验收合
格之日起3个工作日内,甲方向乙方支付全额工程款,即人民币(大写):;乙方自收到工程款后3个工作日内向甲方提供等额增值税专用发票。
2.2□分期支付;
2.2.1本合同签署之日起日内,甲方支付乙方总工程款的 %作为预付款,即¥元,大写:人民币元。
2.2.2本合同附件一所载明的设备运送到本协议约定之工程地点并经甲、乙双方书面验收确认后,乙方对工程安装调试。甲、乙双方相关
人员组建验收小组负责验收,验收合格后,经甲方书面确认,在
日内支付乙方总工程款的 %,即¥元,大写:人民币。
2.2.3剩余工程款总额的 %,即¥元,大写:人民币
元做质保金,保修期壹年届满后日内支付给乙方。
2.3上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期
的设备保修、维护费用。
3.甲方支付每笔工程款后,乙方应根据实际金额在收到工程款之日起的五日内向甲方开具有效发票。逾期未提供发票的,每逾期一天乙方
向甲方支付工程总造价5‰的违约金。
4.乙方提供银行账户如下:
户名:
账号:
开户行:
第四条工程设备的安装、调试及验收
1.甲方应在5日内将工程设备及其部件运送到指定的地点
2.乙方应在设备到达后5日内进行工程安装及调试。甲方应负责提供
系统安装和调试的必要条件,做好施工方的现场协调工作。
2.乙方安装完毕后由甲方相关负责人进行验收,并出具书面意见。若乙方安装不符合技术及质量要求的,甲方有权拒绝支付剩余未付工程款。且乙方应立即无偿返工直至达到标准。
第五条技术支持及服务
1、乙方的施工安装调试应严格按规程进行,并接受甲方的监督。
第六条维保
1.本合同约定保修期十五日,开始日期自乙方安装调试完毕经甲方书面确认并交由甲方使用之日起计算。
2.出现设备故障时,乙方应提供5*8电话咨询服务并根据故障内容进行远程操作维修或上门维修。。
3.若需要乙方上门维修的,乙方应于接到甲方书面通知之日起48小时内到现场服务,最迟不得晚于72小时。
4.系统开通后十五日内如出现非甲方原因使用故障等问题,乙方负责免费维修;若故障是因甲方原因引起的,乙方维修时需调换设备或零件的费用由甲方支付,乙方有偿为甲方维修。
第七条违约责任
本合同签订后经双方友好协商并达成一致意见的可解除本合同,任何一方不得擅自解除或终止合同,若擅自解除或终止合同的,违约方除应返还守约方已支付合同价款或已提供的相关设备外,还应赔偿守约方合同总价款30%违约金。
1、甲方的违约责任
1.1甲方超过合同规定日期付款的,每逾期一天按照合同总价款千分
之六向乙方支付违约金;
2、乙方的违约责任
1.1乙方安装设计不符合要求,必须在两日内无偿调整安装以符合工
程要求,否则甲方有权拒绝支付工程款;若在七日内仍未提供调整安装,乙方应双倍返还甲方已支付的工程款且甲方有权解除或终止本合同;
第八条责任的免除
1、因不正确保管、安装、使用、操作等行为引起产品乃至系统问题,均应由过错方承担责任。
2、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的,均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失,损失扩大的,由该方承担责任。
第九条合同生效与终止
1、本合同自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效。
2、本合同在保修、维护期届满之日自行终止。
第十条纠纷的处理
本合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时,依法向人
民法院起诉。
第十一条其他条款
1.本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议为本合同
组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同所有附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
(本页无正文,为本合同之签署页)
甲方(签章):乙方(签章):
联系人:联系人:
电话:电话:
年月日年月日
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 冷库设备安装承包合同正 式版
冷库设备安装承包合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 甲方: 法人代表: 乙方: 法人代表: 为促成XXXXXXX有限公司保鲜库和冷藏库尽快投入生产,甲乙双方平等协商,依据《中华人民共和国合同法》自愿订立协议,甲乙双方共同遵守; 一、乙方垫款约人民币20xx万元(以乙方购买材料设备及人工费用报价清单为准)完成保鲜库和冷藏库设备购买、安装、调试服务。
二、工期:本合同工程总工期为个工作日,工期起算日期为本合同签字并且乙方设备入场之日生效。除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外,在任何情况下,乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。 三、甲方给付乙方设备工程款的方式: 1、在20xx年月日前,甲方给付乙方设备工程款500万元。 2、在20xx年月日前,甲方给付乙方设备工程款700万元。 3、在20xx年月日前,甲方给付乙方设备工程款800万元。 4、付款方式:银行转帐
四、乙方垫付款项的利息计算: 1、以设备材料入场之日为基准日,开始计息即本金20xx万元,年息25%。 2、为实现公平,分段计息,甲方每偿还一笔本金及利息,则从20xx万本金中对应扣减计息基数。 五、甲方义务 1、在施工前负责施工场地的平整,协调相关相邻关系,具体介绍场地及地下管线情况; 2、在施工期间给予乙方施工必要方便,提供水源、电源、材料堆放场地。 3、按照合同的规定向乙方支付款项; 4、接到乙方验收的通知后,在3日内予以验收,超出3日视为合格;
设备安装合同范本 甲方单位:(以下简称甲方) 乙方单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等冇关法律、迭规的规定,在平等、口愿■ 的基础上,甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议: 条安装工程概况 1、 (1〕 (2)工程最终造价:Y (人民币元整); (3)开工日期:合同签订之日起十个工作日内; (4)竣工日期:开工之日起五个工作日内; (5)付款方式:现金或其它 第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可。 第三条产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责通道设备的安装、调试。 甲乙双方商定: (1)合同签订之日起十个工作日内,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工; (2)开工之日起五个工作日,完成设备安装及系统的调试运转; 2、安装质量标准按国家规范及行业要求,乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。 第四条价款结算方式及期限: 1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款); 2、本合同工程安装总价款为:Y 元,人民币整; (1)合同签订后,甲方支付乙方(预付款)人民币(占合同总金额的75 %) ¥元; (2)工程款(占合同总金额的25 %) ¥元,设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清小甲方未付清全款以前最材料及热备权属为准方板
1、自验收之日起,工程保修期为壹年;由乙方无偿提供服务,如因甲方使用不当或人为损坏除外。 2、质保期结束后,乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。 第六条因发牛不对抗力囚素致使合冋不能匸常履行的,由或方友好?协商解决。 第七条解决合同纠紛的方式:执行本合冋发牛.的争执,由双方友好协商仰决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。 第八条本合同口双方签字盖章之口起牛一效° 第九条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 第十条本合同ill本一式二份!甲乙双方各执一份° 甲方单位:联系电话:单位地址:甲方代表: 乙方单位:联系电话:单位地址:甲方代表: 20xx年x月日
医疗设备安装费用合同书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协 商一致,签订本合同,共同遵守执行。 一、名称: 二、地点: 三、内容及主要技术参数 1、内容: 2、技术要求: 3、质量要求: 5、工期个自然天安装完毕,乙方在施工期间,如遇到工程量变化和设计变 更等不可抗力因素影响,工期相应顺延。 四、安装造价及付款方式 1、本次设备安装总金额共计元(大写) 2、付款方式 ①部分安装完毕,甲方应支付乙方部分安装款 ②安装完毕验收合格后,剩余工程款元全部结清。 五、甲乙双方负责事项 1、甲方负责事项 ①负责提供所有材料及场地,施工用电电源、电费由甲方承担。 ②负责施工场地质量监督和组织验收,提供良好的安全施工环境 ③按合同约定,按期付款。 2、乙方负责事项 ①严格按《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工,确保工 程质量。 ②按合同约定按期完工。 ③严格执行甲方各项规章制度,安全生产、文明施工,杜绝安全事故及违法事件的发生。 六、验收 1、安装工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方应在接到通知后日内组织验收。
2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用,即示甲方认可此安装工程为合格。 3、安装工程未经验收,甲方不得使用,由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。 七、违约责任 1、甲方若不按合同约定支付安装工程款,按合同额的日千分之偿付乙方逾期付款违约金,由此造成的安装工程延误由甲方负责。 2、乙方安装工程逾期交付,按合同额的日千分之偿付甲方损失。 八、附则 1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 2、本合同自签订后生效,安装款全部结清终止。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决. 甲方(盖章):乙方(签字): 代表人签字: 电话:电话: 年月日年月日
污水处理设备购销合同 协议书 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)
污水处理设备购销合同需方(甲方): 供方(乙方): 以下简称甲、乙方 一、序号、设备名称、主要产地、数量及金额: 二、结算方式及期限: 1、双方确认签约后,甲方支付人民币:¥元(大写:元整)给乙方作为设 备定金。 2、设备运到甲方工厂安装验收合格后30日内,甲方应支付设备尾款人民 币:¥元(大写:元整)给乙方,收款人及账号如下: 收款人:,收款账号:**** **** **** ****,开户银行: 三、安装期限和验收标准 1、自合同签订后,乙方在收到甲方设备定金之日起 15个工作日内货到现场 安装,并于15个工作日内安装试水供车。经甲方验收合格后履行约定付款手续。
2、验收标准: ①系统出水水量为: RO纯水≥T/H (常温25℃); 出水水质电导率:≤10μs/cm ; ②整个工程要求系统运转正常,平稳;整个系统的仪表动作灵敏,管道走向顺 畅,管道无泄漏。 四、质量保固的条件、期限及保固标准: 1、主体设备免费保固贰年(滤芯、阻垢剂等易耗品除外,反渗透膜不在易耗 品范围);终生有偿保修 2、设备在保质期内,如因设备本身质量问题出现故障,乙方需进行免费保 修、更换。如由于其它原因造成的设备损坏,乙方负责维修,但收取相应的材料费用。 3、保固期限内之特别服务 A、仪表免费校正 B、随时提供减低运转成本方法、建议及改善措施 C、操作人员之再培训 4、以下情况造成的设备损坏或耗材寿命缩短,乙方负责维修,但需收取配件 费用。 A、本身属于易耗品(如预处理滤料、滤芯、树脂等,价格见附表,在市场价 基础上八折优惠)。 B、超负荷运行设备或不按正确的方法操作设备。 C、因天灾、自然灾害或甲方保管、保养不当造成的设备损坏。 五、甲、乙双方责任:
车间设备安装合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲方现因生产需要,有氨水车间设备及附属平台、管线需安装,乙方要求承包该工程,现经甲乙双方协商一致,签订以下合同。 一、施工地点:甲方厂区内。 二、工程内容: 1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工,图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。 2、制作安装所需的设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。 3、设备安装后须由乙方进行试压,乙方需配合甲方进行车间试生产。 4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉,甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。 三、工程质量要求:按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。 四、工程期限:工程安装自3月31日起至5月5日结束,5月6日至5月9日为调试期,调试结束全部清场,工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。 五、验收标准:设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。
六、安全措施:乙方在施工过程中必须安全生产,文明施工,规范操作,备好劳动保护用品,严守甲方安全生产的各项规章制度,服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故,浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。 七、施工纪律:施工废料应按地点分类堆放,严禁乱扔乱堆,应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等,严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序,不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。 八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书,如不订立安全生产责任书,不准施工。 九、合同价格:工程完工后按甲方验收小组验收的工程量,按股份公司2010版定额结算。监检费用另由甲方支付。 十、付款方式:工程开工后预付30%,验收合格后凭安装发票再付50%,余款在三个月后一次付清。 十一、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,甲乙双方签字(盖章)生效。 甲方:乙方: 代表:代表: 年月日
建筑安装工程承包合同详细版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-018182
建筑安装工程承包合同详细版 建筑安装工程承包合同 合同编号 发包方:______________ 承包方:______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关 规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称________________; 2.工程地点________________; 3.工程计划批准单位及文号______________;
4.工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。(各单项工程 详见工程项目一览表) 第二条工程期限 1.本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。 2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相 应顺延,并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道 路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定 的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,
设备安装服务合同范本(精选3篇) 设备安装服务合同范本(精选3篇) 随着法律知识的普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。 设备安装服务合同1购方(甲方):__________________ 供应方(乙方):__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。 2、交货及安装工程地点: 承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。 二、系统总造价及其支付 (一)系统总造价 1、本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币_______ 2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方
审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。 (二)工程款支付 甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款: 1、签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%; 2、工程全部完工,测试成功即付总工程款的_______ % 3、通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的_______%。 三、工期 1、本合同签订后,乙方于_______年_______月_______日进场,到_______年_______月_______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。 2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。 四、供货及安装 1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。 2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。 3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。 五、维修保养
污水处理设备购销合同 需方(甲方): 供方(乙方): 以下简称甲、乙方 一、序号、设备名称、主要产地、数量及金额: 二、结算方式及期限: 1、双方确认签约后,甲方支付人民币:¥元(大写:元整)给乙方作为设备定金。 2、设备运到甲方工厂安装验收合格后30日内,甲方应支付设备尾款人民币:¥元(大 写:元整)给乙方,收款人及账号如下: 收款人:,收款账号:**** **** **** ****,开户银行: 三、安装期限和验收标准 1、自合同签订后,乙方在收到甲方设备定金之日起 15个工作日内货到现场安装,并 于15个工作日内安装试水供车。经甲方验收合格后履行约定付款手续。 2、验收标准: ①系统出水水量为: RO纯水≥T/H (常温25℃); 出水水质电导率:≤10μs/cm ; ②整个工程要求系统运转正常,平稳;整个系统的仪表动作灵敏,管道走向顺畅,管 道无泄漏。 四、质量保固的条件、期限及保固标准: 1、主体设备免费保固贰年(滤芯、阻垢剂等易耗品除外,反渗透膜不在易耗品范围);
终生有偿保修 2、设备在保质期内,如因设备本身质量问题出现故障,乙方需进行免费保修、更换。 如由于其它原因造成的设备损坏,乙方负责维修,但收取相应的材料费用。 3、保固期限内之特别服务 A、仪表免费校正 B、随时提供减低运转成本方法、建议及改善措施 C、操作人员之再培训 4、以下情况造成的设备损坏或耗材寿命缩短,乙方负责维修,但需收取配件费用。 A、本身属于易耗品(如预处理滤料、滤芯、树脂等,价格见附表,在市场价基础上八 折优惠)。 B、超负荷运行设备或不按正确的方法操作设备。 C、因天灾、自然灾害或甲方保管、保养不当造成的设备损坏。 五、甲、乙双方责任: 1、乙方负责从主供水管到纯水装置的原水箱的配管、纯水箱后的配管。提供水电等条件,供施工和调试用; 2、甲方负责设备的基础、土建、室内照明项目:整个施工过程中,甲方应做好乙方的相关协调工作; 3、乙方负责原水箱到纯水箱设备的免费安装和主控柜到各分设备的控制电缆的安装(含主体设备现场吊运、安装、配管)、调试及现场操作人员的培训;乙方在设备的运输、安装期间的安全问题由乙方负责,甲方不承担任何责任; 六、检验和验收 1、货物在到达甲方指定地点后,由乙方及时派人与甲方根据本合同及发货清单进行清点与验收。因运输途中造成的丢失与损坏由乙方及时进行更换与补充。 2、开箱清点检验过的产品由甲方保管,待乙方人员进入现场后,进行移交。 七、交货地点:甲方指定安装地点。 八、违约责任: 1、乙方不能按时交货,将以合同的 3% 金额(每天)作为违约金支付给甲方; 2、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可向合同签订地人民法院申请裁决;或根据合同相关规定执行。 3、合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。合同传真确认件与
安装工程承包合同协议书 建筑行业在我国经济的长期持续发展中起到中流砥柱的作用,但目前我国建筑市场管理秩序混乱,法律在一定程度上流于形式,今天小编就给大家看看承包合同,欢迎大家来参考哦 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经协商一致,达成如下合同条款,在资共同信守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、施工期限: 本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为2015年3月25日。竣工验收日期:2015年4月20日。 四、工程内容及质量要求 乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。 五、维修工程造价: 本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。¥:元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减,再另外结算。 六、付款方式
1、实行分期付款方式,即双方签订合同之日起,甲方向乙方支付人民币:壹万元整(¥)为本合同定金。 2、乙方维修进度到,就清洗油烟罩完毕,甲方向乙方支付人民币:叁万元整()为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后,甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币:(¥:) 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时,乙方有权停止施工。 七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定,乙方每天按合同总造价,偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方,甲方每天按合同总造价,偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议,双方好协商解决,协商不成的,任何一方可向工程所在地人民法院起。 八、其他 1、工程进场施工前,甲方应现场清理完毕,完成供排水及土建烟道等设备,免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置,并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况,工期应相应延期 (1)甲方在合同规定进场前一天,不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。
编号:_____________设备安装合同书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日
委托方(以下简称甲方):_________________________________________ 承包方(以下简称乙方):_________________________________________ 经甲乙双方协商,甲方将___________________委托给乙方设计、安装。具体达成如下协议: 一、设备安装总资金为人民币:_________元(大写:________________)。 二、甲乙双方签定协议____内,甲方支付预付款________元(大写________________)作为乙方采购设备和材料之用。 三、设备安装调试完毕,验收合格无故障运行____内,甲方向乙方支付余下的全部资金,即_______元(大写:_________________)。 四、甲方应按照双方约定的时间和金额,向乙方支付款项,款未按协议程序支付,乙方拥有设备的所有权。 五、设备安装完备后,乙方对甲方的有关人员进行培训、讲解,以便日后的设备管理和使用。 六、设备安装期限为______年____月____日至______年____月____日完工,在履约过程中若遇到不可抗拒因素,工期相应顺延。 七、设备安装完毕从验收合格之日起一年免费保修,设备终身有偿维修,人为损坏或
遭遇地震、雷击等不可抗拒的因素除外。在正常使用过程中设备如出现故障,乙方须与甲方在约定时间内派人前往维修。 八、本协议未尽事宜双方协商解决。 九、本协议一式两份,具有同等法律效力。甲乙双方各执一份,签字后生效,验收合格结清全部款项后失效。 甲方:乙方: 代表(签字):代表(签字): 年月日年月日
医疗设备租赁合同 (以下简称甲方) 第一章总则 一、 鉴于:甲方为医疗诊断技术和经营发展,计划建立影像诊断中心(以下简称“中 心”需配置计算机断层扫描设备(以下简称“ CT )。依据《中华人民共和国合同法》及 相关法律法规之规定,甲、乙双方协商一致,就甲方建立影像( CT )诊断中心,乙方同 意向甲方出租CT 设备给甲方使用事项,自愿签订本租赁合同。 第二章 租赁物名称、数量、价值和用途 二、 租赁物名称、数量、价值 1、租赁物为乙方所有并出租给甲方使用的 XXXX 公司生产,型号为XXXXCT 设 备壹台,并包含所需主要附属设备(激光相机)以下称“租赁物”,租赁物价值以租赁物购 买发票为准。 三、 租赁物用途 1、租赁物用于开展CT 影像诊断。租赁物设置在甲方医院内,设备机房的建设和 装修、屏蔽,恒温恒湿空调由甲方提供和准备。 地址: 邮编: 法定代表人: 电话: 出租方: (以下简称乙方) 地址: 邮编: 法定代表人: 电话: 承租方:
精选资料 第三章租赁物的交付 四、租赁物的交付 1、甲方按乙方要求将设备机房、办公用房改建或新建完成,且做好机房装修和屏蔽施工,并由乙方验收合格后,甲方向乙方出具书面安装通知书。并在安装通知书发出后的3个工作日内,向乙方指定账户转入履约保证金叁拾万 元整。乙方在收到安装通知及甲方履约保证金后的30天内,将租赁物运送至甲方医院指定机房并开始安装、调试及设备使用的培训。机房的建设、装修、屏蔽等安装前准备费用,由甲方承担;设备自身的运输、安装、调试、使用培训费均由乙方承担。 2、甲方签署《租赁物接收清单》,乙方调试正常运行后即视为设备验收通过。 第四章租赁期限 五、租赁期限 1、自租赁物验收通过之日起算,共计伍年(陆拾个月)。 2、租赁期间甲方不得以任何理由提前终止本协议。如果甲方提前终止协议,则乙方有权取回CT成套设备(以设备验收清单为准)另行他用,甲方支付乙方因提前终止协议而发生的各项费用(包括但不限于租金及其他应付款项),且甲方支付的履约保证金乙方不予返还。 3、租赁期届满甲方不触发本合同项下第十一章条款并未违反本合同规定其他应尽义务的前提下,乙方应于租赁期结束之日起7个工作日内返还甲方的履约保证金。甲乙双方可以就后续合作进一步协商并达成协议。可以选择可能方案有: (1)、继续租赁。对于租赁期限,租金等条款甲、乙双方可以共同协商另行达成合同签署。 精选资料
污水处理设备维修合同 甲方:磴口县人民医院 乙方:北京聚明江环保设备有限公司 根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。 第一条产品的名称、规格 1.产品的名称、规格:二氧化氯发生器600g/h设备维修1台。 第二条产品的包装标准和包装物的供应与回收 供货单位自行包装,包装材料不另行回收。 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头) 1.产品的交货单位:北京聚明江环保设备有限公司。 2.交货方法:乙方托运。 3.运输方式:汽车运输。 4.接货单位(或接货人):磴口县人民医院。 第四条产品的交(提)货期限: 1.产品交货期限为:合同签订后,按一周内交货。 第五条产品的价格与货款的结算 1.产品货款价格:叁万伍仟元整(大写),35000.00元整人民币。 2.产品货款的结算方式及期限:
设备安装调试合格后一次性付清。 第六条验收方法 1.乙方负责设备安装、调试。安装调试合格后,甲方负责验收。 第七条对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中,如果发现产品的型号、规格、质量不合规定,应一面妥为保管,一面25天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 2.甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。 3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降,不得提出异议。 4.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认 甲方提出的异议和处理意见。 第八条乙方的违约责任 1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的3%的违约金。 2.乙方所交产品型号、规格、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利 用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。 3.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交 货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
设备安装合同格式 工程名称:_________ 工程编号:_________ 发包方:_________ 承包方:_________ 签订时间:_________ 签订地点:_________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:__________ 二、工程地点:__________ 三、工程项目批准单位:________________ 批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位:____________________ 四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积 ___(平方米);其它:________ 五、工程造价:______(万元),其中土建:_________(万元),安装:____(万元)。 第二条施工准备 一、发包方:
1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路 的维修。 2._月_日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以 内场地平整,拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。 4.合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑 安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。 5.组织承、发包双方和设计单位及相关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送相关单位,_天内提供 会审纪要和修改施工图__份。 二、承包方: 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划, 材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为___天(日历天),自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工 日期,见附表一)。 二、开工前__天,承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相对应顺延:
设备安装工程施工合同书合同编号:(2018)第号 工程名称: 工程地点: 建设单位: 地点: 电话: 施工单位: 地点: 电话: 签订时间: 施工单位: 法定代表人: 地点: 电话: 邮编: 签订时间: 建设单位: 地点: 电话: 邮编:
签订时间: 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务,做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的安装工程,按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定,结合工程具体情况,经双方协商,达成以下条款,以资双方共同遵守。第一条:总则。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包范围及内容:. 3.1工程范围:酒店A 、B区设备安装施工蓝图内所有的空调风 系统、水系统、东区大堂地面采暖系统,生活热水主机系统。 3.2、工程内容: 3.2. 1空调、采暖、冷热水工程 3. 2. 2通风系统 3. 2. 3设备配电部分:甲方应完成所有设备电源部份,乙方只负责接线。 4、承包方式:包工包料,主要材料由甲方指定三家以上品牌(见本合同附件1) 5、合同总价:合同包干总价为人民币万元整(Y 元整),该价己含设计费及税金。
第二条?.工程合同文件。 1、包括本合同和确认或修改本合同任何的补充协议、设计资料、设计图纸(经甲方修改后的施工图)、往来函件、开竣工报告(令)、预决算、验收记录、签证、工程商务技术资料等。 2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的,以最新文件资料为准。 第三条:双方驻工地代表。 1、甲方任命黄万平为驻施工现场的代表,代表甲方与乙方协调沟通; 2、乙方任命林福忠为驻施工现场的代表,代表乙方与甲方协调沟通; 3、乙方工地代表应以书面形式给对方确认,严格按图施工,如有变更,应及时书面变更。 第四条:双方权利及义务 1、甲方权利及义务 1.1负责施工现场的三通一平和施工现场施工的总体管理及协调; 1.2在开工前组织设计、施工单位会审图纸和进行设计交底,并将完整的施工图纸交给乙方。 1.3有权组织监理对进场材料质量确认,对不合格和非甲方指定品牌材料有权拒绝进
医院设备采购合同样本 亲爱的朋友,非常感谢您的大驾光临!医院设备采购合同样本是由我精心整理的新文档。阁下能在浩瀚的互联网蓝海中亲阅此文,说明我们思想一致,目标一致,都是为了完成同一个工作而努力。相信阁下通过阅读此文,通过我们思想的碰撞,一定会有更大的收获,如果阁下能将此文档加入收藏或者转发出去,是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 采购医疗设备很重要,医院每隔几年都会更换一批老旧设备,更换新的设备,方便使用。 医院设备采购合同样本(一) 甲方(采购单位):___________________ 乙方(供货单位):___________________ 根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就甲方采购乙方医疗设备事宜,双方自愿达成如下协议。 第一条设备的名称、规格、单价、数量等明细表如下(或见附件): 乙方应随货提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。
第二条技术标准 在符合国家相关技术标准的基础上,甲、乙双方根据合同约定进行技术验收;甲方验收合格后,双方在《验收合格单》上签字确认。 第三条供货时间及地点 交付时间:________________________ 交付地点:________________________ 乙方送货并承担运费、保险费、税费等,货物安装调试合格交付甲方后转移所有权。 第四条货款及支付方式 1.合同总价为人民币:________________; 2.合同签订设备交付甲方后,甲方向乙方支付总货款_______%; 3.余款_______%作为质保金一年后无质量问题无息一次性付清。 第五条售后服务及质量保证 1.乙方对货物实行三包(包修、包换、包退)。 2.乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在_______小时内响应,_______小时内解决问题;逾期甲方可自行组织维修,费用由乙方承担。
设备运行劳务分包合同 项目名称:城镇生活垃圾填埋场 渗滤液处理设备运行项目
精选资料 劳务分包: 人工劳务 2017 年月日
设备运行劳务分包合同 项目承包人: 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于\ (以下简称为“发包人”)与项目承包人已经签订设备运行合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:城镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行项目 工程地点: 分包范围:渗滤液处理设备运行劳务分包 劳务分包人应承担的其他义务:\ 2、分包工作期限 开始工作日期:2017 年7 月 5 日结束工作日期:2019 年7 月1 日 总日历工作天数为:725 天,承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。 3、质量标准 运行质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《环境保护质量验收标准》、《生活垃圾填埋污物控制标准》等行业标准,本工作必须达到质量评定合格等级,并符合施工合同有关质
4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同。 (2)本合同附件。 (3)设计运行预案。 (4)其他合同文件。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 5、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: 土建及电气行业标准 6、劳务分包合同价格 签约合同价约(小写):¥1950000.00 元(人民币) (大写)﹕壹佰玖拾伍万元整(人民币),竣工验收合格后按实结算。 7、图纸 工程承包人应在劳务分包工作开工7 天前,向劳务分包人提供运行方案 1 套,以及与本合同工作有关的标准图\ 套。
供电设备安装工程施工承包合同 合同编号: 甲方:建设工程指挥部(以下简称甲方)乙方:电气有限公司(以下简称乙方)为明确甲乙双方在供电设备安装工程施工中的权、责、利关系,确保工程质量和工程进度,本着公平自愿、平等互利的原则,经友好协商,特订立合同如下,双方共同信守,严格履行。 一、工程量及承包方式 (一)本合同工程总量: 、施工用电设备的采购及其安装。 (二)工程承包方式 本工程采用“包工包料”全承包方式,甲方将工程所需材料、设备的采购、搭火、入户、安装施工全权委托乙方办理 二、工程期限 本工程自合同签订之日起至年月日前完成其工程量。有下列情况之一者,其工期顺延: (一)因天气、开工条件、甲方的协调及资金的到位情况等原因; (二)因甲方提出变更计划或变更施工和设计方案; (三)不可预见、不可抗力的因素。 三、甲乙双方的义务
(一)甲方的义务: 、负责处理工程的占地、房屋、电力线路通道的协调及其相应的补偿问题; 、按合同约定支付合同价款及工程预付款; (二)乙方的义务: 、按电力工程规程规范保质保量地完成合同约定的工程量; 、负责施工安装工程中的安全事宜。 四、工程质量、施工安全、工程验收和设备保修 (一)工程质量:乙方须按电力部门设计图纸施工;乙方承包施工的电力安装工程必须符合《供配电系统设计规范》和《电力装置安装施工及验收规范》及电力行业的技术规程规范的规定,符合消防,安监、防雷要求。 (二)工程安全:严格按照《电业安全工作规范》和国家、省、州有关安全生产管理的相关规定进行安装施工。 (三)工程验收:乙方应确保安装达到电力行业标准,由甲方报请当地电力公司进行验收。 (四)设备保修:依据国家相关规定,乙方对本工程设备的保修期为一年(自然灾害、不可抗力外力因素除外)。 五、工程总造价与结算方式 (一)工程总造价:本工程总造价为贰佰柒拾玖万元整; (二)工程预付款为,陆拾万元整。待工程完工,经验收合格投入使用后付,下余作为工程质量保证金,在投入使用一年后无质量
合 同 协 议 模 板 ()2020年12月24日
签合同前必读: 合同模板并不一定适合您现实所需,所以要结合您实际情况修改,请在签订正式合同时注意以下几点!!! 签订合同时应注意以下事项: 1、要注意核实对方身份,如果对方是个人的,必须要保存对方的身份证复印件,如果对方是公司的,必须保存对方营业执照复印件。 2、注意授权,合同应当由有授权的人员签署,并加盖公司印章。 3、明确合同价格是否含税。 如果合同价格没有约定是否含税,通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。 4、指定收货人。 如果我方是要送货给对方的,最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中,在发生争议时,对方往往有可能否认收到货物, 这时送货的一方必须证明货物已经送达,如果对方否认签收货物人的身份,送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人,这一问题就可以避免。 5、在合同中约定尽量多的联系方式,包括电子邮箱等。 合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输,电子邮箱是虚拟的地址, 要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定,对证明双方的真实意思联络很有帮助。 6、指定收款账户。 有时收款账户可能与公司的账户不一致,这时在合同中约定收款账户,可以避免转账付款的争议。 7、约定对方违约时的违约责任。 违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任,如果某项违约情况较复杂时,违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。 8、约定诉讼管辖法院。 诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上,要到对方(被告)所在地法院提起诉讼,这对起诉方而言不是特别有利。 合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法院。 如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。
污水处理设备买卖安装合同买方: 卖方: 工程名称: 工程地点: 合同编号:号 签订时间:2014 年12 月17 日
旅游度假区污水处理设备买卖安装合同 买方: 卖方: 买卖双方经友好协商,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,就南昌茵梦湖国际旅游渡假区污水处理设备买卖安装要求协商一致签订本合同,以资共同信守。 条款1 合同标的 1.1.本合同标的为旅游度假区生活污水处理工程,本工程采用总价包干方式承包(不含 土建)。 1.2 此合同价为含税价格。 1.3 设备的供货范围、技术参数、规格说明详见本合同附件。 条款2 合同价款的支付方式 2.1合同价款含税总价为:元(人民币大写:元整)。该合同总价为包干总价 包括但不限于卖方负责污水处理的设计、设备施工、设备采购、设备设计生产、设备运输、吊装、安装、工艺调试、检测费、人员培训、维护、达标排放、验收合格、卖方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费等,除非由于买方要求本合同约定范围外的设备及服务或要求扩展卖方责任范围而引起的额外款项,否则,合同总价应是买方支付该工程付款额全额的构成,买方许诺按条款 2.2向卖方付款。除合同约定外,卖方不得以任何理由或事实要求买方支付合同总 价以外的其他款项。如果因买方的原因,买方未能按本合同条款2.2支付款项,即视为违约,买方理解并同意,如果发生这类事件,设备的制作供货的时间相应顺延,卖方不承担设备逾期交货的责任。 2.2 合同价款支付方式 2.2.1合同经双方签订生效后,并在买方收到卖方提供的设计图纸并经买方审核书面 通过之后七天内买方付给卖方预付款人民币元整(),占合同总价的 30%; 2.2.2污水处理设备到场后七天内买方向卖方支付设备进度款人民币元整(), 占合同总价的40%; 2.2.3工程完成、设备安装完成、管道安装完成、电控安装完成,调试运行一周经买 方验收或委托第三方验收合格(含排放水达到合格标准)后七天内付给卖方人
建筑安装工程承包合同格式 发包方:_____(以下简称甲方) 承包方:_____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条工程项目 1.工程名称:_____ 2.工程地点:_____ 3.工程编号:_____ 4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_____平方米。 5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币___元,其中:人工费__ _元____(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条工程期限 1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工 日期如下: 全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工( 各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按 照完成。 3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协 商,签订协议,并报有关部门备案。 (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; (2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者; (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而
被迫停工不能顺利施工者。 第三条物资供应 1.全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理。 (1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采 购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 (2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及 统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方 负责采购供应。 (3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工 地点。 (4)其他方式: ________ 2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方 供应材料、设备一览表)。 3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设 备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备 加工,应另签订协议。