水电分包合同范本
水电分包合同范文1工程承包人：________________________(简称甲方)
劳务分包人：_________________________(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则，甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。
以上部分按建筑面计算，每平方米单价为。
二、工程结算
工人进场第一个月生活费由班组负责，第二个月以后每月1日、15日两次￥元/人作为生活费;工程完工付至工程造价 ;工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款，并承担因中途退场所造成的一切经济损失。
三、质量标准
1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级;
2、标准规范
除本工程总合同另有约定外，本合同使用标准规范如下：
(1) 施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理;
(2) 合理使用材料，杜绝浪费;
(3) 各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人，操作前须检查机械有无异常;
(4) 在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;
(5) 甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的5%;
四、施工验收及工程的确认
1.乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同的质量标准;
2.在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计算;
五、双方责任和义务
(一)、甲方责任和义务
1、.除非范本合同另有约定，甲方在________年
________月_______日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地;
2、实工对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审;
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;
5、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
六、乙方责任和义务
1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2.严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准;
3.乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理，做到文明施工，并严格配合水电气班组进行各项施工工序，如因人力资源不到位影响其他班组生产的，一次罚款贰仟元。承担出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;
4.在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量;
5.加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，按安全标准进行施工，确保施工安全;
6.严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据需要调整工作时间，乙方必须配合甲方现场理人员的安排，如有不配合的，一次场地罚款管贰仟元);
7、工作期间必须佩戴安全帽，如有不佩戴发现一次发款出现任何事故由乙方及当事人自行负责，并处罚款贰仟元至伍仟元;
8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备;如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作因劳务分包人负责发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
10、公司施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。
七、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关文件要求施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据;最终以甲审核的数据为准。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，有乙方承担，延误的工期不予顺延。
3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
八、其他
1、乙方必须具有相应的劳务资质，并提供相应资质复印件，费用由乙方自己负责。
2、乙方作业人员必须是18-50岁的男性公民，不得使用童工。
3、乙方特许作业人员必须持证上岗;
4、乙方应对本班组作业人员进行经营性的安全及操作规程教育，由乙方原因造成的安全事故费用及场发生任何事故均由乙方承担;
5、乙方进场后，应向甲方提供花名册一份备案，甲方统一代办暂住证，费用由乙方承担;
6、违约责任：由过错方承担违约责任;
7、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。
九、合同有效期及分数
1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止;
2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：
_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电分包合同范文2 甲方：______________________(法定代表人或委托代理人)
乙方：______________________(法定代表人或委托代理人)
合同承包范围：会所、幼儿园工程(距外墙1.5米内)工程施工图纸所涉及的采暖、给排水、电气、卫工程工作内容。
一、工作内容：所承揽范围内所有给排水管道安装、暖气系统安装与调试和管道保温、照明系统、动力系统、弱电预留、消防预留、防雷接地系统的施工。
二、承包方式：采用耗材及中小型工机具连同劳务费用平米包干的承包方式。
三、合同内容：
1. 负责全工程竣工交验管理、资料报表汇聚移交;临水临电安装、管理维护。给排水管道安装、暖气系统安装与调试、管道保温。照明、动力、弱电及防雷接地工程。现场清理、照明系统预留及配管穿带线、动力系统预留及配管穿带线、弱电系统预留及配管穿带线、低于配电箱及配电柜安装、照明器具安装、照明及动力系统调试、防雷接地工程等所有施工内容及竣工清理、工程交验、工程竣工后维修等
所有工作。
2. 其他：
1) 承包区域内、生活区及现场内甲方指定的卫生责任区的卫生清扫、垃圾清运、材料码放，包括政府部门、甲方公司各部门及业主检查时临时性的卫生清扫。
2) 施工人员的后勤保障、食堂卫生、宿舍的整理、日常卫生清理。
3) 到达绥中安全文明工地所需发生的临杂用工
4) 过路盒(包括盖板)、所有明装箱(包括弱电箱)后背盒安装
5) 图纸规定的内容及时洽商变更
6) 所施工程及相关工程的成品保护。
四、合同金额
1.合同金额：本合同施工面积为 m2,(幼儿园、管理用房)合同单价为元/m2(其中包括人工费用、中小型机械费、辅料费、临水临电费用)合同总金额为元
2.合同单价中包括乙方施工人员进出场费用、现场材料搬运费、生活费(含住宿用品及餐具)、交通费、工资及工资附加费、抢工费、工具费、成品保护费、各种办证费、节假日补助费、误餐费、差旅费、冬雨季施工降效及施工不可预见状况产生的其他费用。
3.各种低值易耗品及工机具包干范围：
1)手工工具：线坠、卷尺、水平尺、钢锯弓、钢锯条、各种钻头、油漆刷、油漆小桶、螺丝刀、可丝钳、各种扳手、
剪刀、各种锤子、斧子、喷灯、电工工具、焊工工具、剥线钳、压线钳、液压钳等所有手工工具。
2)中小型机械及配件：弯管机、弯管器、套丝机、套丝板、眼里架、压力钳、手推车及修理配件、手电钻、各种电锤及钻头、切割机、切割片。云石机、云石片、空压机、磨光机、磨光片及相应配件、风镐及配件、倒链、电焊机、开孔器邓所有中小型机械及配件。
3)测试机具：绝缘摇表、接地摇表、电压表、电流表、万用表等所有测试工具。
4)各种损耗性材料：塑料彩带、塑料胀管、尼龙绑带、壁纸刀、电焊条、电焊钳、电焊帽、电焊手套、焊帽镜片、喷灯及燃料、钢锯弓、钢锯条、砂轮片、锤子、錾子、圆锉、扁锉、各种螺栓、水平尺、水平管、油漆桶、油漆刷、酒精、防锈漆、石笔、粉笔、毛笔、手电筒、电池、麻绳、油麻、各种胶带、口哨、砂布、砂纸、锹把、镐把、锤把、各种清洗剂、棉丝、小白线、水管、水桶、小扫把、标志漆、塑料布等所有低值易耗品。
5)本工程直接用于工程的主要材料(详见下列清单)由甲方负责供应，其包括在下列清单内所需要使用的损耗性材料(含变更洽商增加部分)由乙方负责供应，并包括在综合单价内。
6)劳保用品：安全帽、安全带所有劳保用品均有乙方自行采购，如：水靴、风镜、防护镜、雨衣、手套、口罩等
7)平米包干单价实行一次包死，即包括水电工程以及完
成此承包内容的所有工作在内的工程平米单价，乙方施工范围内不产生任何杂工，同时乙方应义务承担现场文明安全施工所产生的临杂用工。
8)乙方确定的施工现场负责人及技术负责人，专门技术人员必须以书面形式通知甲方其姓名、身份、所承担的工作。
五、工期要求：
乙方必须按甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期。
六、质量要求：
1. 乙方必须对其承担的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质检标准进行全过程的质量检验及控制。
2. 乙方质检员必须按照国家。地区和甲方的质量标准进行自检，配合甲方质检员进行联检。如果达不到验收标准，返工修补所发生的工费、材料费由乙方负责，甲方视情况适当给予罚款，严重时甲方有权责令乙方无条件立即退场，乙方不得以任何理由干扰后期施工。
3. 甲方将不定期进行抽检，抽检办法由甲方质检员确定人，乙方质检员应积极配合检查。
4. 每月由甲方质检及技术人员对已完工程部分进行检查验收，并填写分项工程质量检验评定表。
5. 严禁出现断筋、割筋等破坏建筑结构的行为。
6. 隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后方可进行下一道工序。
七、安全文明施工要求：
1. 乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》，进入现场必须佩带安全帽，高空作业系安全带。
2. 所有工人进场前须进行安全教育，对内配置专职安全员持证监督作业。乙方应对由于乙方原因所造成的安全事故负全责，发现隐患应及时处理解决。
3. 甲、乙双方安全员对施工人员定期进行安全教育，不定期进行安全抽检。
4. 特殊作业人员须持有关部门签发的特殊工种操作证，严格执行操作规程，否则出现安全事故，甲方概不负责。
5. 乙方施工人员必须具备身份证、暂住证、就业证三证，甲方将不定期抽查，如发现不具备三证者，甲方将进行处罚。
6. 进场工人须执行现场各项安全管理规定，杜绝违章作业。
7. 杜绝重伤以上师傅发生，如发生责任在施工队，甲方对乙方将给与重罚，乙方常丹所有损失。
8. 以创建葫芦岛市文明安全施工样板工地为目标，乙方人员应同甲方一起共同努力，做到文明施工、安全生产，不得以任何理由与周围居民发生纠纷，因此而引起的直接或者间接损失，责任由乙方自行负责。
9. 后勤实行公寓化管理，乙方人员应着同意服装进入施工现场，保证食糖、宿舍卫生，做到宿舍床铺干净统一，生活用品摆放整齐，甲方将不定期对乙方后勤进行抽查，实
行奖罚制度，杜绝发生食物中毒、煤气中毒事件。
10. 乙方人员应严格遵守甲方各项管理制度，若现场不符合文明施工的要求甲方有权派人清理，所产生的一切费用由乙方承担。
八、材料要求:
1. 乙方施工人员在施工时，材料使用应精打细算、以样板间用量为准，限额发料，厉行节约，做到量才而用，不得大材小用，对于浪费材料、乱割乱锯等现象，甲方一经发现，将按原材料市场价格的两倍经营处罚。
2. 所有乙方使用的材料在进场时由乙方点验，签收并直接发给乙方保管。对不合格的材料，乙方有义务、有权利拒收，如乙方收取不合格材料所造成的损失由乙方自行负责。甲方技术室、预算室进行审核，材料进场由甲乙双方共同参与收料，发给乙方使用。
3. 为保证工程质量，甲方有权检查乙方所采购的辅料是否合格，若甲方人员在检查中发现乙方采购的材料不合格，甲方有权责令乙方停止使用，并由乙方赔偿由于不合格材料所引起的各种损失。
4. 部分辅料、劳保用品和小型工机具若由甲方购买时，甲方将按采购价从乙方工费中扣除。
九、结算办法
1. 甲方派出的工程经理、工长及专业技术人员临时指派施工队伍完成合同以外的工程任务时，派工人仅确认已完成工程的部位和数量，派工人无权确认已完工程量所需工日
和费用，甲方派出的成本经理根据合同条款进行审核所需工日和费用并经项目确认后方可生效。
2. 每月根据月完成的施工面积和经甲方工程、技术。质检人员签认的验收合格单，甲方对乙方上月完成的工程量进行一次劳务结算。
3. 乙方所施工合同以外的施工内容，按20xx年《辽宁省将设工程预算定额》中人工费的全额、辅料及机械费的100%进行核算。
十、付款方式：
1. 生活费支付。按每人每月1000元支付生活费用及零用费。
2. 完工结算：乙方应在开发商确认完工验收通过一周内，向甲方提交工程结算资料，由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后，一个月内办理完工结算。托因乙方原因造成结算延迟，甲方将以自行确认量为准，视同乙方自愿放弃向甲方核对工程量的权利，也放弃了由此可能增加的费用。
3. 年底按照完成工程量全部支付劳务费时乙方应向甲方出具收据凭证，甲方以现金形式付给乙方劳务费。
十一、甲方义务：
甲方向乙方提供用水、用电、住宿、客房、办公用房、厕所，并向乙方提供按规定要求的便利条件。
十二、乙方义务：
1. 乙方应严格按照国家规范及市属有关规定组织施工，并对期工程质量、工期、安全全面负责。
2. 乙方在本合同签订时，需出具本企业的各项有效证件，如营业执照。
3. 乙方向甲方提供其管理机构名单及施工人员花名册两份，并按甲方要求办理施工人员各种必备证件
4. 乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力。
十三、工程管理：
1. 在未得到甲方的书面认可，乙方以任何形式和理由将工程的部分或全部装包给他人，甲方将对乙方按总建筑面积以1元/m2进行罚款。
2. 在甲方认为工程已经受到威胁或即将产生损失时，经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时，甲方有权变更或者终止合同内容(或要求乙方退场或部分人员退场)，乙方应予接受，并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。
3. 乙方人员无论在生活区、现场或者其他场所应遵守葫芦岛市有关规定，凡打架斗殴。滋生闹事、盗窃财物及聚众赌博，均处以罚款，清洁严重者，交司法机关处理。由此带来的负面影响及经济损失，将由乙方承担。
4. 施工现场严禁打架，没发生一次打架事件，首先对双方各处以罚款，然后惊醒处理，查明原因后，视情节对责任方再另行处罚。
5. 乙方人员应爱护甲方现场各种材料和施工机具，不得无故破坏或拿出现场，一经发现，按甲方有关规定处理，
如发现外来人员破坏工地财物或其他危险情况者，及时制止或报甲方管理人员，甲方将按照实际情况予以奖励。
十四、其他事项：
1. 由于实行平米包干承包方式，乙方所施工程中任何工程量，均包含在合同单价中，不另行计算。
2. 合同在甲方与业主合同的基础上订立，如甲方与业主的合同发生重大变更时，双方应协商解决。
3. 甲方关于安全文明施工条款及奖罚规定作为合同附件与合同正文及补充条款同具有法律效力。
4. 乙方管理机构名单作为合同附件，已经确认后的施工人员应保持相对稳定，主要管理人员变动应征得甲方的同意。
5. 合同正文与补充条款矛盾之处，以补充条款为准。
6. 合同未尽事宜，双方另行商定。
7. 正义解决：凡与合同或合同有关的任何争议，双方商定确定对双方均具有约束力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电分包合同范文3 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于20xx 年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下：
一、工程概况
1、工程名称：观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)
2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模：大约30000平方米。
二、承包范围、内容及单价
1、承包方式：分包(包工包料
2、承包内容：
按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价(结算)方式
甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20xx年《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-20xx)及《20xx年重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-20xx)定额(以下统称安装定额)和20xx年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。
三、管理费及税金
管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式
1、工程质量：优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期：以建设单位工期为准。
3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任
(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行安全第一，预防为主的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。
5、付款方式：
(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元，进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还，此保证不计息。
(2)付款方式和时间：
主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%，之后每月按进度工程款支付80%，余款98%在工程
验收合格后付清，余款2%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。
五、其他
1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。
2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。
3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。
4、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决。
5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电分包合同范本
水电工程分包合同 甲方(总包)：南通建工集团宏海世纪城项目部 乙方(分包): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程分包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经协商达成下列合同条款，双方共同遵守。 第1条工程地点名称 工程名称：宏海世纪城1#2#3#4#5#6# 楼一期工程。 工程地点：全椒县襄河镇儒林路西、屏四路北。 第2条分包范围及施工内容 2.1 分包范围：一期工程(1#、2#、3#、4#、5#、6#楼 )给排水、电气、通风安装。 2.2 施工内容：一期工程给排水、电气、通风安装（图纸中所有内容）。 2.3 包工包料：包工期、包质量、包安全、包文明施工、包资料、包实验费检测费、包验收合格；必须保证竣工验收通过及资料齐全,达到总包合同中所规定的一切内容和条件及要求。 第3条开竣工日期及进度计划控制点 3.1 开工日期：按建设方和总包合同规定的时间为准; 3.2 竣工日期：按建设方和总包合同规定的时间为准; 3.3 合同总日历天数: 幢号为18层的为320 天;幢号为33层的为450天; 3.4 主要进度计划控制节点: 按甲方项目部所报建设方和监理的施工进度节点计划执行。根据工程总体的实际情况，甲方可以要求乙方调整施
工顺序，乙方须无条件服从，且不得违反项目部指令。 第4条取费标准和结算方式 4.1 按总包合同条款约定的方式计价和最终结算额计算，乙方在此基础上再上交甲方管理费（18层主楼裙房 20 %；29～33层为 22 %），乙方应交纳的企业管理费、税金及规费，由甲方的在拨付乙方的工程进度款、结算款中扣除。由甲方统一代扣代缴。 4.2 工程开工后,乙方应在收到完整施工图纸后一个月内提交预算书交甲方，由甲方统一报送建设方审核,根据总包合同的要求在两个月内审核定价作为该工程的支付进度款的合同预算价;若由于乙方原因未有核对结果的，以建设方核定数进行付款。 4.3 根据总包合同规定：单体工程取费类别：①商业、社区物管用房按三类取费标准计取；②18~33层单体（包括地库、人防）均按二类取费标准计取。 4.4 独立的二层商铺和社区物业用房经核算总价优惠下浮8%后作为工程结算价。主楼下商铺（以高层与多层变形缝为分界线）参照所在主楼取费类别；在二类取费标准基础上，单体18层经核算总价优惠下浮8%，29~33层(含地库) 单体经核算总价优惠下浮10%后作为工程结算价。总包合同中已定价和定价材料(或综合单价)已明确不下浮的不参与优惠下浮。 4.5 工程竣工验收合格后一个月内（竣工资料交档案馆取得档案合格证之日起算），乙方提交完整齐全的工程核算资料三份（一份原件）交甲方报送建设方，核算资料自上报建设方之日起，由审计单位对本工程审计,审计过程中乙方应全程配合,审核结果为建设方给予总包(甲方)方的最终结算
建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发（总）包单位 _____________________________________________ （甲方）承（分）包单位 _____________________________________________ （乙方）根据____________ 工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方（以 下简称甲方）将工程的安装分部水、电安装分项工 程，分包给承（分）包方（以下简称乙方），为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。 —、工程概况： 1.1工程名称____________________________________________________ 1.2工程地点____________________________________________________ 1.3建筑面积_____________________________________________________ 二、承包内容： 2.1给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋；给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装； 2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式： 3.1本合同总造价暂定为人民币_________ 元（大写人民币壹佰捌拾陆万 元）（合同造价含6.11%的建安劳保费）。
3.2乙方采用__________ 方式承包。 3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期： 4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协 商确定为746个日历天, 2014年5月丄日至2016年5月15 日止。 4.2乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施，甲方应提供适宜的作业面。 4.3如遇①设计变更；②业主未按合同拨付工程款；③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续（属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行）。 4.4非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。 五、质量: 5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商，乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准，评定达到合格标准等级。若达
建筑水电安装分包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-608670建筑水电安装分包合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包方（甲方）：______________ 分包方（乙方）：______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。 第四条承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。 第五条结算方式：以建筑面积为准。 第六条工期
总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。 第七条工程质量 合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求； 第八条工程款支付 按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。 第九条设备材料供应 1．工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。 2．乙方提前十天提出材料计划。 第十条文明施工 1．在施工中，甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。 2．甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。 3．乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注
水电分包合同范本 分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责，完成基本建设工程的合同。水电分包合同怎么写呢?以下是在为大家整理的水电分包合同范文，感谢您的欣赏。 水电分包合同范文一 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 分包方： (以下简称丙方) 经三方协商：水电安装工程由丙方承包施工,为明确三方职责,订立以下条款，以便共同遵守执行。 第一条、工程概况 1、工程名称：水电安装工程 2、工程地点： 3、工程内容：水电安装图纸内全部内容 第二条、工程承包范围：承包范围： 第三条、承包方式 本工程由丙方包工包料承包施工。丙方对其承包范围内的工程质量、工期、成本及安全文明施工等全面负责 第四条、工程工期 丙方按乙方工程总体进度计划要求施工，要按时按期完成进度计划工程。 第五条、工程质量
1、丙方应严格按国家规范，工程质量验评标准及施工图纸和编制的施工组织设计施工，工程质量确保合格。 2、质量达不到验收标准，必须返工修补，由于丙方原因造成的工程质量事故，其返工费用丙方承担。 第六条、安全生产 1、丙方必须认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及有关规章制度，严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保安全生产。 2、丙方必须严格执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，增强全体员工“我要安全”的思想意识，增加安全投入，对班组有安全书面交底，班前安全生产短会及每周安全生产例会，提高全体施工人员的安全意识。 第七条、文明施工 1、丙方应认真按照文明工地的有关要求，搞好现场文明施工，做到措施明确，责任到人、落实到位。 2、不许在现场乱搭乱设临时设施。搞好施工现场卫生，搞好施工范围内的社会治安，对酗酒闹事、打架斗殴者立即辞退。做好半成品保护和保管，做到工完场清。 第八条、材料供应 1、工程用的主要材料及设备，丙方要主动接受甲方、监理方及乙方的检查、监督。 2、所有材料、半成品、成品必须有合格证、质保书，要求相关人
建设工程施工专业分包合同 （水电安装工程） 承包人：方远建设集团股份有限公司 分包人：刘小飞 签订地点：阳春市新居商贸城现场办公室签订时间： 2013 年月日
第一部分协议书 承包人（全称）：方远建设集团股份有限公司佛山分公司（以下简称甲方） 分包人（全称）：刘小飞（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：阳春市新居商贸城（一期）合水城市广场4号楼工程水电安装工程 分包工程地点：阳春市合水镇双塘村 二、分包工程承包范围： 蚝四居民统建楼A区工程总包合同范围内的所有水电安装工程，包括： 1、施工图纸内的室内给水、排水、排污工程，电气（含弱电）、照明工程（含防雷），小区排水、排污管道工程，户内不装修为毛胚房； 2、水电安装工程相关的剔槽、堵洞、三箱等部位修补抹灰等。 3、承包范围内施工场内的材料倒运、垃圾清理倒运至现场指定地点等所有文明施工技术措施等所包括的内容。 4、施工现场临时三类用水布置、安装和维护（含主辅材）。 上述工程项目的具体内容、范围和要求，详见甲方提供的施工图纸、以及相应的标准图、技术交底、设计修改联系单等。 三、分包合同价款： 暂定：17400000.00元，大写：壹仟柒佰肆拾万元整，最终以结算为准。 四、工期
开工日期：具体以甲方开工令为准； 竣工日期：具体以甲方要求为准。 乙方的施工进度必须满足甲方的总体施工进度计划要求，延误则罚5000元/天，因乙方原因引起的工期延误，同时承担建设单位对甲方的工期罚款。 五、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格并满足使用功能要求， 六、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、本合同条款； 3、安全生产协议； 4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 5、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 七、合同的生效 合同订立时间： 2010年月日； 合同订立地点：深圳市蚝四居民统建楼A区现场办公室 本合同双方约定签字、盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签定时间：年月日签定时间：年月日 签定地点：
水电安装劳务分包合同 甲方：联兴建筑工程南部县监管中心建设项目部 乙方： 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、ＡB门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据《中华人民国合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》、《安全生产法》、《劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成共识，订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包容（包含图纸会审记录和不完善部分及不影 响工程造价的容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时水 电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工程竣
工后拆除和清理工作，归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电: 按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作容均包含在，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规要求执行 三、工程承包方式、承包围：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电工程分包合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
总承建单位承包建设工程后，将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给其他承包人，并与其签订承包合同项下的分包合同。下面是小编搜集的水电工程分包合同范本五篇，希望对你有所帮助。 水电工程分包合同范本 (一) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将有关安装专业分项工程分包给乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 一、工程名称、地点、分包范围和内容及分包形式 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包范围和内容： (1)、施工蓝图范围内消防除外的所有水、电等安装工程(弱电仅包括洞口预留、线管、线盒埋设)，包括所有的管路预埋、洞口预留。 (2)、甲方直接下指令或转发业主方的设计变更。 (3)、未经甲方同意，乙方不得对本工程作任何更改和改变。 (4)安装工程结算、资料整编。 分包形式：本工程采用包工、包料、机械、消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。 二、合同工期
自________年____月____日起至________年____月____日竣工，结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等所有的安装项目同步到位，装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以1000元天的罚款。 三、工程质量 总承建单位承包建设工程后，将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给其他承包人，并与其签订承包合同项下的分包合同。下面是小编搜集的水电工程分包合同范本五篇，希望对你有所帮助。 水电工程分包合同范本 (一) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将有关安装专业分项工程分包给乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 一、工程名称、地点、分包范围和内容及分包形式 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包范围和内容： (1)、施工蓝图范围内消防除外的所有水、电等安装工程(弱电仅包括洞口预留、线管、线盒埋设)，包括所有的管路预埋、洞口预留。 (2)、甲方直接下指令或转发业主方的设计变更。 (3)、未经甲方同意，乙方不得对本工程作任何更改和改变。 (4)安装工程结算、资料整编。
水电安装分包合同 分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责，完成基本建设工程的合同。 从法律关系上分析，分包有两种情况： 1、分别承包，即各承包人均独立地与发包人建立合同关系，各承包人之间并不发生法律关系。 2、联合承包，即承包人相互联合为一体，与发包人签订总包合同，然后各个承包人再签定数个分包合同，将项目建设中的各个单项工作落实到每一个承包人。在实践中，这两种分包合同被广泛地使用，但它们的法律效果很不相同。在分别 承包中，各个承包人相互单独地对筹建单位负责，相互之间不发生任何法律关系;在联合承包中，承包人共同地对筹建单位负责，承包人之间发生连带之债的法律 关系。 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：_____________________________________________ 2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明
所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应 及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有 差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性， 乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费 用由乙方承担，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
水电安装劳务分包合同 甲方：四川联兴建筑工程有限公司南部县监管中心建设项目部 乙方：_____________________________________________________ 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、A B门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据〈中华人民共 和国合同法》、建筑法》、质量管理条例》、安全生产法》、 〈劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则, 经双方友好协商,达成共识,订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包内容（包含图纸会审记录和不完善部分及不 影响工程造价的内容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时 水电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工
程竣 工后拆除和清理工作,归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管内穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程内容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电：按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作内容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作内容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程内容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室内排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作内容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作内容均包含在内，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规范要求执行 三、工程承包方式、承包范围：
建筑工程水电施工分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式： 包工包料（含所有辅助材料）、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。三工程承包范围 1．承包范围：水、电、暖气安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。 2．具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中安装内容： 依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款（包括所
有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等）及一切配合和设计变更等工作内容。 ③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、设备调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。 ⑧与其它工种的配合施工。 ⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌（若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用）。 四施工用具管理： ①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。 ②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1．按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。 2. 乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求, 乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。
水电施工分包合同 发包方：以下简称：甲方 承包方：以下简称：乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其他相关的规定，乙方在熟知施工图的基础上，结合本工程的具体情况，为明确甲、乙双方在本工程施工中的权限、利益和责任，优质完成本工程建设，本着平等自愿、互利互惠的原则，发包方与签订水电包工工程劳务分包合同。具体达成以下协议； 一、工程名称： 二、承包范围、承包方式、承包要求： 1、承包范围：1#--5#厂房水电安装图纸范围内所有的水、强弱电、 消防、通风、照明、卫生间及辅助设施安装及调试施工（不包含材料）。 2、承包方式：乙方从基础开始负责包工不包料、过程中所需要的中、 小型工具（手持电动工具等）由乙方自行提供，包安全、包质量、包进度。乙方不得以任何方式转包、再分包。具体施工内容：该工程以图纸中所有水电工作量（包括外落水管），直至本工程关门点灯，该工程水电分项不允许发生任何点工，除甲方开具点工派工单除外，按大工160元/工日、小工 110元/工日进行结算。 三、施工标准与质量要求： 3.1本协议采用的标准与规范： 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《电气装置安装工程施工及验收规范》《建筑节能工程施工质量验收规范》 3.2 质量要求： ①该工程为优良工程，本工程所有水电施工工序隐蔽前须经监理及甲方验收方 可施工下道工序，如发现工程不合格乙方必须立即整改至甲方验收合格为止。 ②在施工过程中，任何一方不得任意改变图纸设计及要求。如有变更，应提供 建设单位与设计单位发放的变更通知单方可施工。 ③工程验收以国家颁发的工程验收新规范《建筑安装工程质量检查评定标准》 及施工图纸、补充资料等规定按合格标准验收交付。 ④若乙方在施工过程中，因乙方施工不当或违规作业，受监理、业主、质量部 门批评，影响本公司项目部声誉，一次为警告，并在项目部通报批评，再 次罚款500 元/次，监理公司或监督部门若下发整改、批评通知单及返工的，罚款 1000 元/次，并由乙方承担所有返工费用。 3.3 质量标准和维保工作：乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施 工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应 当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下 道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应无偿负责 修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收后在维 修期限内业主投诉24 小时内及时免费上门维修，如不及时甲方可自主处理，所发生的全部费用由乙方承担。 3.4 劳保（安全）用品：甲方负责提供安全帽（在项目部打领条领取，工程结束后按领条数量返还，否则按原价从乙方人工费中扣除），其余劳保安全用品（如：
建设工程劳务分包合同 工程名称： 施工总承包商： 劳务分包单位： 分包作业项目： 订立时间：年月日
劳务分包协议书 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项劳务作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 分包作业容： 二、劳务分包作业围 承包围：本工程图纸围所有水电安装工程。 三、合同工期 合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准，具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。 四、质量标准 劳务作业工程质量标准： 五、合同价款 合同单价：元/㎡
合同价款：元 ￥：元 六、双方派驻现场代表 发包方派驻的项目经理 ：职务： 职权：代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理，指导并监督承包方的施工作业。 承包方派驻的施工负责人 ：职务： 职权：代表承包方全面履行本合同。 七、工期管理 7.1 进度计划 承包方必须根据发包方总体施工进度计划，合理安排劳务分项施工作业，确保承包方进度计划的实现。 7.2 工期延误 乙方根据甲方的工期计划（根据实际情况，工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准）及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工，以500元/天暂收罚款押金。 押金处理方式：a中途离场或分包工程竣工超过总进度计划，罚款和押金没收；b按总进度计划时间没有超过的，罚款和押金退还；提前完成的，按实际情况给予相应的奖励。 由于甲方原因引起的，工期相应顺延。 八、质量管理 8.1 乙方必须严格按图施工，并结合施工规，市有关规定及施工员技术交底要求施工，杜绝质量通病； 8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准，分部工程以质检站验收评定
水电安装承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1．施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂） 2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。 第二条材料供应的约定 1．甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 2．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款
的双倍补偿给甲方。 第三条关于工程质量及验收的约定 1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》 2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。 3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式： 主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。 2. 乙方承包内容： 1）．水电开槽、布管、穿线、埋盒
水 电 工 程 施 工 承 包 合 同 合同编号： 二零年月日 水电工程施工协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）
分包方：（以下简称丙方） 经三方协商：水电安装工程由丙方承包施工,为明确三方职责,订立以下条款，以便共同遵守执行。 第一条、工程概况 1、工程名称：水电安装工程 2、工程地点： 3、工程内容：水电安装图纸内全部内容 第二条、工程承包范围： 承包范围： 第三条、承包方式 本工程由丙方包工包料承包施工。丙方对其承包范围内的工程质量、工期、成本及安全文明施工等全面负责 第四条、工程工期 丙方按乙方工程总体进度计划要求施工，要按时按期完成进度计划工程。 第五条、工程质量 1、丙方应严格按国家规范，工程质量验评标准及施工图纸和编制的施工组织设计施工，工程质量确保合格。 2、质量达不到验收标准，必须返工修补，由于丙方原因造成的工程质量事故，其返工费用丙方承担。 第六条、安全生产 1、丙方必须认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及有关规章制度，严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保安全生产。 2、丙方必须严格执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，增强全体员
工“我要安全”的思想意识，增加安全投入，对班组有安全书面交底，班前安全生产短会及每周安全生产例会，提高全体施工人员的安全意识。 第七条、文明施工 1、丙方应认真按照文明工地的有关要求，搞好现场文明施工，做到措施明确，责任到人、落实到位。 2、不许在现场乱搭乱设临时设施。搞好施工现场卫生，搞好施工范围内的社会治安，对酗酒闹事、打架斗殴者立即辞退。做好半成品保护和保管，做到工完场清。 第八条、材料供应 1、工程用的主要材料及设备，丙方要主动接受甲方、监理方及乙方的检查、监督。 2、所有材料、半成品、成品必须有合格证、质保书，要求相关人员严格收验，按规范送检并做好各种材料试验，不合格的材料及产品一律不准使用，并清退出场。 第九条、结算依据 按甲、乙双方签订的相关合同条款执行。 第十条、工程款支付 1、按形象进度付款。丙方承包的所有单体建筑至六层顶板完，乙方支付已完工程的70%（其中：乙方预扣5%管理费）剩余工程款给丙方。后期按月进度支付70%（其中：乙方预扣5%管理费）剩余进度款给丙方。竣工验收合格备案后按甲、乙双方签订的合同条款支付工程款给丙方。乙方10%管理费在最后一次支付给丙方的工程款中一次性扣完。保修金及期限按甲乙双方签订的相关条款执行。 2、如因乙方自身原因造成工程款不能及时给付丙方而产生的一切责任及后果由乙方自付。 3、丙方工程款：由乙方出具建筑安装发票，由甲方代扣。
水电安装分包合同范本 水电属于水利科技名词，意思是指水和电，水力发电等。那么水电安装分包合同怎样写的呢?以下是在小编为大家整理的水电安装分包合同范文，感谢您的欣赏。 水电安装分包合同范文一 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲方将四川房产公司。。商住楼工程防雷、水电安装分部工程施工任务委托乙方实施。为了明确各自职责和经济关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致，达成如下协议，共同信守。 一、工程名称：四川。。房产公司。。商住楼工程。 二、分包范围和工作内容：四川。。房产公司。。商住楼，施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管
道，弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填，包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。 三、分包方式：按建筑面积计算人工费。 人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。 四、工期：必须满足甲方施工总进度要求。 五、质量标准：工程质量标准合格。 六、甲方职责 1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。 2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。 3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。 4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。 5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理
水电安装工程分包合同 发包方： 承包方： 鉴订日期：年月日
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就福泉市荆阁国际三期项目新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守： 第一条工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地点： 第二条承包范围：本设计图中主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件需安装给排水和强弱电预留的洞孔、室内室外等所有(除主合同施工范围外)一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 上述内容包括材料费、人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、安全保险费、福利、劳保（手套、工装、卫生用品和安全帽等）和税管费等。 第三条承包具体工作内容： 3.1给排水工程 3.1.1给水系统施工，住宅给水从市政生活水表表后安装管道至各户内用水点的管道、阀门、支吊架及水龙头等的安装和套管、管槽的预留预埋，热水从户内热水器设计位置安装管道至各户内各用水点的管道（若有），阀门、支吊架及水龙头等的安装和套管、管槽的预留预埋，商业及公用给水从市政商业及公用水表表后安装管道至各用水点（所有房间用水点）的管道、阀门、水表、支吊架、水泵及水龙头等的安装、调试及维护等； 3.1.2室内雨水、污水、空调冷凝水管道及管件安装：排水主管接至室外第一个雨、污水井或沟（含雨污水井、沟砌筑）；室内按照设计图纸明示的内容及规范要求需要施工的内容； 3.1.3空调凝结水系统施工：从各排水点施工至室外雨水主干管网接口；所有空调套管洞口均内外设置空调护口圈；浴霸通气孔在外墙上（预留孔）；架空层防潮排气管道系统。 3.2电气工程（强弱电）：
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 水电工程分包合同
编号：FS-DY-62142 水电工程分包合同 发包单位：______(以下称甲方) 承包单位：______(以下称乙方) 经甲乙双方协商，甲方同意将_____工程项日，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。 第一条、工程名称 所有施工中的水.电.消防及防雷系统包工包料的施工。 第四条、承包内容 1.室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统，部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2.材料的场内运输。 3.所有工程的临电、临水全由乙方负责安装，甲方不负责出零杂工、所用材料。 第五条、承包方式 1、包工主材及主材配件、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。 2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。 第六条、承包价格 1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为____元。 2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。 3、付款的审批程序按甲方规定。 第七条、付款方式 1、每月结算一次，并按完成工程量的60%支付进度款，工程竣工验收后付35%，剩余5%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。 2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。
水电安装施工承包 合同书 工程名称： 发包方： 乙方： 签订日期：年月日 建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。 一．工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容： 二、工期进度要求： （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围： （一）承包方式： （二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，
则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担； （3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进