( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
电缆沟工程施工合同(合同示范
文本)
The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
电缆沟工程施工合同(合同示范文本)
甲方：______________身份证号码：________________
乙方：______________身份证号码：________________
为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。
1.工程名称：________________
2.质量等级
乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为____cm，深度为____cm以上。严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级。
3.合同价款：
3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米________人民币。
3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。
4.工程结算：
4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。
4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。
5.进度计划：乙方于____________开始施工，甲方在敷设电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作，否则造成的一切损失有乙方负责。
6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等
水电站劳务施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的相关规定，结合本工程具体情况，在平等互惠的原则下，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：白鹤滩水电站 2、工程地点：四川省宁南县（左崖）、云南省巧家县（右岸） 3、工程规模：导流洞及配套通道 4、工程承包形式：劳务清包工 5、工程施工项目内容： （1）地面清渣及运输清洗（运输2公里内） （2）倒砼振动及收面层养护 （3）二次转运砼 （4）零星路面模板材料及施工 （5）钢筋安装及绑扎、焊接（制作及材料运输由甲方运输到位） 第二条：工程量及施工工期 1、砼工程量：约40万方 2、钢筋工程量：约5万吨 3、施工工期：约30个月 4、施工日期从2017年2月18日进场之日起开始计算。 第三条：施工劳务价款 1、打商混：30元/m3(包括两边装模） 2、扎风筋：410元/T(包括电焊及设备） 3、清渣：20元/m2(包括生产小型工具，不包括运输车及挖机） 说明：以上价款均不含税金及保险，一切税金、保险和手续费均由甲方负责。 第四条：工程工资款支付方式 1、工资款按工程进度支付，即：按每月工程量结款80%的工资；剩余的20%在春节前全部结清。 2、结算方式：前期施工两个月，结算前一个月工程量的80%工资款。 3、按工程量预留的一个月工资款在春节前全部结清。 4、乙方向甲方交纳共计人民币贰拾万元整的保证金。 （1）本合同签订之日起三日内，乙方向甲方支付保证金人民币拾万元。 （2）剩余拾万元保证金待工人进场施工后三日内支付。
工程施工劳务合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 为满足甲方建设工程施工的需要,乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容： 施工范围： 第二条合同文件组成及解释顺序 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况, 按下列组成顺序解释: ）本合同书及附件; ）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; ）施工承包的招投标文件; ）公路工程标准施工招标文件（年版）及相应补充约定1 ）确定工程造价的工程预（结）算书； ）国家现行工程技术规范、标准、规程; ）图纸； ）甲乙双方管理人员名单。 第三条工期 工期：日历天 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 正式开工日期：以甲方的开工通知书为准 因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。拖期违约金的计算方法：每延迟一天赔偿合同价款的％。,限额为合同价款的；
因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;日禹常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况,不能作为乙方工期延长的理由； 因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题,如甲方得到业主的经济补偿,乙方将得到相应部分的经济补偿,否则乙方应放弃追偿权。 第四条工程质量 本合同工程必须达到合格等级，工程一次交验合格率达到；达不到要求,乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。 第五条施工图纸 甲方在本合同签订后天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件X 第六条合同价款 本合同为固定综合单价合同,具体详见工程量清单,合同价款暂定为元。 第七条承包方式 本工程以劳务分包、实际完成的施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。 第八条工程量清单 除非合同另有规定,工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人匚机械、材料（本合同第款约定由甲方供应的除外L水电、质检（自检L缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除夕卜\ 税费、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间,综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的増减无关； 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中； 用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸;争值为准，具体应符合《公路工程标准施工招标文件》（年版）及相应补充约定技术规范中相应章节的”计量支付”条款的规定。 第九条工程变更 工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时,甲方应在接到变更通知后天内向乙方下达书面变更通知；乙方在接到甲方的书面变更通知后天内上报工程量变更报告,甲方收到后天内完成审核批复,未经批复的不进行计量支付； 因变更新增支付项目的单价,双方按以下原则协商暂定并进行进度款计量支付：
签订日期: 编订：X原创设计编号：FB-HT-05021 电缆沟工程施工合同Construction contract of cable trench p roject 甲方: 乙方:
原创合同系列 编号 FB-HT-05021 i 说明：本合同书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成 I I i 工程实体，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确 甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同 法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况， 经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履 行。 1. 工程名称: 2. 质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、 质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统 标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为 cm,深 度为 cm 以上。严格按照有关工程质量标准、工程
标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合 格等级。 3. 合同价款: 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每 3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无 论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调 整。 4. 工程结算: 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用 长度计 算。 4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总 匚程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟 回填完成以后将所有工程款结清。 开始施工，甲方在敷设 电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工 作，否则造成的一切损失有乙方负责。 6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》 按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方 法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标 准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产 管理，确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内 的施工人员的意外保险。 、Z. 米 人民币。
泥工单项工程施工班组合同 用人单位：（简称甲方） 劳务代表：（简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称：工程 2、工程地点： 3、劳动者承包范围及内容： ①、乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具和机具(斗车、振动棒、锤子、铁铲、广线、灰桶、扫把、尺枋、线锤、养护用软水管等）、夜间照明工具(电线、插座、碘钨灯管、碘钨灯具)、补贴、劳动保护、地方证件费、暂住费、计划生育费。 ②、本工程的泥工工作：基础（除土石方外）所有泥工工作（桩砼、承台砼、集水井、垫层、地梁砼、地下室底板、砖胎模等）、主体为施工图和设计变更要求的砼浇筑与砖砌体、楼(地)面找平、砼垫层、厕所的防水线砼浇筑、予制构件制安、屋面以上所有构造要求、室内外多次转运、清理等所有泥工工工作。 ③、按设计施工图纸及图纸会审和设计变更以及施工方案措施设计的泥工工作内容。 ④、砌筑后的四口五邻边防护恢复。
第二条：合同价款 1、劳务单价：1）、本工程主楼综合单价为 46.00 元/m2(其中基础及主体砼浇筑为 12.00 元/m 2、砖砌体25.00 元/m2、屋面和楼地面等其他工作7.00 元/m2、为达到优良工程奖金 1.00 元/m2和因其它原因未及时满足现场需要发生的误工费、抢工费、夜间补助加班及生活费 1.00 元/m2)。 （2）、本工程主楼周围裙楼及地下（商业、车库）部分： 砌体： 170.00 元/m3（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 抹灰： 10.00 元/m2（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 室内砂浆及细石砼地坪： 7.00 元/m2 室内砼垫层： 5.00 元/m2 屋面： 35.00 元/m2 a、本单价中已包括各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、赶工补贴、高温补贴、自备工具用具、自备辅材费、劳保费、 医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。 ③、合同外现场签证记日工：技工 200.00 元/天，普工 100.00 元/天。 第三条：工期 本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成。 1、开工日期：本劳务工程拟定于年月日开工（具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准）； 2、主楼标准层每月必须完成六层以上。 3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含月进度计划）不能按期完成，甲方按照 500.00 元/
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电缆沟开挖合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
工程单位：望迪铁路工程公司 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 结合工程的实际情况，为确保工程的质量，经协商双方达成如下协议： 一、工程内容 (1) 柠条塔一一侯家母12公里张家昴一一红柳林9.5公里 (2) 电缆沟开挖，预放光缆回填工程， (3) 电缆沟开挖标准：宽;40cm 深80cm护坡；宽40cm 深100cm 沙漠深 120cm,特殊情况按要求加防电缆槽进行防护。 二、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结 束。 付款方式： 1、甲方按照乙方工程进度每月预付款项，每公里预付60%的工程款，前期施工15日后可进行生活保障预支款，每人每天20元。 2、工程结束后，甲方向乙方一次性付活剩余款项。 3、电缆沟开挖及预放光缆，回填，总价格8.8元1米，(注：挖沟8.3元一米，放光缆0.5元一米。) 4、公里结算以实际丈量为准。 三、双方的权利和义务： (1) 负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。 (2) 对乙方提供工程进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督，竣工验收工作。 (3) 负责将电缆槽，光缆运输到铁路就近处，提供有利施工的现场条件。 (4) 按合同向乙方支付本合同规定的款项。
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
电缆沟工程施工合同 甲方：______________身份证号码：________________ 乙方：______________身份证号码：________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1.工程名称：________________ 2.质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；要求
开挖的电缆沟宽度为____cm，深度为____cm以上。严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级。 3.合同价款： 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米________人民币。 3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。 4.工程结算： 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。 4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。 5.进度计划：乙方于____________开始施工，甲方在敷设电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作，否则造成的一切损失有乙方负责。
6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。 7.乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。 甲方：____________ 乙方：____________ ____年____月____日
建筑工程劳务大清包合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
项目 劳务分包合同 甲方： 乙方： 签订地点: 签订日期: 2011 年 2 月 20日 合同条款 甲方：项目部（以下简称甲方） 乙方：劳务有限公司（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入项目施工现场，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： （竣工后按施工图纸标注建筑面积计算为准）。 4、结构特点：框架剪力墙 二、合同工期
（开工时间以实际为准） 4、乙方必须对合同签订的控制工期的总进度计划（后附）进行分解，分解为月、周进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，如未能按期完成月进度计划的相应工程量，每延误一天罚款1000元，并在每次拨款时直接扣除，若在下个月将上月延误的工期赶上，返还上个月的工期罚款，以此类推。 5、甲方每两个月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求或工期在双方认定的总工程进度表上，延误30天以上，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，同意先退场后结算，按乙方已完成工程量折算60%进行结算，并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权力。 三、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围：完成各栋号所有工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、装饰工程，并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：包清工及施工机具（带措施材料及辅材）。包含但不限于下列内容，人工及机械设备、模板、架材、安全通道、钢筋棚、木工棚、防护棚；包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工（含购置及悬挂标语、标牌等）、材料装卸（含甲方供材）、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、施工垃圾清运、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、利润、税收等一切费用； 3、承包工作内容 3.1.包人工 除消防、通风管道（厨卫间通风道除外）及排烟、栏杆工程、水电、保温、防水工程、内外门窗工程、涂料工程、卫生洁具、电梯、太阳能以外的基础（含人工清槽）、主体、装饰工程、整体人工带辅料清包。 包含但不限于±300mm以内的人工清基、底板砖胎模、模板分项工程、钢筋分项工程（含各类焊接及机械连接、扎丝）、混凝土分项工程（含养护薄膜）、架子工程（含安全网密目网）、砌体工程(抹灰面挂钢丝网，除钢丝网外，钢钉及其辅材材料费乙方自理)、砌体工程的拉结筋及构造柱植筋（含植
电缆沟施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：(以下简称乙方) 经双方共同协商，本着平等互利的原则，甲方将电缆沟的工程交由乙方施工。遵照国家的有关规定要求签订本协议，以明确双方的权利和义务，并相互配合、共同遵守。 一、工程名称：电缆沟工程（以下简称电缆沟工程） 二、工程地点： 三、承包方式：包工包料，全长约800米。 四、工期：协议工期天，遇雨、雪天等，人为不可抗拒因素，工期顺延；开工日期：2013年月日；竣工日期：2013年月日； 五、工程质量：按照国家现行的有关技术规范进行施工，工程质量为合格。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸或施工说明等标准进行施工。乙方必须接受甲方现场工程师监督，接受整改意见。 六、工程价款：结合本工程，经双方共同协商：场地平整、、沟槽开挖、清理运至指定地点，沟底整平夯实、电缆沟及工作井、电缆沟墙体砌筑、局部砂浆抹灰、沟盖板及沟内设施安装（不包括电缆），等工程所有相关费用。包死价为每延米元（含税）；工程竣工验收后据实结算。过引岗渠部分、电缆井及电缆井盖板根据现场实际情况再进行决算。由于现场地势情况复杂，为达到施工要求需要清理、平整场地，此费用按现场实际发生台班计量。
七、工程款的支付：1、工程完成一半时，拨付工程款的40%，全面完成经甲方及相关部门验收合格后，在10个工作日内付至总工程款95%；暂扣5%作为工程质保金，质保期为1年。质保金在质保期满后1月内付清。2、质保期自竣工验收手续签字的日期起算。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修期限为一年。3、工程款采用支票方式支付。 八、甲、乙双方的责任： （一）甲方责任 1、负责场地的三通一平，以利于乙方施工。 2、负责施工过程中的外部协调。 3、负责施工过程中的技术要求。 4、负责按时支付乙方工程款。 5、甲方所有变更签证以书面形式通知乙方，并有甲方经理和现场工程师共同签字，口头指令无效。 （二）乙方责任 1、负责按照设计图纸及甲方的要求施工，保证电缆沟工程质量。工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 2、乙方若未能按期完工，每拖延工期一天罚1000元。 3、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方引起的质量问题及发生人身安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方负责。
工程施工劳务合同书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程施工劳务合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：____ 甲方：____ 乙方：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_____工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件
编号：YB-HT-002116 电缆沟工程承包合同 Contract for cable trench 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
电缆沟工程承包合同 甲方（发包单位）：________________ 乙方（承包单位）：________________ 鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成；鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成；为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。 一、工程概况及承包内容 1.1工程名称及概况：工程名称：____________概况：____________
1.2合同形式：____________________________ 1.3工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层（砂砾、碎石垫层夯实），钢筋（包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位）的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等；施工支架的安装与拆除、模板（钢模）的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架（包含电缆竖架及电缆横架）的制作与安装，砼的浇筑及养生（包括基础、墙帽、沟盖板等），电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。 1.4合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。 1.5工程期限：____________日开工，工期共计________天。 二、工程标准及技术要求： 2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范，
建筑工程 劳务扩大承包合同工程名称： 工程地点：
发 包单位： 承包单位： 年月日
承包方式：劳务扩大 一、承包范围及内容 1、结构及建筑设计图纸所有内容，主体、裙楼结构砼垫层以上所有土建工程的主体结构（西单元十层以上不包括十层，中单元及东单元九层以上不包括九层），二次结构、圈梁、过梁、构造柱、楼地面、设备机械基础、室外散水、室内外粉刷，门窗及洞口收口；包括但不限于：基础工程配合；临时设施工程；钢筋工程；混凝土工程；模板工程；脚手架工程；防水保护层；回填土工程配合；屋面工程（除防水和保温）；砌筑工程；粗装修工程；安全生产及保障措施和现场清理等所有工作内容；工程所需周转材料、施工机械及人工费；不包括门窗、电梯、保温、防水、外墙涂料、栏杆及水、电、暖、消防、通风安装工程。 2、从开工至工程完工期间的安全保卫、安全文明工作。 3、二级箱以下（含二级箱）的所有配电箱、柜、电缆、电线等。 4、现场机械材料及设备的二次搬运，装卸车，施工机械设备的基础的人工费等。 5、在合同履行过程中根据工程实际情况，如果乙方没有能力完成范围内部分工作，甲方有权做出必要的调整该部
分工程施工权限，乙方应无条件配合甲方的调整工作，不得提出任何索赔要求。 6、施工放线：甲方提供标高、基准点和控制线，其余施工放线均由乙方完成。甲方进行审核，经监理单位验收合格后，乙方才能进行下一道工序。 7、模板工程：包括模板制作、安装、满堂架的搭设，拆除、整修清理、拔钉子、码垛、涂刷脱模剂；预埋件制作制作及安装、建筑及结构图纸中个预留洞口预留；穿墙对拉螺杆及止水螺杆的安装（含料）、止水钢板或止水带安装（含料）、水泥撑子固定（含料）、模板砂浆堵缝（含料）、模板场内运输、进出场钢管、模板、扣件等材料的装卸车。所有材料必须在指定的材料堆放区码放整齐，现场不能有材料乱堆乱放的现象。木工架体不能于外脚手架相连，同时必须符合规范要求，若果未按照规范要求搭设，因此产生的后果全部由乙方承担。 8、钢筋工程：钢筋进场卸车人工配合、钢筋取样、场内运输、制作安装、电渣压力焊、搭接焊、直螺纹机械连接、直螺纹接头试件制作取样，钢筋保护层（含料）、钢筋垫块（含料）、马镫制作安装、钢筋搭接必须按照国家规范搭接长度及位置，不能大于规范，竖向电渣焊钢筋直径根据国家
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电缆沟工程承包合同(合同范 本) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
电缆沟工程承包合同(合同范本) 甲方（发包单位）：________________ 乙方（承包单位）：________________ 1.1工程名称及概况：工程名称：____________概况：____________ 1.2合同形式：____________________________ 1.3工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层（砂砾、碎石垫层夯实），钢筋（包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位）的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等；施工支架的安装与拆除、模板（钢模）的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架（包含电缆竖架及电缆横架）的制作与安装，砼的浇筑及养生（包括基础、墙帽、沟盖板等），电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。
1.4合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。 1.5工程期限：____________日开工，工期共计________天。 二、工程标准及技术要求： 2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范，建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。 2.2建设单位下发的技术规范、评定标准、检验标准、招标文件、设计图纸等。 2.3甲方与建设单位签订的工程施工合同及附件（以下简称总合同，包括设计图纸、往来文件等），乙方均遵守。 三、工程数量确认及材料和设备供应 3.1结算工程数量确认：以乙方实际施工完成的工程量和经过甲方技术负责人、监理工程师现场验收，并以建设单位计量的设计图纸计算数量为依据进行计量结算工程量。 3.2为完成本合同工程所需的所有机械设备均由乙方自备，当乙方需
文件编号：RHD-QB-K9816 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 电缆沟工程承包合同标 准版本
电缆沟工程承包合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方（发包单位）：_________ 乙方（承包单位）：_________ 鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成；鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成；为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。
一、工程概况及承包内容 1.1工程名称及概况：工程名称：____________概况：____________ 1.2合同形式：______________ 1.3工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层（砂砾、碎石垫层夯实），钢筋（包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位）的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等；施工支架的安装与拆除、模板（钢模）的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架（包含电缆竖架及电缆横架）的制作与安装，砼的浇筑及养生（包括基础、墙帽、沟盖板等），电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。
电力管沟 工程施工专业分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了确保工程优质、高效的完成，保证双方的利益公平、合理，经双方协商，特签订本合同。 一、工程概况: 1、工程名称：陕西省西咸新区沣东新城车城一路、天台五路、天台路电力管沟工程。 2、工程所在地：沣东新城。 二、承包范围及质量要求： ⑴土方工程； ⑵钢筋、砼、模板、架子搭拆、放线等工作； ⑶砌体、抹灰（除一般抹面外还包括抹找平层、保护层等工作）； ⑷支架安装，盖板、井盖安装填缝； ⑸耗材（包括扎丝、铁钉、铁丝、胶带、模板用油、海绵条等）、周转材料（包括模板及配制模板用的原材料、设施料等）、小型机械（包括搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、砼震动泵、平板振动器及现场倒运工具和作业工具等）、小型工具等；
⑹施工现场用水：甲方承担购水费用； ⑺安全文明施工以及劳保防护用品等； ⑻承包范围不包括提供钢筋、商砼、沙子、石子、水泥、砖等主要材料。 （一）钢筋工程 1、钢筋翻样。 2、钢筋机械就位、操作、工作台制作、安装和布置。 3、乙方结构工程中所直接使用的材料的二次倒运（不包括因甲方发生的反复倒运）、归堆码垛、除浮锈、原材料的标识工作。 4、钢筋合理下料，运至工作面及钢筋焊接。 5、钢筋制作： ①除锈、调直、切断、冷拉。 ②钢筋的电弧焊、绑条焊、平直钢筋闪光对焊。 ③对绑扎后的成品钢筋进行有效的保护。 ④马凳筋、梯子筋、保护层垫块的安放。 ⑤钢筋水平、垂直控制限位卡具的加工。 ⑥设计洞口、施工预留洞口的钢筋切割，洞口加筋的制做、绑扎、连接。 ⑦工作面行人通道的搭设拆除，浇捣混凝土时钢筋保护工作。 ⑧班组自检、互检、交接检，向甲方报送自检记录，参与甲方、建设单位和监理单位的质量检查及隐蔽工程验收。 ⑨严格按照文明工地的要求，工完场清，保持工作面整齐干净，
合同编号0300 混 凝 土 边 沟 劳 务 承 包 合
同 2016年月日
鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段混凝土边沟劳务承包合同甲方：云南昊滇建设工程集团有限公司鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段项目经理部 乙方： 为“优质、高效、安全”完成鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段混凝土边沟的施工任务，经双方协商，乙方组织有专业操作技能的队伍承建本项目中的混凝土边沟的劳务工程任务，为明确甲、乙双方在施工中的权利、义务和责任，互相配合，优质如期完成施工任务，特制订如下协议： 一、工程内容 鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段混凝土边沟。 二、工程质量标准及施工操作要求 乙方在修建该工程的全部过程中，必须严格按照有关《公路工程施工技术规范》施工，《公路工程国内招标文件范本》及批准的实施性施工方案、设计图纸进行具体操作，其工程质量必须达到有关文件中所规定的指标。 三、承包方式 该工程按（包工）方式进行承包，如果在路面堆放材料，需以不影响道路通行为前提，工程结算数量按现场核实并经验收合格的数量
为准，临时发生的工程量以开具临时计量单为准。 四、工程单价 1、新浇筑的混凝土边沟160.00元/m3（大写：壹佰陆拾元整）、（包括水沟的基础清理、混凝土拌制、运输、架模、浇筑、养护、安全管制等）。 五、甲方权利义务及违约责任 1、负责提供该项工程的施工技术交底，并提供图纸及现场计量单。 2、进行现场管理，办理各种向监理及业主报送的材料； 3、负责协商处理由甲方出面的同业主和监理的关系。 4、监督安全管理和质量管理，并提供一次警示标志设施。 2、乙方权利义务及违约责任。 a、负责修建工程除甲方责任以外的一切事项。 b、合同签订5天内提供实施性施工方案和甲方及监理工程师认为能满足工程需要的设备、相关人员资质以及素质良好的施工队伍； c、乙方在施工过程中，必须保证工地的一切安全，包括生产与生活安全，人身与物品安全等。乙方在施工过程中，必须保证工地的一切安全，包括生产与生活安全，人身与物品安全等；乙方施工范围内非甲方原因安全事故概由乙方负责。 d、施工队必须做好现场安全管理，包括材料堆放的安全，堆放在路面的材料在当天收工前必须清理干净，并放置好警示标志，及时恢复被破坏的警示标志，并配合甲方的检查。 e、乙方必须注意文明施工，遵纪守法，尊重当地乡规民约，处理好
编号：GR-WR-11892 工程施工劳务合同书模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程施工劳务合同书模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号：_______ 甲方：________ 乙方：________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将______工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的
电缆沟工程承包合同 甲方（发包单位）：_________________ 乙方（承包单位）：_________________ 鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电 缆沟施工项目需要专业施工分包人完成；鉴于乙方系具有施工资质的 工程建设单位，情愿依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成；为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上,依照《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务,特签订本合同，以共同遵守。 一、工程概况及承包内容 1.1工程名称及概况：工程名称： ____________ '既况： 1.2合同形式： _______________________________ 1.3工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层（砂砾、碎石垫层夯实），钢筋（包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位）的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等；施工支架的安装与拆除、模板（钢模）的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架（包含电缆竖架及电缆横架）的制作与安装，砼的浇筑及养生（包括基础、墙帽、沟盖板等），电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。 1.4合同单价含所有直截了当费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。 1.5工程期限： ___________ 日开工,工期共计_________ 天。 二、工程标准及技术要求： 2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范, 建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。 2.2建设单位下发的技术规范、评定标准、检验标准、招标文件、设计图纸等。 2.3甲方与建设单位签订的工程施工合同及附件（以下简称总合同,包括设计图纸、往来文件等），乙方均遵守。 三、工程数量确认及材料和设备供应 3.1结算工程数量确认：以乙方实际施工完成的工程量和通过甲方技术负责人、监理工程师现场验收，并以建设单位计量的设计图纸计算数量为依据进行计量结算工程量。
土建工程劳务分包合同 甲方：合同编号： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将广场项目的基础工程、主体结构工程及初装修工程的劳务、周转材料及小型施工机械分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工安全、工程质量，加快施工进度，达到协议规定的预期目标，在平等互利的基础上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、结构类型：框架结构 四、工程承包内容： 1、土建工程 本工程从基础到结构封顶及屋面土建全过程：细部放线，钢筋工程（不包含直螺纹板丝及保护、套筒、电渣压力焊），模板工程，混凝土工程，预埋铁件工程（不含幕墙），墙体砌筑工程，粉刷工程（内墙、内隔断、外墙等粉刷）楼地面工程，屋面工程（不包括卷材防水工程、包括屋面保温、找坡、砂浆找平），吊塔、施工电梯、井架、楼梯间、电梯间、卫生间及设备间的基础施工和塔吊基础拆除清理。相关材料的场内二次搬运，不包括汽车坡道施工。各项工程主要内容如下： 1）基础工程：从基础清土到±0.000的全部工程量。 包括但不限于基础细部放线，人工配合钎土、坑内余土人工清理、人工修坡、覆盖塑料布、积水抽除、清理杂物；外墙防水保护层施工；砖砌基础胎模、胎模粉刷（含阴、阳小圆角），按图纸的混凝土的浇筑及其养护；斜支撑下少量余土开挖；传力带施工（含回填黄沙、浇砼）；地面找平，室内电缆沟，下水道至室外井口、施工洞口的开砌、封堵、施工缝、伸缩缝、后浇带的施工（包括橡胶止水带连接）、楼层清洁以及整个施工场地内的道路清扫，卫生等全过程，包括各设备用房，大型设备基础的按图施工等。 2）模板工程：按照模板专项方案包工包料规范施工，包括但不限于模板材料的计量（配料），配料装卸、标高及尺寸控制，模板支撑系统的搭拆、模板安装与拆除及清理等。 3）钢筋工程：包括但不限于钢筋的制作、安装、绑扎（直螺纹项目、电渣压力焊、植筋不含在内），含盘元的调直、钢筋配料翻样，现场的轴线定位，钢材的型号、规格申报、预埋件安装（幕墙埋件除外）。材料进场卸货、并按规格、型号，按成品和原材料分类堆放，做好标识、放样制作，合理利用，且大于50厘米的短钢筋不得浪费等。 4）混凝土工程：包括但不限于混凝土浇筑前的相关准备工作（混凝土泵车就位、泵管的安装、拆卸、清洗等），结构工程柱，梁，板砼的施工，混凝土浇筑、养护，