第四章工程合同概述
思考题
一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个符合题意）
1.下面关于联合体承包工程的表述中正确的是( D )
A. 联合体是法人
B. 联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位业务许可范围承包工程
C.联合体中标后，由各组成单位分别与建设单位签约
D.联合体各方对承包的履行承担连带责任
2.下列选项中，属于转包工程的是（D ）
A.分包单位将其承包的建设工程再分包
B.总承包单位未经建设单位许可，将部分建设工程交由其他单位完成
C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程
D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成
3.在保险合同履行过程中，按照约定承担赔偿或者给付保险金义务的人是( D )
A.受益人
B.投保人
C.被保险人
D.保险人
4.除专用合同条款另有约定外，（ A ）应当办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。
A.发包人
B.承包方
C.分包方
D.监理单位
5.建设工程合同包括下列选项中除（C ）的合同。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程监理委托合同
D.建设工程施工总承包合同
6.建设工程合同的法定形式是（A ）
A.书面合同
B.口头合同
C.默示合同
D.合同示范文本
7.下面关于对建设工程合同与承揽合同关系的说法错误的是（C ）
A.两类合同都属于完成工作的合同
B.两类合同都是有偿性、诺成性合同
C.法律对两类合同的当事人都有严格的资质要求
D.两类合同的标的不同
二、多项选择题（每题的备选项中，至少有两项以上符合题意）
1.下列关于联合承包工程的表述中，正确的有（BCE）
A.联合体只能按成员中等级高的单位的业务许可范围承包工程
B.在签订工程承包合同前，联合体各方要签订联合承包合同
C.如果出现赔偿责任，建设单位可以向任何一方要求赔偿
D.联合体承包工程有利于规避承包风险，但削减了联合体各方的利润
E.联合体成员结成非法人联合体承包工程
2.建设工程施工合同中，发包人的主要义务有（ACD ）
A.提供必要的施工条件
B.现场安排监理工程师
C.及时检查隐蔽工程
D.支付工程价款
E.及时协调、处理与承包方的纠纷
3.下面有关建设工程合同特征的说法正确的是（ACE）
A.合同中的发包人必须取得准建证，承包人有从事相关业务的合法资格
B.合同的标的是最终形成的建筑产品
C.合同的履行具有长期性特点
D.行政部门在施工阶段开始解介入合同监督
E.建设工程应当采用书面形式
4.下面关于建设工程分包合同说法正确的是（AD ）
A.未经发包人同意，设计人不得将自己承包的部分工作进行分包
B.分包单位可以把自己承包的部分工程再分包
C.总承包人不得将其承包的全部工程进行分包
D.建设工程中的主体工程不得分包
E.未通过承包人的同意，发包人不得直接要求分包人承担责任
5.下列关于监理人在建设工程中的权力说法正确的是（ACDE）
A.选择工程分包人的认可权
B.当发现设计不符合合同约定的要求时有权自行更正
C.有权审批工程施工组织设计和技术方案
D.有权对工程施工使用的材料和施工质量进行检验
E.对设计标准和生产工艺等有权向委托人提出建议
6.下列属于建筑工程一切险除外责任的是（ABDE）
A.因设计错误引起的损失和费用
B.因原材料缺陷或工艺不善引起的财产损失
C.因地震、台风等不可抗力引起的财产损失
D.建筑产品维修保养或正常检修的费用
E.保险期间业主已经实际占有的部分建筑产品
三、判断题
1.联合共同承包只适用于大型建设工程或结构复杂的建设工程。( √)
2.建设工程项目必须进行招标发包。( ×)
3.建设工程实行监理的，承包人应当与监理人采用书面形式订立监理合同。( ×)
4.为了保证工程的顺利进行，建设单位要求施工单位带资承包。( ×)
5.工程转包和资质挂靠都会导致工程质量和安全问题出现。( √)
6.建筑工程一切险和安装工程一切险均为财产保险合同。( √)
第五章工程勘察、设计合同及管理
思考题
一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个符合题意）
1.下列不属于工程勘察主要内容的是（A）
A.工程施工放线
B.工程测量
C.水文地质勘察
D.工程地质勘查
2.下列关于勘察、设计合同委托方和承包方的说法不正确的是（C）
A.合同当事人双方均应是法人
B.承包方必须有相应的资质等级
C.当事人双方可以任意约定勘察、设计质量
D.合同签订必须符合国家规定的基本建设管理程序
3.下面哪项不属于勘察投标书主要内容（C）
A.勘察费用
B.勘察开工、完工的日期
C.勘察技术要求
D.勘察方案
4.下面属于建设行政主管部门合同管理行为的是（D）
A.负责合同纠纷的调节
B.对勘察、设计单位的经营资格进行审查
C.确认和处理无效的勘察、设计合同
D.监督检查合同的履行情况
5.下面关于设计合同示范文本的性质和作用说法不正确的是（A）
A.签订设计委托合同时必须采用
B.设计合同示范文本是规范性文本
C.合同示范文本对当事人签订合同有参考作用
D.合同的成立与否与是否采用合同示范文本无直接关系
二、多项选择题（每题的备选项中，至少有两项以上符合题意）
1.在工程设计招标前必须具备的条件是（BDE）
A.具有足够的资金保证设计合同价款的支付
B.具有经过审批机关审批的设计任务书
C.已经确立了施工承包单位
D.具有开展设计业务必须的可靠的基础资料
E.已经成了专门的招标小组
2.《勘察合同示范文本》对发包人责任的规定有（ADE）
A.发包人必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求
B.由于提供的资料不可靠导致勘查人发生人身伤害，发包人可以不承担责任
C.勘察前由发包人提供材料的应由发包人承担费用，勘察人负责运到现场
D.勘察过程中若发生变更，经确认后发包人应按实际发生的工作量支付费用
E.发包人应为勘察人的工作人提供必要的生产、生活条件，并承担费用
3.下列哪些选项不属于《设计合同示范文本》规定的设计人的责任？（BE）
A.按合同规定的要求提交质量合格的设计资料
B.向有关部门办理设计文件的审批工作
C.设计人采用的主要技术标准
D.设计合理使用年限
E.提供工程项目设计任务书和可行性研究报告
4.下面关于勘察、设计单位对合同的管理措施，说法正确的是（ABCD）
A.设立专门经营及合同管理部门
B.注重合同条款和合同文件的研究
C.跟踪控制合同的履行情况
D.保证勘察、设计资料的完整性
E.委托监理工程师进行合同管理
5.勘察、设计单位在以下哪些情况可以向委托方提出索赔要求（ABDE）
A.委托方不能及时提供设计需求资料导致承包方的工期损失
B.由于委托方的原因致使设计变更引起的合同价款和工期的损失
C.在勘察过程中由于承包人的原因使勘察设备损坏致使承包方财产损失
D.委托方不按合同约定支付价款，承包方提出的违约金索赔
E.未经承包方同意委托人将勘察、设计资料复制并转送第三人
三、判断题
1.可以聘请建设监理工程师对勘察、设计合同进行监督和管理。（√）
2.设计甲级资质由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批。（×）
3.一般建设项目按初步设计和施工图设计两个阶段进行设计。（√）
4.发包人应对勘察、设计的质量负责。（×）
5.经发包人同意，勘察设计单位可将其承包的部分工作进行分包。（√）
综合练习题（一） （二）单项选择题（每题1分，共10分） 1．在买卖合同中，当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人；买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起（C）内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的除外。 错误!未找到引用源。A.6个月 错误!未找到引用源。B.1年 错误!未找到引用源。C.2年 错误!未找到引用源。D.4年 2．下列合同中属于无名合同的是（B）。 错误!未找到引用源。A.互易合同 错误!未找到引用源。B.旅游合同 错误!未找到引用源。C.技术咨询合同 错误!未找到引用源。D.多式联运合同 3．如甲公司向乙公司发函称：“我公司现急需某品牌和型号的彩电400台，如贵公司有货，请速来函，我公司将派人前来联系。”该函件属于（A）。 错误!未找到引用源。A.要约邀请 错误!未找到引用源。B.要约 错误!未找到引用源。C.反要约 错误!未找到引用源。D.承诺 4．定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（C）。 错误!未找到引用源。A.5% 错误!未找到引用源。B.10% 错误!未找到引用源。C.20% 错误!未找到引用源。D.30% 5．甲为乙保管彩电，仅因疏于注意而导致彩电被摔坏，则（A）。 错误!未找到引用源。A.构成违约责任而不构成侵权责任 错误!未找到引用源。B.构成侵权责任而不构成违约责任 错误!未找到引用源。C.既构成违约责任，也构成侵权责任 错误!未找到引用源。D.既不构成违约责任，也不构成侵权责任 6．甲有一古画，先与乙订立了一份买卖合同，后觉得乙出价不高，又与丙就同
建设工程合同 一、分类 设计、施工、勘察 二、形式 书面 三、总包与分包 1、既可以与总承包人签合同，也可以分别与设计、施工、勘察人签合同。 2、发包人不得将应由一个承包人完成的工程肢解分包给几个承包人。 3、总承包人或设计、施工、勘察承包人可以将工作交由第三人完成，但应经发包人同意。 4、但承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，也不得将其承包的全部建设工程 肢解以后以分包的名义分别转包第三人。（全部转包就不行，即使肢解分别全转也不行） 5、建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 6、第三人对其工作成果与总承包人，设计、施工、勘察人承担连带责任。 7、禁止承包人将工程分包给不具备相应资质的单位。 8、禁止分包再分包。 四、建设工程监理 发包人与监理人订立书面监理合同。权力义务及法律责任依照委托合同及其他相关法律法规。 五、发包人检查权 不妨碍正常作业，可随时检查进度与质量。 六、隐蔽工程的验收 隐蔽以前，承包人通知发包人检查。发包人不检查，完工日期延长，发包人有权要求赔偿停工、窝工等损失。 七、竣工验收
1、发包人依照图纸说明、国家标准及时验收。验收合格，接收工程并按约定支付价款。验收合格方可交付使用，未经验收或不合格，不得使用。 2、未经验收而使用，又以质量不合格主张权利，不予支持。 3、地基基础工程及主体结构质量，在合理使用寿命内仍要负责。 八、设计、勘察人的责任 延迟提交设计、勘察文件拖延工期或质量不符合要求，设计、勘察人承担继续完善、减免收费、赔偿损失的责任。 九、施工人的责任 1、质量不符，发包人有权要求在合理期限内无偿返修、改建。若因此导致延误，责任由承 包人承担。 2、承包人拒绝返修、改建，发包人有权请求减少支付价款。 十一、质量保证责任 由于承包人的原因导致工程在合理使用期限内导致人身财产损害，承包人承担相应责任。十二、发包人违约 1、未按约定时间要求提供资料（场地、资金、材料、设备、技术），完工日期延长，发包 人有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任： （1）提供的设计有缺陷 （2）发包人供应品不符合强制性标准 （3）直接指定分包人分包专业工程 承包人由过错的，也应承担相应的过错责任。 十三、发包人原因导致工程停建、缓建 发包人采取措施减少损失，赔偿因此给承包人造成的各项实际损失。 十四、发包人原因致勘察、设计、返工、停工或修改设计的责任
【例题1·单选题】甲向乙发出要约，乙于3月8 日发出承诺信函，3月10日承诺信函寄至甲，但甲的 法定代表人当日去赈灾，3月11日才知悉该函内容， 遂于3月12日致函告知乙收到承诺，该承诺的生效时 间是（）。 A.3月8日 B.3月10日 C.3月11日 D.3月12日 【例题2·单选题】下列属于要约的是（）。 A.某医院购买药品的招标公告 B.含有“仅供参考”的订约协议 C.某公司寄送的价目表 D.超市货架上标价的商品 【例题3·多选题】要约失效的原因主要有（）。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤回要约 C.要约人依法撤销要约 D.受要约人对要约的内容作了实质性的变更
【例题4·单选题】（2008年）甲与乙签订一份 买卖合同，双方约定，甲提供一批货物给乙，货到后 一个月内付款。合同签订后甲迟迟没有发货，乙催问甲，甲称由于资金紧张，暂无法购买生产该批货物的 原材料，要求乙先付货款，乙拒绝了甲的要求。乙拒 绝先付货款的行为在法律上称为（）。 A.行使先履行抗辩权 B.行使后履行抗辩权 C.行使同时履行抗辩权 D.行使撤销权 【例题5·多选题】甲公司欠乙公司10万元，一直无力偿付，现丙公司欠甲公司30万元已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。对甲公司的这一行为，乙公司采取的措施不正确的是（）。 A.通知丙公司撤销甲放弃债权的行为 B.请求人民法院撤销甲放弃债权的行为 C.通过人民法院行使代位权，要求丙偿还10万元 D.乙应在行为发生之日起1年内行使撤销权 【例题6·多选题】债务人甲的下列行为中，债权 人乙可以行使撤销权的有（）。 A.甲将价值100万的汽车作价50万卖给A，对乙造成损害，A是善意第三人
2020年合同法试题及答案(20200603170610) 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B融资租赁合同 C收养合同 D国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B合同因未盖章无效 C合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定
价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B按照履行合同时履行地的市场价格履行 C按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为（）。 A、同时履行抗辩权 B不安抗辩权 C后履行抗辩权 D抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的合同实质性内容”，主要指有关工程范围、 建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
合同法试题一 一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 l.无名合同是指( B ) A.无名称合同 B.法律无明文规定名称与规则的合同 C.无内容合同 D.无形式合同 2.《合同法》规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方 造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。这一规定体现的是( B ) A.适当履行原则 B.协作履行原则 C.经济合理原则 D.情势变更原则 3.上海某公司与宁波某公司订立一加工承揽合同，由宁波公司承揽加工3万件牛仔裤，合同中未约定履行地点，依合同法规定，该合同履行地应在( B ) A.上海某公司所在地 B.宁波某公司所在地 C.上海某公司指定的地点 D.宁波某公司指定的地点 4.合同当事人互负债务，且无先后履行顺序之约定，当事人一方可在对方未履行之前，拒绝对方的履行请求，这被称为( B ) A.先履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 5.情势变更的前提，是合同成立后，作为该合同基础的事由发生了合同订立时不能预料的变化，而这种变化的原因是( D ) A.由于主体不合格 B.由于意思表示不真实 C.由于违法 D.不可归责于当事人的原因 6.合同解除针对的标的是( B ) A.无效合同 B.有效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 7.法律规定或者当事人约定解除权行使期限的，期限届满当事人不行使的，该权利 ( C ) A.继续有效 B.效力待定 C.消灭 D.中止 8.合同的权利义务终止后，当事人根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，其依据是( A ) A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.公平原则 D.平等原则 9.债务人对同一债权人负担数宗同种类债务，而债务人的履行不足以清偿全部债务时，决定该履行抵
合同法同步练习 第一章合同的概念和分类 （一）单项选择题 1．下列观点是正确的（）。 A．合同是双方法律行为 B．技术发明是单方法律行为 C．发现埋藏物是单方法律行为 D．拾得遗失物是单方法律行为 2．遗赠扶养协议抚养（）。 A．只能适用《继承法》，不能适用《合同法》 B．是身份合同 C．不是平等主体之间的合同 D．是债权合同，适用《合同法》 （二）多项选择题 1．主合同与从合同是两个不同的法律关系，两个不同的合同（）。 A．主合同无效，从合同有效，但可以有例外 B．主合同无效，从合同必然无效 C．主合同的当事人与从合同的当事人可以重合 D．主合同的当事人与从合同当事人不能重合 2．丰起商场给张某无偿保管一辆自行车；张某借给李某500元钱不要利息；李某把2万元柑桔交给铁路部门运输；铁路部找木器加工厂加工制作100条长椅，以上四种合同（）。 A．第一个合同是实践合同 B．第二个合同是实践合同 C．第三个合同是实践合同 D．第四个合同是实践合同 3．下列适用合同法的规定（）。 A．婚姻协议 B．婚前财产协议 C．婚后财产协议 D．分家财产协议 4．甲与乙订立买卖合同，甲与乙之间的债权债务关系（）。 A．属于法定之债 B．属于意定之债 C．属于诺成合同 D．具有相对性 5．下列合同适用《合同法》（）。 A．政府采购合同 B．以悬赏广告为要约订立的合同 C．以招标、投标方式订立的合同 D．以拍卖方式订立的合同 6．下列合同中，既可以是有偿合同也可以是无偿合同的有哪些（）？ A．保管合同
B．委托合同 C．借款合同 D．互易合同 E．租赁合同 7．下列哪些合同既属于诺成合同又属于有偿合同（）？ A．买卖合同 B．两个自然人之间的借款合同 C．租赁合同 D．支付保管费的保管合同 答案 第一章合同的概念和分类 （一）单项选择题 1．【答案】A 【理由】 法律行为以意思表示为要素，合同行为符合法律行为的基本特征，B、C、D项是事实行为，即非表意行为，故排除。 2．【答案】D 【理由】 遗赠扶养协议是平等主体之间的财产关系，因此是债权合同；适用《合同法》的规定。 （二）项选择题 1．【答案】AC 【理由】 （1）《担保法》的5条第1款规定：“担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。”因此排除B项，肯定A项。 （2）作为从合同的担保合同，其担保人可以是第三人，也可以是债务人自己。因此，肯定C项，否定D项。2．【答案】A、B 【理由】 （1）《合同法》第367条规定：“保管合同自保管物交付时成立，但当事人另有约定的除外”。故A项正确。（2）《合同法》第210条规定：“自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效”。故B项正确。 （3）诺成合同是一般状态，实践合同是特殊状态，法律一般只对特殊状态作出规定，法律没有规定货物运输合同是实践合同，因此可以反推运输合同是诺成合同。这也符合理论界的一般认识。故C项错误。 （4）D项错误，理由与第3点相同。 3．【答案】B、C、D 【理由】 （1）《合同法》第2条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定”。因此排除A项。（2）B、C、D项是关于财产关系的协议，不涉及人身关系，因此适用合同法的规定，B、C、D正确。 4．【答案】B、C、D 【理由】 （1）合同是基于当事人意志建立起来的交易关系（无偿合同除外），因此B项正确，排除A项。 （2）买卖合同不要求标的物之交付合同作为成立或生效的条件，因此属于诺成合同，故肯定C项。 （3）相对性是指债只对特定的当事人发生效力，合同之债与其他债一样，具有相对性，甲、乙之间的买卖合同，只在甲、乙之间发生效力，并不及于第三人，故肯定D项。
合同法例题 房屋租赁合同 孙某与朱某签订一份房屋租赁合同，双方约定：孙某将其所有房屋4间出租给朱某开办餐厅，租赁期限为两年，自1999年5月1日至2001年5月1日，租金2000元/月，若有一方违约，应对给对方违约金4000元，朱某不得转租，2000年4月1日，孙某预备将房屋卖给唐某，孙某将此事通知了朱某，朱某未作任何表示。2000年7月8日，孙某和唐某办理了房屋过户手续。200 0年10月，朱某扩大经营规模，在市中心繁华地段开设一高档酒楼，遂将租赁的该四间房屋交给牛某使用，每月收取租金2500元。 （1）该案中存在几种法律关系？ （2）孙、朱签订合同后，若2000年6月1日朱某未付租金，孙某可否要求其承担违约责任？ （3）唐某是否取得了房屋所有权？若孙、唐在2000年6月1日办理过户手续，有何不同？ （4）办理过户后，唐某能否要求朱某迁出？ （5）朱、牛所签合同是否有效？ （6）唐某能否要求朱某承担违约责任？若能，应承担何种责任？对牛某又应如何救济？ 每课一案（二） 李某本人热爱收藏，同时具有相当的古玩鉴赏能力。其家中收藏有一商代酒杯，但由于年代太久远，李某无法评估其真实价值，而只能大略估量其价值在10万元以上。某日，李某将其酒杯带到一古董店，请古董店老总鉴赏，店老总十分喜爱该酒杯，同时明白其价值不下百万，因此提出向李某买下该酒杯，出价为50万元。
李某对此高价内心十分中意，但认真一想，心知该酒杯价值绝对超过50万，如果拍卖，超过百万也有可能。但苦于拍卖成本过高，自身也没有条件拍卖。因此，李某心生一计，同意将酒杯卖给古董店老总，待日后古董店老总高价卖出后再主张合同可撤销，要求变更合同。结果，古董店老总通过拍卖，酒杯被卖到1000万元。此后，李某向法院主张合同显失公平，要求古董店老总至少再补偿900万元。 试分析： 1．李某与古董店老总的合同是否成立，是否有效？ 2．李某的要求是否具有法律依据？什么原因？ 3．法院应如何处理 答：1．李某与古董店老总的买卖合同差不多成立，双方意思表示真实同时一致，合同有效。 2．没有法律依据。我国《合同法》规定，显示公平的合同属于可撤销或可变更合同，本案中的买卖合同不属于此种情形。第一，李某具有相当的古玩鉴赏能力，尽管他不明白酒杯的真实价值，但内心差不多明白其价值绝对超过50万元，在此情形下他仍旧将酒杯卖给古董店老总，法律上就应该推定其意思表示真实有效，而不属于因缺乏体会导致判定失误的情形；其次，李某将酒杯卖给古董店老总的时候，就差不多预备事后主张合同变更，因此所以不存在被骗或者失误的情形，相反，李某心知肚明，不属于合同显失公平；再次，李某主张合同显失公平属于恶意，不应得到支持。 3．按照上面分析可知，法院不应支持李某的要求，应认定合同有效。 每课一案（三） 甲厂向乙大学发函表示：“我厂生产的X型电教室耳机每副30元，如贵校需要，请与我厂联系。”乙大学回函：“我校愿向贵厂订购X型耳机1000副，每副单价30元，但需在耳机上附加一个音量调剂器。”2个月后，乙大学收到甲厂发来的1000副耳机，但耳机上无音量调剂器，因此拒收。
《合同法》同步练习 一、填空 1.当事人订立合同有（口头形式）、（书面形式）和（其他形式）。 2.合同的保全包括（代位权）和（撤销权）。 3.我国合同法在违约责任上采用（过错责任）原则。 4. 可撤销或可变更的合同，当事人一方有权请求人民法院或者（仲裁机构）撤销或者变更。 5.承担违约责任的主要形式有（继续履行）、（采取补救措施）、（赔偿损失）、（违约金）、（双倍返还定金）。 二、单选题。 1.甲乙签订一份价值30万元的销售合同,约定甲方须支付10万元定金,但是,乙收取定金后违约,没有履行合同.根据我国合同法的规定，乙应当返还给甲（）。 A、22万元， B、20万元， C、16万元， D、12万元。 2.甲厂向乙大学发函表示：“我厂生产的x型电教室耳机，每副30元。如果贵校需要，请与我厂联系。”乙大学回函：“我校愿向贵厂订购x型耳机1000副，每副单价30元，但需在耳机上附加一个音量调节器。”2个月后，乙大学收到甲厂发来的1000副耳机，但这批耳机上没有音量调节器，于是拒收。在这一过程中( ) A、乙大学违约，因其表示同意购买，合同即已成立 B、甲厂违约，因为乙大学同意购买的是附有音量调节器的耳机 C、双方当事人均违约，因双方均未履行已生效的合同 D、双方当事人都没有违约，因为合同没有成立。乙大学附条件地接受甲厂的要约，是一种新要约而非承诺 3、在以下协议中，属于我国《合同法》调整范围的是（） A、离婚协议 B、收养子女协议 C、人身保险协议 D、转移监护权的协议 4、以下行为属于要约的是（） A、某公司向客户寄送价目表 B、某拍卖公司在报纸上发布拍卖公告 C、某股份公司在报纸上登载招股说明书 D、某公司向另一公司发去订单 5、乙公司向甲公发出要约，旋又发出一份“要约作废”的函件。甲公司的董事长助理收到乙公司“要约作废”的函件后，忘了交给董事长。第三天甲公司董事长发函给乙公司，提出只
建筑工程施工合同法 建筑工程施工合同法执业实务过程中，碰到建筑施工企业咨询工程项目纠纷的处理问题时，我们所想到的第一个问题往往是合同的效力问题，特别是诉讼过程中，合同是否有效决定了官司是否打不打，如何打的，直接影响了诉讼最终效果。 建筑工程施工合同法 执业实务过程中，碰到建筑施工企业咨询工程项目纠纷的处理问题时，我们所想到的第一个问题往往是合同的效力问题，特别是诉讼过程中，合同是否有效决定了官司是否打不打，如何打的，直接影响了诉讼最终效果。结合执业实践，本博主将常用有关建筑工程施工合同效力的法律法规列举如下，供各位建筑界及相关法律界朋友参考。 一、《合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益; (二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益; (三)以合法形式掩盖非法目的; (四)损害社会公共利益; (五)违反法律、行政法规的强制性规定。 分析：理解该条的要点在于“违反法律、行政法规的强制性规定”，影响建筑工程施工合同效力的法律条文散见于《建筑法》、《招标投标法》及相关司法解释中。 二、《建筑法》 第二十二条建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。 第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
2Z202070 合同的担保 一、单项选择题 1.担保的产生源于（）对债务人的不信任。 A.当事人 B.保证人 C.债权人 D.被担保人 2.施工企业和供应商的材料供应合同中约定了定金条款，根据法律规定该合同中的定金条款自（）之日起生效。 A.主合同签字、盖章 B.到公证部门办理公证 C.实际交付定金 D.双方就定金条款协商达成一致 3.下列关于保证担保的说法，正确的是（）。 A.债权人与债务人协议变更主合同，可以不取得保证人的书面同意 B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任 C.保证人可能是主合同的当事人 D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意 4.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列不能成为保证人的是（）。 A.电机厂 B.建筑公司 C.商业银行 D.大专院校 5.下列有关定金的说法，正确的是（）。 A.给付定金的一方不履行约定债务的，须向债权人再支付与定金等额的款项作为赔偿
B.给付定金的一方不履行约定债务的，有权要求返还定金 C.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金 D.收受定金的一方不履行约定债务的，应当只返还定金 6.债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。 A.抵押 B.留置 C.保证 D.质押 7.下列关于保证方式的说法，不正确的一项是（）。 A.连带保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式 B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任 C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式 D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任 8.根据《担保法》的规定，当事人对保证方式约定不明确的，（）。 A.保证人承担一般保证责任 B.保证人按照连带责任保证承担保证责任 C.由保证人选择按照一般保证或连带责任保证承担保证责任 D.由债权人选择按照一般保证或连带责任保证承担保证责任 9.甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。
一、单选题 第1题 某开发公司与某科研单位，订立了技术开发合同，合同约定，开发经费为10万元，违约金为开发经费的10％，后开发公司因故违约，给科研单位造成1．2万元的实际损失，问开发公司应支付给科研单位（）损失费。 A 4万元 B 5万元 C 14万元 D 1．2万元 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：参见《合同法》第114条。 第2题 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以（） A 不得减少支付违约金 B 适当减少支付违约金 C 请求法院予以适当减少 D 拒绝支付违约金 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约金过分高的处理 解析：合同法第114条规定：约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 第3题 （）不是承担违约责任的方式。 A 价款 B 赔偿金 C 继续履行 D 违约金 【正确答案】：A 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：合同法第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本题中BCD均属违约责任的承担方式，应选A。
第4题 甲与乙订立了一份苹果购销合同，约定：甲向乙交付20万公斤苹果，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将苹果卖与丙而无法向乙交付苹果，乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是什么？（） A 请求甲双倍返还定金8万元 B 请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元 C 请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D 请求甲支付违约金6万元 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：《合同法》第116条：“当事人既约定违约金依据116条的规定，违约金和定金条款只能选择适用其一，因此要判断选择哪一个条款对乙最为有利，由题中所述可知，适用违约金条款更为有利，乙可以得到6万元的赔偿；其次，选择了违约金条款，就排除了定金条款的适用，因而依据115条的规定，定金应该返还。总之，甲应向乙支付违约金6万元，同时向乙返还定金4万元。本题的四个选项很具有迷惑性，考生要保持清醒的头脑。 第5题 根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。该规定采用的民事责任归责原则是什么？（） A 过错责任原则 B 过错推定原则 C 公平责任原则 D 无过错责任原则 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的归责原则 解析：《合同法》第107条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”对于违约责任的归责原则目前存在争议，通说认为是无过错责任原则。所谓无过错责任原则是指不以过错作为违约责任的构成要件。而过错责任原则和过错推定原则都是以过错作为违约责任的构成要件，只是在过错推定原则下实行举证责任倒置。笔者倾向于过错推定原则，但是考生在考试中要以通说为标准做答。 第6题 甲厂与乙仓储保管方签订了一份仓储合同，约定甲厂将一批电机储存在乙方，存期半个月，期满后由乙方负责将电机发运至丙厂。储存期满后，乙方由于疏忽，未按期将该批电机运至丙厂，造成甲厂逾期交货，向丙厂支付了违约金8万元。根据有关法律规定，下面的正确表述是哪项？（）
合同法期末复习题及答案
合同法期末复习题及答案一、单项选择题(每小题1分，共10分) 1．中国合同法调整的关系有( )。A．婚姻关系B．收养关系C．监护关系D．财产关系2．下列合同中，属于单务合同的是( )。A．租赁合同B．买卖合同C．赠与合同D．承揽合同3．代位权行使的费用由( )。A．债务人承担B．代位权人承担C．全体债权人承担D．债务人和债权人共同承担4．合同的转让就是合同的( )。A．主体的变更B．客体的变更C．内容的变更D．全部基本条款的变更5．违约责任的确定是指当事人( )。A．表示要承担对方的损失B．表示要承担由于违约给对方造成的损失，而且采取积极措施补救合同损失和应对方的要求继续履行合同C．已经承担了对方当事人的损失D．是仲裁机构或者人民法院解决合同纠纷的裁判结果6．在买卖合同标的物所有权转移中，按照合同或者其它合法方式取得财产的，财产所
有权从( )。A．财产交付时起转移B．财产交付之前转移C．财产交付之后转移D．双方当事人认为合适的时间转移7．借款合同中对货币种类的要求是( )。A．一般能够写明货币种类B．无需写明货币种类C．必须写明货币种类D．依当事人约定8．中国《合同法》规定租赁合同的租赁期限最长不得超过( )。A．1年B．5年C．D．20年9．承揽合同成立后，定作人的义务有( )。A．通知义务B．按合同约定提供原材料C．承担瑕疵担保责任的义务D．定作人能够要求解除合同的，但要赔偿承揽人的损失10．在铁路运输过程中，由于托运人、收货人或其所派押运人的过错，造成货物灭失、短少、变质、污染损害的，承运人( )。A．应负全部赔偿责任B．不负赔偿责任C．应承担部分赔偿责任D．只赔偿直接损失二、多项选择题(每小题2
合同法关于建设工程合同的规定 合同法第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。 第二百七十一条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。 第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 第二百七十三条国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。 第二百七十四条勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。 第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。 第二百七十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。 第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。 第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。 第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第二百八十五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
合同法例题
合同法例题 篇一：合同法练习题 合同法律制度综合练习 一、单项选择题： 1、要约遇到下列情形之一时，要约发生效力（ D） A、要约被撤回 B、要约被拒绝 C、要约被依法撤回 D、受要约人对要约的内容做出非实质性的变更 2、甲乙两公司签订了买卖10辆汽车的合同，就在乙将汽车交付甲时，被工商行政管理部门查出该批汽车是走私品而予以查封。根据我国《合同法》关于合同效力的规定，该买卖汽车合同属于（ B ）。 A、有效合同 B、无效合同 C、可撤销合同 D、效力待定合同 3、合同当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求：先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。《合同法》的这一规定指的是（ C ）抗辩权。 Ａ、同时履行Ｂ、后履行Ｃ、先履行Ｄ、不安 4、接受定金的一方不履行合同时（ D ） A、应返还定金 B、定金应收归国有
C、定金不返还 D、应双倍返还定金 5、在合同主要条款中，一切合同必备条款是C A、质量 B、价款 C、标的 D、数量 6、当事人约定合同履行期限不明确的，权利方可以（A ）。 A、随时请求对方履行义务，但应当给对方以必要的时间 B、重新协商履行期限 C、不用履行 D、延期履行 7、承诺的效力是（ C） A、开始订立合同 B、要约失效 C、合同成立 D、合同履行完毕 8、合同权利转让时（D ） A、必须经双方同意 B、需经债务人同意 C、不需经债务人同意，也不用通知债务人 D、不需经债务人同意，但应通知债务人 二、多项选择题 1、根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的有（ BC）。 A、一方以欺诈手段使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B、损害社会公共利益的合同
对建设工程施工合同司法解释第26条的理解 作者：孔令昌律师 最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。” 我认为此条司法解释包含以下意思并存在以下问题： 1、本条的本义是为了保护农民工的合法权益作出的。赋予农民工或者实际施工人可以直接以发包人为被告起诉的权力。这里的发包人是指建设方及业主，而不是指总承包人作为发包人的情况。其基本的法理基础是实际施工人与发包人之间形成了事实的合同关系。 2、但是本着权利义务相一致的基本原则，对于发包人而言其承担的不是无限连带责任而是有限连带责任，即在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。如果发包人已经与承包人结算完毕其已经付清工程款，则发包人就不承担支付工程款的责任。 这里主要出现的问题是，如果发包人没有与承包人结算或者产生结算争议，工程款的数额仍然无法确定的情况下，发包人欠付的工程款同样无法确定，那么如何让发包人承担责任呢？是否承担以及如何承担就成为问题。 另外一个问题是，即使发包人已经与承包人完成了结算，工程款数额已经确定但尚未付清。发包人应该如何支付实际施工人呢？根据什么标准呢？是根据发包人与承包人之间的合同结算呢？还是根据承包人与实际施工人之间签署的合同支付工程款呢？ 如果发包人根据与承包人之间的合同结算将剩余的工程款全部支付给实际施工人，很可能会造成实际施工人获得远高于其与承包人之间签署的合同约定的工程款，这样实际施工人会获得不当利益，而实际施工人其实在签署违法分包或转包合同中也是存在过错的，实际施工人反而通过自己的过错获得不当利益，也违背了法律基本的合法性原则，所以是不对的。 如果发包人根据实际施工人与承包人之间签署的合同结算并支付工程款的话，这里的问题是往往实际施工人与承包人之间并没有进行过结算或者对结算仍存在争议，发包人不能代替承包人与实际施工人进行结算，因而问题仍然无法解决。 3、实际施工人是主张要农民工工资还是工程款的问题，还需要明确。 本司法解释只规定“主张权利”，主张什么权利呢？在《最高院副院长就司法解释答记者问》中说“...这样导致实际施工人没有办法取得工程款，而实际施工人不能得到工程款则直接影响到农民工工资的发放”。根据这种理解，实际施工人主张的是工程款，是其与承包人之间签署的合同约定的工程款。而不能直接主张农民工的工资，因为农民工的工资属于劳动法和劳动合同法调整的范围。 4、实际施工人是指什么？
一、填空题 1、诺成合同是指仅须当事人的--即能成立的合同。 2、主债权转移时，除保证合同约定只对--为担保外，保证债权应随同转移。 3、当事人一方不履行合同或者履行合同不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者--并有权要求赔偿损失。 4、委托开发合同中约定的报酬，是用于研究开发成果的使用费和研究开发人员的--。 5、某些必须经过安装运转才能发现内在质量缺陷的产品，有关的工矿产品购销合同应当具体约定提出--的条件和时间。 6、建设工程承包合同按承包的方式来分，可分为委托承包合同和--。 7、出租方未按约定维修，--租赁财产的，应向承租方支付违约金，并赔偿由此造成的损害。 8、保险费是以--乘以保险费率的办法计算确定的，是投保人向保险人支付的保险。 9、我国涉外经济合同法规定，合同当事人可以选择处理合同争议所适用的法律，如没有选择则适用与合同有--的国家的法律。 10、赔偿实际损失的范围包括直接损失和--以及其它一些必要的附带费用的支出。 二、判断题（正确的在括号内打对号，错误的打叉号） 1、迟到的承诺对于要约人仍属于承诺，如果要约人拒绝，则有义务立即将承诺迟到的情况通知承诺人。（） 2、故意提供虚假情况或者故意掩盖真实情况，以使他人产生错误认识的行为是欺诈。（） 3、可撤销的合同自撤销之日起无效。（） 4、必要条款欠缺或不明确的合同对当事人无约束力，因而任何一方当事人都必须承担法律责任。（） 5、货物运单是证明货主对货物的所有权和提货人提货依据的书面文件。（） 6、农副产品购销合同的供方仅限于农村集体经济组织，农村承包经营户与专业户。（） 7、加工承揽合同的定作人超过合同规定期限付款，应当向承揽人支付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之五偿付违约金。（） 8、在--合同条件下，由买方自己租船并付运费，由卖方负责办理保险。（） 9、涉外技术转让合同，适用受让人分营业所所在地的法律。（）
第九章合同法律制度（总则） 一．单项选择题 1．下列协议中，不适用《中华人民共和国合同法》的是( )。 A．监护协议 B．房屋租赁协议 C．专利转让协议 D．股权转让协议 2．甲公司于3月5日向乙企业发出签订合同的要约信函。3月8日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。3月10日乙公司收到该要约的信函。根据《合同法》的规定，甲公司发出传真声明要约作废的行为属于（）。 A．要约撤回 B．要约撤销 C．要约生效 D．要约失效 3．甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙企业于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电话告知乙收到承诺。根据合同法律制度的规定，该承诺的生效时间是（）。 A．5月1日B．5月8日C．5月9日D．5月10日 4．陈某以信件发出要约，信件未载明承诺开始日期，仅规定承诺期限为10天。5月8日，陈某将信件投入邮箱；邮局将信件加盖5月9日邮戳发出；5月11日，信件送达受要约人李某的办公室；李某因外出，直至5月15日才知悉信件内容。根据《合同法》的规定，该承诺期限的起算日为( )。 A．5月8日B．5月9日C．5月11日D．5月15日 5．甲公司在与乙公司协商购买某种零件时提出，由于该零件的工艺要求高，只有乙公司先行制造出符合要求的样品后，才能考虑批量购买。乙公司完成样品后，甲公司因经营战略发生重大调整，遂通知乙公司：本公司已不需此种零件，终止谈判。根据《合同法》的规定，下列选项中，正确的是（）。 A．甲公司构成违约，应当赔偿乙公司的损失 B．甲公司的行为构成缔约过失，应当赔偿乙公司的损失 C．甲公司的行为构成缔约过失，但无需赔偿乙公司的损失 D．甲公司不应赔偿乙公司的任何损失 6．甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。乙公司当日回复“收到传真”。6月10日，甲公司电话催问，乙公司表示同意按甲公司报价出售，并要求甲公司于6月15日来人签订合同书。6月15日，甲公司前往签约，乙公司要求加价，未获同意，乙公司遂拒绝签约。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（）。A．买卖合同于6月5日成立
《合同法》复习题及答案 一、单项选择题 1．下列合同中，属于要物合同的是：( C )。 A．租赁合同 B．买卖合同 C．加工合同 D．借用合同 2．按照我国《合同法》第33条的规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立，对确认书的要求是( C )。 A．可以在合同成立之后要求签订确认书，签订确认书时合同成立 B．可以在合同成立同时要求签订确认书，签订确认书时合同成立 C．可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立 D．可以不要求签订确认书，合同也成立 3．无处分权的人处分他人财产的合同属于( C )。 A．为自始无效合同 B．为效力未定合同 C．为可变更可撤销合同 D．以上都不是4．合同履行费用的负担不明确的，由( B )分担。 A．履行义务的一方 B．接受履行的一方 C．合同双方当事人 D．协商确定 5．我国《合同法》规定属于实践合同的有( D )。 A．买卖合同 B．委托合同 C．保管合同 D．借贷合同 6．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：(C )。A．格式条款 B．诚信原则 C.非格式条款 D.法律规定 7．在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( B )。 A．承诺生效的地点 B.经常居住地 C.收件人的主营业地 D．合同签订地 8．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的 性质为( A )。 A.诉讼时效 B.除斥期间 C.履行期间 D．以上都不是 9．违约行为是当事人( D )。 A.违反法律规定的行为 C.应当对合同不能成立负有责任的行为 B．违反合同约定的行为 D．给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 10．买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( A )。 A.买受人承担 B．出卖人承担 C.担保人承担 D．第三人承担 11．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满( A )的，应当 在退还借款时一并支付。 A．3个月 B．6个月 C．12个月 D．24个月 12．共同承担人对定作人( B )。 A.不承担连带责任 B.承担连带责任 C.谁的过错谁承担责任 D.由法律作出规定13．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于(B )。 A.研究开发人所有 C.研究开发人与委托开发人共同所有 B.委托开发人所有 D．国家所有 14．行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关 系中，行纪人属于( A )。 A．当事人 B.代理人 C.居间人 D.利害关系人 15．在下列哪种情形下，当事入有权解除合同( C )。 A．已经成立的合同严重欠缺合同生效要件 B．已经成立的合同意思表示不真实 C．当事人履行的地点不适当，但末影响合同目地的实现 D．在履行期限届满前，当事人明确表示不履行主要债务 16．下列合同中，应当采取书面形式订立的有( B )。