为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。
安装电线合同书
甲方：
乙方：
甲乙双方就对坐落在兴平市莽山路紫薇苑1#3#楼的电线安装事项经双方协商一致达成以下合同条款：
一、乙方以每户包括公共部分（灯具面板线路）为320元，
为甲方自愿安装，一律按图施工，乙方在安装电线时造成的室内损坏（如水管破裂，电线型号使用错误）造成的一切损失一律由乙方全部负责经济损失。
二、乙方在安装电线施工时，造成的一切安全事故由乙方自
行承担，与甲方无关，乙方在室内安装电线时，禁止向室外扔一切物品，造成的后果由乙方负全部经济损失。
三、乙方为甲方安装的电线，必须保证工程的质量和正常使
用，经甲方检查验收合格后，甲方负责完善好工程的结算手续，扣除5%作为质保金。
四、本合同一式二份，甲方双方各持一份，从双方签字之日
起生效。
甲方签字：乙方签字：
年月日年月日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
1
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 实用个人服务合同样书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： (购买方) 乙方： (服务方) 丙方：区 (见证方) 根据《中华人民共和国合同法》和____区人民政府《区关于政府购买社会组织公共服务的实施意见(试行)》(府发号)等有关规定。为保证所购的服务质量，明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议：第一条：项目内容 第二条：服务项目及要求(项目标准、量化指标、时间节点) 第三条：项目经费使用原则及支付方式项目经费确保专款专用，支付方式： A.分段划拨( ) B. 按____月划拨 ( ) C. 按季划拨( ) D. 项目完成结算( ) 1、合同购买服务价款总额为：(大写) 2、 第一次划拨时间： ;金额 第二次划拨时间： ;金额 第三次划拨时间： ;金额 第四次划拨时间： ;金额本合同预留价款金额：合同终止后根据绩效评估及合同履行中的过错或过失责任造成经济损失的进行清算后支付。 第四条：合同期限与终止 1、合同期限为________年月，自________年____月____日起至________年____月____日止。 2、合同的终止 (1)合同期满，双方未续签的; (2)乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的;
(3)在履行合同过程中，发现乙方不符合《区关于政府购买社会组织公共服务的实施意见(试行)》(府发号)中规定的服务供应方(社会组织)应具备的条件，造成合同无法履行的。 第五条：项目绩效评估乙方承接服务项目后，由丙方和有关部门对项目实施情况进行全程跟踪和监督。项目完成后，丙方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金使用情况进行审计。 第六条：双方权利和义务 (一) 甲方权利、义务 1、项目为合同期内实施，甲方每季度了解掌握项目工作进度及资金运作情况，每半年对乙方资金的使用情况进行审核一次。 2、协调乙方在提供服务过程相关的政府部门和单位、 3、为开展绩效评估，甲方应对乙方制定具体的考评意见。 (二) 乙方权利、义务 1、乙方可要求甲方按本合同的规定按时足额拨付项目经费。 2、乙方承接甲方的服务项目的资金，其溢出部分主要应用于乙方的再发展，不得挪作他用。 3、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给 第三人，应按本合同如实报告项目进展情况，按时、按标准完成项目任务。如乙方未能在合同期内完成全部项目的服务内容，合同结束后，应将相应款项返还甲方。 第七条：在合同履行过程中，双方因违约或重大过失造成对方经济损失的应当赔偿。 第八条：本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙方协商解决，协商不成的.，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第九条：本协议一式肆份，甲方、乙方、丙方、区社建办各执一份，在丙方见证下，经甲、乙方法定代表人签章之日起生效。附件：(签定具体合同
签订日期: 编订：X原创设计编号：FB-HT-05021 电缆沟工程施工合同Construction contract of cable trench p roject 甲方: 乙方:
原创合同系列 编号 FB-HT-05021 i 说明：本合同书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成 I I i 工程实体，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确 甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同 法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况， 经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履 行。 1. 工程名称: 2. 质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、 质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统 标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为 cm,深 度为 cm 以上。严格按照有关工程质量标准、工程
标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合 格等级。 3. 合同价款: 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每 3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无 论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调 整。 4. 工程结算: 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用 长度计 算。 4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总 匚程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟 回填完成以后将所有工程款结清。 开始施工，甲方在敷设 电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工 作，否则造成的一切损失有乙方负责。 6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》 按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方 法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标 准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产 管理，确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内 的施工人员的意外保险。 、Z. 米 人民币。
李家洼幼儿园电路安装及维修施工合同甲方(建设方)：横山县李家洼幼儿园（盖章） 乙方(施工方)：身份证号： 因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。 一、施工内容 1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单） 2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。 4、维修完将活动室恢复原状。 二、工程质量标准 1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。 4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行
返工直至符合质量标准。 5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。 三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。 2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（19390.00元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。 四、安全责任 乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。 五、其余事项 1、施工日期：2013年12月15日至2014年1月31日。 2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。 3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。 甲方代表：乙方（签字）： 年月日年月日 附： 1、电线：（6平方）550元*3卷=1650元 （4平方）400元*2卷=800元 （2.5平方）160元*24卷=3840元
安装协议书范本【三篇】 甲方：xxx厂法定代表人：厂长 乙方： 甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书： 一、安装的项目名称和地点： 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬： 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限： 从年月日到年月日 四、安装的质量要求： 五、安装的安全责任： 乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关; 六、安装报酬的结算支付时间： 七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失; 八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。 甲方：xxx厂 乙方： 年月日 【篇二】制作安装协议书 委托方:(甲方):中山市X房地产开发有限公司 受托方:(乙方): 根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守， 制作安装合同书 。 一、承包方式及承包范围本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式
1、本合同总费用(含税)￥:元,大写:元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%,即:元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。 3、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应fa.票。 三、制作材料及要求、费用预算 序号 项目 规格 单价(元) 单位 数量 总价 完成时间 保修期 1
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电缆工程劳务合同
编号：FS-DY-20459 电缆工程劳务合同 甲方：乙方：依部颁双方达成 据发的以《的权下中《利协 华人民共和国电缆工程劳务合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确、义务和责任，便于电缆工程劳务合同的实施，经双方协商一致，议，已兹共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设 2、项目内容及施工范围： 本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房 2大约3180米左右的3*185+1*95mm电缆设备。施缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路熔接，调试，
竣工资料提交等。 电房到工面缆，食内恢设以堂容复备加操涉，拆大作及电除电间电缆。 3、电缆工程劳务合同总造价： 本项目总造价为元（大写：） 二、承建方式： 1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。 2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。 三、施工工期： 本项目工期为日历天数15天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。 四、工程款支付： 合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字
合同编号：YT-FS-2873-15 学校电路安装合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
学校电路安装合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上， 本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协 议。 第一条：工程概况 1、工程地点:延安市宝塔区李渠镇沟门村 2、工程承包方式：承包人包清工，材料有甲方 购买。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____ 月_____日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_____ 元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价 按实计
第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方提出，甲方及时更换。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由甲方设计施工方案。
建筑安装合同范本 _______ 年________ 月_________ 日，_________ （简称甲方），与__________ （简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1 ．安装工程名称：________ 。 2．工程地方：_________ 。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方在___________ 建筑工程完工后六十（60）天内，完成安 装工程，其中包括_________ 主机试验运行。 5．安装工程总价格：__________ 美元整。 6．安装工程付款进度： 第1 期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15 ％，即 ________ 美元整； 第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即___________ 美元整； 第3 期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10％，即________ 美元整； 第4 期：在主机的要紧设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即__________ 美元整； 第5 期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即______________ 美元整； 第6 期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________ 美元整。7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，对付违约罚款，每天按总价的1% 计算，即___________ 美元整。 8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程打算时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原打算而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价 对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。 9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，别得以任何借口置之别理。 10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。 11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力别能反抗的灾难外，乙方应对保管中的一切，负伤害之全责。如遇别可反抗的天灾人祸，乙方应详列伤害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核应付款之用。若甲方决定别再施工，按合同第10 条规定结束。 12．工程保证：除天灾或因甲方使用别当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一（1）年。 1 3．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但其伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方彻底负责。 14 ．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。 相关的合同范本英文建造合同房屋建造装修施工合同建造工程施工安全合同协议书建造安装施工合同国际土木建造工程合同标准建造工程施工合同范本15.合同形式：本合同一 式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。 16.附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对 _________ 主机保养服务一（1 ）年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：________________
编号：HT-20210153 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 电缆沟工程承包合同书样本 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.
[标签: titlecontent] 合同编号：_____________ 甲方(发包人)：_________乙方(承包人)：______________ 法定代表人：_____________法定代表人：________________ 联系电话：_______________联系电话：__________________ 鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成;鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成;为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。 一、工程概况及承包内容 1.1工程名称及概况：工程名称：____________概况：____________ 1.2合同形式：____________________________ 1.3工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实)，钢筋( 包括电缆沟盖板钢筋、墙帽
设备安装合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议： 编号 号：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况： 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况： （ 1）工程地点及面积： __________________ （ 2）工程造价： ____________________________________________________ 元； （3）开工日期： __________________ 年 ________________ 月 ________ 日； （4）竣工日期： __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日； （ 5）付款方式： （ 1）现金 _________________________________ （2）转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕，甲 方现场验收合格，并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1） ________________ 年 月 ________ 日之前，乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工； 月 （2） ________________ 年 ________ 日之前，完成前期隐蔽工程施 工并验收； （3） ________________ 年 月 ________ 日之前，完成设备安装及系统 的调试运转； 全部 __________________ 设备工程完工及验收， 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收， 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收， 认定工程质量 和工程内容符合要求的， 双方代表在工程验收单 （表） 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应 签定合同的补充文本加以确认。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 个人代理服务合同样本(合同范 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
个人代理服务合同样本(合同范本) 个人代理服务合同范文1 委托方(以下简称甲方)： 受托方(以下简称乙方)： 兹有甲方现有资金_____万元，为了资金投资，现在法律规定允许的情形下，对需要资金周转的单位和个人资金扶持，对此在委托方每发生业务过程中，对资金的投入的运转风险和回收风险特委托受托方进行调查，故双方对此委托服务本着公平，公正、完全自愿的原则，依法订立如下协议内容，以便双方共同遵照履行。 一、双方共同的合作关系为委托代理服务关系，在整个服务的过程中，受托方及受托方指派的工作人员的行为产生的法律责任均由委托方负担。 二、服务代理的范围 1、委托方自己的关系业务，在资金投放之前对客户的资信调查
和理财、投资咨询报告。 2、负责委托方自己单独产生的投资业务的跟踪服务和清收工作(包括涉诉和非诉讼活动)。 3、负责委托方自己单独业务签定合同的指导或代理委托方与客户签订投资合同。 4、如受托方在投资风险考察完后有大额度值得投资的项目可以邀请委托方共同投资(以合伙或股东身份投资)。此种情节所有的投资股东风险及利润共享并承担相应责任。 三、服务收费 1、在委托方的投资业务需要受托方作投资调查并出具书面理财咨询报告的每月按投资总额的5‰收取费用。 2、按委托方的服务要求，仅要求受托方及受托方工作人员代为指导或代为签订投资协议并负责投资资金回收非诉活动的(无论债权是否实现)每月按投资总额的2‰收取费用。 四、涉诉清收 无论委托方的什么方式的投资，如出现没有收回投资成本的，
(合同范本) 姓 名：____________________ 单 位：____________________ 日 期：____________________ 编号： YW-HT-038945 电线电缆供货合同书(合同示范 文本) Wire and cable supply contract
电线电缆供货合同书(合同示范文本) 合同编号：*** 出卖人：***电缆有限公司 签订地点：***开发区工地现场 买受人：**有限公司签订时间：2019 年9 月24 日 第一条标的、数量、规格及技术要求：详见附件。合同总价为192.5014 万元,人民币金额(大写)： 壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更,货物的单价按让利后总价同比例下浮。 第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准,线径及长度均不得有负公差,需提供产品出厂合格
证和3C 认证。 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后18 个月。 第四条包装标准、包装物的提供与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖 人及时回收,若有丢失买受人概不负责。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及提供办法：无。 第六条合理损耗标准及计算方法：无。 第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物 属于出卖人所有。 第八条交(提)货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10 天。 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输,费用由出卖人承担。 第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人 确认的样品验收。 第十一条成套设备的安装与调试：无。 第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后,货物运至现场,经验收合格后付至货物价款的60%; 安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90% ;其余10%作为质量保证金,在质保期满后 14 天内付清(不计利息)。
安装电路协议书 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面我给大家带来安装电路协议书，供大家参考! 安装电路协议书范文一 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点:延安市宝塔区李渠镇沟门村 2、工程承包方式：承包人包清工，材料有甲方购买。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方提出，甲方及时更换。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》
GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由甲方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。6.施工期间乙方工作人员不的在电线、电缆、易燃品附近抽烟，否则罚款500元。， 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、施工人员入场10日内支付工程款20xx元，电路完工后，整体竣工验收合格交付使用后支付95%工程款， 2、本工程保修期2年，5%工程款为工程保修款，保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项往来均应出具收据。 4、工程结算方式：房屋建筑面积____平米。 5、乙方承包内容：1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、电路施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
编号：TQC/K374制作安装合同书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
制作安装合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方：北京圣卓环艺广告有限责任公司 甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽广告牌（以下简称广告牌）的制作安装事宜达成如下一致协议。 第一条：广告牌制作
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 通用版个人服务合同书样本 You have to get the permission of all the signatories to the agreement if you want to change the terms.
个人服务合同书 委托方(以下简称甲方)：业主管理委员会房地产开发公司 受委托方(以下简称乙方)：物业管理公司 根据《中华人民共和国经济合同法入建设部第33号令《____市新建住宅小区管理办法》、《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对(物业名称)实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。 第一条物业基本情况 座落位置：_____市_____区_____路(街道)_____号；占地面积：_____平方米；建筑面积：_____平方米；其中住宅_____平方米；物业类型：__________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他低层、高层、超高层或混合)。 第二条委托管理事项 1、房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅、设备机房、)的维修、养护和管理。
2、房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务。 3、本物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场)的维修、养护和管理。 4、本物业规划红线内的属配套服务设施(网球场、游泳池、商业网点、)的维修、养护和管理。 5、公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运。 6、交通、车辆行驶及停泊。 7、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作，(但不含人身、财产保险保管责任)。 8、社区文化娱乐活动。 9、物业及物业管理档案、资料； 10、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项； 第三条合同期限 本合同期限为________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。 第四条甲方的权利和义务 1、与物业管理公司议定年度管理计划、年度费用概预算、决算
电缆敷设施工合同 甲方：交通银行股份有限公司河南省分行 乙方：郑州联发建筑工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局建设部颁发的《建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成以下协议，已兹共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设 2、项目内容及施工范围：本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240 电缆设备拆除后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电房，以加大电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房到食堂操作间大约250米左右的150电缆设备。施工内容涉及电缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路面恢复，电缆熔接，调试，竣工资料提交等。 3、合同总造价：本项目总造价为215000元（大写：贰拾壹万五千元整） 二、承建方式： 1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总 造价不发生任何变化。 2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采 购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。 三、施工工期： 本项目工期为日历天数15 天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。 四、工程款支付： 合同签字生效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方支付合同总价款的40%（86000元）；工程竣工经甲方验收合格、在乙方提供国家税
务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙方合同总价款的55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，经甲方有权签字人签字确认后，一周内付清。 五、质量要求及验收： 1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行 施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。 2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规 厂家产品， 3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证 安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。 六、质保期： 该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。 七、经济责任 1．乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。 2．自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。 3．如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。 4．在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。 5．乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指挥，在施工中因乙方原
电路安装施工合同 篇一：电路安装及维修施工合同 李家洼幼儿园电路安装及维修施工合同 甲方(建设方)：横山县李家洼幼儿园（盖章） 乙方(施工方)：身份证号： 因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。 一、施工内容 1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单） 2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。 4、维修完将活动室恢复原状。 二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。 4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。 5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。 三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。 2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。 四、安全责任 乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。 五、其余事项
编号：_____________设备安装合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（以下简称甲方）：_________________________________________ 承包方（以下简称乙方）：_________________________________________ 经甲乙双方协商，甲方将___________________委托给乙方设计、安装。具体达成如下协议： 一、设备安装总资金为人民币：_________元（大写：________________）。 二、甲乙双方签定协议____内，甲方支付预付款________元（大写________________）作为乙方采购设备和材料之用。 三、设备安装调试完毕，验收合格无故障运行____内，甲方向乙方支付余下的全部资金，即_______元（大写：_________________）。 四、甲方应按照双方约定的时间和金额，向乙方支付款项，款未按协议程序支付，乙方拥有设备的所有权。 五、设备安装完备后，乙方对甲方的有关人员进行培训、讲解，以便日后的设备管理和使用。 六、设备安装期限为______年____月____日至______年____月____日完工，在履约过程中若遇到不可抗拒因素，工期相应顺延。 七、设备安装完毕从验收合格之日起一年免费保修，设备终身有偿维修，人为损坏或
遭遇地震、雷击等不可抗拒的因素除外。在正常使用过程中设备如出现故障，乙方须与甲方在约定时间内派人前往维修。 八、本协议未尽事宜双方协商解决。 九、本协议一式两份，具有同等法律效力。甲乙双方各执一份，签字后生效，验收合格结清全部款项后失效。 甲方：乙方： 代表（签字）：代表（签字）： 年月日年月日
水电安装施工承包 合同书 工程名称： 发包方： 乙方： 签订日期：年月日 建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。 一．工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容： 二、工期进度要求： （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围： （一）承包方式： （二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，
则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担； （3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进