合[]
编号：直饮水施工工程合同
工程名称：
工程地点：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
签约地点：
签订日期：年月日
直饮水施工工程合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行直饮水施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条工程概况
、工程名称：
、工程地点：
、工程内容：，建筑面积。
第二条承包范围
乙方负责直饮水系统的设计、净水站设备安装（不含净水站土建及装修）、管网的土方及敷设工程、户内供水系统安装、远传抄表系统安装、系统的调试、验收及技术培训，负责该系统的报建并通过卫生防疫部门的验收，并取得《卫生许可证》和《水质检验报告》交付甲方。
第三条承包方式及结算办法
、住宅（含别墅）：乙方以包设计、包工包料、包质量、包工期、包保修（质）、包通过甲方及相关部门验收、包税金等单价大包干的形式进行承包。住宅（含别墅）以每户为单位记为一户。
、公共配套设施（包括但不限于学校、会所等）：乙方包设计、包工包料、包质
量、包工期、包保修（质）、包通过甲方及相关部门验收等，以下列第种形式进行承包：
（1）单价包干，公共配套设施（包括但不限于学校、会所等）按甲方确认的每个直饮水配水点折算成一户；
（2）总价大包干。
、结算办法：包干价（其中包括所有的设计费、材料设备费及设施保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、安装及调试费、验收费、缺陷修复费、管理费、税金、利润等一切费用），中途不考虑材料价格涨落。单价包干的，本工程采用在设计图纸范围内单价乘以用户数的总价一次性包干，如实际完工户数与合同户数不符，将按照包干单价×实际完工户数进行结算。
、若由于甲方要求变更、修改设计，造成工程量增加，对增加部分工程量按以下规定结算：执行定额，工程类别按类收费，预算包干费按％计，执行，总价下浮。图纸修改引起签证的费用由承担。
、甲方现场签证人员为现场监理、工程设计部经理及甲方审核部人员。
、乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的％，则甲方可按照超过部分的％在结算金额中扣罚。
第四条工期
（一）工期自《单位工程开工报告》批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，共计日历天。
（二）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；
、不可抗力因素。
第五条工程质量标准
本工程安装质量及投产后的水质必须符合国家或地方主管部门有关规定和标准，其中供水水质必须达到建设部的《饮用净水水质标准》（——），工程安装质量必须达到。
分项工程施工前，室内管道及水表组部分，乙方必须先进行样板施工，经甲方验收合格后方可大面积施工。
第六条工程总价款和付款方式
（一）工程总价款
、住宅包干单价为元户。住宅工程总价款为本项目的设计施工图中的用户数乘以相应的合同包干价。工程预算总价款为元。实际用户数经甲方确认按实结算。当工程项目变更较大时，甲乙双方应及时对工程预算总价款进行调整，并以调整后的工程预算总价款作为付进度款的依据。
、公共配套设施工程总价款以下列第种方式确定：
（）公共配套设施（包括但不限于学校、会所等）按甲方确认的每个直饮水配水点折算成一户，按本条第（一）款第项单价包干，并按本条第（二）款第项的付款方式付款；
（）总价包干，工程总价款为元。
（二）付款方式
、住宅工程
（）本合同签订后乙方进场前，甲方向乙方支付工程预算总价款的％作为预付款。
（）进度款支付：乙方每完成一幢楼的直饮水工程，经甲方确认后个工作日内，甲方按元／户的单价向乙方支付工程进度款。
（）全部工程完工，通过有关部门即验收合格、调试合格，完成培训工作并取得卫生防疫部门的合格证且乙方交齐竣工资料，双方办理结算手续后个工作日内甲方向乙方付款至工程结算价款的％。
（）余款作为保修金。甲方在保修期满个工作日内会同甲方确认的物业管理公司组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的
各类款项和违约金后向乙方结清。
、公共配套设施工程（仅适用于公共配套设施工程总价包干）
（）本合同签订后，乙方材料及人员进场后十个工作日内，甲方向乙方支付工程预算总价款的％作为预付款。
（）当工程形象进度达到％时，经双方签证确认后十个工作日内甲方向乙方付至工程预算总价款的％。
（）工程全部完成并经甲方确认后，甲方向乙方付至工程预算总价款的％。
（）全部工程完工，通过有关部门即验收合格、调试合格，完成培训工作并取得卫生防疫部门的合格证且乙方交齐竣工资料，双方办理结算手续后十个工作日内甲方向乙方付款至工程结算价款的％。
（）余款作为保修金。甲方在保修期满个工作日内会同甲方确认的物业管理公司组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方无息结清。
、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。
、以上付款，甲方将以转帐支票或电汇方式支付，若甲方提出按六个月的银行承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。支付以上款项时，乙方须先提供工程所在地区有效的等值发票，否则，甲方有权顺延付款。
、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。若无甲方正式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结算。
第七条材料设备供应
、为保证本工程质量和水质，本工程所使用的主要材料、设备经甲方确认后由乙方采购并运至施工现场，经甲方验收合格后才允许用于施工现场。
、所有材料设备和主材（管道、阀门、水表、龙头及管件）应满足本合同约定的设计及使用要求，附有出厂合格证明，并符合国家及相关部门有关规定。如一方对材料设备有异议，应由质量技术监督局进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
第八条保修期
、本工程的工程质量保修期为年，水质保质期为年，自竣工验收合格并取得卫生防疫部门的验收合格证之日起计。
、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题，乙方自甲方通知送达之日起天内，应无条件予以维修。否则，甲方有权另派施工队伍施工、维修，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。
第九条双方义务
（一）甲方义务
、委派现场代表（甲方工程部经理）负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和鉴证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。
、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电（水电费由乙方承担）。
、提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。
、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面通知起个工作小时内参加隐蔽工程验收。
、接乙方书面竣工验收通知后应在个工作日内组织竣工验收。
、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。
、接乙方提供工程进度报表后个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。
、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。
、甲方应及时提供净水站用房（面积按施工图，净高度不小于），满足净水站所需的水电及土建条件，并进行必要的装修。净水站内水电、土建及装修做法按
施工图。
、甲方负责安排相关单位在橱柜面板上预留饮水龙头安装孔洞（乙方提供大样图），并为乙方布置管网提供空间。
、按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括：
。
、甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程造价并于竣工验收后的二个月内完成结算。
（二）乙方义务
、委派现场代表负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。
、工程项目开工应提前个工作日将完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施和工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。
、乙方材料进场前，须提前个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验证开箱验收并作书面记录。
、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。
、于每月号前及达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认；达到本合同约定的付款条件的还应向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。
、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。
、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由
乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。
、乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议。
、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
、乙方在施工过程中应做好本专业与其他专业的成品保护工作，如因工程需要需在墙面、地板上开凿沟洞或破坏已完成的装饰面时，必须经甲方许可后方可施工，并必须及时恢复原样。
、乙方需将所定的材料、设备报甲方认可。乙方以包工包料的形式完成全套设备（包括砂滤器、碳滤器、精滤器、主机膜、成品水箱，加压水泵、消毒设备等）的采购、安装、调试及供水和循环管网工程，进行设备房、管网、检测及自动计量装置等全套设计，并提供套完整的施工图给甲方。
、工程验收后，乙方向甲方提供系统运行和管理的技术支持，内容包括：提供水质标准、直饮水生产系统的操作规程、设备的维修保养规程，培训操作管理人员。协助甲方成立化验室，配备化验仪器、设备、化学试剂，培训化验人员；在二年内负责监控水质。
、乙方负责提供净水站的面积、净空高度、水电负荷、装修标准等技术文件。
、图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后个工作天内办理签证。签证时，乙方应至少提前个工作小时通知甲方，经甲方项目工程部、审核部及乙方共同现场验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲方、乙方双方各执份，作为工程结算依据。
不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自己承担。
、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。
、乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资
料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起个工作日内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的二个月内完成结算。
、乙方不按上款约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。
、乙方须按本合同附件二《施工单位进场须知》的规定进行各项工作，否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件，由此造成的一切后果由乙方自行承担。
第十条违约责任
、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。
、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的‰向乙方支付违约金。
、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收，每逾期一日，按工程预算总价款的‰向甲方支付违约金。逾期超过日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的％向甲方支付违约金。
、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方
损失。
、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。
、甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方发出解除合同书面通知之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。
、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按相当于虚报工程款的数额向甲方支付违约金。
、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起日内支付。
、甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后，未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的‰向乙方支付违约金。该违约金应在收到乙方通知之日起日内支付。
、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
第十一条转让条款
未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十二条合同终止
（一）因解除而终止
、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止：
、本合同已按约定履行完毕；
、本合同经各方协商一致而终止；
、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况违约（包括一方擅自转让本合同项下权利义务），另一方发出解除合同的通知；
、法律法规规定终止的其他情形。
第十三条保密条款
、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。
、一方违反上述约定的，责任方应按工程预算总价款的％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。
、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
第十四条不可抗力条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。
第十五条适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十六条争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十七条其它
、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。
、合同及其补充协议自双方签字、盖章之日起生效。在保修期届满、结清余款之日起自行终止，合同终止并不影响合同中有关保修条款的效力。
、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等的法律效力。
、合同各方通讯地址改变的，应及时通知对方。
、其它约定：
（以下无正文）
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人法定代表人
（或授权签约人）：（或授权签约人）：投诉监督电话：投诉监督电话：
附件（共件）
1、附件一：廉洁协议
2、附件二：施工单位进场须知
附件一
廉洁协议
甲方：
乙方：
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，结合工程建设的特点，甲乙双方订立协议如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在建设工程承发包，合同的订立、履行过程中廉洁自律。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系上一级批准。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
八、乙方不得为谋取私利与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者私下达成协议。
九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同价款％的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方有权解除合同。
十一、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
法定代表人法定代表人
（或授权签约人）：（或授权签约人）：
地址：地址：
电话：电话：
签约日期：签约日期：
附件二
施工单位进场须知
一、进场管理
、独立发包工程的施工单位进场，要接受总承包单位统一管理，遵守安全文明施工及成品保护规定，签署保证协议，并按相关规定向总承包单位交缴押金。
、总承包单位需提供以下条件：临时办公点、工人宿舍、材料堆放用地、施工用水用电接驳点（费用由分包单位支付）。
、项目部负责总承包与独立分包单位之间的协调。
二、施工方案
、施工单位开工前应编制《施工方案》，报项目部审批。
、经审批的施工方案是组织施工和工程监理的依据，不得随意修改，需变更时应提出申请，按程序重新审批。
、对于不编制施工方案而自行施工，或不按施工方案施工的，造成的损失和工期延误等责任由施工单位承担。
三、场地移交
、工程开工前，施工单位应按项目部要求办理场地移交手续，并记录移交日期。
、如果整体场地不具备移交条件，可分段办理移交手续。
四、开工报告
、当现场具备开工条件时，施工单位应向项目部提交《单位（项）工程开工报告》，办理开工审批手续，未办理开工手续的工程不得擅自开工。
、合同工期应以《单位（项）工程开工报告》批准日期作为开工日期，且作为工期计算依据。
五、施工质量管理
（一）材料进场报验
、材料、设备进场使用前，施工单位应填报《材料、设备报验单》，附上《产品合格证》、《质量检验报告》等产品质量保证资料，进口材料、设备应有海关商检证明及中文说明书，经项目部现场验收合格后方准使用。
、主要装饰材料、构配件应按确认的样板验收合格后方能使用。如未确认样板，应
由施工单位按设计要求提交样板和有关厂家资质证明及报价资料，经项目部办理审批手续后方可订货。
（二）施工样板报验
1、凡重要分项及涉及装饰效果的工程全面施工前，施工单位均应制作“施工样板”，
报项目部验收。施工样板经验收合格后方可全面组织施工。
2、施工单位应随《施工样板报验单》同时提供小样图，提前三天报项目部验收。
3、具体单位工程由项目部在施工单位进场后进行交底，明确需做“施工样板”的分
项工程。
（三）分部、分项（隐蔽）工程验收
1、分部、分项（隐蔽）工程完工，经施工单位自检合格后，填写《工程质量报验单》，
并附质量保证资料及自检资料向项目部申请验收。
2、隐蔽工程应执行分层报验制度。
3、未经验收或验收不合格者，不准进入下一道工序施工。
六、进度管理
1、施工单位应按合同要求编制施工进度计划报项目部审批，并按计划组织施工；独
立发包工程进度计划应纳入总进度计划。
2、当工期拖延三天以上时，施工单位应分析原因、制订赶工计划；项目部将按照合
同对施工单位实施工期违约处罚。
3、施工单位在工程进度达到合同规定的进度控制点后，应在二天内向项目部报送
《进度控制点时间签证表》或《工程形象进度确认表》，办理进度签证手续。
4、如因甲方原因发生工期顺延，施工单位应在事发二天内向项目部报送《工程延期
申请》，办理签证手续，逾期不予确认。
七、图纸外工程量签证
1、图纸外工程量签证必须以《工程通知单》或工程变更、设计变更作为依据。
2、如因变更造成已施工而必须返工的工程量，须按规定验收合格后方可办理签证。
因图纸修改超出招标范围内的主材，由施工单位将价格报审核部审核后方可实施。
3、对于隐蔽工程施工单位应在隐蔽前半天通知项目部验收，并将《工程量签证单》
送项目部；对于非隐蔽工程施工单位应在工程完成后二个工作日内将《工程量签
证单》送项目部，逾期不予办理。
4、因图纸修改造成已备材料不能使用的，须在两天内将材料清单报项目部审查。
八、工程款的支付
1、合同规定按工程形象进度支付工程进度款的项目，应以经过确认的《工程形象进
度确认表》作为进度款支付依据，经审批后由项目部办理付款。
2、工程的竣工图纸及资料已审核并按规定办理竣工验收手续后，施工单位将《工程
结算书》报送项目部，《工程竣工验收意见表》办理会签后，与《工程结算书》一起送审核部审核，再由项目部办理请款、付款。
九、工程验收
（一）验收条件
1、单位（项）工程已按批准的设计文件及承发包合同内容完成。
2、质量符合国家建筑工程施工质量验收统一标准及合同条款有关规定。
3、竣工资料完整，且审查合格。
（二）竣工初验
1、单位（项）工程达到验收条件，施工单位自检合格后，应提前天向项目部提交完
整的竣工资料并提出初验申请。
2、项目部办理审批手续后组织有关人员初验，并提出限期整改意见。
3、施工单位应对初验提出的问题按期完成整改。
（三）竣工验收
1、施工单位对初验提出的问题整改完成后，向项目部提出竣工验收申请，工程竣工
日期以《单位工程竣工验收证明书》签证日期或通过政府相关专业验收及取证日期为准。
2、因施工单位原因未及时办理工程竣工验收及其质量等级不满足合同约定时，项目
部将追究施工单位质量及进度违约责任。
3、预算总造价在十万元以内的单位工程，可不办理竣工初验手续，直接办理竣工验
收。
（四）政府主管部门专业验收
凡需政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程（如消防、化粪池、垃圾站、小区道路、园林绿化、路灯等），按谁施工谁负责办理验收手续的
原则，由施工单位向政府主管部门申请专业验收，项目部组织相关部门参加。
十、工程结算
1、工程竣工验收后两周内，施工单位须向项目部提交结算书及完整的竣工结算资
料，并在收到甲方核对工程价款通知书三个工作日内与甲方核对工程价款，并于竣工验收后两个月内完成结算。
2、工程竣工验收后，独立发包单位离场前，由项目部协调总承包单位将独立发包单
位进场时预交押金进行结算。
3、由于施工单位原因未及时办理工程结算的，以甲方审定造价作为结算依据。
十一、监理用表
施工过程中使用的监理用表，施工单位可直接向项目部索取样本复制使用。
农村饮水安全工程施工承包合同 甲方： 乙方：施工队 为明确甲乙双方责任，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工，经甲乙双方共同协商，达成共识，特制订本饮水安全工程施工承包合同，希甲乙双方共同遵照执行。 一、工程名称：**县农村饮水安全项目工程A标段 二、工程地点：**县**城镇、桃园镇境内 三、工程施工内容： 1、管道土方的开挖与回填； 2、管道安装敷设、管件、阀门、水表的安装； 3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程； 4、管道上的阀井工程； 5、标志桩的制作与安装； 6、户外表池工程； 7、入户水龙头及立杆购置安装； 8、管道的冲洗消毒与试压。 四、工程款结算方式：所有施工内容均分摊到管道敷设中，以实际 埋设管道的长度按元/米进行结算。 五、付款方式：次月5日支付上月完成工程造价的50％（已完工程需监理工程师验收签字通过），所有工程施工完毕经业主、监理和甲方验收合格后支付工程造价的95％。一年后无质量缺陷付清全部工程款。 六、甲方责任： 1、负责检查乙方购买材料的质量 2、负责检查、监督乙方施工技术质量、进度。 3、负责提供施工图纸、坐标点及水准点 4、负责协调业主、监理的关系。 5、及时拨付工程款。 七、乙方责任： 1、严格服从甲方管理，听从指挥，配合施工。
2、各分部分项工程施工必须符合操作规程规定，保证一次性出合 格产品。 3、施工中所需的机具由乙方自理。 4、施工中所需生活设施由乙方自理。 5、提供完整的施工记录一份。 6、保证按时完工。 八、工程质量及验收标准 1、所购买的材料满足国标的质量标准。 2、管线、阀门的安装工艺必须满足安装工程施工规范的要求。 3、埋置后PE管道的顶面距自然地坪不小于0.7米，以防冻坏。 4、管线、接头、阀门安装好后必须进行打压、消毒，验收达到设计要求后方可回填土。 5、回填土满足压实度要求。 6、过桥、过路工程要满足图纸和施工规范要求。 九、工期要求：所有工程必须于2008年12月25日前完工。 十、本合同未尽事宜或遇有特殊情况时，双方协商解决。 十一、本合同经甲乙双方签字后生效，若一方违约，另一方有权对违约方罚款预算总价的10％违约金。 十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。 甲方代表：乙方代表：
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
校园直饮水工程建设 合作合同书 甲方：深圳市宝安区展华实验学校 乙方： 一、工程概况 1、工程名称：展华实验学校校园直饮水工程 2、工程地点：甲方校园内 3、建设单位：（乙方单位名称） 4、设计、施工单位：乙方公司设计部、工程部 5、施工时间：年月日至年月日 二、工程内容： 安装乙方研发的优质直饮水系统，具体如下： 1、以自来水为水源。 2、设计、安装主机房设备： 配置：RO反渗透直饮水智能主机，包括：主机箱、不锈钢纯水箱、多级组泵、专用饮用水管道和电器控制系统等。保证直饮水供应量不低于4000人饮用。 3、安装分机： 配置：分机主体、专用管道和电器控制系统。 4、设计、安装主机于分机的各连接专用管道。 三、合作方式： 1、乙方承诺 （1）提供本工程项目全部投资。
（2）免费提供全套直饮水系统设计、设备主机、分机、管道管线及施工安装。 （3）免费提供设备维修、保养、耗材更换、定期对水质进行跟踪检测，确保饮水符合国家标准。 （4）承担主机所用的自来水费及电费（主机安装独立的水、电表）。 （5）根据甲方楼层布局，安装独立分机，方便师生24小时饮水，出水类型： 。 2、甲方配合 （1）提供主机场地、电源接口、自来水接口及管道管线、分机的安装位置及空间。 （2）负责设备的爱护、使用等方面的宣传教育、设备管理、报检报修等工作。 （3）负责代乙方按每人每学期（大写）（即元/人）的标准向学生收费，首期预收学期。此后，每学期按相同标准替乙方代收直引水 费用，并在每学期，一次性将该学期的直饮水费用转付给乙 方。 （4）甲方使用直饮水的人数：。 四、工程质量 1、乙方必须提供合格的直饮水设备。 2、设备安装完毕，经当地卫生部门检测，水质合格后方正式投入使用。 五、权利义务： 1、甲方的权利和义务： （1）甲方有权随时对直饮水水质进行检测。如发现水质问题，甲方有权向乙方要求及时改进或更换设备从而使水质达标。如果乙方最终无法提供能制出合格 水质的设备，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿因设备安装而造成的一切 损失。
打机井合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关条款规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、工程范围 。设计深度约250米。 二、甲方责任 1、负责协调施工、占地、道路等关系； 2、负责施工进出场的道路畅通； 3、按合同约定支付工程款； 4、负责对工程进度及质量的监督与验收。 三、乙方责任 严格按通用新建机井设计标准施工；2、负责凿井、洗井及设备的拉运；3、负责井管、粘土、滤料及其它辅助材料的采购；4、负责水泵配套及变频设备的采购及安装，保修期3年；5、成井后向甲方提供机井的相关技术资料。 四、工程标准及工期 1、单眼机井初步设计井深为250米左右，按照地层最终确定孔深。成孔后安装长度为4米每节的钢筋砼井管，井管的外包物为塑料网片或铁质网片。 2、乙方积极组织施工，保证工程进度，并于**年**月**日前
完工。 五、收费标准 凿井费为每米按****元计算，单眼机井造价约为******元，最终按照实际井深计算费用。水泵采购配套及安装费用约为******元，自动供水变频机安装******元，单眼井合同总造价约为：*****整（元）（含税）。 六、付款方式 合同总价：，共计****元，付款方式：。 七、甲乙双方要对工作人员进行安全教育，坚决杜绝生产事故 的发生，如出现意外，各自人员各自负责。 八、未尽事宜双方应本着坦诚友好的态度协商解决。 九、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：（章）乙方：（章） 法定代表（签字）法定代表（签字） 2013年4月17日
工程预算书 工程名称： 建设单位： 工程总造价： 施工单位：
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 管道工程施工合同简易版
管道工程施工合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华 人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本 合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围
承包范围：按照图纸规定选购供热管、阀、保温材料等，管道施工安装、调试，保修期的维护，管道基础土建施工。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 四、质量标准与验收 工程质量标准：按照城市供热管网工程质量检验评定标准，资格GB2级。 1、工程质量 1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的
饮水工程施工合同 篇一：人畜饮水工程施工合同 施工合同 鉴于业主为修建中营自然村人畜饮水工程，并通过竞争性合同谈判的方式确定了该工程的承包人为陈建斌。现由中营人畜饮水工程理财小组（甲方）和陈建斌（乙方）于XX 年10月5日共同达成并签订合同如下： 一、建设内容：修建取水池一个20立方米，蓄水池1个150立方米；建主管道1850米，分户管道2100米，到户站管129根，装水表129只。 二、价格：全部维修工程共计万元。 三、凡是工程施工过程中涉及的施工损坏均由乙方负责处理赔偿。 四、构造物的设置应符合质量要求。 五、承包人在此立约：保证在各方面按甲方要求实施工程。 六、作为实话本合同工程的报酬，业主在此立约：保证在乙方完成本合同工程后向承包人支付合同价款。 七、承包人应在签订本合同之后的3日内开工。本合同工程工期为90天，乙方在非不可抗力的情况下，每延期一天处以100元的罚款。 八、本合同由甲乙双方或授权的代理人签署后生效，全
部工程完工经验收合格后失效。 九、付款方式：待验收合格以后，一次性支付施工方全部价款。 十、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，送乡公路管理所、经管站各一份。 十一、其他未尽事宜由双方协调解决。 业主：承包人：授权代理人：法定代表人：日期：XX年10月5日 篇二：安全饮水工程施工合同 莲峰林场国有林区 饮水安全工程施工承包合同 甲方：渭源县莲峰林场 乙方： 甲方承建渭源县国有林区XX年饮水安全工程，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程项目文件及承包金额 根据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利厅下达XX 年农村饮水安全项目投资计划书的通知》（甘发改投资〔XX〕802号）和《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利厅关于国 （〔甘发改农经〕有林场XX年饮水安全项目实施方案的批复》
北京昊岳房地产开发有限责任公司 招标采购文件 工程名称：中山大厦直饮水设备和管路系统供货及安装工程招标单位：北京昊岳房地产开发有限责任公司 经办人： 发出时间：2006年月日 中山大厦直饮水系统分包工程招标文件 目录 . 投标须知附表 一. 工程概述 二. 招标范围 三. 投标方资格 四. 投标须知 五. 技术要求 六. 材料设备要求 七. 主要商务条款 八. 主要合同条款 九. 附件 投标须知附表
一. 工程概述： 1.工程名称：中山大厦直饮水设备和管路系统供货及安装工程 2.建设单位：北京昊岳房地产开发有限责任公司 3.总包单位：北京城建四建设工程有限责任公司 4.监理单位：北京菲尔建设监理有限公司 5.图纸设计单位：北京凯帝克建筑设计有限公司 6.建设地点：北京市朝阳区东方路6号 7.结构类型及层数：剪力墙结构，地上31层，地下二层 8．装修标准：精装修 9.工程进度：直饮水系统设备供应及安装工程满足总体施工进度 10.工程质量要求：符合国家规范及北京市相关标准并能通过卫生防疫部门及其他 相关部门的验收 11.资金来源：自筹 二. 招标范围及内容： 中山大厦给排水工程施工图所示的直饮水系统工程的设备材料供应、安装施工、调试验收等所有项目，包括但不限于以下项目： 1.直饮水机房内净水设备（包括净水设备自身的控制设施）的供货、运输、安装、
调试直至通过验收（包括水质验收）； 2.管道直饮水供回水管网（含终端饮水龙头及卡式水表）的材料供应及安装、调 试直至通过验收的全过程内容（包括通过卫生防疫部门及其他政府相关部门的 检测验收，饮水龙头不排除由招标方直接供应，并扣除投标方的相应价款）。 3.直饮水系统的调试和运行人员的培训。 三. 投标方资格 1、投标方必须具有独立法人资格，具有直饮水设备及管路系统生产供应和安装能 力，具有相应的安装资质，并已取得《北京市生活饮用水供水设备及用品卫生 许可批件》、《质量管理体系认证证书》等政府批示文件。 2、投标单位得到招标单位的正式邀请。 3、须在北京地区完成三个以上同等规模的管道直饮水系统工程项目。并提供相关 的国家检测部门出具的证明水质合格的有效证明资料。业绩证明须提供合同复 印件、竣工验收报告复印件，原件备查。 4、资金实力雄厚，近三年无较大诉讼。 5、三年无重大质量、安全事故发生。 6、参与招标方组织的资格预审并确认为合格厂家。 7、 四. 投标须知 1.释义： 1.1“投标方”系指向招标人提交投标文件的指定分包人（包含二次设计、供应及安 装）。 1.2“招标方”除特殊说明外，系北京新松投资集团招标采购部。 2.招标原则：本工程按照北京市的有关规定已具备招标条件，按照“公开、公正、 平等竞争”的原则。 1、同等质量品质条件下，优先低价中标； 2、价格相近时，优先选择售后服务及付款条件； 3、综合考虑投标企业提供的其他优惠条件。 3. 投标文件的语言及度量单位： 3.1投标方与招标方之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。 投标方随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准；
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 施 工 合 同 签订合同单位： 甲方：xxxxxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxxxxx 签 订 日 期： 二〇一一年十月 日
xxxxxxxxxxxxxxxx工程施工合同 甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx （以下简称甲方） 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-91-0201），结合本工程具体情况，本着平等、自愿、公正、诚信的原则，经甲、乙双方协调达成如下协议： 第一条 工程概况 1、工程名称：夏津县城市生活垃圾处理场地下水监测井、生活饮用井工程。 2、工程内容：地下水观测井5眼，每眼深度5米；生活饮用井1眼，计划深度400米。 3、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxx 第二条 工期 本合同定于 2011 年 月 日开工， 2011 年 月 日竣工，工期 天； 除发生不可抗力（或业主原因）外，每推迟一天罚款500元，但最多不能超过30天，否则甲方有权将乙方停工整顿。 第三条 工程造价 1、工程造价： 第一标段地下水观测井合同价款： 共5眼，深度每眼5米，每眼报价 1684.00 元，计 8420.00 元。 第一标段合同价款共计 捌仟肆佰贰拾元整。 第二标段生活饮用水井合同价款：
深机井1眼，计划深度400米，计 183500.00元； 第二标段合同价款共计 壹拾捌万叁仟伍佰元整 。 工程合同总投资191920.00元( 壹拾玖万壹仟玖佰贰拾元整)。 2、本工程以400米报价为基础，不足或超过400米时按照400米机井报价进行折算（不因深度而变化的机电设备除外），全部完工后根据实际工程量计量，以最后结算为准。 完成合同以外的工程项目时按照实际工程量结算。 第四条 计量、支付、结算 1、工程付款：乙方钻井设备进厂后，甲方按照合同投资的20%预付工程款，根据实际进度，完成合同工程量的70%时（钻孔完成时），付款至总投资的60%；工程全部完成竣工验收合格后，付款至总投资的95%。其余5%作为质保金，一年后结清。 2、有下列情况之一，不予计价：（1）违反合同规定转包分包的项目。（2）其他违背合同规定的项目。 3、乙方应配合甲方进行中间计量支付工作，并派出相关人员，服从甲方统一安排（包括计量器具的要求和计量方法及其计算的采用等）。 第五条 质量、验收 1、乙方必须严格按照图纸、技术交底、技术规范施工，不得偷工减料，如有违章施工，乙方自行承担处理的一切费用和责任；情节严重者，甲方有权将乙方停工整顿。 2、因工程质量达不到标准造成的返工，乙方自己承担所有费用。 3、按甲方要求，乙方配合做好本施工段内迎接上级检查的整理、准备工作。 4、甲方根据验收规范，会同监理进行验收，乙方应积极配合。
管道工程施工合同 篇一： 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签订日期： 生活燃气安装蕲春县腾龙生态能源开发有限公司宜昌市鸿兆建筑装饰工程有限公司二0一四年 11 月 10 日 燃气书 发包方： 承包方： 为明确甲乙双方在燃气管工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和GF-1999-0201《建设工程施工合同》通用条款以及当地《燃气管理条例》等有关法律、行政法规的规定。甲、乙双方就燃气管道安装工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。供双方遵照执行，不得违约。 一：承包范围： 工程内容：储备站、城区主干管、阀门井、庭院管、楼
栋调压箱、室内安装，表前、表后阀门。 工程地点：(刘河镇 )地区内。为了满足乙方工作量，具体施工地点由甲方统一调配。 工程量：1、造价在亿人民币左右分期建造，以实际 工程量结算为准；2、取费标准按湖北最新安装定额取费，结合现行市场。 二：承包方式 包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料（主材、设备、配件）必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家燃气工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采 购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担 三：结算方式： 室内外管道、埋地管道以定额结算（按国家该项工程现行规定计取费用）；每户管道安装暂定价一户元（含普通煤气表），按照该项工程的实际类别，结合各地区最新近期定额，材料按当地、当时的调价，调差，按照施工图实际发生的工作量，及现场签证，实做实收，按实结算。人工费按当地最新标准计取。 四：开工：竣工时间：
竭诚为您提供优质文档/双击可除 饮水工程承包合同 篇一：农村饮水安全工程施工承包合同 农村饮水安全工程施工承包合同甲方： 乙方： 为明确甲乙双方责任，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工，经甲乙双方共同协商，达成共识，特制订本饮水安全工程施工承包合同，希甲乙双方共同遵照执行。 一、工程名称：**县农村饮水安全项目工程A标段 二、工程地点：**县**城镇、桃园镇境内 三、工程施工内容： 1、管道土方的开挖与回填； 2、管道安装敷设、管件、阀门、水表的安装； 3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程； 4、管道上的阀井工程； 5、标志桩的制作与安装；
6、户外表池工程； 7、入户水龙头及立杆购置安装； 8、管道的冲洗消毒与试压。 四、工程款结算方式：所有施工内容均分摊到管道敷设中，以实际 埋设管道的长度按 五、付款方式：次月5日支付上月完成工程造价的50％（已完工程需监理工程师验收签字通过），所有工程施工完毕经业主、监理和甲方验收合格后支付工程造价的95％。一年后无质量缺陷付清全部工程款。 六、甲方责任： 1、负责检查乙方购买材料的质量 2、负责检查、监督乙方施工技术质量、进度。 3、负责提供施工图纸、坐标点及水准点 4、负责协调业主、监理的关系。 5、及时拨付工程款。 七、乙方责任： 1、严格服从甲方管理，听从指挥，配合施工。 2、各分部分项工程施工必须符合操作规程规定，保证一次性出合 格产品。 3、施工中所需的机具由乙方自理。
4、施工中所需生活设施由乙方自理。 5、提供完整的施工记录一份。 6、保证按时完工。 八、工程质量及验收标准 1、所购买的材料满足国标的质量标准。 2、管线、阀门的安装工艺必须满足安装工程施工规范的要求。 3、埋置后pe管道的顶面距自然地坪不小于0.7米，以防冻坏。 4、管线、接头、阀门安装好后必须进行打压、消毒，验收达到设计要求后方可回填土。 5、回填土满足压实度要求。 6、过桥、过路工程要满足图纸和施工规范要求。 九、工期要求：所有工程必须于20XX年12月25日前完工。 十、本合同未尽事宜或遇有特殊情况时，双方协商解决。 十一、本合同经甲乙双方签字后生效，若一方违约，另一方有权对违约方罚款预算总价的10％违约金。 十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。 甲方代表：乙方代表： 篇二：人畜饮水工程施工合同 施工合同
装饰装修合同补充合同 甲方：xxｘ,身份证号:XＸXxxxｘxｘｘ。 乙方：XＸXＸXＸ,法定代表人姓名:xxxxｘxx,身份证号：XＸXXXＸ。 双方在友好协商、公平、自愿的基础上，就《_＿＿＿＿＿___合同》中未列明条款以及条款未细化的地方做出详细补充： 若原合同与本补充合同之间在条款有冲突的,以补充合同优先执行;补充合同对相关装修施工中严格于原合同条款的，按照补充合同执行。补充合同在重点装修施工节点上表述在建筑行业(JＧＪ）标准之下的,按照建筑行业规范(JGJ)执行，严于建筑行业规范的,以本补充合同执行。 根据补充合同与原合同共同执行，以更好的履行双方的责任和义务。 ?1.合同基本说明 １.1本次装饰装修施工项目地位于xx省xx市xx区…栋…号。 1.2装饰装修工程为全包工程(依照确定的工程量清单,后附)。 １.3装饰装修工程从进场施工到完工离场,总施工时间为两个月整。 １.４施工期间的材料均为工程量清单上列明的名称、单价、数量、品牌、等级等信息。 １.5对于有可能出现的材料在日常使用且非不可抗力情况以外所出现的磨损和维护事项等，乙方需提前告知并且以向有利于甲方的材料选择合适材料推荐。 1.6本次装饰装修施工合同总造价为人民币_________(￥ ）。 1．7以下所指的项目施工发生地均为合同1.1所明示的确定地址。 1.８所有的施工步骤应选按照国家标准、建筑行业标准、装饰装修工程标准、xx省内标准等进行。 1.9合同中所列明的《施工变更通知单》、《验收单》均由乙方制作。 1.10施工期间需保证其他业主正常的生产、生活，尽量不给其他业主造成困扰。 1.1１合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿不低于工程量清单列明造价总额的80%且不高于合同造价5倍的价格,赔偿对方造成的经济损失。 1．12项目进行中的电子数据电文交互需确定甲、乙双方唯一数据电文交互邮箱地址，以确认的该邮箱作为唯一数据，其他邮箱发送的数据电文一律默认为无效数据电文,其中:甲方：_____＿＿_＿＿______＿_。乙方:＿＿__＿_＿＿_＿_____＿__ 2.施工图与效果图 ２.1进场之前,乙方设计人员需提供电子版本施工图以及设计效果图。 2.2施工图的编制应依照建筑行业规范、相关国家标准、xx省标准、装饰装修施工规范进行。 ２.3乙方应对房屋的改造应符合房屋实际样式进行,对于改造会导致房屋结构承重发生变化的，禁止改造。 2.4房屋施工如若发生变更的,乙方需以加盖公司项目鲜章的《施工变更通知单》等书面形式提前告知，由甲、乙双方签字并盖章后生效。口头告知、施工分部分项工程结束后告知的均为无效。由强行变更房屋结构所造成的项目本身或者项目相邻业主的返工、维修、赔偿等后果，乙方承担全部责任。
编号：_____________ 燃气管道工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为明确甲乙双方在燃气管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和GF-XXXX- XXXX《建设工程施工合同》通用条款以及当地《燃气管理条例》等有关法律、行政法规的规定。甲、乙双方就燃气管道安装工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。供双方遵照执行，不得违约。 一：承包范围： 工程内容：储备站、城区主干管、阀门井、庭院管网、楼栋调压箱、室内安装，表前、表后阀门。 工程地点：( )地区内。为了满足乙方工作量，具体施工地点由甲方统一调配。 工程量：1、造价在XXX亿人民币左右分期建造，以实际工程量结算为准；2、取费标准按XX最新安装定额取费，结合现行市场。 二：承包方式 包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料（主材、设备、配件）必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家燃气工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担 三：结算方式： 室内外管道、埋地管道以定额结算（按国家该项工程现行规定计取费用）；
每户管道安装暂定价一户元（含普通煤气表），按照该项工程的实际类别，结合各地区最新近期定额，材料按当地、当时的调价，调差，按照施工图实际发生的工作量，及现场签证，实做实收，按实结算。人工费按当地最新标准计取。四：开工：竣工时间： 开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订XXXX年XX月XX日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。 竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。 五：工程规范： 按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[燃气管理条例]和最新规定执行。 1、《城市燃气设计规范》 GB50028-20XX 2、《建筑设计防火规范》 GB50016-20XX 3、《高层民用建筑设计防火规范》（20XX年版） GB50045-20XX 4、《建筑物防雷设计规范》（2000年版） GB50057-20XX 5、《城市燃气输配工程施工及检验规定》 CJJ33-20XX 6、《工业金属管道工程施工及验收规范。金属管道篇》GB50235-20XX 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准》 GB50236-20XX 8、《埋地钢制管道石油沥青防涂层技术标准》 SYTJ18-20XX 9、《压力容器安全技术监察规程》技监局锅字[20XX]XXX号 10、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 CJJ63-20XX 11、《燃气用埋地聚乙烯管材》 GB1588.1-20XX
**乡镇20 年农村饮水工程 管道安装施工合同 项目管理单位： 建设单位： 设计单位： 施工单位： 监理单位： 合同编号： 二0 年月日
1. 工程价款：本工程合同价款为万元人民币（单价合同为估算合同价，以实际完成的工程量进行结算）。 2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整： （1）甲方代表或监理工程师确认的工程量增减； （2）甲方代表或监理工程师确认的设计变更或工程洽商； （3）工程造价管理部门公布的价格调整； （4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失； （5）合同条款以外得其他增减或调整； 以上工程量的增减按下述原则进行，若工程量增减15%，在增加或减少的15%以外，按照相应价格减少/增加10%作调整；若工程量增减15%以内（包含15%）由承包人承担风险。 第五条：付款方式：1、预付款：无；2、工程进度付款：工程由承包方垫资修建，工程完工经初步验收后，付工程总额的85%，留15%保留金。3、完工支付：完工后经工程造价审计和甲方组织完工/竣工验收合格后支付扣留保留金总额的2/3。4、最终结清：合同质保期结束，经发包人认可的安装质量无异议后支付。剩余的保留金额（质保金）支付由乙方提交支付申请，由监理人出具支付证书后，在7—28天内由甲方支付。 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为日历日天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电 （4）工程款未按时支付； （5）不可抗力（如地震台风火灾等） 3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 1. 严格按照图纸设计管网路线施工，尽量采用直线布置。 2.Φ90以上PE管，开挖管道深80cm，宽50cm；Φ90以下PE管，开挖管道深70cm，宽30cm；管道最小埋设深度不小于50cm,Ф50以上PE管埋设深度不小于70cm. 3.确定管道安装好以后，除接头外迅速回填。
XX县农村饮水安全项目工程施工合同 甲方： 乙方： 为了顺利地实施XX县农村饮水安全项目工程，确保工程施工任务保质、保量、按期完成，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议： 一、工程概况 1、项目名称：XX县高塘乡长垅村无塔供水工程 2、建设方式：全村集中无塔供水 二、承包方式 本合同采用单价合同，以包工包料的方式总承包。（管材及供水设备由政府采购办采购。） 三、施工工期 XX县高塘乡长垅村无塔供水工程2011年9月28日开工，2012年9月31日完工。 四、质量要求 1、按照甲方提供的图纸和技术人员的要求施工； 2、按村镇供水工程技术（SL310-2004）进行施工； 3、所用设备及主要材料必须是正规厂家生产并附有产品合格证和保质单。 五、双方职责： 1、甲方职责：
（1）提供施工图纸等； （2）负责工程质量检查监督，有权责令乙方不符合质量要求的部位进行无偿返工； （3）提供经招投标采购的水泵及管材等设备和材料。 2、乙方职责 （1）严格按照设计图纸和技术规范施工，池壁砼必须用插入式振捣器振密； （2）生活及临时设施自行解决； （3）施工中一切工伤事故自负； （4）乙方应该按规定上报完整的施工验收资料一式四份。 六、工程结算 1、结算办法 由乙方先行垫资开工。工程竣工验收合格后，支付工程总造价的95%工程款，工程余款待审计后一次性付清。 2、工程结算单价见下表 结算单价表
七、本合同未尽事宜，双方协商解决。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 九、本合同自双方签字后生效。 甲方：XX县水务局乙方：XX县水利水电建筑工程公司 法人代表（签章）：法人代表（签章）： 委托代理人（签章）：项目经理（签章）： 2012年9月28日
编号：_________________ 建筑承包合同格式范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、结构形式： 二、工程承包范围 (一)乙方承包范围：
按____________设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________的施工总承包; 主要施工内容包括但不限于下列： 1、土建工程 (1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。 (2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。 (3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。 (4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。 (5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工后的修补。 (6)、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运)，以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。
正本 机井工程施工合同 GF-1999-0201 国家工商行政管理局 制定 中华人民共和国建设部
第一部分协议书 发包人（全称）：云南圣比奥建材有限公司 承包人（全称）：李彬 依照《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称:云南圣比奥建材有限公司-祥云基地机井工程 工程地点：祥云县碧工业园区 工程内容：80米深机井一口 二、工程承包范围 承包范围：地下80米范围内的钻探工程、井管制作安装及相关组件连接安装（除地下80米范围内井管由发包方购买外，其余组件由发包方购买提供交承包方安装）。 三、合同工期 开工日期：2014 年03月01日
竣工日期：2014年 04月01日 合同工期总日历天数：30天 四、质量标准 工程质量标准：按国家现行验收标准一次性验收合格。 五、合同价款 根据工程量预计数量确定的本合同暂定总价为人民币（大写）：壹拾万肆仟元整（￥：104000元），施工中工程量变更和工程数量的增减，80米以内以工程量固定单价结算，80米以外另作协商。在合同实施期间在80米以内单价保持不变，不因市场价格变动作任何调整。 六、组成本合同的文件 6.1组成本合同的文件包括： 1、合同协议书 2、本合同通用条款 3、本合同专用条款 4、施工图。 6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为
本合同的组成部分。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：2014年02月28日 合同订立地点：云南圣比奥建材有限公司-祥云基地项目部 本合同双方约定本合同经双方签字盖章并在承包人提交履约担保后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
灌溉管道工程施工合同 甲方： 乙方： 由于工程建设需要，甲方委托乙方承包G310洛阳市境改建工程k35+150处平乐镇灌溉管道工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.工程地点：G310洛阳市境改建工程K35+150处。 3.工程内容：在K35+100处安装一道地埋过路灌溉水管，内水管为塑料水管外径160mm，外套钢管外径219mm，长度约为120m。 4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。 5.结算原则：根据合同约定单价按实际完成工程量结算。 6.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。 第二条合同价款（工程款）及支付 1.合同单价（人民币，下同）： （大写）：。 （小写）：元。 2.工程款支付： 乙方垫付工程款，待工程完工验收合格后甲方一次性支付工程款。 第三条双方权利义务 1.甲方权利和义务 1）按合同要求及时支付工程款。 2）提供具备施工条件的施工场地。 １
3）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。 2.乙方权利和义务 1）乙方在合同签订后应立即组织施工。 2）严格按照施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。 3）乙方负责工程的安全生产及施工人员的施工安全，施工中由于乙方造成的安全由乙方承担。 4）乙方应做好施工现场交叉施工等组织工作。 第四条工期的约定 1. 工期：自合同签订第二日起五个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。 2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。 第五条免责条款 施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。 第六条争议解决 因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。 第七条合同的签订和生效 1.本合同经双方盖章（签字）后生效。 2.本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）： 乙方（签字）： 签约日期：年月日 ２
直饮水站设计合同 合同编号： 项目名称：项目直饮水站工程 建设地点： 委托单位：____________________ 设计单位： （出图盖章单位）
甲方：_______________________ 乙方： 一、总则 根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经过友好协商就项目直饮水净水站工程的设计事宜达成本合同条款，双方约定本合同从双方签字盖章之日起正式生效。 二、设计内容 工程为项目直饮水净水站工程，采用膜处理(纳滤)处理的工艺。本工程由 进行工程的处理方案设计和施工图设计，编制工程造价计算书，编制净水站运行维护管理办法等以及指导操作人员的工作，以确保系统的正常运行。本工程由 负责设计图纸的审核和盖章。 三、设计成果 本合同的设计成果为：本工程涉及的所有专业方案设计及施工图设计图纸。 四、设计依据 1．项目设计任务书 2．《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）； 3．《饮用净水水质标准》（CJ94-2005），建设部； 4．《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范》卫生部； 5．《管道直饮水系统技术规程》（CJJ110-2006），建设部； 6．出水通过当地水质检验部门（卫生防疫站）检验后，水质合格。 7．国家现行法律、法规、规范和标准 五、设计要求 1、乙方应认真阅读设计任务书，了解甲方及建筑施工图设计院设计内容，确定直饮水规划方案和净水站处理工艺； 2、设计深度应符合国家及深圳市现行的规范及规定。 3、施工期间，须指派专职专业工程师负责现场配合工作，直至工程施工结束止。 4、设计变更图纸应在施工之前完成，经甲方和施工方确认方可施工。设计变更图纸在现场工程师提出变更要求后二日内完成。 5、其他主要设计技术要求以甲方设计任务书要求为准。 6、施工图正式出图应盖有国家有关部门认可资质的建筑工程设计单位的的出图专用章。
机井施工合同 甲方：云南××电力股份有限公司××分公司 乙方： 甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打机井施工事宜达成共识并签订如下合同条款： 一、工程地点： 在××变电站旁甲方指定范围内，乙方自行勘测选址。 二、工程项目及相关要求： 1、施工项目：打机井一眼。 2、尺寸要求：井孔开孔直径：140cm；井出水管内径：1寸；井深约50至100米 3、材料选用：井管、深水泵及电机电缆、配电控制柜要达到国家行业标准。 4、技术要求：保证枯水期能正常供水。 5、施工中若遇到大石块，淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 6、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包方式： 1包工包料，包开挖水井所用的机械设备，包安全防护。 四、工程价款： 工程总价款单价为400元/米，大写人民币：肆佰元每米。
以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用（含工程钢管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、水电费、和各种材料费等全部费用），此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 五、付款方式： 1、乙方正常施工后的第二天甲方付给乙方5000元的材料预付款。 2、乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将首付工程款的95%给乙方（包含预付材料款5000元）。 3、完成验收交付后甲方试用半年，若无问题，甲方再付清剩余5%的工程款。 4、工程款结算以乙方出示发票，甲方以人民币现金的方式支付。 六、其他约定： 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用，乙方并退回甲方预付的5000元材料款，乙方如不退，甲方有权扣留乙方施工的所有机械设备，并保留向法院提起诉讼的权力。 2、甲方为乙方施工提供用水用电方便，并由甲方承担费用。 七、安全责任： 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工
编号：________ 管道施工合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共16 页
管道施工合同范本 管道施工合同范本(一) 发包方： 承包方： 为明确甲乙双方在燃气管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和GF-1999-0201《建设工程施工合同》通用条款以及当地《燃气管理条例》等有关法律、行政法规的规定。甲、乙双方就燃气管道安装工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。供双方遵照执行，不得违约。 一：承包范围： 工程内容：储备站、城区主干管、阀门井、庭院管网、楼栋调压箱、室内安装，表前、表后阀门。 工程地点：地区内。为了满足乙方工作量，具体施工地点由甲方统一调配。 工程量： 1、造价在1.5亿人民币左右分期建造，以实际工程量结算为准; 2、取费标准按最新安装定额取费，结合现行市场。 二：承包方式 第 2 页共 16 页
包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料(主材、设备、配件)必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家燃气工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担。 三：结算方式： 室内外管道、埋地管道以定额结算(按国家该项工程现行规定计取费用);每户管道安装暂定价一户元(含普通煤气表)，按照该项工程的实际类别，结合各地区最新近期定额，材料按当地、当时的调价，调差，按照施工图实际发生的工作量，及现场签证，实做实收，按实结算。人工费按当地最新标准计取。 四：开工：竣工时间： 开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订年月日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。 竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。 五：工程规范： 按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[燃气管理条例]和最新规定执行。 1、《城市燃气设计规范》 GB50028-xx 第 3 页共 16 页