8888工程建设单位指定分包工程
施工配合协议书
总包单位（全称）：
分包单位（全称）：
发包单位（888888888）指定
一、双方责任、权利
1、总包单位责任和权利
1.1、向分包单位提供（不少于每两层一个）相应的施工用水、用电接驳点，且用电负荷满足专业单位的要求。但接驳点以后的管道、线路、计量装置由分包施工单位自行负责安装、拆除并承担其所发生费用；
1.2、总包单位负责修建和维护的道路提供给分包单位使用并负责管理；保持道路畅通，负责安全保卫工作；
1.3、向分包单位提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线、控制标高；
1.4、提供现场材料、机具转堆场地；施工现场所有临时设施调配权。施工场地（包括人员、材料、设备、机械、环境）的管理权。
1.5、做好各专业工程施工完毕后的一次性砂浆抹灰面层修补、含塞洞和塞缝安装固定工作，但该工作不影响已完成的分包工程的施工质量。如因分包工程施工单位施工质量不合格，返工后造成需二次修补时，所发生的费用由分包单位负责。
1.6、提供分包单位使用工地现有的水平、垂直运输设施。以保证其它施工需要，不提供专业工程需要的特殊设施。
1.7、对分包单位的施工进度进行管理。包括对分包单位专业工程实际进度是否满足工期总控计划及节点控制计划的意见权。
2、分包单位的责任和权利
2.1、接受并服从总包单位对专业工程的计划、进度、施工场地、工地文明施工和安全生产、产品保护或照管、竣工资料的管理。协助甲方对自己施工区域的场地做好管理配合工作。
2.2、分包单位方报审的进度计划需首报总包单位，以核查该进度计划是否满足工期总控计划及节点控制计划，同时，分包单位报审一份配合服务计划。
2.3、接受总包单位对专业工程的施工进度、文明施工和安全生产、产品保护或照管的检查或监督，当总包单位提出建议时，应及时洽商及解决。
2.4、接受总包单位对专业工程的施工组织设计、竣工资料的审核和建议，当总包单位提出建议时，应及时洽商及解决。
2.5、自行负责材料、设备、机械的照管责任，时间从材料或设备进入该仓库起，
至该本工程竣工验收并移交给业主管理单位止。
2.6、分包单位需配合服务工作时，提前3天以配合服务联系单的形式向总承包提出配合服务内容及要求。
2.7、因分包单位为专业资质施工单位，并为业主指定分包单位，对自身的一切安全事故负责，并对因分包单位原因造成的对其他单位财产及人员的损害和伤害负全部责任。
2.8防火设施、安全围护设施由专业施工单位自行负责。
2.9分包单位进场时提交进场主要管理人员名单，更换主要管理人员应提前一周时间通知总包单位。分包单位的作业人员在进场施工前必须和分包单位签订劳务合同，并将劳务合同复印件盖分包单位公章，交与总包单位综合办公室留底备查；每月按照劳务合同的约定，按时足额支付工人工资。
2.10工程开工前，总包单位为自承包工程和分承包工程施工场地内的所有人员购买了团体意外险，并支付了保险费用，分包单位现场内所有施工人员均享有团体意外险的权力。
二、相关费用的收取
1、总包配合管理费计取方式和付款方式：
1.1按发包方与总包单位、分包单位的工程合同中约定，总包配合管理费计取系数为1.5%，基数为发包方指定分包专业合同造价（最终按分包方与建设方结算价为准）,由分包单位直接支付给总包单位，总承包服务费共计
5054864*1.5%=75822.96元。总包单位与分包单位约定，总包配合管理费根据发包方与指定分包单位的合同付款方式支付，第一次支付分包专业合同造价的
30%（75822.96*30%=22746.89），第二次支付30%（75822.96*30%=22746.89），第三次工程竣工验收合格后15个工作日内支付
40%（75822.96*30%=30329.18）。
1.2根据厦门市行规，资料移交档案馆要通过专业档案管理咨询公司进行整理、组卷，其档案组卷费用按分包合同额占现场各家施工单位合同额总和的比例另行分摊。
1.3分包单位的工程资料及时移交给总包单位；竣工资料由总包单位统一移交专业档案管理咨询公司的整理；费用不另计取。
1.4总包单位在分包单位进场开工前暂收取分包单位安全文明施工风险押金10000元，在进场开工后于10日内及时支付与总包单位，要求分包单位在施工过程中遵守总包单位相关安全及文明施工管理规定，若分包单位有违反则相应的处罚将从安全文明施工风险金中扣除，余款在分包单位退场2天内一次性无息退回给分包单位。
四、除本协议补充外，其余总包单位、分包单位双方配合时责任、权利和义务按总包单位与发包方在《苏宁电器厦门物流中心一期项目施工总承包合同》有关规定执行。
五、若总包单位和分包单位对于施工总承包管理或配合工作出现争议，首先由监
理单位协调解决。若对该裁决仍有异议，持有异议的单位可向发包方提出，但必
须执行相关裁决内容，不影响项目的建设，待项目通过竣工验收后，持有异议单位就争议问题可再进行洽商，洽商不成功，可向厦门仲裁委员会申请仲裁。
六、违约责任
1、分包单位违反施工总承包管理的相关规定、违反施工总承包管理的相关规定造成的损失，分包单位承担相关责任；
2、分包单位未按时认可配合服务内容的，总包单位向监理单位提出并取得认可后，建设单位可直接认可配合服务内容，由分包单位未按时认可配合导致的损失由分
包单位承担；
3、分包单位不服从总包单位管理，并影响工期总控计划的，总包单位向监理单位提出并取得认可后，所延误的工期罚款全部由分包单位承担。
七、其他未尽事宜双方友好协商解决。
本协议一式陆份，总分包双方各执叁份。协议签定之日起生效，工程完工及财务
款项结清后自动失效。
附件1：项目安全生产与文明施工管理协议书
总包单位:(盖章)分包单位:（盖章）
法人代表（或授权委托人）：法人代表（或授权委托人）：
联系电话:联系电话:签定日期:签定日期:
附件1
项目安全生产与文明施工管理协议书
甲方（全称）：中建三局建设工程股份有限公司厦门分公司
乙方（全称）：深圳市华南装饰设计工程有限公司
经协商，甲方在本工程建筑投资方指定乙方为苏宁电器厦门物流中心一期工程室内二次装修专业分包的基础上，为了便于安全、文明施工生产管理，明确相关当事方的安全责任，根
据
国家相关建筑法规规定，甲乙双方在与本工程建筑投资方已经签订的与本工程有关的相关合同
文本框架范围内，另签订本安全、文明施工生产管理协议，以明确双方安全、文明施工生产
生
产责任并共同遵守。
第一条双方共同遵守国家和地方政府相关部门的《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、
《安
全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律、法规、
规
章。严格执行《建筑安全施工检查标准》等一系列标准、规程、规范。
第二条双方共同遵守中国建筑《安全生产管理手册》、中建三局建设工程股份有限公司各项
安全生产规章制度，贯彻执行《中建三局项目管理手册南方公司分册》相关职业安全健康和
环境管理要求。贯彻执行《施工现场安全文明施工管理违约处罚规定》（见附件1-1-1）。
第三条甲方和乙方之间是工程总包和分包关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，
乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。
第四条甲方的安全责任、权利和义务
1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方施工从业人员进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。
对乙方施工从业人员进行入场前的安全、文明施工生产总交底。
3、监督乙方执行按照规定程序审批的施工组织设计书、专项施工方案等施工，并对乙方自己所管辖施工从业人员进行安全教育培训、安全技术交底情况随机抽检。
4、工程安全防护、文明施工措施由乙方负责实施，费用由乙方承担；作业人员个人使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）统一由乙方采购，费用由乙方承担。甲方有权对其购买和
租
赁使用的安全防护用品及料具按规定进行抽样送检，抽样送检发生的法定检测费用，由乙方
承
担。
5、有权制止乙方的违章作业，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和按附件1-1-1中的
进行违约金处罚。
6、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，
有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
7、按照规定要求乙方为进入施工现场的施工从业人员办理意外伤害保险及社会保险手续。
8、乙方向甲方交纳安全、文明施工生产保证金，当乙方不服从安全生产指挥、违章作业或不按相关规定投入安全设施时，甲方可以按照附件4-1-1的违约规定或甲方按有关要求自行投入的安全生产设施产生的费用，直接在此保证金内扣除。
第五条乙方的安全责任、权利和义务
1、按照规定要求取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求和自身特点，
建
立健全安全管理体系，结合分包工程的具体施工内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全
生产责任制和安全生产规章制度。
2、按照规定配备专职安全管理人员：对从事地下室及屋面防水、室内装修、门窗安装等风险性较低的分包单位，必须配备1-2名专兼职安全管理人员；对从事桩基施工、钢结构制作安装、
土建主体施工、玻璃幕墙安装、外墙装修、管线电路安装等危险高的分包单位，必须配备专职
安全管理人员，人员配备按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员
配备办法》（建资【2008】91）中的规定满足《中国建筑安全生产管理手册》（ZJQ00-GL-028-2010）
要求，并根据分包工程的规模、生产需要和危险源多等特点予以适当调增。
参与本项目分包工程施工的分包项目经理和安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行
政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证B、C证，并将考核合格证和分包企业的营业
执照等有效证照报甲方项目部安全部门备案。
3、负责所雇佣特种作业人员的身体健康检查、培训、考核和取证工作，确保特种作业人员保持身体健康、持有效证件上岗作业，所有的分包现场从业人员在工作前应持有当地建设主管部
门要求办理的证卡，并将上述资格证件、身份证及当地建设主管部门要求办理的证卡复印件送
甲方项目安全部门备案。
4、按照地方政府和甲方安全管理规定和本企业的安全要求对施工班组进行有针对性的安全教育培训、安全技术交底、开展班前安全活动，并将上述各项记录每周报甲方安全部门备案，合
理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。进场前接受项目安全、文明施工生产总交底。
5、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改
6、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对甲方提供的安全设
施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝甲方违章指挥。
7、承担所雇佣人员使用的劳动防护用品（安全帽、安全带、防护鞋、防护眼镜、防护面罩、绝缘鞋、绝缘手套等）所需费用。
8、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。在工程中如使用新技术、新工艺、新材料、新设备必须对相关人员进行培训，合格后才能上岗作业，并有培训记录。
第六条其他
（1）严禁酒后进入施工现场，违者将处以50-100元/次的违约金处罚。
（2）对进入施工现场衣衫不整、赤膊、赤脚或穿拖鞋的施工从业人员，对分包处以50元／人
次违约金处罚。
（3）建立保卫制度，责任落实到人，对工作中脱岗或工作不负责的人员，如经发现，将处以50元／次的违约金处罚。
（4）作业班组在各自的工作范围内必须做到工完场清，材料（钢材、木枋、模板等）以及半成品使用后必须分类堆放，堆码整齐，违者，对分包50元/处违约金处罚。
（5）要注意成品与半成品的保护，对随意堆放以及对成品、半成品造成损坏者，将处以50元/次的违约金处罚，并对损坏的成品半成品要根据价值加倍赔偿。
（6）在施工现场内不准随地大小便，违者，对分包违约金处罚100元/次；
（7）对施工现场的安全标语、CI设计标牌以及其它安全警示标志有损坏和未经允许擅自移
动
的，违约金处罚50元/次。
（8）在施工区域内严禁打闹嬉戏，违者将对分包其处以50元/次违约金处罚。
（9）泥浆、污物、垃圾等严禁直接排入排水沟，违者一经发现，将违约金处罚200元/次。
（12）材料堆码高度不得超过1.6米，每发现一处对分包违约金处罚50元。
（13）严禁损坏消防器材，一经发现，将处以500元/人次的违约金处罚，并对损坏的消防器
材加倍赔偿。
（14）在施工现场乱写乱画者，给予分包50元/人次违约金处罚。
（15）每天施工完必须工完场清，未做到工完场清每检查发现一次50元～100元违约金处罚。
（16）严禁从高处往下抛物或倒垃圾，违者对分包处以1000元/次违约金处罚。
（17）凡在施工现场打架斗殴者，视情节轻重给与分包500元～5000元违约金处罚，造成后
果者送交公安机关处理。
临电管理处罚规定
（1）线路架设应规范，并应有相应的安全措施，闸具、熔断器参数与设备容量，应当匹配，否则，对分包将处以100--500元/次的违约金处罚。
（2）严格执行“一机、一闸、一漏、一箱、一门、一锁”制，箱内配电应有明确的标识。电
箱必须标明用途、责任人、编号、每日巡视表及线路图，对违反此规定分包，将处以100元处的违约金处罚。
（3）施工机具应作接地保护，工作接地与重复接地应符合相应的规范标准，线路破损时，应及时包扎。否则，将对分包每处100元的违约金处罚。
（4）、潮湿处作业人员照明必须使用36V以下安全电压，电箱使用15mA防溅型漏电保护器，
对违反这一规定的分包将处以200～500元的违约金处罚。
（5）非专业人员擅自接线的分包，每次违约金处罚200元。
（6）非专业人员擅自使用电动工具或操作时违反操作规程的分包，将处以违约金处罚100元/
次。
（7）擅自乱接电源或将电线直接接插座者，给予分包100元/人次违约金处罚。
（8）圆盘锯无接零、无漏电保护器的，或锯片有裂纹，无防护罩、分料器、防护挡板等装置，
仍继续使用的，对分包处以100元／处违约金处罚。
（9）钢筋加工机械应有保护接零，冷拉作业区和对焊作业区应设防护措施，否则，对分包处以500元的违约金处罚。
（10）钢筋机械操作时，严禁在危险区域（如对焊机前方，张拉区前方，切断机前方，切割
机
前方等）严禁站人，一经发现，将对分包处以100元/次的违约金处罚。
（11）电焊机使用需专业人员进行，应有保护接零接地装置，并设立漏电保护器、二次降压
保
护器，露天作业时要设立防雨罩（棚）。否则，将对分包处以500元/次的违约金处罚，同时
勒
令停止作业。
（12）潜水泵必须有保护接零、接地、使用15mA防溅型漏电保护器，否则将对分包处以
500
元/次的违约金处罚。
（13）所有机械设备必须根据国家及地区要求进行验收合格后方可使用，否则，将对分包处
以
200元/次违约金处罚。
（14）氧气、乙炔瓶应由氧焊工领取，领取后应由氧焊工负责妥善保管。气瓶严格按照规范
要
求分开使用和存放，并配置灭火器，作业时办理动火证，专人监护，如若违反，一经发现，
将
对分包处以500元/次的违约金处罚。
（15）电焊作业必须进行动火申请、配备消防器材、专人监护，临边作业焊花必须用专用料
斗
接住，不得任其散落，以免造成火灾事故，对违反规定并造成后果的将进行严惩。如若违反，
一经发现，将对分包处以500元违约金处罚，酿成后果造成损失的，按照损失金额双倍违约金
处罚。
（16）严禁使用地拖板和不符合要求的电线、电缆，违者，对分包的电线、电缆没收，并处以100元/次违约金处罚。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
甲方项目经理：乙方现场负责人：
签约时间：年月日
签约地点：
编号： ___________ 合作意向合同 供货方：_______________________ 购销方：_______________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 供货方：______________________________ （以下简称甲方）
承销方：______________________________ （以下简称乙方） 甲方为乙方提供生鲜及蔬菜食品，乙方为甲方提供生鲜及蔬菜食品的销售平台，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信、互惠互利的交易原则，经友好协商达成如下协议，剧此共同遵守： 一、协议内容 1. 甲、乙双方自本协议签订之日起即形成供销合作伙伴关系，甲方向乙方供应生鲜及食品。（食品名称、数量及价格附清单）。 2. 乙方在销售甲方产品的广告内容，使用甲方提供的所有名进行宣传。 二、品质检验 1. 乙方作为甲方的合作伙伴，甲方负有依照乙方订单要求按期供货的义务，承担保质保量保交期的相关责任。 2. 甲方供货的生鲜食品，如因甲方生产、运输等问题，造成食品损坏，乙方有权进行退货或换货，若造成名誉影响有权提出一定索赔。 3. 甲方供货的生鲜食品，应该具有当日检疫有效票据及证明。 三、订单执行 1. 甲方的每日订单数量及种类须按照乙方订单要求执行，按时送达。如不能按期交货须事先与乙方协商解决。 2. 乙方订单应每日按时报备，以便留出甲方准备货物时间并按时交货。 四、价格 1. 所有生鲜及蔬菜价格以甲乙双方确认价格为准。 2. 所有生鲜及蔬菜价格保证不高于市场批发价格。
编号：_______________ 网络红人合作协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年 ____ 月_____ 日 甲方：________________ 有限公司
法定代表人： 乙方： 法定代表人： 本着平等自愿、互利互惠的原则，就甲方聘请乙方担任甲方公司网络红人形象代言人等相关事宜达成以下协议。 一、代言内容、范围、时间和方式 1、________________________________________________________________________ 代言内容：乙方作为甲方公司网络红人代言人，网红网名为_________________________ 。 2、代言范围：全国（不包含港澳台）范围。 3、代言时间：自______ 年_______ 月 ______ 日起至 _______ 年 ______ 月 ______ 日的期间内有效。 4、代言方式：甲方在产品、品牌、公司形象的推介和广告宣传的商业用途中， 可以使用以乙方名义注册的网络账户，肖像图片、影像视频、姓名、签字、声音 等可传播信息，以及乙方按本协议规定的内容参加甲方的宣传推广活动。协议有效期间，甲方对上述内容的使用形式、次数和发布载体，在符合国家法律、行业规定和不损害乙方权益和形象的前提下，可以根据自身需要自行进行合理安排。 二、费用及报酬 1、基本代言费用：前面_______ 个月为人民币_______ 元/每月；之后为人民 币______ 元/每月。
工程施工项目合作协议书 甲方：身份证号码：（以下简称甲方） 乙方：身份证号码：（以下简称乙方） 丙方：身份证号码：(以下简称丙方） 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包罗平新324线高速公路相关建设工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目名称：罗平新324线高速公路相关建设，中标造价约/万元人民币。 1.2 经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。 1.3 本工程项目的股份比例分配如下： 甲方股份比例占40%； 乙方股份比例占30%； 丙方股份比例占30%； 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。 1.5 为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。 2.1.2 该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
协议书 甲方(即总包单位): 乙方（即分包单位): 经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议： 第一条配合费标准: １、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效. 第二条总包单位义务: 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包 单 位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施: １、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位
无偿使用; 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程）的安全及文明 施工、成品保护、现场安全保卫负责． ４、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任; 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、 配合工作。 如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工 作。 6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作 业面. 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： １、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排; 2、遵守总包单位规章制度; 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.
网红项目合作协议书 甲方：_____________ 乙方：_____________ 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。 第一条协议范围内，双方的关系确定为合作关系。为拓展市场更好地、更规范地服务消费者，根据公司的规划，甲方根据乙方的申请和对乙方的经营能力的审核，同意乙方加入___________公司的销售网络。同意乙方通过网络直播宣传淘宝产品。 第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此，他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求，特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是作为甲方委托代表，乙方无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方面对第三人承担责任，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲方对本协议任何条款有最终的解释权。 第三条有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求，经甲方同意，可以续签《__________合作协议书》。 第四条甲方为使乙方所辖区域更好运营，开发和提供适销产品，保证产品质量符合标准，合理定价，最大限度保证乙方的供应。在本协议期间，甲方承诺，积极协助承担市场物流、组织功能乙方按甲方规划进行市场设计和拓展市场网络。甲方承诺在乙方要求下，可为乙方代办货物托运及相应事项，用乙方要求的方式运输到乙方所指定的地点，其运输、保险等费用均由受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和辅导。作为市场开发和业务拓展必备条件，以保证整个系统持续统一。甲方负责组织品牌宣传，提供主播和场地，并协同承担乙方开展区域性的促销活动，最大限度地支持乙方的经营。甲方在作出的广告及推广活动之前，须先将有关活动资料通知乙方，以使乙方能于活动前作出适当准备及加以响应。甲方的品牌和产品及相关的灯箱广告、POP广告、店铺内外之装潢设计及陈设，由甲方定出VIS 形象设计，并为乙方提供相应辅导。 第五条乙方保护甲方的商标等知识产权，规范地使用甲方商标标识。乙方有义务协助甲方打假、市场监管。举报、举证假冒伪劣产品、窜货以及其它不正当竞争行为。协同甲方与当地相关的执法部门进行协调、沟通。乙方只能在甲方授权的区域内开展业务，不得在其它区域销售商品，如未有其它分销商经营的区域，乙方如愿发展业务，必须向甲方申请。 乙方只能在甲方所指定的进货渠道进货，不得到其它地方进货。通过市场的细分、有序的管理、合理地分配，有效支持网点商品供应，不得经营其它品牌产品和销售假冒产品。协议有效期内，乙方所属区域内网点的零售价格，在甲方建议价格范围内保持统一，不得随意大幅度调价。乙方有义务为甲方收集所需要的市场信息，或根据甲方的要求进行市场调查，并在规定期限内汇总上报甲方。妥善保存乙方的经营业务记录，以备甲方的核查。 第六条乙方有使用甲方授权范围内的商标、商标标识、VIS形象设计及甲方提供的适当范围的经营技术和商业秘密的权利。乙方具有从甲方指定进货渠道进货并在协议规定的范围内进行销售的权利。具有因甲方提供的产品本身质量问题可无条件退换的权利，但属乙方经营问题则由乙方自理。获得甲方所提供的培训和指导的权利。独立处理协议约定以外事项的权利。在协议约定的范围内行使甲方所赋予的权利。承担市场物流、组织功能的乙方有
编号：_____________工程施工项目合作协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：______ 身份证号码：______ (以下简称甲方) 乙方：______ 身份证号码：______ (以下简称乙方) 丙方：______ 身份证号码：______ (以下简称丙方) 丁方：______ 身份证号码：______ (以下简称丁方) 戊方：______ 身份证号码：______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米，中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为 ________万元左右，因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1 甲方投资 ________万元，占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元，占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元，占 %;
1.3.4 丁方投资 ________万元，占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元，占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。 1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 第二章工程管理责任及分工 2.1 该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。 2.1.2 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量安全方面由负责; 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。 2.2 管理人员的选用、待遇
外墙保温及涂料配合费协议书 甲方： 乙方： 二标段外墙保温及涂料工程由南建设单位通过公开招标，乙方中标施工，为了确保整个二标段工程能保质按期完成，经甲乙双方商定，就施工配合费用双方达成如下协议： 一、乙方在施工现场的施工质量、进度、安全、现场文明等管理由乙方自行负责，与甲方无关，且进场前必须与甲方签订安全责任书。如乙方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面原因，给甲方整个工程造成影响，乙方除承担因此给甲方造成的直接、间接损失外，还将承担5000-50000元罚款。 二、施工配合费及支付方式： 1、总包管理费由甲方在工程竣工结算时按乙方中标价（597.3万元）的 2%计取； 2、施工配合费：按乙方中标价（597.3万元）的1%向甲方缴纳； 3、由于原外墙保温在甲方中标范围内，故甲方代缴的意外伤害险、民工 大病医疗险，乙方按中标价（597.3万元）的1.63‰返还甲方； 4、工程社会保障费业主已按甲方中标价（包括乙方的施工内容）的3% 代缴，如业主在支付工程款时扣回此费用，乙方将按同比例返还甲方。 5、支付方式：乙方进场后两周内向甲方支付第2、第3条费用。 三、施工配合费包括的内容及要求： 1、乙方施工工期：开工日期为2012年11月25日，竣工日期为2013年1月4日，总工期为40天（不受天气、气候及其他外界任何因素影响）。 2、甲方在40天工期内提供工地内的现有垂直运输设备（如塔吊、施工电梯），乙方可以在甲方的协调下使用，场外及地面或楼面的运输由乙方自行负责，超过40天工期后的垂直运输设备使用按3000元/每天另行支付租金； 3、甲方在40天工期内提供现有的外脚手架的使用，如乙方根据自身的施工需要及投标施工方案要求增加的防护及内脚手架由乙方自行负责，超过40天工期后的外脚手架使用按10000元/每天另行支付租金； 4、甲方提供施工及生活用水、用电（一级配电箱）的接口，由乙方自
意向协议书范本 甲方：_____房地产投资咨询服务有限公司 乙方：_______________ 根据《中华人民共和国合同法》和其他相关规定，经过双方友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利基础上，达成以下战略合作协议，现初步拟订合作条款如下： 第一条：准则 1、甲、乙双方都是独立自主、自负盈亏的合法经营事业者，双方在这期间不存在任何隶属、投资、雇佣、承包等关系。 3、乙方为独立经济实体，自觉维护甲方利益，切实强化连锁店的建设与管理，业务上接受总部的督察和指导，对外具有独立法人资格，对内实行自主经营、独立核算。 4、本协议仅代表乙方授权甲方用乙方商业字号做前期的广告宣传，如甲方项目正式开业需要使用乙方商业字号，则甲乙双方必须签订加盟合约，缴纳加盟费用。 5、甲方在前期宣传中不得降低乙方公司形象，损害乙方公司利益。 第二条：甲方的权利和义务 1、甲方有权制定相关媒体推广及品牌形象的宣传工作。 2、为维护甲乙双方品牌形象与意向合作效益，甲方将进行定期或不定期的广告宣传与品牌推广。 第三条：乙方的权利和义务 1、乙方充分享有甲方品牌的宣传权力。
3、本协议是约定甲乙双方权利与义务的最后唯一依据，一式两份，双方各执一份为据，复印无效。 4、本协议所有条款，特别是甲乙双方权利和义务，甲乙方双方 有义务保密，任何一方不得擅自向同业、同行泄密，否则视作违约。 甲方：__________乙方：__________ 代表签字：__________代表签字：__________ 签约时间：_____年_____月_____日 银企合作意向协议书 甲方：_____县农村信用合作社联合社 乙方：__________ 为建立良好的银企合作关系，促进银企双方的共同发展和长远合作，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，达成如 下协议，并承诺严格遵守本协议中的各项条款，履行各自的义务。 一、甲方愿意将乙方作为重要的基本客户，在法律和金融政策允许的前提下，优先为乙方提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。 二、甲方对乙方在建设项目给予资金支持;具体支持形式：银行 项目贷款，支持额度为_____万元人民币。 三、甲方将积极支持乙方进行基本建设和技术改造。对乙方的被国家有权部门列入计划的项目，将尽快给予评估;对乙承诺的项目， 将在年度信贷计划中优先安排。 四、乙方愿意将甲方作为主办银行，在甲方开立存款帐户。 五、乙方保证不拖欠甲方贷款本息。如有特殊原因贷款需要展期的，由乙方提出申请，经甲方审核，对符合贷款展期条件的给予展期。 六、乙方保证不挤占、挪用流动资金贷款搞固定资产投资。
网红项目合作协议书 甲方:_ ____________ 乙方:_____________ 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议,由双方共同遵守。 第一条协议范围内,双方的关系确定为合作关系。为拓展市场更好地、更规范地服务消费者,根据公司的规划,甲方根据乙方的申请和对乙方的经营能力的审核,同意乙方加入_广州帝特网络技术有限公司__公司的销售网络。同意乙方通过网络直播宣传代理产品。 第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此,他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求,特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者,乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人,也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是作为甲方委托代表,乙方无权以甲方的名义签定协议,使甲方在任何方面对第三人承担责任,或由甲方负担费用,承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利,甲方对本协议任何条款有最终的解释权。 第三条有效期从_______年_____月____日至_______年_____月_____日,由签约日计。除非本协议提前终止,乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求,经甲方同意,可以续签《__网红项目________合作协议书》。 第四条甲方为使乙方所辖区域更好运营,开发和提供适销产品,保证产品质量符合标准,合理定价,最大限度保证乙方的供应。在本协议期间,甲方承诺,积极协助承担市场物流、组织功能乙方按甲方规划进行市场设计和拓展市场网络。甲方承诺在乙方要求下,可为乙方代办货物托运及相应事项,用乙方要求的方式运输到乙方所指定的地点,其运输、保险等费用均由受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和
编号:____________ 工程施工项目合作协议书 甲方: 乙方: 签订日期: 年月日
甲方: 身份证号码:(以下简称甲方) 乙方: 身份证号码:(以下简称乙方) 甲、乙双方为共同承包建设程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1.1本工程项目总建筑面积为平方米，工程总价为万元人民币。 1.2经过双方方测算本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右,因此本 工程项目计划投资万元。 1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下: 1.3.1甲方投资万元，占 %; 1.3.2乙方投资万元，占 %; 1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金应经双方同意后方可付款。 1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管;
2.1.3该项目的会计日常工作由负责管理,出纳日常工作由方负责管理。 2.3材料采购及其他 2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。 2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。 2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 第三章利益分享和风险承担 3.1利润、风险分配 3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照投资比例分享承担。 3.1.2甲方分享承担 %; 乙方分享承担 %; 3.2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。 第四章其他 4.1资金和管理 4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。 4.1.2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。 4.1.3该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。 4.2出纳与财务管理 4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 4.3合同争议与免责 4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒如地震、台风、战争、属于免责范围。 4.4本协议生效、终止及其他 4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 4.4.2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金同时内部费用核算确 认无争议及投资利益分享后终止。 4.4.3本协议一式二份,合作各方各执一-份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。 4.4.4本协议于年月日,由合作双方在中国市签字。
协议书 甲方（即总包单位）： 乙方（即分包单位）： 经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议： 第一条配合费标准： 1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。 第二条总包单位义务： 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责； 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施： 1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿 使用；
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施 工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程 的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任； 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合 工作。 如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作 业面。 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： 1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排； 2、遵守总包单位规章制度； 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。 第四条纠纷解决办法：
协议编号：LX-FS-A20040 项目合作意向协议书标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
项目合作意向协议书标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方: 法定代表人 地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 地址： 联系人： 联系电话： 经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发
展、遵纪守法、诚信平等、互惠互利、双方共赢的原则，达成如下合作协议： 一、合作项目： 1、工程名称 国家高速公路网包（头）至茂（名）线陕西境小河至安康高速公路标段路面工程所需的沥青材料供货。 2、工程的具体位置： 陕西省安康市汉滨区、旬阳县境内，路段起自旬阳小河（k138+593），接在建的柞水至小河段高速公路，经桐木、茨沟、松坝、止于安康尹家营 （k197+150）。 3、供应沥青材料要求 用量以乙方与陕西省交通建设集团公司按工程实际计划编制的沥青用量和正式使用通知书为准。品牌
网络红人计划合作协议 甲方：xx有限公司（以下简称甲方） 统一社会信用代码： 乙方：（以下简称乙方） 身份证号码： 本着平等自愿、互利互惠的原则，就甲方聘请乙方担任甲方公司网络红人形象代言人等相关事宜达成以下协议。 一、代言内容、范围、时间和方式 1、代言内容：乙方作为甲方公司网络红人代言人，网红网名为_____________ 2、代言范围：全国（不包含港澳台）范围 3、代言时间：从年月日至年月日期间内有效。 4、代言方式：甲方在产品、品牌、公司形象的推介和广告宣传的商业用途中，可以使用以乙方名义注册的网络账户，肖像图片、影像视频、姓名、签字、声音等可传播信息，以及乙方按本协议规定的内容参加甲方的宣传推广活动。协议有效期间，甲方对上述内容的使用形式、次数和发布载体，在符合国家法律、行业规定和不损害乙方权益和形象的前提下，可以根据自身需要自行进行合理安排。 二、报酬、 1、基本报酬：元整/月（实习）元整/月（转正） 2、作品和其他报酬：见协议报价表 3、支付方式：基本报酬按月支付，每月10日支付上个月的基本报酬；作品和其他报酬按双方协议报价表单独项目支付，支付日期在乙方的作品被甲方通过之后的3个工作日内。 三、双方义务和权利 1、合作首个年度，根据甲方需要，乙方须参加甲方安排的签约仪式。 2、协议有效期间，乙方根据甲方需要，须真实提供书面个人资料，身份证复印件和照片资料等，甲方未经乙方同意的情况下，不得泄露其个人隐私资料或将身份证资料用做他处。
3、协议有效期间，乙方根据甲方需要，须按照甲方要求完成提供拍照，拍摄视频，书写文字，提供音频或出席线下活动等相关事情，上述活动的时间安排事宜，双方应本着相互协商、相互尊重的原则。 4、乙方有义务和责任维护甲方的形象和合法权益，甲方以乙方名义注册各类网络账户使用权和所有权归甲方属有，乙方不得以任何方式和理由否认，也不得索要网络账户账号和密码，双方协商同意除外，甲方使用乙方肖像、言论、视频等，不得违反中国法律法规和有损乙方形象。 5、在甲方有市场推广活动时，乙方应本着相互协商、相互尊重的原则予以支持。在甲方的新闻活动中，如果需要乙方配合接受记者采访时，乙方应积极主动予以配合，且不得做出有损企业形象的行为言论。 6、协议有效期，乙方不得参与任何与甲方同类产品或者具有竞争关系企业的代言、宣传、推广等活动。 7、协议期间，乙方的人身意外保险的费用由乙方自行承担。 四、违约责任 1、如果乙方因非不可抗力而不参加及出席甲方合约期活动或完成甲方合约期作品，甲方有权扣除合同附约期应支付报酬的％。如果乙方非因不可抗力而三次不参加甲方合约期活动或完成甲方合约期作品，甲方可视为乙方已经中止协议，可有权扣除该合同期应支付报酬的余款。 2、在乙方未违反本协议内容的情况下，甲方未能按照上述付款日期支付款项的，从一个月之后开始，按照延迟款额的万分之五每一天支付赔偿金。迟延支付超过三个月，乙方可视为甲方已经中止协议，可有权要求甲方继续支付合同期应支付的余款报酬。 3、违约一方须依据《合同法》的规定，承担损失赔偿、采取补救措施、继续履行的违约责任。 五、保密条款 1、未经对方书面许可，任何一方都不得向公众公开发布或透露本协议所涉及的报酬数额和条款以及双方的银行账号等信息。 2、泄密方将对上述信息流失而造成对方直接或间接经济损失，负全额赔偿责任。 六.不可抗力 1本协议不可抗力指无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件（如战争、车祸等）、自然灾害（如地震、火灾、水灾等）以及罢工、政府行政政策变化、法律变更等，以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责，遭受不可抗力的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。
工程施工项目合作承包协议书 甲方：唐军身份证号码： 乙方：黄振威身份证号码： 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守： 一、项目名称：南宁市五塘自来水厂供水管道基础设施扩建改造项目工 程。 二、工程地点：南宁市兴宁区五塘镇。 三、工程造价：暂定肆仟万元人民币'最后以审定价为准。 四、出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资贰拾伍万元 (卫50000.00)元，乙方出资贰拾伍万元(￡50000.00元, 总计伍拾万元(￡00000.00)整，借给南宁市五塘自来水 有限责任公司，作为图纸设计费、银行贷款评估费等，待业 主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还, 或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半 共同承担。 五、权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本( 含工程中介
费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管 资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机 具购置费、施 工水电费、办公用房租赁费、 临时设施费、安全维护 设施费、 预结算费 用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项 开支）后，所获利润甲 方各占 55% ；乙方占 45%O 反之，本着风险 共担的原则，如承包本工程 出现亏 损或施工中出 现的有关处罚，由 甲乙双方按各自所获利润分配比 例分别承担。 2、 双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方 原则 上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监 督项 目经理 人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同岀委托书。 3、 选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、 租 赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认 可后方能 执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干 涉，否则按违约 责任第 1 规定执行。 4、 双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户， 建筑公司 拨付 工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致 同意，双方 签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对 日常财务开支进行 管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。 5、 材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票 的费 用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。 所有报销 凭证必须经 双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别 搜集各类发票，以 供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方 尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难， 以确保本 理人员工 面竭
总、分包配合服务协议 总包单位： 分包单位： 为了更好得完成_______________________________ 工程,本着平 等互利得原则、依据广东省有关建设工程规定与《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包得分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理得内容与责任，经总、分包双方得友好协商达成如下协议： 第一条总包单位得工作： 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联得尺寸、标高等数据, 否则由此造成得损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产得统一协调管理，为分包单位提供正常得施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求得现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前，按分包单位得要求完成有关得土建项目施工，提供具备各分包工程施工得条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要得施工条件与设施 （包括但不仅限于以下所列项目）: 1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责； 2、总包单位设置于现场已有得起重机械、人货电梯、脚手架， 各指定分包方可以在一定得协调下无偿使用。但地面或楼面得水平运输由各分包单位自行解决。为工程设备得安装就位，如总包单位现有
得起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由 各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）得质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，米取措施保护分包工程成品，分包工程得成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成得损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工得 _________________ 工程有关 得配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下得缝隙； E、为相关设备利于日后检修在周围预留必要得检查口； C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞得工作。 等类似与________________ 施工相关得工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程得具体要求，尤其就是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾得地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全与文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织与主持与分包单位有关得协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。 9、提供通道与场地（如现场已铺设得脚手架等）,负责安排作业面
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 【常用范本】合作意向协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》和其他有关规定，结合双方公司 合作的具体情况，现初步拟订合作条款如下： 合同标的 乙方执行及完成甲方的规定和要求，在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。 合同总价$ 本合同价为一次性包定价，包括内容： 2.1厂房设备安装前的准备工作，咨询，代理联络，前期采购，辅助绘图工作。 2.2设备所需的机械（或饭金）加工件，五金件配送，劳动用品和一系列的辅助材料。 2.3工程中所需的人力辅助，工具辅助。 2.4配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排，不包括苏州市外的服务。 2.5安装设备工程后的维护工程：油漆，清理现场，无技术含量较高的检验配合（包括夜间值班），工具保管等。 3）合同工期: 3.1乙方必须无条件配合，满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。 3.2乙方需按时提供给甲方服务，逾期造成的后果损失的，损失由乙方
承担。 3.3.1前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。 3.3.2采购送货服务乙方在明确要求后，12小时内给予答复，可进行的任务须在（最多）60小时内完成送货。 3.3.3乙方应及时完成辅助绘图工作，甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。 3.3根据实地情况，油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的，甲乙方经商议后共同解决。 4）质量保证 乙方应保证其供应的加工件，配件，五金件等都是全新的，应甲方要求，须提供响应质量合格书或型号材质证明，有说明书的特殊器材，乙方应提前提供说明，甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。 5）技术资料 甲方需要的技术资料，商务讯息，乙方应准备与要求相符的资料，图片，图纸按时寄送给甲方，如甲方认为资料提供不完整或丢失，乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。 6）管理人员 6.1甲方代表为
编号：________ 工程项目合作协议合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共24 页
工程项目合作协议合同范本 工程项目合作协议合同范本1 甲方：_____（以下简称甲方） 乙方：_____ （以下简称乙方） 甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。 第一条工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。 第二条甲方责任 1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。 3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。 4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成 第 2 页共 24 页
的工作。 5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。 第三条乙方责任 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。 4、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。 5、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：本协议履约保证金元。 6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。 7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。 8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。 9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后3日内传至甲方。 第 3 页共 24 页
合作意向协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和其他相关规定，经过双方友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利基础上，达成以下战略合作意向协议，现初步拟订合作条款如下： 一、协议内容 1.乙方预租赁甲方知豆新能源电动汽车辆。 2.甲方须在正式协议生效后个月完成车辆交付。 3.双方约定租赁知豆新能源电动汽车价格为每年每辆车￥ 元。 4.租赁期间乙方只有车辆的使用权，车辆所有权归甲方所有。 二、责任与义务： 1.甲方责任： 1.1.甲方需保证车辆交付前所需手续齐全及随车设备齐全。 1.2.甲方需保证车辆交付前车辆不存在安全隐患。 1.3.甲方需提供后期的有偿租后服务，包括车辆维修、检测、保养、救援等一系列服务 2.乙方责任： 2.1.乙方需保证在约定日期内完成打款。 2.2.乙方需保证在车辆使用过程中，不得随意违反法律法规。若有违规违法案例，由乙方主动自行承担所有处罚。 2.3.乙方需保证在车辆使用过程中，不得随意损坏损伤车辆。若有损伤，
由乙方自行承担维修所需所有费用。 三、违约责任： 任何一方违反本协议条款，应当由违约方因自己违约造成的错误承担全部赔偿责任。 六、其他约定： 1.双方签署本合作意向协议书之日起，乙方可以对甲方公司的进行职能调查； 2.若双方不能达成正式的合作协议，且双方均无意进行继续合作洽谈时，该合作意向协议正式作废。对此，双方同意互不追究对方违约责任； 3.在合作意向协议签署后，双方均对本次合作的全部资料、文件、信息负有保密的义务，除双方董事会成员及接洽人员外，不得向任何第三方泄露有关合作信息； 4.本协议为意向合作协议准确订单以实际协议为准。 5.本合作意向协议自签订之日起生效，自双方正式达成合作协议之日止失效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章） 甲方协议代表人签名：乙方协议代表人签名： 日期：日期：