建筑工程供料合同
甲方（以下简称甲方）：身份证复印作为本合同附件身份证号码：
身份证地址：
电话号码：
乙方（以下简称乙方》身份证复印作为本合同附件身份证号码：
身份证地址：
电话号码：
根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲、乙双方为了顺利完成本项目供料运输工程的建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商，特制定本合同：
一、工程名称：
二、供运内容：
三、工程量约为以实际完成的运输量计算。
四、运输单价：，以装车实际方量计算。
五、付款方式：
六、甲方责任：
1、如政府相关部门要求工地停工，甲方有权调整运输，如乙方不同意运输，此合同自动终止，甲方不负任何责任及索赔。
2、甲方负责工地内道路的畅通及运输款的支付，为了使车辆正常运输。
七、乙方责任：
1、因为车辆及司机违规操作所造成的一切后果甲方不予承担任何责任，后果乙方自负。
2、任何情况下，乙方不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。
3、乙方驾驶员应该合理判断潜在的危险，如乙方认为存在重大安全隐患。无法达到甲方指定的位置，可向本合同甲方授权代表（仅指本合同签字人员）提出异议，如甲方坚决要求乙方执行，则出现安全责任由甲方承担。
4、乙方在按甲方规定的路线正常行驶情况下，如遇交警、路政、城管和环保刁难行为，出现罚款和扣车，由甲方负责解决，所产生的一切费用由甲方承担。
5、乙方车辆在行驶途中发生的交通事故和安全事故，应及时协商解决，恢复正常运输，否则由此造成的一切后果由乙方自行承担，与甲方无关。
八、违约责任：
九、其它事项：
1、协议在执行过程中如发生争议时，双方应本着公平、合理的原
则及时协商处理，协商无果则由当地仲裁机械仲裁。
2、本协议未尽事宜，双方本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、如遇到自然灾害或市场成本价的提高，产生不可抗拒的因素不能实施合同条例，双方协商解决。
十、本协议合同书一式两份，甲、乙双方各执一份，同具有法律效力。本协议合同书自双方签订日起生效，本项目工程完工，帐清后自动终止。双方需严格遵守执行。
甲方代表：乙方代表：
年月日
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
路面建设材料采购合同 供方：_________ 需方：_________ 签订时间：_________年_________月_________日 签订地点：_________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。 一、购销产品： 1、名称：_________ 2、强度等级：_________ 3、生产厂家：_________ 4、商标牌号：_________ 5、数量(吨)：_________ 6、单价(人民币：元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。 7、总金额：(人民币：元)：_________ 二、质量要求：质量符合GB175-99国家标准。 三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。 四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。 五、试验报告：供方按GB175-99国家标准规定期限内向需方提供试验结果报告。 六、交(提)货时间及数量：_________。
七、交(提)货地点、方式：_________。 八、运输方式及到站费用：_________。 九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。 十、结算方式及期限：_________。 十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。 十二、违约责任：_________。 十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。 十四、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。 十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。 供方(盖章)：_________ 需方(盖章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________
合同编号：YT-FS-6640-33 成都市建筑施工合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
成都市建筑施工合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 立合同双方： (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工 程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订 后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承担经 济和法律责任。 一、工程名称、地点 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程范围及承包方式： 1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩 面层，沥青面层，栏杆)。 2、包工包料。 三、工程造价：
合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进行调整。(附包干单价一份) 四、合同期限： 1、工程工期： 2、开工日期：20xx年 3、竣工日期：月日 在施工过程中如遇下列情况可以顺延工期： 1、由于人力不可抗拒的灾害; 2、因基础变化增加深度或改变结构形式; 3、因本项目施工许可证手续，造成停工; 4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。 五、工程质量：按现行质量验收评标准，达到合格。 六、双方职责： 1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为 2、甲方工作： (1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施
上海市建设工程石材供料合 同示本 Demonstration text of stone supply contract for construction projects in Shanghai 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订日期：_____ 年___月___ 日 编订：X原创设计
编号FB-HT-05021上海市建设工程石材供料合同示本 说明：本合同书适用于权利人明确其责任和义务的履行，阐明权利双方在期限内进 I 行的事项，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 I 合同编号 _______ 需方（甲方）: _______ 供方（乙方）： ______ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。 第一条石材供料 1 ?甲方委托乙方加工：__________ 。（石材）详见附件《石材供料单》。 2 ?石材供料时间：___________ 。 2. 交付地点为（选择一项）
□施工现场： ____________ 。 □甲方指定的材料存放地点： ________ 。
3. 甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。 第二条承接方式 1 .甲方应在________ 年_______ 月________ 日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。 乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。 甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。 乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。 一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。 第三条质量要求
合同编号：YT-FS-4624-33 建筑工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现已做好施工前各项工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务，经协商共同定立以下合同条款，以供共同遵守执行。一、工程概况 1、工程名称：混凝土生产线设备基础、围墙、道路、生活区配套房及厂区绿化等工程。 2、工程地点：陵水县新村曲港。 3、工程结构：设备基础、堆场基础及剪刀墙、及其它公共设施。二、工程承包范围根据发包方提供的施工图文件、土建、水电安装及说明的要求。乙方自备应符合施工要求的设备、器具、措施项目及其它费用完成工程。三、合同工期 1、开工日期：XX 年11 月25 日（首批图纸到之日计算）。 2、竣工日期：XX 年
合同编号：YT-FS-9155-43 路面建设材料采购合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
路面建设材料采购合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供方：_____ 需方：_____ 签订时间：_____年_____月_____日 签订地点：_____ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法规，经 双方协商同意，订立本合同。 一、购销产品： 1、名称：_____ 2、强度等级：_____ 3、生产厂家：_____ 4、商标牌号：_____ 5、数量(吨)：_____ 6、单价(人民币：元)：_____，如遇市场价格上 下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：元)：_____ 二、质量要求：质量符合gb175-99国家标准。 三、包装标准、包装物的供应与回收：_____。 四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。 五、试验报告：供方按gb175-99国家标准规定期限内向需方提供试验结果报告。 六、交(提)货时间及数量：_____。 七、交(提)货地点、方式：_____。 八、运输方式及到站费用：_____。 九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。 十、结算方式及期限：_____。 十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。 十二、违约责任：_____。 十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。
四川省装饰装修施工合同样本 Sample of decoration construction contract in Sichuan Province 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
四川省装饰装修施工合同样本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（姓名）： 民族： 住所： 身份证号： 联系电话： 手机号： 承包方（以下简称乙方）： 营业执照号： 住所： 法定代表人： 联系电话：
委托代理人： 联系电话： 建筑资质等级证书号： 本工程设计人： 联系电话： 施工队负责人： 联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜， 达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.2工程装饰装修面积: 1.3工程户型:
1.4工程内容及做法（见报价单和图纸）; 1.5工程承包，采取下列第种方式: （1）乙方包工、包全部材料（见附表三）。 （2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附表二、三）。 1.6工程期限日（以实际工作日计算）; 开工日期________年____月____日; 竣工日期________年____月____日。 1.7工程款和报价单 （1）工程款:本合同工程造价为（人民币） 金额大写: （2）报价单应当以《四川家庭装饰工程参考价格》为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。 （3）报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。 第二条工程监理
合同编号：YT-FS-5939-34 上海市建设工程石材供料合同示模板本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
上海市建设工程石材供料合同示模 板本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号_____ 需方（甲方）：____ 供方（乙方）：____ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。 第一条石材供料 1．甲方委托乙方加工：_____。（石材）详见附件《石材供料单》。 2．石材供料时间：_______。 3．交付地点为（选择一项）
□施工现场：______。 □甲方指定的材料存放地点：____。 □双方约定的其他地点：____。 4．甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。 第二条承接方式 1．甲方应在_____年_____月_____日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。 2．乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。 甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。 3．乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。 4．一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透
建筑工程施工合同模板 发包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立 本合同并共同遵照执行。 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;(详见施工图纸内容); A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签 发领款单，乙方到甲方财务部领款。 4、承包方式：_ 。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安 全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承 担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支 付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监 理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不 予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于 壹年内返还承包人; 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交 给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电; 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
YOUR LOGO 广州市建设工程石材供料合同范 本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
广州市建设工程石材供料合同范本 正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 ?合同编号_________ 需方(甲方)：___________ 供方(乙方)：___________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。 第一条石材供料 1.甲方委托乙方加工：_____________。(石材)详见附件《石材供料单》。 2.石材供料时间：__________。 3.交付地点为(选择一项) □施工现场：_______________。 □甲方指定的材料存放地点：_______________。 □双方约定的其他地点：____________。 4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条承接方式 1.甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。 2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。 甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。 3.乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。 4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。 第三条质量要求 乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项) □国家标准 □行业标准 □双方约定标准：___________。 第四条运输与装卸 1.成品石材的运输由(选择一项)：□甲方负责□乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_____方承担。
协议编号 建设工程施工合同 甲方： 乙方： 协议签订日期：年月日 协议生效日期：年月日到年月日
建设工程施工合同范文 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 1。总则 1。1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 2。承包方式及承包范围 2。1 承包方式：包工包料（材料使用甲方指定品牌） 2。2 承包范围 3。工程概况 3。1 工程名称： 3。2 工程地点： 3。3 工程内容要求：
4。合同价款与结算 4。1 本工程为非招标工程，项目单价：元/平方，施工面积：平方。合同价款定为，大写：。 4。2 合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款元。余下合同款分次支付给乙方。第二次付款：项目进行到时支付元。结算余款：项目进行到时支付元。 5。合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。合同工期总日历天数：天。 5。1 乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保证安全施工无事故，应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 5。2 因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成损失，相应顺延工期。 6。材料设备供应 6。1 乙方采购材料设备，应按图纸要求和规范标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
20XX年
道路施工合同3篇 施工一 经市府基建办施工处批准，本工程于_____年_____月_____日公 开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及 双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民 共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工 程的具体情况，订立本合同。 第一条工程内容和承包范围 (一)单项或单位工程类别、结构形式：______;层/幢;______; 建筑面积____________;建筑面积，道路：___________;给排水管道：____________;构筑物：____________。(二)承包范围：承包按 _____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)： 基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。 (三)承包金额内未包含的工程项目： 第二条工程造价及承包方式 (一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币 ______万元。 全部工程造价按下列办法办理： (二)承包方式： 1. 按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、 包质量。 2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税， 已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。 3. 工程质量标准要求： 第三条工期
(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。 (二)开工日期：__________________ 竣工日期：__________________ (三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。 1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物 和施工用水、电源未接通; 2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大 工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前 三十天送达乙方签收而影响进度者; 3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进行 或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者; 4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者; 5. 因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续 六小时以上者; 6. 甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者; 7. 甲方财力不足导致停工窝工者; 8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工 进度者。 第四条材料、设备供应 (一) 工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购 供应至施工工地现场(仓库)。 (二) 工程材料及设备，由______方采购供应至场地(仓库)。 (三) 工程设备，由______方采购供应至____________向 ______方交货。
编号： 四川省家庭装饰装修工程 施工合同 发包方（甲方）: 承包方（乙方）: 四川省工商行政管理局监制 四川省建设委员会编制 二0一三年
. 使用说明 1、此合同文本适用于本市行政区域内的家庭装饰装修工程； 2、工程承包方（乙方）应持有工商部门核发的营业执照和承担家庭装修装饰工程的资质和资格证书； 3、甲乙双方签订此合同的，应一式两份，双方各执一份。
. 四川省家庭装饰装修工程施工合同条款 发包方（以下简称“甲方”）： 住所地址： 联系电话：手机号： 承包方（以下简称“乙方”）： 单位地址： 法定代表人：工程监理人及电话： 本工程设计人：联系电话： 本工程项目经理：联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称“工程”）的有关事宜，达成以下条款：第一条工程概况 1.1工程地点及面积 1.2工程造价：￥元， 大写（人民币）： （若要变更施工内容、变更材料，工程造价按实结算） 1.3工程承包方方式，双方商定采取下列第种承包方式： （1）乙方包工、包全部材料（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）；
. （2）乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）； （3）乙方包工、甲方包全部材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表）。 1.4工程有效期限天； 开工日期年月日 竣工日期年月日 第二条工程监理 若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。 第三条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第种方式提供： 3.1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为年月日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸）； 3.2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸），设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）； 3.3施工图纸双方签字后生效。 第四条甲方义务 4.1开工前天，为乙方入场施工创造条件, 全部腾空或部分腾空房屋，清楚影响施工的障碍物：对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的物品应认真清点
上海市建设工程石材供料合同示范文 本（2021版） Shanghai construction project stone supply contract model text (2021 Edition) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
上海市建设工程石材供料合同示范文本（2021版） 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同编号_________ 需方（甲方）：__________________ 供方（乙方）：__________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。 第一条石材供料 1．甲方委托乙方加工：___________________________。（石材）详见附件《石材供料单》。 2．石材供料时间：_______________________________。 3．交付地点为（选择一项）
□施工现场：____________________________________。 □甲方指定的材料存放地点：______________________。 □双方约定的其他地点：__________________________。 4．甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。 第二条承接方式 1．甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。 2．乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。 甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。 3．乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。 4．一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。
编号：QJ-HT-0900 建设工程施工协议书(官方 版) Both parties to the contract shall perform their obligations in accordance with the contract or the law within the contract period. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---
建设工程施工协议书(官方版) 说明：该协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署协议，在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：______________________________________________________ 工程地点：______________________________________________________ 工程内容：______________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：__________________ 资金来源：__________________________
四川省建设工程施工合 同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
四川省建设工程施工合同（示范文本） 第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及履约担保事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 2、合同工期 合同工期总日历天数天，从发包人发出开工通知或批准承包人开工报告的次日算起。 3、质量标准
工程质量标准： 4、合同价款 合同总价金额（大写）：元（人民币） ￥：元（人民币） 项目单价：□详见承包人的投标报价书（适用于招标工程） 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程） 5、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： （1）本合同协议书 （2）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充协议（含会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和工程价款调整报告等修正文件） （3）中标通知书（适用于招标工程） （4）投标书及其附录（包括评标期间承包人的澄清文件和已标价工程量清单。适用于招标工程） 发承包双方确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程） （5）本合同专用条款和补充条款 （6）本合同通用条款 （7）标准、规范及有关技术文件 （8）图纸 （9）担保资料及其他 6、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
沙子及水泥供应合同 需用方（甲方）：________________________________ 供应方（乙方）: _________________________________ 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成以下协议：第一条工程名称、地点 1.1、工程名称： ___________________________________________ 1.2、工程地点： _______________________________________ 第二条供应工程内容概况 2.1、承包内容：承担甲方承包工程的沙子及水泥的供应。 2.2、供应开始时间：具体工作方法时间按照甲方发出的书面供应 通知及需求单，甲方发出的书面通知及需求单应满足本合同第 5.1款的时间要求。 2.3、沙子及水泥的供应总量按甲方的需求，据实结算。 2.4、供应至甲方指定的施工位置。 2.5、规格及其它要求 水泥为矿山牌325 第三条单价的确定 3.1、沙子单价为：65 元/m 3（含运费）
3.2、水泥单价为：330 元/吨（含运费） 3.3、合计总价 __________________________________________ 第四条甲方工作 5.1、提前24小时提出沙子、水泥的供应计划，并提交经甲方驻工地代表签字的《需求单》。 5.2按有关规定保证对沙子及水泥进行合理保管。 5.3、甲方负责现场附近50米以内交通、环卫事宜。 第五条乙方工作 6.1、根据甲方的沙子及水泥需求单，按时提供甲方要求的规格材料。 6.2、乙方在运输沙子及水泥的过程中，要遵守当地政府的有关道路、交通卫生等方面的规定，承担因违反有关规定造成的一切责任和经济损失。乙方应保证甲方免于承担由此造成的任何索赔、责任及损失。 6.3、承担乙方人员不遵守甲方现场安全管理规定造成安全事故的全部责任。 6.4、乙方进入施工现场应严格执行甲方的环境与职业健康安全管理手册、程序文件及相关管理办法。遵守国家及当地政府法律、法规及其他要求。 6.5、乙方未能履行上述责任和义务造成的不良后果及处罚，由责任方自行承担。 第六条价款结算及支付 7.1、沙子及水泥量核算
编号：__________ 市政道路工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对区当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程项目和承包范围 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：完成本工程市政道路，施工道路，场地硬化的施工图纸及变更增减工作内容的所有的道路工程施工，以及设计变更和甲方要求增加的工作内容。 二、承包方式 1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合； 2、包所需的工具、机械、材料（包括但不限于：振动棒、平板震动器、磨光机、刮尺、铁板、扳手、铁锤、斗车、铁锹、扫帚、槽钢、下雨覆盖用薄膜、湿模及养护用水管、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具电线等）；混凝土输送设备除外。 3、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉
施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。 4、甲方需乙方完成合同外内容时，必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签字确认方可进行施工（现场工长指令无效），否则甲方不予承认乙方所完成工程量，另合同内单价不任任何原因，均不予调增，，单价为包干价（含人工、机械、燃料动力费涨幅风险），合同外需定价内容需由现场项目经理报送公司定价，经公司总经理批复后甲方才承认乙方合同外单价，否则甲方一律不予承认。 5、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条件服从项目部分配，不得以任何理由借口要求增加费用等。 6、结算说明：乙方必须按照甲方要求编制有详细计算过程的结算书，若乙方不按要求编制，甲方有权退回乙方报送结算书直至合格为止，另乙方报送金额大于甲乙双方核定结算金额的3%（含3%），甲方有权按照超出部分从最终结算款中反扣回来。例如乙方报送结算金额为______万，最终甲乙双方核定结算金额______万，差异：____________,超出比例：______,反扣金额为：______，最终结算金额为______万。 7、任何合同外增加总价五万元以上内容，盖项目章及项目管理人员签字无效，若签证，变更工作内容或需修改单价应拿公司补签合同，补签合同按原合同流程。 三、工作内容 承包市政工程必须按甲方要求完成图纸包括的全部工作内容，才能按规定单价结算。 四、合同单价 1、DN150-250给排水管（自来水管），综合单价按元/m计（按图施工，全包人工）； 2、安装钢管预留管，综合单价按元/条（按图施工，全包人工）； 3、水泥路面综合单价按元/m2计（包人工，包槽钢、光面机、滚筒、石粉层、水泥砼层，完工后包清理施工区域垃圾，包距缝）；
四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答【发文字号】川高法民一（2015）3号 【生效日期】2015年3月16日 一、建设工程施工合同效力的认定 1．哪些情形下的建设工程施工合同无效？ 具有下列情形之一的建设工程施工合同，人民法院应当根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招投标而未招投标或者中标无效的；（四）转包、违法分包建设工程的；（五）法律、行政法规规定的其他情形。 承包人超越资质登记许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。 2．未取得建设审批手续的建设工程施工合同的效力何认定？ 未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证签订的建设工程施工合同无效。但在审理期间取得建设用地使用权，办理了相应审批手续或者经行政主管部门批准建设且已经竣工验收合格的，应当认定为有效。 建设单位未领取施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力。 3．如何认定转包？ 转包是指建筑施工企业承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他企业或个人施工的行为。 存在下列情形之一的，一般可以认定为转包：
（一）建筑施工企业未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的； （二）建筑施工企业不履行管理义务，只向实际施工企业或个人收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备由实际施工企业或个人采购的； （三）劳务分包企业承包的范围是建筑施工企业承包全部工程，劳务分包企业计取的是除上缴给建筑施工承包企业管理费之外的全部工程价款的； （四）建筑施工企业通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他企业或个人施工的； （五）法律、行政法规规定的其他转包情形。 4．如何认定违法分包？ 违法分包是指建筑施工企业承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定，把单位工程或分部分项工程分包给其他企业或个人施工的行为。 存在下列情形之一的，一般可以认定为违法分包： （一）建筑施工企业将工程分包给个人的； （二）建筑施工企业将工程分包给不具备相应资质的企业的： （三）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，建筑施工企业将其承包的部分工程交由其他企业施工的； （四）施工总承包企业将除钢结构工程以外的房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他企业的； （五）专业分包企业将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；