加工承揽合同定义
篇一：加工承揽合同(范本)
加工承揽合同（范本）
合同编号：
甲方（定作方）：嘉润公司
乙方（承揽方）：
鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号产品；乙方系
专业产品生产商。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的
规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。
第一条定作物情况：
品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替）
规格：（应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以
写明按照甲方提供的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件）
数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位）
备注：（如无内容，在空格处划线）
第二条合同价款
合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种）
付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，
建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制）
付款时间：（写明年、月、日）
第三条加工成品质量要求及技术标准：
质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲
方具体要求，必须要写全称）
技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物
理化学参数）
以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量
用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供：
（注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二）
甲方于年月日之前提供原材料。
乙方收到甲方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。
第五条技术资料、图纸的提供和保密
甲方负责提供技术资料和图纸。
乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。
甲方要求对承揽物的技术性严格保密,乙方应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件；不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许”)或协助任何第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本；未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术
资料、图纸或技术；不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发。
第六条验收标准和方法
验收标准：（写明是以国家标准、行业标准或封样或乙方技术图纸标准进行验收）
验收方法：（写明全部或抽样验收的方法）
甲方验收乙方所完成定作物的时间：（写明具体时间年、月、日）
甲方验收乙方所完成定作物的地点：（写明详细地址）
验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。
对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷，甲方有权要求退还。
双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定，费用由乙方垫付，由主张未被检验证明支持者最终承担。
第七条交（提）定作物的时间和地点
双方约定由甲方自提定作物
自提定作物的时间：（写明年、月、日）
自提定作物的地点：（写明详细地址不可省略）
双方约定由乙方送交定作物
送交定作物的时间：（如选择了，则在空格处划线）
送交定作物的地点：（如选择了，则在空格处划线）
任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
交（提）定作物日期的计算：乙方自备运输工具送交定作物的,以甲方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间。
第八条包装要求及费用负担：
包装要求：（应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等）
费用负担：（写明包装费用由哪方承担）
第九条运输方式及费用负担
定作物的运输方式：（写明是汽车、火车、水运或其他方式）
运输费用由（如无内容，在空格处划线）承担。
第十条定作物的保修
定作物保修期：（如保修期从何时起到何时止）在保修期内乙方免费提供保修服务。
第十一条定金及预付款
甲方向乙方交付定金的数额：（大、小写两种形式填写）甲方向乙方交付定金的时间：（写明年、月、日）甲方向乙
方交付预付款的数额：（大、小写两种形式填写）甲方向乙方交付预付款的时间：（写明年、月、日）第十二条乙方的违约责任：
未按合同约定的质量交付定作物,若甲方同意接受的,应当按质论价；不同意接受的,应当负责修理或调换，并承担元/每件的违约金。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,甲方有权拒收,由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。
未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用和延期交货责任。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。
逾期交付定作物,应当向甲方支付未交定作物总价的%违约金。延期交货超过日的，甲方有权解除合同，由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。
由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、
灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求完成,并承担逾期交付的责任。
第十三条甲方的违约责任：
超过合同约定日期付款，甲方应向乙方支付定作物总价‰的违约金。
无故拒绝接收定作物,赔偿因此给乙方造成的损失。
变更交付定作物地点或接收单位（人）时,承担因此多支出的费用。其它违约责任：（如无内容，在空格处划线）第十四条争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,选择以下第（只需填写一或者二）种方式解决：
（一）向（具体写明仲裁委员会的确切名称，如：不能将“深圳仲裁委员会”写为“北京市仲裁委员会”）仲裁委员会申请仲裁。
（二）向（根据有利于我方的原则，在甲方或乙方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其一）人民法院起诉。
第十五条本合同签订地点（应详细填写合同签订的地点，如：深圳市xx区）
第十六条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式份，双方各执份。
以下无合同正文。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
篇二：加工承揽合同(参考范本)
加工承揽合同
承揽方（以下简称“甲方”）：__________________________________________ 定作方（以下简称“乙方”）：__________________________________________ 甲乙双方为了保证全面履行各自的义务，签订本合同，以兹共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、材料、规格、质量、数量、加工费
备注：如乙方需要增加委托加工成品数量，可以传真或其他书面方式通知甲方，该传真或其他书面方式通知经送达甲方，视为本合同的有效附件。
第二条委托加工方式
1、甲方包工包料。加工成品所需的所有原辅料、技术设备、工人等均由甲方提供。
2、乙方须向甲方提供加工成品的样本；甲方必须按照该样本进行加工，所提供的成品必须与该样本相符合。
第三条加工成品的质量要求
1、甲方加工成品的厂房、设备、技术条件等应符合国家相关生产标准。
2、甲方交付的成品须为合格品，符合乙方要求的质量标准。
3、甲方须按照方式进行产品包装。
第四条加工成品的交付时间、交货方式与地点、运费承担
1、交付时间：。
2、交货方式与地点：甲方负责将加工成品运送至位于（地址）的乙方总仓库，由乙方派人验收。
3、运费承担：运费由甲方承担。
第五条产品的验收
1、验收时间：甲方将加工成品送至乙方总仓库后，由乙方派人验收。
2、验收方法及验收标准：参照双方约定的质量标准执行；乙方经检验合格的，应办理提货签收手续，该提货签收单为本合同的有效附件。
3、验收的内容：产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目。
第六条验收异议的提出与处理
1、乙方在验收过程中，如果发现产品的品种、规格、
包装、质量、数量等相关项目不符合
国家规定或合同约定的，有权向甲方提出并要求甲方及时作出退货或退换等有效处理。
2、甲方在接到乙方的异议后，应在日内予以确认并负责退货或退换处理。
第七条加工费支付时间与支付方式
1、甲方以包工包料的形式为乙方加工生产，加工生产所需的原辅料费用、包材费用、水电费、工人工资等由甲方承担。乙方只须支付甲方加工成品的加工费用（加工费用按本合同第一条的规定执行）。
2、支付方式，按以下第（）项执行：
（1）现金支付；
（2）银行转帐。
3、支付时间：以月结方式支付，乙方于每月30日前向甲方支付上一个月的加工费用。
第八条双方的权利和义务：
1、甲方的权利和义务
（1）甲方应当具备符合国家及行业规定的生产资质；
（2）甲方负责回复乙方的生产计划和生产订单；
（3）甲方保证按乙方的质量要求、生产计划和生产订单及时组织生产并进行产品质量控制，保证乙方正常生产需要；如乙方认为必要时，甲方应接受乙方的监督；
（4）甲方根据相关质量标准、质量文件向乙方提供产品质量检验方法和相关检验报告文件；
（5）甲方须依照约定的交货时间把加工成品配送到乙方总仓库，如有变动必须提前三天书面通知乙方并征得乙方同意；
（6）乙方未付清到期加工费用而向甲方继续增加订货单的，甲方有权停止加工乙方委托加工的产品，因此造成的乙方损失与甲方无关。
2、乙方的权利和义务
（1）乙方负责提供加工所需的样本；
（2）乙方如果需要增加委托加工成品数量，可提前日以传真或其他书面方式通知甲方，并在通知中注明要求到货的日期；甲方自接到该传真或其他书面通知之日起日内未以书面形式答复乙方的，视为接受乙方新增加的订单。该条款的适用应当以乙方支付完到期加工费用为前提；
（3）乙方负责对加工成品进行验收和对发货流程管理。乙方对于验收不合格的或确因甲方在生产加工过程造成的有质量问题的产品，有权要求退货或退换。
第九条违约责任
（1）甲方未严格按国家有关质量标准生产加工导致产品不合格的，乙方有权拒绝验收，因此所造成损失由甲方承担；
（2）因产品包装不符合合同约定或包装不善导致产品损失的，该损失由甲方承担；
（3）在产品保质期内，乙方使用、销售利用甲方所提供的加工成品包装商品，造成乙方或第三方人身、财产损失，经调查确因甲方产品存在质量问题引起的，该损失由甲方承担；
（4）产品在政府相关部门的抽查检验中被认定为不合格或因甲方原因造成质量事故的，甲方负全部责任并赔偿相应损失。
第十条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条合同期限
本合同有效期限自年月日起至年月日止，合同到期后可根据实际情况另行协商合同续订事宜。本合同有效期限届满后，乙方以传真或其他书面方式向甲方增加订单并经甲方接受的，自甲方以书面形式作出接受表示之日起，本合同有效期限自动延长一年。
第十二条争议解决方式
本合同项下发生的争议，甲乙双方可协商处理，若协商不成，双方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。
第十三条其他约定
1、双方约定并确认，在合同有效期内，合同解除应由一方提前天以书面形式提出，经另一方同意确认后，方可解除。
2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议；本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签章之日起生效。
甲方（签章）：________________________乙方（签章）：____________________________ 住所地：__________________________ 住所地：_________________________________ 电话：______________________________电话：___________________________________ 开户银行：_________________________开户银行：______________________________ 帐号：______________________________帐号：___________________________________ 代表人：____________________________代表人：
_________________________________
篇三：加工承揽合同
加工承揽合同
承揽方：（以下简称甲方）
定作方：（以下简称乙方）
甲、乙双方均系独立的法律主体，双方均应领取执照，依据我国《合同法》及相关法律之规定，就甲方为乙方注塑机产品的喷漆项目进行加工，经友好协商达成以下协议以供双方遵照、执行。
第一条. 加工内容乙方生产的注塑机需要进行喷漆加工，乙方根据实际需
要将注塑机移交给甲
方喷漆加工，甲方自行组织人员完成加工任务。第二条.
加工产品质量要求及验收标准甲方按乙方质量要求进
行加工，具体验收标准。第三条. 加工价款
加工价款根据注塑机不同型号、喷漆材料是否全部由甲方提供等不同情况分别计算，具体由双方制作附件予以确认。乙方向甲方支付的加工款项已包含但不限于甲方为加工所支出的人工、材料和其他费用及所得利润，乙方不再承担加工价款之外的任何其他费用。
第四条. 结算方式及期限每月底统计数据，经双方签
字确认后，由乙方于
次月日前支付加工价款。第五条. 质量问题甲方加工的产品出现质量问题，甲方应予以无条件返工，如果因甲方质量问
题造成乙方损失的，甲方应赔偿损
失。第六条. 违约责任
元。甲方未按照乙方的要求进度，及时加工的，每迟延一天，支付违约金人民币
第七条.其他约定
乙方提供部分场地供甲方及其所属的工作人员开展日常工作，但甲方及其所
属的工作人员（甲方需向乙方提供具体名单）应自行负责具体加工安全和全部经
济责任，乙方不承担任何经济责任和赔偿责任。
第八条.本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成可以向乙方所在地
有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：
乙方：
年月日年月日
篇四：加工承揽合同范本
加工承揽合同范本
加工承揽合同
合同编号：
需求方：（以下简称甲方）供应方：上海海螺服饰有限公司（以下简称乙方）签订地点：
经甲乙双方友好协商，依据我国《合同法》的有关规定以及其它相关法律法规的规定，就甲方向乙方采购相关企业服饰事宜约定如下：一、采购产品情况（品名或项目、规格型号、数量、单价、金额）二、打样时间约定：自本合同生效之日起要求制作样衣，经甲方确认后的样衣将作为乙方最终交货的标准。
三、交货时间、地点及运费：
合同生效且%预付款到乙方帐户、确认协议第一条中各品名的尺码数量后天内交货（具体数量双方协商确认以书面传真或电子邮件方式确认）。交货地点为甲方指定地点（中国境内），运费由方承担。四、质量要求及技术标准：
五、验收标准、方法及期限：
以甲乙双方确认的样衣为准。如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应于收到货物后个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准的，乙方应
当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。
六、包装要求及费用负担：
乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。
七、结算方式和期限：
合同生效且收到乙方发票后日内甲方支付总价款％作为预付款，计人民币，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：收款人:
开户行：帐号：
最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起日内，甲方一次性支付其余货款。
八、违约责任：
1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总
2、
3、
合同金额的20%作为违约金。
因甲方不能按照合同约定的时间安排人员量体的或者按企业标准提交尺码的，交货时间按照实际确定尺码时间顺延，不能交货的责任由甲方承担。若乙方提供的样衣与甲方定做的服饰存在较大差异，甲方有权拒绝付款。
九、合同争议的解决方式：本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或调解不成的，双方当事人同意向甲方所在地管辖权的人民法院起诉。十、本合同一式
贰份，甲方乙方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。
（以下无正文）
甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：代表人：代表人：
时间：年月日时间：年月日
篇五：加工承揽合同
加工承揽合同
委托方（甲方）：
（以下简称甲、乙方）承揽方（乙方）：
经甲乙双方协商，在平等互利的条件下达成如下加工协议：
一、甲方提供坯布，委托乙方进行印染加工。
二、加工数量。交货时间、单价：
单价按甲方提供的坯布、重量、花样、色别工艺要求计价
三、乙方根据甲方提供的色样及质量要求进行加工，如坯布质量有问题，所造成的损失由
甲方负责。印染质量以甲方双方在乙方厂内检验为准，货物出厂即视同甲方对质量无异议。
四、交货地点：乙方仓库。
五、加工费结算：款到发货，以收款发票为准，甲方
提供增值税一般纳税人副本，乙方提
供增值税专用发票。
六、双方必须全面履行合同，违约按合同法规承担责任，发生争议，由双方协商解决或由
绍兴县人民法院调解裁决。
七、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签章后生效，加工费结清即自动失效。
委托方（甲方）承揽方（乙方）
地址：地址：
电话：电话：
代表：代表：
签订日期：XX年 11月 20 日
篇六：加工承揽合同范本
加工承揽合同
合同编号：
需求方：（以下简称甲方）供应方：（以下简称乙方）签订地点：
经甲乙双方友好协商，依据我国《合同法》的有关规定以及其它相关法律法规的规定，就甲方委托乙方加工承揽以下事宜约定如下：一、采购产品情况（品名或项目、规格型号、数量、单价、金额）二、打样时间约定：自本合同生效之日起个工作日内，乙方负责按甲方要求制作。
三、交货时间、地点及运费：
本合同签订后甲方付%预付款到乙方。余款待乙方加工完毕交付甲方，并经甲方验收完毕后由甲方一次性将尾款支付乙方。乙方负责将加工完货物交付至甲方指定收货地点。
四、质量要求及技术标准：
乙方需按照甲乙双方事先确认的标准进行加工制作，货物主要技术指标说明如下：五、验收标准、方法及期限：以甲乙双方确认的加工标准为准。如甲方发现乙方交付的货物不符合本合同标准的，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。六、违约责任：若乙方提供的样衣与甲方定做的物品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。七、合同争议的解决方式：本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或调解不成的，双方当事人同意向甲方所在地管辖权的人民法院起诉。
八、本合同一式贰份，甲方乙方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。（以下无正文）
甲方：地址：电话：代表人：时间：年月日
附件一：样品图片
乙方：地址：电话：代表人：
时间：年月日
篇七：加工承揽合同基础知识
_________加工承揽合同 合同编号：承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日上海有色金属网长江现货铝锭均价计算，遇周 六、周日按周五价格计算。 序号规格型号材质要 求 表面处理数量（吨） 原料费（元/ 吨） 加工费 （元/ 吨） 备注 暂定标的物总价款（人民币）：___________元，大写___________________元整 2.标的物质量标准：__________________ 3.标的物加工行为地（即合同履行地）：山东省龙口市南山工业园。 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式： 6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。 7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，
加工承揽合同范本 承揽方：__________________ 定作方：__________________ 定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同， 以便共同遵守。 第一条加工成品： ┌┬┬┬┬┐ │品名│规格│单位│数量│备注│├┼┼┼┼┤ ││││││├┼┼┼┼┤ ││││││ └┴┴┴┴┘ 第二条加工成品质量要求： __________________________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______
____________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并 妥为保存，作为验收的依据） 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量： ________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______ ____________________（１，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定 选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规 定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。 ２，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方 应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材 料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方
编号：_____________加工承揽合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（承揽方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（定作方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 第一条加工产品简介 1、产品品名：________________ 2、产品单价：________________人民币元 3、材料构成：________________ 4、产品数量：________________ 5、产品规格：________________ 第二条加工产品质量要求及验收标准 1、甲方按乙方质量要求生产之样品，由乙方在接到甲方通知后日内指派代表签字确认，验收标准以样品为标准。乙方必须验收合格后再使用包装袋。如未经质量验收而擅自使用，所造成的损失，甲方不负相关责任。 2、如乙方续订产品以其首次签样作为验收标准。 3、加工定作的产品若需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据。
第三条价款或酬金 本合同总价款为________________人民币元，其中包括设计费________________人民币元，制版费________________人民币元，加工费________________人民币元。 第四条结算方式及期限 1、本合同签订后，乙方按本合同第三条确定总金额的_______％向甲方支付预付款人民币元。 2、付款方式：款到发货或者带款提货。 第五条质量问题和异议期限 乙方对产品质量有意见应在收到货物七天之内以书面形式提出，出现质量问题经甲方确认属实，由甲方负责退货或者换货。乙方不承担内装物品的赔偿责任。 第六条交货时间和地点 1、甲方在收到乙方依约支付的预付款后日内向乙方交货。 2、合同任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。 3、交（提）定作物日期的计算：甲方自备运输工具送交定作物的，以乙方接收的戳记日期或实际送至指定地点日期为准；委托运输部门运输的，以发运时承运部门签发戳记日期为准；乙方自提定作物的，以甲方通知的提取日期为准。 4、交货地点：________________________ 第七条关于定价标准 产品价格仅适用于本合同。如乙方续订产品，则产品单价的核算以下单之当日材料市场单价为准。我司在价格上浮或下调时不再另行通知。 第八条包装要求及费用负担 承担包装费用。
加工承揽合同 承揽人: 定作人: 定作人委托承揽人加工,经双方充分协商，特订立 本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品 编号: 名称: 规格: 单位: 数量: 备注: 第二条加工成品质量要求 （加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签, 并妥为保存，作为验收的依据） 编号 名称 规格 单位 数量 备注 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量
（1.用承揽人原料完成工作的，承揽人必须依照合同规定选用原材料，并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2.用定作人原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人 提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3.原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。） 第四条技术资料、图纸提供办法 （1.承揽人在依照定作人的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作人；定作人应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。2.承揽人对于承揽的工作，如果定作人要求保密，应当严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3 .定作人应当按规定日期提
供技术资料、图纸等。） 第五条价款或酬金 （价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由 当事人双方商定。） 第六条验收标准和方法 （1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收 标准。2.定作人应当按合同规定的期限验收承揽人所完成的工作。 验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合 同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作人使用、保管不当 等原因而造成质量问题的以外，由承揽人负责修复或退换。3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时, 可由法定质量）监督检验机构提供检验证明。） 第七条交货的时间和地点
承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日XX网XX现货铝锭均价计算，遇周六、周日按周五价格计算。 3.标的物加工行为地（即合同履行地）： 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式：
6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，则需要延长30日予以供货。（如因特殊情况的发生需延期交货的，甲方应事前书面通知乙方而不承担任何责任）。 8提货时间：乙方应在接到甲方提货通知后15天内将货提走，到期未提的乙方按每天100元/吨向甲方支付仓储保管费，且自甲方提货通知后16天起货物的风险及由此产生的一切责任和费用也均由乙方承担。 9提货方式及运费承担: 9.1乙方委托甲方代办运输送达的，运费由承担，或[每次提货10吨以上的，运输费每吨450元以内的则由甲方承担，超出450元以外的部分，运输费由乙方承担；每次提货10吨以下的，运输费全部由乙方承担]，但任何情况下运输风险由乙方承担。货到后，乙方应当场验收，并出具验收证明（详细注明标的物的品种、规格、数量及价格），由乙方有关人员签名或和加盖乙方印章。标的物到达乙方后，如出现破损等外观质量不符的情况，乙方应当日以书面形式通知甲方予以验证，否则视为标的物外观等符合约定标准。如乙方无正当理由拒收标
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 加工承揽合同通用版本样书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
订立合同双方： 承揽方：______ 木具厂以下简称甲方 定作方：______ 百货公司以下简称乙方 甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守. 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求： 一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳. 二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做. 三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便. 四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据. 第三条原材料由甲方提供. 第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿. 第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元. 第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明. 第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协
委托生产加工承揽合同（含运输） 订立合同双方： 生产加工方：（以下简称甲方）； 委托方：（以下简称乙方）。 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。以下为合同详细条款： 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。
（加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验根据）第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。
第六条加工费结算办法与时间。 第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元；乙方应于年月日前向甲方交付预付款元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不 同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐， 补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分 的价款总额的‰偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值％的 违约金。 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同 规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成 的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值％的违约 金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的 日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定， 向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。 第十条不可抗力 在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的，不得免除甲方责任；
加工承揽合同 定作方： 承揽方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着诚实信用,互惠互利的原则,经过双方充分协商一致,订立本合同。 第一条定作物情况 第二条合同价款 2.1 合同价款总额： 2.2 付款方式： 2.3 付款时间： 第三条加工成品质量要求及技术标准： 3.1 质量要求： 3.2 技术标准： 3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。自本合同生效之日起个工作日内，乙方负责按甲方要求制作样衣，经甲方确认后的样衣将作为乙方最终交货的标准。 第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量 4.1 用承揽方原材料完成工作的,定作方有权对原材料进行检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
4.2 用定作方原材料完成工作的,定作方按下表标准提供： （注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二） 4.3 定作方于年月日之前提供原材料。 4.4承揽方收到定作方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则定作方有权解除本合同，承揽方承担相应的赔偿责任。 第五条技术资料、图纸的提供 5.1 定作方负责提供技术资料和图纸。 5.2承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知定作方,定作方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。定作方未答复,承揽方有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失由定作方赔偿。 5.3定作方要求对承揽物的技术性保密的,承揽方应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 第六条验收标准和方法 6.1 验收标准： 6.2 验收方法： 6.3 定作方验收承揽方所完成定作物的时间： 6.4 定作方验收承揽方所完成定作物的地点: 6.5 验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。 6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷，定作方有权要求退还。 6.7 双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检
2020 加工承揽合同文档CONTRACT TEMPLATE
加工承揽合同文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 原告李素花为与被告刘学义加工承揽合同纠纷一案，于XX 年3月27日起诉至本院。本院受理后，依法将起诉书副本及相关的诉讼材料直接送达至被告刘学义处。本院依法组成合议庭，于XX年7月28日公开开庭进行了审理。原告李素花、被告刘学义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李素花诉称：XX年8月8日，原告李素花与被告刘学义友好协商达成民房建筑合同，合同工期约定45天，但是被告刘学义至今仍未完工，且房屋存在有严重质量问题,请求判令被告刘学义赔偿原告李素花经济损失6万元整,现要求被告将四楼屋顶维修的不漏水,一到四楼的内屋顶空的地方进行维修,楼梯上的外墙砖只要是渗水的地方都需要维修的不渗水,一到四楼的架眼渗水的都要维修,四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦全部维修完,落水管6个安好,二楼东窗户台上掉的外墙砖要求粘上,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致，屋内内粉空裂处要维修，三、四楼水泥地坪维修，三楼东墙、西墙和后墙高低不一样，要求修平，能修的修，不能修的赔钱。四楼上的外墙沿大砖换成小
砖，两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝，要求维修，二、三楼夹山要求装上。 被告刘学义辩称：原来做屋顶时天下雨了，我也同意给原告李素花修屋顶，我去维修了几次，双方都未达成一致意见。现双方经核帐，原告李素花还欠我1760元工钱没付，可以折算维修屋顶的费用，不足的部分我同意再给她钱。在建一、二楼的时候，原告李素花让用的都是好砖，建三、四楼的时候她让用的都是孬砖，墙空鼓是砖的问题造成的;原告李素花让将地坪做成毛地平面的，毛地平面都起土，且她买的水泥没有合格证，质量有问题，不是我施工的事;层高错的是二分，而不是八分;窗台的外墙砖是安窗户时打掉一块;四楼窗沿的瓦是掉了一块;屋顶大面积空的可以修，小面积的修不成，屋顶没有啥空的;外面砖不齐没法修，一到四楼就四楼北墙窗户下面有渗水，同意修;阳台裂缝有一点，不存在大问题;二、三楼的夹山是当时原告李素花同意不让装了，她儿子也同意了，要是她不同意的话，帐就不会给我结;落水管上面都安装好了，就差下面的小弯头了，当时她家没有。我方在法庭调解过程中去原告李素花家，对墙体空鼓的地方已进行了维修。 原告李素花为支持其主张，向本院提交以下证据以及本院对该部分证据认证如下： XX年8月8日建房协议一份、图纸2张、收到条及核算单共4大张，被告刘学义对上述证据的真实性无异议，本院对上述证据的真实性予以采信。 被告刘学义未提交证据。
承揽合同案件的特点和难点 顺义法院通过2008年12月至2010年6月该院受理的211件承揽合同进行调研发现，在市场经济条件下，供大于求的矛盾同样存在于加工、承揽交易活动中。定作方利用其优势地位，在掌握着起草合同主动权的情况下，无故拖延或恶意拒绝给付款项。在调研的承揽合同纠纷中，绝大多数纠纷起源于定作方拖欠价款，承揽方要求定作方给付价款。该类案件呈现以下“四多”特点。 一是反诉案件多。在定作方被起诉后，其基于正常合理的抗辩也好，基于寻找借口也好，诸多案件的定作人在答辩时均提出承揽人交付的工作成果不符合约定或质量不合格。大量定作方据此提出反诉，要求承揽人赔偿因质量瑕疵造成的经济损失。 二是管辖异议多。根据民事诉讼法的相关规定，合同纠纷的管辖地为被告住所地或加工行为地。因此，承揽人在起诉时，往往以加工行为地在其公司或工厂为由，选择向自己住所地法院起诉。定作人在应诉后，或基于法律的规定提出加工行为地并非原告住所地，或基于无故拖延时间，或基于获得收集反诉或抗辩证据的时间，或基于在协商过程中作为原告让步的条件，提出管辖权异议，要求将案件移送被告住所地法院审理。 三是鉴定多。在承揽合同纠纷中，基于定作人往往提出质量瑕疵的抗辩或者据此反诉，因此承揽人交付的工作成果是否符合约定就成为争议焦点。诉讼中，鉴于定作人提供的证据不足以证实质量存在缺陷，因此，或基于被告的申请，或基于法院的释明，就质量问题组织鉴定。 四是承揽人胜诉案件多。在承揽合同纠纷案件中，定作人未提出质量异议的，要么拒绝出庭应诉，要么以资金短缺为由进行抗辩；绝大多数定作人均以质量异议进行抗辩或反诉。但审理中发现，定作人据以主张质量异议的证据非常有限，虽然启动鉴定程序，但因客观因素往往导致鉴定不能。因此，承揽人的诉讼请求被法院支持的案件较多。 同时，审理承揽合同纠纷案存在以下四个难点： 一是承揽合同与买卖合同混淆。承揽合同纠纷案件的审理中，当事人提交的合同名称表述相当混乱。有些合同的名称虽然记载为加工定作合同，但是根据合
服装加工承揽合同范本 The latest model of garment processing contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
服装加工承揽合同范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承揽方： 地址： 电话： 开户银行： 帐号： 法定代表人： 定作方： 地址： 电话： 开户银行： 帐号： 法定代表人：
定作方委托承揽方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 品名： 规格： 单位： 数量： 备注： 第二条加工成品质量要求： 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量： 1、用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。 2、用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及
时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3、原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料，图纸提供办法： 1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 3、定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。 第五条价款或酬金： 价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。 第六条验收标准和方法：
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 加工承揽合同(二)标准版 本
加工承揽合同(二)标准版本 温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 加承合（）字第号 定作方：_______________（简称 甲方） 营业执照号码：______________ 承揽方：_______________（简称 乙方） 营业执照号码：______________ 根据《加工承揽合同条例》有关 规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同 信守： 品名或项目 规格、型号
单位 数量 单价 价款或酬金元
金额： 仟佰拾万仟佰拾元角分 一、产品的质量、包装、加工方法：__________ 二、原材料的提供以及规格、数量、质量：__________
三、履行的期限、地点和方式： ___________ 四、验收标准和方法：___________ 五、结算方式：___________ 六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。 1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____ ％的违约金。 其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。 2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原
加工承揽合同范本 合同编号： 本合同在如下当事人之间订立: 定作方：（以下简称“甲方”）承揽方:(以下简称“乙方”）为满足甲方工程的需要，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实、信用、互利原则，在充分友好协商的基础上,双方就有关事宜达成一致,特订立本合同,以供双方共同遵照执行。 （一）除本合同另有规定外，本合同单价已包括但不限于:材料费、报酬费、包装费、运输费、税费、关税、检验费及验收、风险、管理费等乙方为履行本合同所需的一切明示或暗示的全部费用，即除上述总价外，甲方不再另行支付任何费用。 (二)本合同约定单价为固定综合单价。合同履行期间，若设备、材料、人工等价格和政府有关税费标准发生变化时,乙方自愿承担相应的风险并不得请求调整本合同单价或主张索赔,也不免除乙方应承担本合同的义务和责任。 (三）本合同单价和甲方所实际确认的数量的乘积与本合同约定的总价不一致时,以单价乘以甲方实际需要并经验收合格的定作物数量为准,并修正本合同总价。 （四）本合同定作物主要用于工程,故定作物除严格遵守本合同规定质量标准外,尚须满足甲方工程施工生产的要求。 第二条加工承揽方式 （一)乙方承揽的工作应自行完成,不得将定作物的主要工作交由第三人完成;经过甲方书面同意，乙方交由第三人完成的工作仅限于辅助工作: ,但甲方的同意不能免除乙方的责任。 （二）乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责,并与该第三人承担连带责任。 (三)乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人完成的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，并就甲方由此造成的损失进行赔偿。
编号：FS-HT-05018 加工承揽合同(标准版) Processing contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
加工承揽合同(标准版) 承揽方：____________ 地址：______邮码：______电话：______ 法定代表人：______职务：______ 定作方：____________ 地址：______邮码：______电话：______ 法定代表人：______职务：______ 定作方委托承揽方加工______，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影
响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3.交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料、图纸提供办法 1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的
加工承揽合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-086802
加工承揽合同详细版 承揽方：______________________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：________________________ 定作方：______________________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：________________________ 定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用
原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3.交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料、图纸提供办法 1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
加工承揽合同通用版 Processing contract general version [Standard Version] 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
加工承揽合同通用版 前言：承揽合同中承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽合同是诺成、有偿、双务、非要式合同，完成工作并交付工作成果的一方为承揽人；接受工作成果并支付报酬的一方称为定作人。本文档根据承揽合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承揽方：__________________________ 法定代表人：________________________ 通讯地址：__________________________ 联系方式：__________________________ 定作方：__________________________ 法定代表人：________________________ 通讯地址：__________________________ 联系方式：__________________________ 定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品：_____________
第二条加工成品质量要求: _________________________________________________ _ 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3.交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料、图纸提供办法
加工承揽合同范本15篇 合同编号: 加工承揽合同1 甲方(定作方)： 乙方(承揽方)： 根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。 一、加工制作内容 1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为。 2、制作内容 (1)主钢构：由定作方提供钢板材质：;系列：;吨位：;单价约元(大写：); (2)次钢构材质：;吨位：;单价约元(大写：); (3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。 二、合同价款及结算方式 1、合同总价暂定为元，(大写)(以实际决算为准)。 2、合同签订当日甲方付元，(大写)给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。 3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。 三、质量要求 1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。 2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。 3、要求第三方检测单位为： (1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□ (2)其他检测项目：。 (3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□ 四、交货地点和时间 1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。 2、交货时间：年月日开始提货。 五、包装及运输 1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。 2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。 3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
加工承揽合同（范本） 合同编号： 甲方（定作方）：嘉润公司 乙方（承揽方）： 鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号产品；乙方系专业产品生产商。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。 第一条定作物情况： 1.1 品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替） 1.2 规格：（应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以写明按照甲方提供的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件） 1.3 数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位） 1.4 备注：（如无内容，在空格处划线） 第二条合同价款 2.1 合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种） 2.2 付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制） 2.3 付款时间：（写明年、月、日） 第三条加工成品质量要求及技术标准： 3.1 质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲方具体要求，必须要写全称） 3.2 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数） 3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。 第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供： 材料名称规格 型号 计量 单位 数量质量提供 日期 消耗 定额 单价 （元） 总金额 （注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二） 4.3 甲方于年月日之前提供原材料。 4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。 第五条技术资料、图纸的提供和保密 5.1 甲方负责提供技术资料和图纸。 5.2乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。 5.3甲方要求对承揽物的技术性严格保密,乙方应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件；不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许”)或协助任何第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本；未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发。
加工承揽合同定义 篇一：加工承揽合同(范本) 加工承揽合同（范本） 合同编号： 甲方（定作方）：嘉润公司 乙方（承揽方）： 鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号产品；乙方系 专业产品生产商。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的 规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。 第一条定作物情况： 品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替） 规格：（应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以 写明按照甲方提供的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件） 数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位） 备注：（如无内容，在空格处划线） 第二条合同价款
合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种） 付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式， 建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制） 付款时间：（写明年、月、日） 第三条加工成品质量要求及技术标准： 质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲 方具体要求，必须要写全称） 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物 理化学参数） 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。 第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供： （注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二）
甲方于年月日之前提供原材料。 乙方收到甲方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。 第五条技术资料、图纸的提供和保密 甲方负责提供技术资料和图纸。 乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。 甲方要求对承揽物的技术性严格保密,乙方应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件；不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许”)或协助任何第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本；未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术