回迁房屋买卖合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他法律法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，买受人对出卖人出售该房屋具体状况充分了解，自愿买受该房屋并就房屋买卖事宜达成以下协议：
一、
1.甲方所售房屋（以下简称该房屋）坐落为**县**新城号楼单元室。储藏室号，车位号，建筑面积住房平方米，储藏室平方米车位平方米（该房屋包括公共部分与公用房屋分摊面积）。
2.该房屋附属设备设施以开发商交付为准，甲乙双方认可该房屋现状。
3.房屋产权证号：。
二、
1.该房屋及附属物由甲方售卖给乙方，总价款为人民币大写元整；（小写）￥元整。
2.乙方于年月日向甲方支付购房定金人民币大写元整（小写）￥元整（合同履行时定金充抵房款）每次付款以收据为证。
3.甲方保证在个工作日内于年月日前将网签合同变更到乙方或指定人名下。
4.甲乙双方【经房产管理部门批准变更完商品房买卖合同】乙方向甲方支付购房余款一次性付清，人民币大写元整；（小写）￥元整。
5.由于乙方个人原因终止合同，甲方不予补偿乙方任何损失。
三、
1.乙方交付定金后，甲方不论以任何原因提出终止合同，应双倍返还乙方所付定金，乙方不论以任何原因提出终止合同，乙方所付定金贵甲方所有。
2.乙方未按本合同约定期限付款的，按逾期时间，分别处理（1和2不做累加）
（1）逾期30日之内，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期未付款3%的违约金，合同继续履行。
（2）逾期超过30日，甲方有权解除合同，解约时，乙方应向甲方支付房价15%的违约金。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应付的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分由乙方补齐。
四、
3. 1.甲方未按本合同约定的期限将回迁合同变更到乙方或指定人名下，按照逾期时间，分别处理（1和2不做累加）
（1）逾期30日之内，每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期未付款3%的违约金，合同继续履行。
（2）逾期超过30日，乙方有权解除合同，解约时，甲方应将已收的全部房款退还给乙方并向乙方支付房价15%的违约金。
五、
在房屋交付之前产生的物业费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电讯等费用由甲方承担，变更网签合同后所产生的费用由乙方承担。
六、
甲方将原始购房合同、购房收据更改成乙方姓名，同时将手续交于乙方，更改合同所发生的费用由甲方承担。
七、本合同项下发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，可依法向所在地人民法院起诉。
八、本合同自甲乙双方签字之日起生效，本合同未尽事宜，由甲乙双方另行约定，并签订补充协议，本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，具有同等的法律效力，其中甲方一份，乙方一份。
甲方：
身份证号：
电话：
乙方：
身份证号：
电话：
回迁房买卖简单版合同 安置房这个我们在现实生活中也是经常可以看到的，一般是在城市规划的过程中，需要对一些房屋进行拆迁，那么在这个时候，要么给房屋的所有权人一定的补偿，有的就是给房屋的所有人重新安排住的房屋，这就是回迁安置房，下面小编就给大家分享看看买卖合同，大家阅读哦 简单版回迁房买卖合同 出卖人(甲方) 买受人(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。 3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。
、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢4 金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后十日内支付完毕。 5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。 6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。 7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。 8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。 9、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付元的违约金。 10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。
编号：__________ 棚改房买卖合同 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：__________ 年_____月_____日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他法律法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，买受人对出卖人出售该房屋具体状况充分了解，自愿买受该房屋并就房屋买卖事宜达成以下协议： 一、 1.甲方所售房屋（以下简称该房屋）坐落为县新城号楼单元室。储藏室号，车位号，建筑面积住房平方米，储藏室平方米，车位平方米（该房屋包括公共部分与公用房屋分摊面积）。 2.该房屋附属设备设施以开发商交付为准，甲乙双方认可该房屋现状。 3.房屋产权证号：。 二、 1.该房屋及附属物由甲方售卖给乙方，总价款为人民币大写元整；（小写）￥元整。 2.乙方于年月日向甲方支付购房定金人民币大写元整（小写）￥元整（合同履行时定金充抵房款）每次付款以收据为证。 3.甲方保证在个工作日内于年月日前将网签合同变更到乙方或指定人名下。 4.甲乙双方经房产管理部门批准变更完商品房买卖合同，乙方向甲方支付购房余款一次性付清，人民币大写元整；（小写）￥元整。 5.由于乙方个人原因终止合同，甲方不予补偿乙方任何损失。
三、 1.乙方交付定金后，甲方不论以任何原因提出终止合同，应双倍返还乙方所付定金，乙方不论以任何原因提出终止合同，乙方所付定金贵甲方所有。 2.乙方未按本合同约定期限付款的，按逾期时间，分别处理（1和2不做累加） （1）逾期30日之内，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期未付款3%的违约金，合同继续履行。 （2）逾期超过30日，甲方有权解除合同，解约时，乙方应向甲方支付房价15%的违约金。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应付的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分由乙方补齐。 四、 3.1.甲方未按本合同约定的期限将回迁合同变更到乙方或指定人名下，按照逾期时间，分别处理（1和2不做累加） （1）逾期30日之内，每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期未付款3%的违约金，合同继续履行。 （2）逾期超过30日，乙方有权解除合同，解约时，甲方应将已收的全部房款退还给乙方并向乙方支付房价15%的违约金。 五、 在房屋交付之前产生的物业费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电讯等费用由甲方承担，变更网签合同后所产生的费用由乙方承担。 六、 甲方将原始购房合同、购房收据更改成乙方姓名，同时将手续交于乙方，
回迁房买卖合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
回迁房买卖合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 出卖人（甲方） 买受人（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。 3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。 4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后十日内支
竭诚为您提供优质的服务，优质的文档，谢谢阅读/双击去除 回迁房买卖合同范本 回迁房买卖合同范本（一） 卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________ 买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、
厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）。 第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。 第三条付款时间与办法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付 首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人 民币____________元整申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在 缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支 付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款 人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。 第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。 第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条本合同主体
竭诚为您提供优质文档/双击可除房屋买卖违约协议书范本 篇一：房屋买卖欠款协议 房屋买卖欠款协议 卖房人（以下简称甲方）： 买房人（以下简称乙方）： 担保人（以下简称丙方）： 甲方与乙方就根据小区楼单元室（储藏室号）达成了买卖交易，交易总额为元（人民币），由 于乙方无法一次性付全款，在办理房产证过户前，首次付给甲方元（人民币），剩余所欠房款元（人民币）乙方在取得过户后日内办理房贷，并在日内将剩余所欠房款元（人民币）一次性付清给甲方，如果乙方因无法贷款或者是肆意不贷款超过约定付款期限，乙方将承担违约金；全部交易款付清后甲方把房屋钥匙交付给乙方交易完成； 甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订并赋予本协议强
制执行效力，甲方有权直接向有管辖权的人民法院申请强制执行，乙方应向甲方支付的全部未付款项，乙方承诺愿以其全部资产接受人民法院强制执行； 为了保证甲方资金的安全，协议期内由乙方提供担保人一名，如到期后乙方无法将资金还给甲方，甲方有权要求其担保人提前为其垫付欠款，并承担相应的法律责任； 本协议一式三份，甲、乙、丙各一份，协议自房款全部付清之日起失效； 甲方（卖房人签字）： 卖方人身份证号码： 乙方（买房人签字）： 买房人身份证号码： 丙方（担保人签字）： 担保人身份证号码： 签订日期： 篇二：房屋买卖协议样本 房屋买卖协议样本 甲方：_______ 乙方：________ 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 回迁房买卖合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
出卖人（甲方）买受人（乙方）根据《民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的`出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。 3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。 4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后____日内支付完毕。 5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。 6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。 7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。 8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。
内部编号：AN-QP-HT909 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 回迁房买卖合同通用范本
回迁房买卖合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方（转让方）：__________合同编号： ____________ 身份证号码：______________签订地址： ____________ 乙方（受让方）：__________签订日期： ______年____月___日 法定代表人：______________ 甲乙双方本着平等自由原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就回迁房买卖事宜，在互惠互利的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守。 第一条房屋地址
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 私人房屋买卖协议书范本(最新律师整理版) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
卖方（以下简称甲方）： _______________________________________ 居民身份证号码： _____________________________________________ 联系电话： ___________________________________________________ 买方（以下简称乙方）： _______________________________________ 居民身份证号码： _____________________________________________ 联系电话： ___________________________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿的原则，就房屋买卖事项，经协商一致，并经房屋宅基地所有权人同意，达成如下协议： 第一条房屋的基本情况 现甲方自愿将甲方合法拥有的坐落在______ 省_____ 巾区_________ 号 楼（层）室的房屋卖给乙方，并将与所出卖房屋的使用权同时转让给乙方。乙方也充分相识该房屋具体状况，并自愿购买该房屋，该房屋始建于■年，房屋结构为S 构，层高为层，建筑层数地上■层，建筑面积 方米（其中实际建筑面积方米）。 第二条价格 双方议定上述房地产按套（单元）计算，每套单价____________ 元/平方米，总价款为人民币，大写即人民币小写0 第三条付款方式及期限 1、乙方应在本合同生效之日起日内，向甲方一次性支付购房款（人民币 ）,由银行直接划拨给甲方指定账号。因甲方提供指定账号错误等原因造成甲方购房款无法到账的责任由甲方全部承担。乙方出具银行划拨凭证，甲方应开具收款收据或收款证明。 2、其他付款方式：■ 第四条交付期限 甲方应于购房款到账之日起日内，将该房屋交付给乙方。如遇房屋正在出租，自交房之日起，租赁关系自动转为乙方，由乙方负责收租。
最新回迁房房屋买卖合同 表达回迁房房屋买卖合同 卖方: 身份证号码： 买方: 身份证号码： 买卖双方经过友好协商，达成如下协议： 第一条：卖方是坐落于的房屋产权人。卖方自愿将房屋及房屋享有的权力出售给买方，出售价款为： ; 第二条：房屋建筑面积为平方米，房屋性质为平房地区腾退拆迁安置回迁房，房屋 尚未办理产权证，房屋未出租注：房屋能变更为国家承认的大产权房，可办理产权证。办 理时间目前尚未有明确的期限,此情况买方已认可，买方同意按房屋现有情况购买该房屋。 第三条：买卖双方承担的义务： 第一款：买方在验房后，于本合同签订当日将全部房款通过银行转给卖方，卖方在 收到银行打印对账单后，将房屋及房屋相关手续原件交给买方，本合同签订且房款已到卖 方账户后，坐落于房屋归买方所有. 第二款：自卖方将房屋交付买方之时起，如果出现违法、违纪、违规行为以及安全事 故同时包括房屋市场的价格波动或其他人力不可为的因素造成的损坏，应由买方承担。 第三款：当国家或拆迁单位出台关于此房屋可以办理产权的文件或政策时，卖方应积 极配合买方办理房屋产权过户手续，但不承担任何费用。在卖方取得产权证时，如因政府 政策变化或其它原因导致卖方不能过户给买方时，卖方应协助买方过户给买方指定符合政 策的第三方,如卖方迟延或不能履行此义务，应承担房款二倍的违约责任。注：必须是在 符合国家法律法规和国家政策情况下 第四条：违约责任 第一款：买卖双方不得以由于房屋市场价格变动造成本合同的房屋升值或贬值终止此 合同，如违约应承担房款一倍的违约责任。 第二款：买方在此合同签订时，已详知此房屋的产权性质，属自愿购买，如发生产权 性质延迟改变、房屋价格变化等问题，买方不得以上述理由终止此合同。 第三款：买方、卖方在本合同签字生效后，不得以任何理由废止此合同，否则视同买方、卖方违约。买方、卖方有权通过相关法律渠道申诉，并自违约之日起按每日5000 元 伍仟元整向对方提出索赔。
编号：GR-WR-95982 房屋买卖协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
房屋买卖协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 房屋买卖协议书范本（一） 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款： 一、甲方自愿将坐落在济南市区路小区号楼单元室（建筑面积平方米，储藏室平方米，产权证号）房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方（附房产证复印件及该房产位置图）。 二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写；即人民币小写。 三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写。 四、乙方支付定金之日起个月内，向甲方支付首付款（定金从中扣除），首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付（有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理）。
棚户区改造房买卖合同 篇一：房屋买卖合同(棚改房) 房屋买卖合同 出售方（甲方）身份证号码： 购买方（乙方）身份证号码： 经甲乙双方友好协商，就房屋买卖，现达成如下购买协议： 一、甲方自愿将其名下位于四川省峨边县东风区棚户区改造房屋栋单元楼（以房屋产权证面积为准），出售给乙方，乙方经实地 察看，对甲方出售的房屋做了充分的了解，自愿向甲方购买上述地产。 二、该房屋是国有林区棚户区改造工程（甲方与四川省川南林业局签订的《国有林区 棚户区改造工程协议书》编号。）因房屋所有权证和国有土地使用证还未办下来， 所以甲方必须保证将此房的产权手续办理完毕结。 三、甲乙双方协定上述房屋成交价格为人民币元（大写：）， 已于XX年12月30日一次性付清所有房款。 四、甲方保证上述房地产权属清楚。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由
甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方按市场价房款的两 倍赔偿。 五、产权办理，甲方应积极协助乙方办理房屋产权移转，提供相关证件，如甲方未提 供证件造成乙方不能正常办理产权移转手续，给乙方造成的损失概由甲方负责。办理上述房 屋产权移转手贯所需缴纳的费用由乙方承担。交房时必须帮助乙方顺利拿到钥匙。办理双证 时，甲方必须协助办理。 六、违约责任：以上责权，双方共同遵守，如有任何一方违约，按市场价房款的两倍 赔偿对方经济损失。 七、本协议未尽事宜，甲乙双方可另行议定，其补充协议书经甲乙双方签字后与本协 议具有同等法律效力。 八、双方约定的其它事项：房屋产权证明文件按照国家有关棚户区改造的政策办理。 过户时，甲方无条件提供一切手续，协助办理过户。 九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自双方签订之日起即具法律约束 力，当事人须全面履行该合同所规定权力和义务，当协
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 回迁房买卖合同范文(合同示范 文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
回迁房买卖合同范文(合同示范文本) 出卖人（甲方） 买受人（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。 3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元
的酬谢金。 4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后十日内支付完毕。 5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于.如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。 6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。 7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。 8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土
编号：_____________个人房屋买卖协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
卖方(以下简称甲方)： 买方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房，甲乙双方达成如下协议： 第一条甲方用地依据及商品房坐落位置 甲方以_________方式取得位于_______________________、编号为_________的地块的土地使用权。 [土地使用权出让合同号][土地使用权划拨批准文件号]为_______________________。 划拨土地使用权转让批准文件号为_______________________。土地使用权证号为 ________________，土地面积为________________。地块规划用途为________________，土地使用权年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。甲方经批准，在上述地块上建设商品房，[现定名][暂定名]_________ _______，主体建筑物的性质为________________，属________________结构，建筑层数为________________层。工程建设规划许可证号为________________。 第二条乙方所购商品房的面积 乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共________平方米(其中实得建筑面积 ________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米)，共________[套][间]。(该商品房房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)。该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的：第_________[幢][座]_________层_________号房，第 _________[幢][座]_________层_________号房，第_________[幢][座]_________层_________号房，第_________[幢][座]_________层_________号房。上述面积为[甲方暂测][房地产产权登记机关实际测定]面积。如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则，该商品房相应占有的土地使用权，在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。 第三条该商品房销售特征 该商品房为[现房][预售商品房]。预售商品房批准机关为_________，商品房预售许可证号为 _________。该商品房为[内销][外销]商品房。外销商品房批准机关为_________，外销商品房许可证号为_________。 第四条价格与费用
卖方： (以下简称甲方) 买方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成以下协议，以资共同信守执行。 一、甲方承诺并自愿将坐落于省市区小区栋室，建筑面积为㎡（平方米），使用面积㎡（平方米）自有回迁楼房，出售给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款％的违约金。 二、上述房屋包括附属设施，经双方约定房屋单价（人民币）：元/平方米；总 价：。 三、双方约定，乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至年月日，乙方付给甲方首付款（含定金）大写：（小写：），甲方同时将房屋交付乙方，以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在年月日前向甲方支付（第二次）房款万元，剩余房款万元在房产证办理完毕日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行，甲方声明以下作为本次交易银行账户：户名：开户行：账 号：。 四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，（原始）产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互承担赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方承担全部责任，并退换乙方支付的全部房款，同时支付相当于房屋总价款的％的违约金。 七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋所有人更改为乙方姓名，如乙方不能与开发商（拆迁办）直接办理更名手续，以甲方名义办理产权证书，则办理费用由甲方承担，过户费用由乙方承担，且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续，甲方知晓可办理房产证事宜后，应及时通知乙方，或接到乙方通知后，提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否则视
个人房屋买卖协议书范本 买卖协议书是一方转移标的物的所有权于另一方，另一方支付价款的协议。下面我给大家带来个人房屋买卖协议书范文，供大家参考! 个人房屋买卖协议书范文一 甲方(卖方)： 乙方(买方)： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款： 一、甲方自愿将坐落在重庆市九龙坡区渝州路 2小区3号楼 4单元 405室(建筑面积0平方米，储藏室40 平方米，产权证号st1002105420 )房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。 二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ;即人民币小写100XX元。 三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整，即小写300000元。 四、乙方支付定金之日起 2个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。 五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。 六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。 七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。 八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。 九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产
房屋买卖合同 出售方（甲方）_______________ 身份证号码： _________________________ 购买方（乙方）______________ 身份证号码： ________________________ 经甲乙双方友好协商，就房屋买卖，现达成如下购买协议： 一、甲方自愿将其名下位于四川省峨边县东风区棚户区改造房屋_栋_单元 _楼_ —号的房产建筑面积为平方米（以房屋产权证面积为准），出售给乙方，乙方经实地察看，对甲方出售的房屋做了充分的了解，自愿向甲方购买上述地产。 二、该房屋是国有林区棚户区改造工程（甲方与四川省川南林业局签订的《国有林区 棚户区改造工程协议书》编号_____________ 。）因房屋所有权证和国有土地使用证还未办下来， 所以甲方必须保证将此房的产权手续办理完毕结。 三、甲乙双方协定上述房屋成交价格为人民币元（大写：），已于2012年12月30日一次性付清所有房款。 四、甲方保证上述房地产权属清楚。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由 甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方按市场价房款的两 倍赔偿。 五、产权办理，甲方应积极协助乙方办理房屋产权移转，提供相关证件，如甲方未提 供证件造成乙方不能正常办理产权移转手续，给乙方造成的损失概由甲方负责。办理上述房屋产权移转手贯所需缴纳的费用由乙方承担。交房时必须帮助乙方顺利拿到钥匙。办理双证时，甲方必须协助办理。 六、违约责任：以上责权，双方共同遵守，如有任何一方违约，按市场价房款的两倍赔偿对方经济损
失。 七、 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行议定，其补充协议书经甲乙双方签字后与本协 议具有同等法律效力。 八、 双方约定的其它事项：房屋产权证明文件按照国家有关棚户区改造的政策办理。 过户时，甲方无条件提供一切手续，协助办理过户。 九、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自双方签订之日起即具法律约束 力，当事人须全面履行该合同所规定权力和义务，当协议造成违约时由违约方的签字 人承担违约责任。 乙 方： 联系电话: 甲 方： 联系电话:
房屋买卖合同书 卖方：(以下简称甲方) 买人：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。 一、甲方自愿将坐落于省市县路小区区栋室，建筑面积为平方米的号自有回迁楼房，出售给乙方。 二、上述房屋包括附属设备，经双方约定房屋价格（人民币）：元/平方米；总款共计人民币：（大写）万元人民币。 三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次性交清房款；甲方同时将房屋钥匙、房屋产权证明及身份证复印件交付给乙方。同时双方应该同时为对方出具相应的收到凭证。 四、甲方必须保证其出卖给乙方的房屋，产权为交易本人，绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互承担赔偿责任。
六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。 七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。 八、合同生效后，房屋升值与甲方无关。 九、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本协议签订后办理房屋所有权证书费用为甲方负责。其他税费按有关法律规定，各自承担。 十、甲方在房屋出售给乙方即乙方付清房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转 让给他人，如若违约本约定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款20%的违约金。 十一、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损 失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十二、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议所有条款，甲 方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。 十三、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，可以签订补充协议，补 充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 十四、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 十五、本协议自双方签字之日起生效。 甲方（签字）：乙方（签字）：
房屋买卖协议书 甲方夫妻：(出售方)： 姓名：身份证号： 姓名：身份证号： 乙方：(购买方) 姓名：身份证号： 为了确保房屋买卖双方的合法权益，甲乙双方现就住宅及储藏室买卖自愿达成协议如下： 第一条经甲乙双方共同协商，甲方夫妻自愿将位于新化县城区南源国税分局内家属号楼单元室的住宅壹套(建筑面积 平方米)及储藏室间(建筑面积平方米)出售给乙方。房屋所有权证号为： 甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权，没有抵押等各种负担。 第二条上述住宅及储藏室的出售价为人民币 元整(￥元)(以下金额均为人民币)，此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。 第三条付款方式：乙方先交定金元整;剩余房款元整(￥元)于甲方交此房给乙方时由乙方一次性付清。 第四条甲方必须在收到定金之日起日内腾房给乙方。 第五条乙方付清甲方房款时甲方须把此房房屋所有权证等所有证件原件及相关票据交由乙方保管。甲方将来必须积极配合乙方共同到房产等部门办理上述住宅所有权过户手续，并将新的《房产证》等证件交给乙方。上述住宅及储藏室甲方一经转卖，房屋的产权及使用权归乙方所有，甲方不再拥有产权及使用权等任何权利。 第六条自甲方腾房给乙方之日起，如遇拆迁等与此房相关的权利义务等均由乙方享有和承担，在此日之前由此房产生的权利义务均由甲方享有和承担。 第七条上述住宅及储藏室的交易过户费用由乙方承担。 第八条违约责任： (一)乙方未在规定的时间内将购买上述住宅及储藏室的剩余款项支付给甲方的，由乙方按日支付违约金100元给甲方。 (二)甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间腾出房屋及储藏室的并将房产证交给乙方的，由甲方按日支付违约金100元给乙方。 (三)自乙方要求甲方协助过户之日起，甲方应在三个月内协助乙方办理房屋过户手续，未在合理时间内协助乙方办理房屋过户手续的，甲方除必须及时配合乙方过户外，必须按日支付违约金50元给乙方。 (四)房屋买卖协议签订后，甲方违约不出售上述住宅及储藏室的，甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外，必须另行支付给乙方五万元整(￥50000元)违约金;如乙方已付款但终止购房的，甲方只按已收款项的50%退回给乙方。
房屋买卖合同 出卖人(以下简称甲方)：姓名：身份证号码： 买受人(以下简称乙方)：姓名：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿购买该房屋。现该房屋具体状况如下： (一) 座落于市小区号楼单元 室，为房，建筑面积平方米; (二) 房屋为棚改房，选房卡编号为：NO: ，小区验收单编号为：号（NO: ）.该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币元/平方米，总价：人民币元整(大写：元整)。以上款额已全部付清。 第三条甲方应在乙方办理房屋所有权证前将落户于该房的户籍关系迁出。 第四条甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。 第五条甲乙双方同意，在本合同生效之日起至房屋配户满五年时，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋所有权证》;并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由乙方承担。 第六条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，甲方已付清。 第七条甲方保证已如实陈述本合同所售房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，有关揭、抵押、租赁、税项等，甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。 第八条本合同自甲乙双方签字之日起生效。 第九条本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，提交当地人民法院仲裁解决 第十条本合同一式三份。其中甲方执一份，乙方执一份，提房屋权属登记机关一份。 甲方(签章)：法定代表人： 乙方(签章)：法定代表人： 签约日期：年月日
购房协议书 卖方： 买方： 经双方协商，卖方将位于即将被拆迁的住房一套出卖给买方，该房屋产权证号为，现登记产权人为，建筑面积平方米，使用面积平方米，无抵押和权属纠纷。双方对该房屋达成如下协议： 第一条卖方同意将该房屋转让给买方，因该房屋即将被拆迁，卖方同意将该房屋的拆迁安置待遇一并转让给买方，由买方享受该房屋被拆迁时的一切权利。 第二条该房屋的转让价款为元，由买方两次次性支付。如卖方出现违约，双倍退还买方购房款。 第三条该协议签订后，卖方在日内直接将该房屋交给黑龙江华府房地产开发有限公司，但是必须达到黑龙江华府房地产开发有限公司关于拆迁房屋验收的要求，否则卖方每拖延一日按照房屋总价款的0.5%向买方支付违约金。 第四条该协议签订后，买方享受该房屋拆迁的补偿待遇，与卖方无关。关于该房屋的拆迁问题，由买方直接与黑龙江华府房地产开发有限公司签订《房屋置换协议书》，享有房屋置换的一切权利，卖方则不再主张和享有任何权利。第五条本协议签订后，双方必须全面履行该协议，如卖方出现不卖该房屋，则卖方向买方支付购房款的30%的违约金，并由卖方承担买方的案件律师代理费；房屋被拆迁后或新房建完后，卖方主张被置换的房屋的所有权一旦被法院判决其胜诉，则卖方向买方支付购房款的30%的违约金或卖方起诉时的市场价的30%的违约金，二者以高者选择计算，并由卖方承担买方的案件律师代理费。 第六条因该房屋即将被灭籍，不用办理房屋转让登记手续，双方签订时即生效和有效。本协议生效后，置换后新房的所有费用均有买房承担，与卖方无关。
第七条本协议一试三份，双方各执一份，黑龙江华府房地产开发有限公司备案一份。 卖方： 买方：