当前位置:文档之家› 北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法-京建法【2015】20号

北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法-京建法【2015】20号

北京市房屋建筑和市政基础设施工程

施工合同管理办法

京建法【2015】20号

各区、县住房和城乡建设委员会,东城、西城区住房和城市建设委员会,经济技术开发区建设发展局,各区、县工商分局,各有关单位:

为加强本市建筑市场管理,进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程施工合同的订立及履行,保护合同当事人的合法权益,北京市住房和城乡建设委员会、北京市工商行政管理局共同制定了《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法》。现印发给你们,请遵照执行。

附件:北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法

北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局

2015年11月27日

北京市房屋建筑和市政基础设施工程

施工合同管理办法

第一章总则

第一条为了维护建筑市场秩序,规范市场行为,保护合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章的规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条本市行政区域范围内的房屋建筑和市政基础设施工程施工合同(以下简称施工合同)的订立、履行及其监督管理,适用本办法。

本办法所称房屋建筑工程,是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程。

本办法所称市政基础设施工程,是指城市道路、轨道交通、供水、排水、燃气、热力、污水处理、垃圾处理、地下公共设施及附属设施土建、管道、设备安装工程。

本办法所称施工合同包括施工总承包合同、专业承包合同。

本办法所称专业承包是指具备专业工程施工资质的承包人直接从建设单位承包专

业工程。

第三条市工商行政管理部门是本市施工合同的综合管理部门,负责参与制定施工合同示范文本,组织开展合同行政指导。市住房城乡建设主管部门是本市施工合同的行业管理部门,负责本市施工合同订立及履行情况的监督管理。

区、县工商行政管理部门负责在本辖区内参与推行施工合同示范文本,开展合同行政指导。区县住房城乡(市)建设主管部门按照职责分工负责本辖区内施工合同订立及履行情况的监督管理。

第四条发包人、承包人应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则,依法订立施工合同,依照合同约定行使权利,履行义务。

实行监理的工程,发包人、承包人之间与施工合同有关的联系活动应当通过监理人进行。

第五条市建筑业联合会作为行业自律性组织,应当指导、帮助建筑业企业及从业人员提高施工合同管理能力,健全施工合同纠纷人民调解制度,探索施工合同风险防范机制,引导承包人与发包人订立并履行公平、合理的施工合同条款,妥善解决合同纠纷。

第二章合同订立

第六条工程项目发包时,发包人、承包人应当依法订立施工合同。施工合同应当采用书面形式订立。

发包人应当是发包工程项目的法人或者其他组织。房地产开发项目的发包人,应当具有相应的房地产开发企业资质等级。承包人应当是具有与所承接工程相适应的资质等级并取得安全生产许可证的建筑施工企业。

实行招标投标的工程,发包人应当与招标人相一致,承包人应当与中标人相一致。

第七条实行招标投标的工程,发包人和承包人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件、中标人的投标文件和中标通知书订立施工合同。

直接发包的工程,发包人和承包人应当在领取施工许可证前依法订立施工合同。

第八条施工合同文件一般包括合同协议书、合同专用条款、合同通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价的工程量清单或工程报价单,以及合同当事人约定构成合同组成部分的其他文件,实行招标投标的工程,还应当包括中标通知书、投标函及投标函附录。

第九条下列内容应当在施工合同中明确约定:

(一)承包范围、质量标准、合同价格形式、合同价款及支付方式;

(二)合同工期及其所依据的定额工期、工期调整方式;

(三)建设单位项目负责人、承包人项目负责人的权利和义务;

(四)工程货物的供应与结算方式;

(五)有暂估价项目的,列明其种类与处理方式;

(六)合同价款的调整因素、方法及时限;

(七)安全文明施工费(含建设工程扬尘治理专项资金)的数额、支付计划、使用要求等;

(八)大气污染防治责任和要求;

(九)索赔的程序、金额确认与支付时限;

(十)竣工验收和工程移交;

(十一)竣工合同价款结算编制与核对、支付及时限;

(十二)工程质量保修的责任、内容与保证方式;

(十三)违约责任;

(十四)与履行合同、支付价款相关的担保事项;

(十五)争议解决方式;

(十六)其他应当在施工合同中明确约定的内容。

第十条除国家另有规定外,本市推行使用住房城乡(市)建设主管部门和工商行政管理部门共同制定的施工合同示范文本。

第十一条实行工程量清单计价的工程,合同价格形式应当采用单价合同。建设规模较小,技术难度较低,定额工期在一年以内,且施工图设计已审查批准的建设工程,可以采用总价合同。

发包人、承包人应当在合同中明确约定承担计价风险的内容、范围以及超出约定风险范围的调整方式。

第十二条发包人、承包人应当按照国家或市住房城乡建设主管部门颁发的工期定额及有关文件规定,结合建设工程项目实际情况确定合理工期,并在施工合同中予以明确。没有相应工期定额的建设工程项目,由发包人(或邀请承包人)组织相关专家论证确定合理工期,并在施工合同中予以明确。任何一方均不得任意压缩合理工期。

发包人、承包人应当在施工合同中明确约定影响工期的因素和责任,以及费用调整的计算原则。

第十三条发包人要求工程质量高于国家和本市质量标准或者要求获得奖项的,应当与承包人在施工合同中明确约定工程质量标准、相应费用、双方承担责任及需要提供的相应条件。

发包人、承包人应当在施工合同中明确材料、设备采购、运输、存储、检验、安装及验收的责任,约定施工工艺和工程质量的检查与验收要求,并按施工合同和规范、标准的要求组织施工。

第三章合同备案

第十四条依法领取施工许可的工程,施工合同应当备案。

第十五条发包人应当自施工合同订立后七日内按规定到市或者区县住房城乡(市)建设主管部门办理施工合同备案。

第十六条施工合同备案应当提交以下书面材料:

(一)双方签订的全部合同(包括合同正副本);

(二)委托代理人的法人委托书原件(法定代表人委托其代理人签订合同时需提供);

(三)工程建设项目廉政责任书(双方加盖单位公章、法定代表人章及监督部门章);

(四)《合同签订备案表》(一式三份);

(五)加盖备案章的《施工招标文件》原件(一份);

(六)加盖登记章的《中标通知书》(一份)。

上述第(五)项、第(六)项只适用于招标投标的建设工程项目,其中,实行电子招标投标的工程不再另行提交。

第十七条市或者区县住房城乡(市)建设主管部门应当在收到书面施工合同备案材料之日起七日内,对符合要求的施工合同予以备案。对于不符合要求的,应一次性告知需要补齐和补正的内容。

第十八条施工合同履行过程发生重要变更时,发包人与承包人应当及时确认变更内容和相应的合同价款,依法签订变更协议,保障自身的合法权益。

建设工程规模、结构形式、使用功能等事项发生重大变更,依法应当取得有关行政主管部门批准的,发包人应当在变更前先取得有关行政主管部门的批准文件。发包人自签订变更协议之日起七日内持有关行政主管部门的批准文件及变更协议到市或者区县

住房城乡(市)建设主管部门备案。

第十九条解除施工合同的,发包人、承包人应当签订解除协议或者双方已具备法院或仲裁机构出具的已生效的判决书、裁定书、裁决书或调解书。原施工合同未解除前,

发包人不得将该工程另行发包给其他承包人,其中,依法实行招标投标的工程,发包人不得另行组织招标投标活动。

发包人应当自签订解除协议之日起七日内持解除协议或已生效的判决书、裁定书、裁决书或调解书到市或者区县住房城乡(市)建设主管部门办理解除施工合同备案。

第二十条项目负责人发生变更的,发包人与承包人应当订立书面变更协议。发包人应当自签订变更协议之日起七日内持变更协议到市或者区县住建委备案。变更后人员的注册建造师资格应当符合注册建造师执业管理的相关规定。实行招标投标的工程项目,项目负责人是否承担在建项目的起止时间,以备案时间为准。

技术负责人、质量负责人、安全负责人发生变更的,应当经发包人书面同意。

第四章合同履行

第二十一条发包人、承包人应当建立健全施工合同管理制度,明确施工合同管理机构和管理人员。施工合同管理人员应当具备相应的合同管理能力。

实行监理的工程,监理人应当按照监理合同的约定,对承包人履行施工合同的情况实施监督管理。

第二十二条发包人、承包人、监理人应当健全施工合同档案、台帐、报表等管理制度,并按照本办法附表的要求,在施工现场留存相关资料,随工程进度及时更新。

第二十三条发包人按照施工合同约定支付工程价款的,承包人应当按照施工合同约定组织施工。承包人未按照施工合同约定组织施工的,发包人有权按照施工合同约定追究承包人责任。

发包人未按照施工合同约定支付相应工程价款的,承包人有权按照施工合同约定程序停止施工。

第二十四条对施工合同履行过程中发生工程变更及合同约定允许调整的内容,发包人、承包人应当及时对工程变更事项或者合同约定允许调整的内容如实记录并履行书面确认手续。履行书面确认手续的人员,应当是发包人、承包人的法定代表人或者其授权人员。

工程变更或者合同约定允许调整的内容涉及工程价款调整的,发包人、承包人应当及时确认相应的工程变更价款。确认的工程变更价款与工程进度款同期支付。

第二十五条发包人和承包人应当依照法律法规及合同约定履行合同,不得因合同履行等原因引发群体性事件或其他影响社会稳定的问题。在施工合同履行过程中发生争议时,发包人、承包人应当在保证工程质量和安全的前提下,自行协商解决;协商不成的,应当根据施工合同约定的争议解决方式,向仲裁机构申请调解、仲裁或者向人民法院起诉。

第五章合同的监督管理

第二十六条市和区县住房城乡(市)建设主管部门应当切实履行职责,依法对所辖项目的施工合同备案及施工合同履行过程实施监督管理。

第二十七条市和区县住房城乡(市)建设主管部门建立施工合同监督检查制度。施工合同监督检查采取抽查和会同工商行政管理等部门联合检查的方式进行。

市和区县住房城乡(市)建设主管部门履行监督检查职责时,被检单位应当如实提供与检查事项有关的文件、资料,并对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。

第二十八条市和区县住房城乡(市)建设主管部门应当制定施工合同的归档、调阅、保管、销毁等档案管理制度,做好施工合同档案管理工作。

第二十九条施工企业在资质升级、增项中的业绩认定,以备案的施工合同为依据。

第三十条市和区县住房城乡(市)建设主管部门在监督检查和表彰评优时,应当以备案施工合同及其履行情况为依据。

第三十一条市和区县住房城乡(市)建设主管部门发现发包人、承包人在施工合同备案、履行过程中存在违法发包、转包、挂靠、违法分包等违法违规行为的,应当根据有关规定依法进行处罚或处理,并将处罚或处理结果记入其诚信记录,向社会公示。

任何单位和个人有权向市和区县住房城乡(市)建设主管部门举报上述违法违规行为,市和区县住房城乡(市)建设主管部门一经接到举报,应当调查核实,并依法查处。

第三十二条发包人、承包人有下列情形之一的,市和区县住房城乡(市)建设主管部门发现后,可以责令改正,并记入其诚信记录,向社会公示。其中,承包人的行为还应当记入市建筑业企业资质动态监管系统。

(一)发包人、承包人未依法订立书面施工合同的;

(二)发包人、承包人在施工合同中未明确本办法第九条约定的内容的;

(三)发包人未按本办法进行施工合同备案的;

(四)发包人未按本办法进行施工合同变更、解除以及项目负责人变更备案手续的;

(五)发包人在原施工合同未解除前,将该工程发包给其他承包人的;

(六)发包人或者承包人未按照本办法附表的要求,在施工现场存留相应资料,或者不能提供与检查事项有关的文件、资料或不配合监督检查的。

第三十三条发包人、承包人有下列情形之一的,视其情节轻重,市住房城乡建设委可以依法限制其在本市范围内发包或承接新的工程,并记入发包人、承包人的诚信记录,向社会公示。承包人的行为同时记入市建筑业企业资质动态监管系统,其中,属于外地施工企业的,将相关信息抄送企业注册地省级住房城乡建设主管部门,并抄报住房城乡建设部:

(一)违法发包工程的;

(二)转包、违法分包工程的;

(三)有挂靠行为或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;

(四)拖欠工程价款、劳务费或劳务作业人员工资的;

(五)发生工程质量安全责任事故或工程质量安全问题造成不良社会影响的。

第三十四条市和区县住房城乡(市)建设主管部门工作人员在施工合同备案和对施工合同履行监督管理过程中,要严格依法行政、公正执法,对其中涉及商业秘密的数据信息负有保密义务。

市和区县住房城乡(市)建设主管部门工作人员未按照有关法律法规及本办法的规定办理施工合同备案,或者发现违法违规行为不及时查处的,由市和区县住房城乡(市)建设主管部门责令限期改正,情节严重的,对直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六章附则

第三十五条施工专业分包合同管理参照本办法执行。本办法所称专业分包是指具备专业工程施工资质的承包人从施工总承包单位承包专业工程。

第三十六条本办法自2016年1月1日起施行,《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》(京建法〔2008〕138号)同时废止。

附表:

施工现场留存资料清单

注:以上资料应提供原件,资料暂不在现场留存的,应留存复印件加盖本单位公章。北京市住房和城乡建设委员会办公室2015年11月27日印发

《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》

GF—2015—0210 建设工程设计合同示范文本 (专业建设工程) 工程名称: 工程地点: 合同编号: 设计证书等级: 发包人: 设计人: 签订日期: 2015年月日 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(二)(专业建设工程设计合同)》(GF-2000-0210)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;

房屋建筑单包工合同

房屋建筑单包工合同 甲方: 乙方: 甲、乙双方按照《建筑工程承包合同条例》规定原则,同时结合房屋建筑的具体情况,经过双方协商,自愿达成如下协议: 一、工程概况 1、甲方新建一栋砖混结构的私人居住楼,基础为框架结构,一、二层框架结构,三、四层顶上全部现浇,屋面天沟、厨房、厕所、楼梯全部现浇,外墙三面瓷砖,按照甲方的设计图纸施工,配合水电、厨房、厕所、排水管道的通畅合理。 2、承包方式:采用单包工形式,甲方只提供建房所需的材料,具体包括红砖、沙石、钢材、水泥、石灰、水电等,乙方提供劳务、建筑技术、模板、跳板、脚手架、搅拌机、铁钉、铁丝、泥木钢筋工等劳动工具和生产工具等。 3、房屋建筑面积以实际面积计算,主体结构每平方的承包费按264元(大写:贰佰陆拾肆元)实做实收,前面雨棚、侧面雨棚、二层的雨棚还原,旧屋二楼闷顶除顶在内,包括拆除屋面都不另加计时工。(如用商品混凝土,渠送泵

费用归乙方负责)。 二、付款方式 基础出正负零,一次性付肆仟贰佰元,打好每层楼面付壹万元,其余主体粉刷全部竣工验收后付清,最后注意:留壹万元房屋质量保证金,竣工________无质量问题付清。 1、双方责任:甲方负责水电供给及原材料及时进场,乙方必须保证工程质量和进度,按甲乙双方协商要求施工,节约材料,并保证管好材料不得随意浪费和丢失材料。 2、工程质量要求:施工中乙方应按甲方的要求施工,主体建筑,墙体垂直,整体平整,梁体固正,房屋平整,坡度适中,粉刷等,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收,不合格由乙方负责返工,材料、人工,其费用由乙方承担。 三、工程安全责任 工程施工过程中的安全由乙方全盘负责,科学管理,严格施工。做到安全第一,凡一切安全事故由乙方承担责任,甲方一概不负责。 四、本合同一式两份,双方各执一份,签字生效,双方信守合同,履行各自职责。 甲方:乙方: 证明人: 年月日

建筑工人劳动合同(样本)

劳动合同书(适用于在京建筑施工企业农民工) 编号: 甲方 乙方 签订日期:年月日 北京市劳动和社会保障局 北京市建设委员会监制

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条 甲方: 施工工地地址: 企业注册地址: 第二条乙方:性别: 居民身份证号 出生日期年月日 家庭住址 邮政编码 户口所在地省(市)区(县)乡 (镇)村 乙方工作起始时间_年月日

三、劳动合同期限 第三条劳动合同期限(甲乙双方选择适用) (1 )以完成一定工作为期限的合同 本合同生效日期为年月日;乙方完成工作任务时本合同终止。 一、工作内容和工作地点 第四条甲方招用乙方在(项目名称)工程中承 包工作。 第五条甲方对乙方实行的休假制度按照国家有关规定执行。 二、劳动保护和劳动条件 第六条甲方必须在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育,乙方从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种作业人员必须进行岗前培训,取得相应的操作证书方可上岗。 第柒条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。 第捌条甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方必须严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

三、劳动报酬 第玖条甲方按照国家、省、市规定,通过集体协商或其他民主形式,确定内部工资支付办法,确定乙方工资支付形式和工资标准。甲方按本合同约定,按照本合同约定支付劳动报酬。 乙方为120 日/元,但结算时为计件结算,由甲方指定人员和乙方本人考勤签字确认,其他任何签证不能作为领取工资的依据。此标准为中途撤场依据, 第十条甲方每月30 日前以货币形式支付乙方生活费1500.00 元,余款记入个人账户,年底返乡时一次性付清。 四、劳动合同的解除、终止 第十一条甲乙双方解除、终止劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及北京市有关规定执行。 乙方隐瞒身体疾病、精神疾病、聚众闹事、罢工等过激行为、或者带头集体上访、打架斗殴、严重影响甲方信誉和工作秩序的、特种作业证弄虚作假的,矿工三日以上或者累计三日以上、不能完成甲方安排的工作任务的、严重失职、不服从甲方管理的,甲方有权解除合同。 五、当事人约定的其他内容 第十二条乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。 第十三条甲乙双方约定的其他内容:

e2018最新房屋买卖协议样本(简约版)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 e2018最新房屋买卖协议样本(简约版) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

房屋买卖协议样本 乙方:________ 依据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,买卖双方 本着平等、白愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议: 第一条:房屋基本情况 乙方购买甲方合法拥有的坐落于_______ 市________ 区 _________________________________________ 产权证第_____________ 号,建筑面积方米的房产一套。 第二条:付款方式 1.双方议定上述房产出售价格为 整。此房价款为甲方净价,甲方不支付 交易中的任何费用。 2 .甲方收到乙方定金 整,待乙方申请的贷款批准后,即可为乙 方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。(以收据收条为准) 3. 办理过户手续当日乙方交付甲方首付款 ________________________ 整。(以收据收条为准) 4. 余款整,由银行直接划拨给甲方 5. 买卖上述房产交易过程中产生的一切费用,均由乙方承担缴纳, 甲方不承担任何费用。 第三条:房屋过户 甲乙双方应积极配合办理过户手续,因甲乙任何一方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方。 第四条:双方责任 1. 甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定,并保证产权清晰, 无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内 容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。 2. 甲方应在_____ 年M 日将该房产交付乙方(以银行划

2015建设工程设计合同范本

2015建设工程设计合同范本 第1篇:建设工程设计合同范本 建设单位:_______________________,以下简称甲方; 设计单位:_______________________,以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在________________________。 二、甲方义务 1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。 3、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年_____月_____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_______份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_______份。 2、乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。 五、违约责任 1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。六、其它 本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。 建设单位(甲方)(盖章):_______设计单位(乙方)(盖章):_______ 代表人(签字):_________________代表人(签字):_________________ _________年_________月_________日_________年_________月_________日

房屋建筑单包工合同协议书

房屋建筑单包工合同协 议书 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

房屋建筑单包工合同甲方: 乙方: 甲、乙双方按照《建筑工程承包合同条例》规定原则,同时结合房屋建筑的具体情况,经过双方协商,自愿达成如下协议: 一、工程概况 1、甲方新建一栋砖混结构的私人居住楼,基础为框架结构,一、二层框架结构,三、四层顶上全部现浇,屋面天沟、厨房、厕所、楼梯全部现浇,外墙三面瓷砖,按照甲方的设计图纸施工,配合水电、厨房、厕所、排水管道的通畅合理。 2、承包方式:采用单包工形式,甲方只提供建房所需的材料,具体包括红砖、沙石、钢材、水泥、石灰、水电等,乙方提供劳务、建筑技术、模板、跳板、脚手架、搅拌机、铁钉、铁丝、泥木钢筋工等劳动工具和生产工具等。 3、房屋建筑面积以实际面积计算,主体结构每平方的承包费按264元(大写:贰佰陆拾肆元)实做实收,前面雨棚、侧面雨棚、二层的雨棚还原,旧屋二楼闷顶除顶在内,包括拆除屋面都不另加计时工。(如用商品混凝土,渠送泵费用归乙方负责)。 二、付款方式 基础出正负零,一次性付肆仟贰佰元,打好每层楼面付壹万元,其余主体粉刷全部竣工验收后付清,最后注意:留壹万元房屋质量保证金,竣工________无质量问题付清。

1、双方责任:甲方负责水电供给及原材料及时进场,乙方必须保证工程质量和进度,按甲乙双方协商要求施工,节约材料,并保证管好材料不得随意浪费和丢失材料。 2、工程质量要求:施工中乙方应按甲方的要求施工,主体建筑,墙体垂直,整体平整,梁体固正,房屋平整,坡度适中,粉刷等,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收,不合格由乙方负责返工,材料、人工,其费用由乙方承担。 三、工程安全责任 工程施工过程中的安全由乙方全盘负责,科学管理,严格施工。做到安全第一,凡一切安全事故由乙方承担责任,甲方一概不负责。 四、本合同一式两份,双方各执一份,签字生效,双方信守合同,履行各自职责。 甲方:乙方: 证明人: 年月日

北京市劳动合同书范本

北京市劳动合同书范本 导语:以下是网收集的,由北京市人力资源和社会保障局所发布的,适用于北京市房屋建筑与市政基础设施领域建筑施工企业的劳动合同书范本,欢迎阅读。 编号: 劳动合同书 (适用于本市房屋建筑与市政基础设施领域建筑施工企业) 甲方:__________________________________ 乙方:__________________________________ 签订日期:______________________________ 根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方(用人单位)名称: 法定代表人(委托代理人)或主要负责人: 注册地址: 在京通讯地址: 联系电话: 第二条乙方(劳动者)姓名: 居民身份证号码: 上岗证证件号码: 现居住地址: 联系电话: 二、劳动合同期限

第三条本合同采取下列第种期限形式: (一)以完成一定工作任务为期限。自年月日起至工作任务完成即行终止。 (二)固定期限,自年月日起至年月日止。 其中,试用期自年月日起至年月日止。 (三)无固定期限,自年月日起。 其中,试用期自年月日起至年月日止。 三、工作内容和工作地点 第四条甲方招用乙方担任岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。工作地点为。 第五条甲方根据国家、北京市和行业劳动定额标准和质量验收标准,安排乙方的工 作任务。乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到约定标准。 四、工作时间和休息休假 第六条甲方安排乙方实行下列第种工作工时制度。 (一)标准工时制度。 (二)综合计算工时制度。 (三)不定时工时制度。 实行综合计算工时制度和不定时工作工时制度的,应经注册地人力社保行政部门批准。 第七条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度并依法保证乙方的休息权利 五、劳动报酬 第八条乙方工资标准为: (一)实行按日计算工资的; 1、工资标准为元/日; 2、工资计算方式为元/日×出勤工日;

最新房屋买卖协议(完整版)

房屋买卖协议 甲方(出售方):______________________________ 乙方(购买方):______________________________ 根据《合同法》等法律法规,为了维护房屋买卖双方的合法权益,甲乙双方现就房屋买卖自愿达成协议如下: 第一条经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于______ 市_____县小区号楼____单元______室的房租壹套出售给乙方。房产证登记面积_____平方米,房屋产权登记号_______ ,甲方保证对交付房屋拥有完全的所有权,没有抵押。 第二条房屋转让价为人民币_______元整(¥_______元) 第三条付款时间及付款方式: (1)付款时间 乙方于本合同签订之日交纳购房款_______元整(¥______元)。 (2)付款方式 第四条本合同所涉所有款项均由乙方支付至甲方指定的下面账户,否则视为乙方未支付: 银行账号:_________________ 开户名:___________________ 开户行:___________________ 甲方收到房屋全款后,甲乙双方到当地房产管理部门办理上述房屋产权转移登记手续,因房屋产权转移登记所涉的一切费用均由乙方支付,包括甲方因出售房屋产生的个人所得税等税费均由乙方承担,甲方不承担任何税费。转移登记完成后,房屋的一切权利归乙方所有,甲方对此房屋不再享有任何权利。 第五条甲方交给乙方住房时须保持房屋完好,并协助变更水、电、煤、暖等用户名。 房屋移交之后的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有乙方承担。由此 ______ 引发的纠纷由乙方自行处理,与甲方无关。

建设工程设计合同(房屋建筑工程住建部2015版)

建设工程设计合同(房屋建筑工程/住建部2015 版)发包人委托设计人进行建设工程设计。本合同适用于房屋建筑工程的设计。附件1 :工程设计 范围、阶段与服务内容附件2:发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3:设计人 向发包人交付的工程设计文件目录附件4:设计人主要设计人员表附件5:设计进度表附件6: 设计费明细及支付方式附件7 :设计变更计费依据和方法 GF—2015—0209 合同编号: __________________ 建设工程设计合同示范文本 (房屋建筑工程) 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关 法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209 )进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209 )(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等 法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计管理的特殊 O (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。 合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用 合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1?专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;

房屋建筑施工合同协议书包工

房屋建筑施工合同协议 书包工 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

房屋建筑施工合同业主方(甲方):身份证号:(以下简称甲方) 承建方(乙方):身份证号:(以下简称甲方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定,遵循平等、公平和诚信的原则,甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致,将制订如下合同: 工程地点:***********号。 工程规模:五至七层一梯两户私房住宅楼。 工程结构:全框架(按八层下基础) 承包价格: 1.整个工程包括桩基、基础,包人工不包料价格每平方米人民币:,甲乙双方无任何理由更改。 2.计算工程面积:阳台按实际建筑面积计算,壹楼层高五米以下按占地面积计算,若超出五米则补人民币整。所有出檐不计算面积,飘窗不计算面积,楼梯间按实际建筑面积计算。 工程时间: 开工时间:。 竣工时间:。 一、工程承包形式及范围: 1.甲方以包人工不包料(包干)的形式给乙方承建,建筑主料由甲方选定提供。

2.主体工程乙方必须按图纸规范施工,含(南边)外墙钢砖,楼梯扶手为不锈钢,楼梯间贴,钢砖、大理石由方提供,乙方负责安装。 3.附属工程:化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油(三油两布)、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙(1.2米)卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前(南边)墙面贴钢砖,东、西边粉刷,屋后(北边)喷砂及贴2米地脚钢砖,甲方负责提供材料,安装及人工均由乙方负责。 4.墙体红砖封隔,混合砂浆粉刷(M7.5水泥砂浆)由乙方负责。 5.施工期间水电费由方承担。 6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工,必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改,乙方必须无条件执行甲方意见。 补充:。 二、施工方式: 1.乙方自带建筑所需的一切设备(钢筋工自带机械设备,木工自带模板,泥工自带工具,架子工自带脚手架等等),且必须按建筑规范施工。 2.施工机械必须安全可靠。 3.施工时按国家建筑要求实施,每层平板混凝土厚度为10CM,顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。 4.搞好建筑施工的安全及安全设施,如果出现任何问题或事故,一概由乙方负责。 三、付款方式: 1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。

北京市劳动合同书(适用于在京建筑施工企业外地农民工)

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载北京市劳动合同书(适用于在京建筑施工企业外地农民工) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方_________ 法定代表人_________ 施工工地地址_________ 在京住所地通讯地址_________ 乙方_________ 居民身份证号_________ 出生日期_________年_________月_________日 家庭住址_________ 邮政编码_________ 户口所在地_________ 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条 劳动合同期限甲乙双方选择适用 有固定期限劳动合同本合同于_________年_________月_________日生效,于_________年_________月_________日终止;其中试用期至_________年 _________月_________日止。 以完成一定工作为期限的合同本合同生效日期为_________年_________月_________日;以乙方完成_________工作任务为合同终止时间。 二、工作内容 第二条 甲方招用乙方在_________项目名称工程中担任_________岗位工种工作。 乙方的工种上岗证号码为_________。 三、劳动保护和劳动条件

甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工。 甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。 第四条 甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。 第五条 甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 四、工资保险待遇 第六条 乙方在试用期间的工资为每日_________元,试用期满后日工资为 _________元。 双方约定的工资不得低于北京市最低工资标准。 甲方应在每月_________日前计发乙方的工资,并由乙方签字确认。 甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。 甲乙双方对工资支付的其他约定_________。 第七条 甲方应为乙方办理医疗保险和工伤保险手续,并为乙方缴纳工伤保险和医疗保险费用。 五、劳动纪律和劳动合同的解除 第八条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

2020房屋买卖合同书(2020最新版)

2020 房屋买卖合同书(2020 最 新版) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other ( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期: 精品合同 / Word 文档 / 文字可改

2020 房屋买卖合同书(2020 最新版) 出卖人: 买受人: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商 一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条项目建设依据 1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于地 块的国有土地使用权。 2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为: ,土地使用权面积为:,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:,土地使用年限

自年月日至年 月日止。 3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:,建设工程规划许可证号为:,建筑工程施工许可证号为:,建设工程施工合同约定的开工日期为:,建设工程施工合同约定的竣工日期为: . 第二条商品房情况 该商品房销售许可证号: . 商品房座落:区县路、道、街。 设计用途;建筑结构;建筑层数为层。建筑面积平方米,其中:套内建筑面积平方米,公共部位分摊建筑面积平方米。 商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二。 第三条计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款:

建设工程设计合同示范文本(2015年新版)

GF—2015—0209 合同编号: 建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程) 住房和城乡建 制定 设部

国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,

也考虑了工程设计管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》供合同双方当事人参照使用,可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。 《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等,以及所包含的相关专业的设计内容(总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等)等工程设计活动。

2021年私人修建房屋的建筑工程施工承包合同(完整版)

房屋建筑工程施工承包合同 甲方:_______________________________________________(以下简称甲方) 乙方:_______________________________________________(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同: 一、工作内容 房屋场地平整、桩基开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、内墙和混凝土梁板底面拉平粉刷、外装饰为前后外贴面砖和两端粗砂灰拉毛、楼梯间四周外贴和铺设踏步瓷砖及墙面防瓷、扫脚线楼层生活用水管道预埋等各项工作内容(不包括室内外门窗安装),并满足规范和甲方要求。 合同中没有体现的按施工图施工。 二、工程价款与支付方式 工程价款:。 该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。 工程结算以乙方施工进度进行计算,正负零以下及第一层完工后支付35%,完成全部主体工程后支付35%,室内室外装饰工程、化粪池、室外排水沟、落水管、屋面排水防水竣工以后支付25%,5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。 三、材料与施工组织 砖:采用MU20烧结普通砖。 砂:钢筋混凝土使用粗砂、地面找平采用中砂、粉刷采用细砂,均为河砂。 水泥:采用普通硅酸盐425#水泥。 钢筋材质有产品合格证和物理性能检验合格后方可使用。钢筋的规格、尺寸、形状、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计和规范要求机械设备、工具、人员:乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。 组织协调:乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。 四、甲乙双方义务与权利 甲方负责现场指导、协调。

北京市劳动合同(适用于本市房屋建筑与市政基础设施领域建筑施工企业)

编号: ____________ 劳动合同 (适用于本市房屋建筑与市政基础设施领域建筑施工企业) 甲方: 乙方: 签订日期: 根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 1、甲方(用人单位)名称: 法定代表人(委托代理人)或主要负责人: 注册地址: 在京通讯地址: 联系电话: 2、乙方(劳动者)姓名: 居民身份证号码: 上岗证证件号码: 现居住地址: 联系电话: 乙方身份证复印件粘贴处 二、劳动合同期限 本合同采取下列第—种期限形式: (1)以完成一定工作任务为期限。自 ____ 年 ____ 月 ___ 日起至 ___________ 工作任务完成即行终止。 (2)固定期限,自 ___ 年 ____ 月日起至________ 年月日止。

其中,试用期自_____ 年月日起至 _____________ 年____ 月____ 日止。 (3)无固定期限,自 ____ 年_月_日起。 其中,试用期自_____ 年月_________ 日起至_____ 年____ 月日止。 三、工作内容和工作地点 1、甲方招用乙方担任__________ 岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或 上岗证号码为: ___________ 。工作地点为: ______________ 。 2、甲方根据国家、北京市和行业劳动定额标准和质量验收标准,安排乙方的工作任务。乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到约定标准。 四、工作时间和休息休假 1、甲方安排乙方实行下列第 ___ 种工作工时制度。 (1)标准工时制度。 (2)综合计算工时制度。 (3)不定时工时制度。 实行综合计算工时制度和不定时工作工时制度的,应经注册地人力社保行政部门批准。 2、甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度并依法保证乙方的休息权利 五、劳动报酬 1、乙方工资标准为: (1)实行按日计算工资的; a工资标准为人民币______ 元/日; b、工资计算方式为人民币___ 元/日x出勤工日; c、出勤工日按照甲乙双方签字确认的出勤记录计算; d、双方应于每月日前,按照上述标准,核算乙方上月工资数额并由双方签字确认。(2)实行计件工资的: a、工作量计算标准为:____________ ; b、工作量单价为:___________ ; c、工资计算标准为工作量单价x乙方完成的工作量; d、乙方应当按照甲方书面告知的标准完成工作;甲方的工作标准见本合同第二十条。 e、双方应于每月日前,按照上述标准,核算乙方上月工资数额并由双方签字确认。(3)乙方试用期月工资人民币 _元。甲方支付给乙方试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于北京市最低工资标准。 (4)甲方每月 _ 号以法定货币或采取银行转账方式支付乙方工资。甲方每月支付乙方

新房屋买卖合同样本

编号:________ 新房屋买卖合同样本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共16 页

新房屋买卖合同样本 新房屋买卖合同样本【一】 甲方: 乙方: 甲乙双方经过平等、充分协商,就双方共同投资购买物业之相关事宜达成如下协议,以资信守: 一、甲乙双方共同投资,购买一套位于的房产,房产总价款万元人民币。 二、出资金额、出资比例 甲方出资元人民币,占 %; 乙方出资元人民币,占 %. 三、产权比例 甲方享有共同所购物业 % 的产权。乙方享有共同所购物业 % 的产权。 四、物业考察、购买 甲乙双方共同对拟购房产进行实际考察、了解。 五、购置物业法律文件签署、款项支付、购房手续办理及委托授权 第 2 页共 16 页

甲方委托乙方由乙方全权办理购房定金、首付款、及其他购置房产相关款项的支付、《房产预售合同》等法律文件的签署、房产抵押按揭贷款办理、房产交接、房屋所有权证办理、水电煤有线电视开通或入户等所有购房相关手续。由方依法出具经过公证认证的授权委托书,并详细载明委托事项及委托权限、委托期限。 委托人有权监督和过问委托事项的办理情况和进展情况,受托人应按委托人的要求报告受托事项的办理情况和进展情况,如有重要情况应及时向委托人报告或通知。 六、房地产权证署名、办理、保管 所购物业的所有权凭证要依法载明共有比例情况,即甲方享有 %、乙方享有 %的房屋产权,房地产权证由乙方依法办理并由乙方妥善保管。 七、物业装饰装修由方负责办理,所需费用甲方承担 %,乙方承担 % . 八、物业管理、出租及收益分配比例由方负责所购房产的管护、维护、出租、收取房屋租金等物业管理事务, 但出租价格应征得甲方的书面同意,《房屋出租合同》应在正式签署前取得甲方或甲方委托律师得书面同意。乙方收取承租人的房屋租金后应及时归还银行按揭贷款本息,余额视为房产收益由甲乙双方按照投资比例分配,每一个月结算一次。 九、购置物业税费承担 第 3 页共 16 页

《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)

建设工程设计合同(GF--2000--0210)(专业建设工程设计合同) 工程名称:______________________ 工程地点:______________________ 合同编号:______________________ (由设计人编填) 设计证书等级:__________________ 发包人:________________________ 设计人:________________________ 签订日期:______________________ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制 二000年三月

发包人: ____________________________________________________________ 设计人: ____________________________________________________________ 发包人委托设计人承担_________________工程设计,工程地点为 ____________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是:____________________________ 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 3.1 合同书 3.2 中标函(文件) 3.3 发包人要求及委托书

房屋建筑工程承包合同

农村房屋、桥梁建筑工程承包合同 甲方:身份证号码: 乙方:身份证号码: 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。 一、工程概况: 1、甲方准备在戴村镇南山村新建建筑面积为平方米的房屋一栋及钢筋混凝土桥梁一座。经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑及桥梁工程(房屋从道地、主体结构开始到外墙贴砖完毕)承包给乙方进行施工建设,工程从2010年8月2日开始动工,至2010年月日竣工;工程建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。 2、建筑承包采用包清工的方式。乙方负责房屋及桥梁建筑时所需的建筑设施(比如:升降机、脚手架、跳板等),钢管租赁费由甲方支付,甲方负责建筑材料的供应,但乙方需节约使用;用水用电由甲方免费提供;工程开工,从协议签定之日开始,历时天内完成;房屋建筑总承包费用金额共计元整,其中房屋正负〇〇以下的基础、架空层、道地的全部工程项目,以及桥梁的扎钢筋、浇混凝土等合计为元整(包含饭钱和点心费),房屋正负〇〇以上的工程项目按实际面积元/平方米计算。另加饭钱和点心费贰仟元整。 3、付款方式:乙方人员进入甲方工地开工三天内,甲方应向乙方支付预付款壹万元人民币;待工程完工后,经甲方验收合格,留贰

仟元人民币作为保修金一年以后付,余下款项一次性付清。 二、质量要求: 工程验收标准,甲方按照下面的规定执行:施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。 三、安全问题: 乙方应购买施工人员的意外人身保险,工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切经济和法律责任,甲方不负任何经济和法律责任。保险费甲乙双方各半负担。 四、施工过程中的未尽事项,甲乙双方协商解决为主,万一协商解决不成,由法院裁决。 五、本合同一式二份,双方各执一份。本合同自2010年__月__日签定之日起生效。 甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章): 二〇一〇年月日

建筑业简易劳动合同(完整版)

合同编号:YT-FS-4067-13 建筑业简易劳动合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

合同书编号:YT-FS-4067-13 编订:****** 批准:****** 建筑业简易劳动合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方代表: 甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。 一、合同期限 从年月日起至建筑业劳动合同约定工程完成日期年月日止。合同期限如需变动,需及时办理合同变更手续。 二、工作岗位 甲方安排乙方在班组从事工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条

件下从事工作。 甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。 四、工作时间 甲方确因工作原因需要乙方加班的,按有关规定处理。 五、劳动报酬 乙方工资按以下第种方式,按工期进度结算:㈠按时计酬,日薪元或月薪元; ㈡按建筑面积计酬,每平方米元; ㈢其它: 若按工期进度结算工资超一个月的,在正常工作情况下,甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费 元,待工程实际完成结算工资时扣减。 六、社会保险 甲、乙双方按规定参加社会保险。

房屋建筑工程包工合同协议书范本

编号:_____________房屋建筑工程包工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(发包方): 乙方(承包方): 甲乙双方友好协商,乙方承包甲方在自有地上修建住房,建筑面积约__________平方米左右,半框架结构,甲方提供平面布局图,乙方负责建筑力学、结构等质量设计,乙方愿意在保证安全、按图施工、保证质量、按期完工的原则下,承包整个主体工程的施工任务,经双方协商,达成如下协议: 一、承包方式: 包工不包料,即乙方承包甲方主体工程的所有施工任务,并自备施工用具及设施,甲方负责把材料运到工地一楼,乙方负责所有工程所需的材料上料和搬运。 二、包工内容: 1、完成建筑施工图纸所要求的全部施工任务,以及因甲方需要更改的施工任务。 2、具体内容为: ①做好基础所有施工任务(其中包括安装地基部分排污管道、化粪池),做好每层主体所有施工任务等。 ②乙方承包甲方主体中的天台四周围栏、围栏出砖线、防水、梯间、梯间顶围栏等全部施工任务,总费用共__________元(不计工程包工平方数中)。 三、包工价格: 整个工程的包工价格为__________元/㎡。按国家规定的计算面积计算。 四、进度及竣工日期:

五、验收标准和要求: 按图纸要求和现行建筑规范进行验收。 1、装模板要求:每条梁内外围板要平直,天面模板要平整,补板要求大于3CM要用木方加厚板补,小于3CM用簿板补好。甲乙双方友共同验收后。乙方负责清理好装模的垃圾和装模费料后才能进行扎铁,灌完天面混凝土后如有围梁天面凸凹乙方负责凿平和修补。 2、扎铁要求:乙方负责按现行建筑规范进行误差不能起2CM。梁扎铁要平直到位,扎天面铁面底筋铁要合理均匀平整。所有梁铁和底筋铁要用石仔承起1-2CM。甲乙双方友共同验收后才能灌天面混凝土。 3、柱、墙体要求:墙体横面和竖向面平度差不得起过1CM。柱定位误差不能起2CM,上下竖直误差不能起1CM,扎柱铁箍间距15CM以内。 六、双方责任: 1、甲方责任: ①负责水、电、路三通,负责协调关系,负责提供施工图纸一套。 ②负责按图纸的要求提供红砖、水泥、钢筋、沙、灰等各种建筑材料到工地一楼。 ③及时与乙方协商处理施工方面的问题。 2、乙方责任: ①乙方负责主体所有工程的施工任务全部做好和建筑技术。施工过程中需要的模板、撑木、木架、震动器、等一切机械设备、设施、工具及相关的施工用品由乙方自行负责。乙方负责所有工程所需的材料上料和搬运,甲方概不负责。一楼前面墙体做24墙体。墙体留暗排水管槽。 ②保证施工质量和时间,乙方必须按图施工和按甲方的要求施工,主体要整齐,一切按建筑规范办事,如乙方不按图施工和不按规范施工,由此造成的一切材料损失和误工损失, 均由乙方负责。乙方负责分中、放线、水平。 ③必须保证施工安全,要提供安全生产所需要的基本设施。施工程序必须规范、合理、安全,对在施工过程中及施工现场出现的一切安全事故,概由乙方负责并承担一切费用,甲方不承担任何责任和一切费用。 3、双方达成协议内容:

相关主题