劳务承包合同
（模板工程）
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）依照国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，双方就本工程的具体事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况
1、建设单位：
2、工程名称：
3、工程地点：
4、建筑面积：
5、结构类型：框架
6、施工现场：详见施工平面布置图
二、承包范围、工作内容
1、1、承包范围：
（1）⑴ 施工图纸、图纸变更、施工方案、技术交底范围内所有砼涉及到支模的模板制作、安装、拆除，施工缝或后浇带的拦设、拆除等；
（2）以上所有模板项目的支撑体系（不论超高与否）的搭设及拆除；决不容许到脚手架作支模架。
（3）乙方自备机具、工具、用具如下：平刨机、压刨机、电锯、电钻、斗车及其他一切
模板工程所需的木工工具; （4）乙方自购的部分辅材如下：铁钉、铁丝、模板贴缝及补洞材料、模板接缝处的海绵胶带、扫把以及夜间加班照明灯具，斗车配件等。
2、工作内容
（1）、准备工作：熟悉施工图纸，参与图纸会审，配合本工程施工员放线，领、退料具，包木工棚搭建，做好施工前的准备工作；
（2）、制作工作：选、配料、划线、木方压刨、截料、砍边、平口对缝、砼构件模板模具，钉木带及材料堆场取料和制成品分类堆放等全部操作过程；（3）、安装工作：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺杆、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架、封补模板缝隙、孔洞等全部操作过程（有防水要求部分不能用木块垫或铁丝对穿加固模板，否则由此造成的渗漏由乙方负责，低
50mm~100mm 标高的部位要求采用模板，严禁用木方当模板，扫地杆每根一定要连成一起），配合后浇带止水钢板、钢网片等的安装；反边、挑板、屋顶构件等一次成型，楼梯踏步隔一层完成，包括构造柱、圈过梁预留孔洞、反边等不另计零星，按相同单价结算。（4）、拆除工作：拆除支模架、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺杆及搭拆简易架子等全部操作过程；
（5）、再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除；
（6）、运输、装卸：包括材料堆场及施工现场全部水平及垂直运输，材料场内装卸堆码；（7）、材料使用：节约材料、合理使用。扣件、蝴蝶扣按3% 以内损耗包干，坏的交仓库。完工清下的材料分类成堆，木板，木方分拆，弯的架管自行调直。蝴蝶扣清洗；
（8）、清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，支、拆模板后清理工
作区范围内所有材料（模板、木枋、架管、扣件等）以及木屑、废渣等垃圾；模板拆除后，把所有附着铁钉起净并卸下钢管上所有的夹具、扣件；施工前、后所有材料及垃圾均需分类
建筑模板施工劳务承包合同 发包方：（甲方） 承包方（乙方）： 甲方已将南宁市福满瑞园工程模板项目以包工的形式承包给乙方施工，为明确双方责任及义务，经双方充分协商签订如下合同条款双方共同遵守。 第一条、工程名称：福满瑞园_______________________所有模板项目和本图纸有的工程。 第二条：承包形式包工不包模板材料。 承包价格每平方贰拾贰（22.00）元。承包模板安装拆除支架钢管，按实际展开面积计算。 第三条、承包内容及要求： 1、按福满瑞园____________________及地下室施工图纸设计更改会审记录要求所有的主体结构包干，屋面女儿墙，屋面栏板、电梯、机房、层面水池、水泵房、送风机房、配电房、构架、构造柱、预留空洞、空调板、窗台板、阳台及外墙装饰柱、雨篷、装饰板等分项工程，工作内容主要包括模板制作、安拆等施工图所包含的所有主题模板工程的现场文明施工。 2、模板制作、安装（含铁钉、铁线费用）、拆除、支撑架搭设、拆除，模板拆除后及时清理表面砼浆，并运到指定地点（塔吊范围内）码放整齐，以上工作均由乙方自理。 3、根据甲方所提供的控制轴线、标高，乙方放出其他次梁、墙、柱边线及其他支模所需的轴线和边线。支撑立杆下要求铺设垫板。满堂架及模
板安装按施工方案及技术交底、管理人员要求、搭设立杆必须按规范设扫地杆，否则按每层1000元进行罚款。 第四条：拨款工资给乙方 1、乙方必须达到本工程模板钉好和水泥浆好1个月付给乙方完成工作量的80%、 2、乙方施工员进场施工，第二次结算工程完成达到六层（即八层模板按实际工程量支付80%人工费，按每月完成的六层结算工资，主题封顶及屋面所有工作（包括屋顶水池构架等，再付95%，宇5%打模完成后付清。 第五条：乙方中途无故退场所完成工程量人工费按实际工作量的70%结算，剩30%做违约金处理。乙方必须指派1个以上管理人员协助甲方作好施工现场的管理，若甲方检查发现乙方管理人员不在现场的罚款100元/人·次。乙方现场管理人员为：__________________________________________________________。 第六条：争议。 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成则可向工程所在地人民法院起诉。 第七条：以上合同条款双方共同遵守执行，任何乙方不得随意更改合同，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程完工结算付清款后自动失效。 甲方：___________ 乙方：___________ 2013年____月____日 2013年____月____日
三大工种劳务承包合同 劳务承包合同 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经友好协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务计量承包，包质量、工期、安全生产、文明施工、 综合治理。 四、承包工程内容：图纸所示施工内容。 1、模板工程：从模板配制制作到立设、支撑固定（圆木支撑）、砼浇筑时的观察加固、拆模、场内模板运输等所有模板工序项目，含现场木工加工机械（圆木锯、手提切割锯等）、铁丝、元钉材料等（垂直运输机械及模板、木枋、支撑拉杆材料由甲方提供）。 2、钢筋工：从钢筋下料制作到绑扎验收合格的所有工序项目，含钢筋加工机械（弯曲机、调直机、切断机、框架结构还有碰焊机、电渣压力焊等）、电焊机等机械以及扎丝材料和场内水平运输等（垂直运输机械由甲方提供并将主电源接到机械旁）。 3、瓦工：砖砌体砌筑、砼浇筑、抹灰、屋面、结面、保温砂浆，包括砖块场内运输，砂浆、另星砼搅拌等，含小型工具（振动器、配电箱、灰桶、托线板、直木、刮尺、红线、扫把、斗车、电锤等）外墙涂料不在单价内。 乙方配备的机械设备、工用具等由乙方负责保管、维修、保养。 五、承包费用及计算方法：暂定建筑面积约 m2，合计工程款为万元，具体以实做建筑面积为准。 六、承包单价：三大工种总价元/m2（其中钢筋工元/m2，木模工元/m2，瓦工 /m2），钢筋工、木模工、瓦工分别提留元/m2、元/m2、元/m2作为质量、安全保证金，本工程无质量、安全事故在工程结束后支付给乙方。 建筑面积计算方法：车库按占地面积计算，层按建筑面积计算规则计算（图纸计算面积），阁楼按建筑面积的 %计算。 六、工期要求： 乙方根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，并通过业主、甲方、监理的联合验收合格，如乙方逾期完成，每延误一天罚款元。 七、质量验收标准： 符合现行施工质量验收规范要求，施工质量确保一次性验收合格。具体为： 1、模板工程：保证截面尺寸正确，模板要有足够的强度、刚度和稳定性、 1 / 4
项目内部班组施工承包协议 （模板工组） 劳务方：（以下简称甲方） 模板班组：（以下简称乙方） 甲方将所承建的楼工程基础、挡土墙、主体及二装模板工程内部承包给乙方施工，达成如下协议共同遵守： 一、工程概况： 1、工程名称：楼； 2．建筑面积：以实际接触面积计算为准； 3．结构：； 4．层数：地下层，地上层；以图纸标注为准。 二、承包方式 模板制作、安装、拆除及脚手架支撑部分单包人工费，包含机械、工用具、主配电箱以外的施工用防水线及辅材、楼层材料清理、场地内转运、工人生活及住宿等，同时包含内容：套管、内衬、封口胶、扫帚，梁、柱、板的打磨，剔除爆模部位混凝土及模板（除地下室挡土墙的止水拉杆以外）的螺帽、蝴蝶卡及主体二装模板工程所有的拉杆、螺帽、蝴蝶卡等辅材由班组负责（地下室挡土墙不能拆除的止水拉杆由乙方负责购买，地下室工程完工后甲方现场清点数量，按实际使用数量由甲方承担拉杆购买资金，其他辅材由乙方负责）。 三、承包范围 1、甲方与施工单位签订的《劳务承包合同》中的土建部分，基础、筏板、承台、挡土墙、梁、柱、剪力墙、XB、屋面、花架、机房、后浇带、女儿墙构造柱、压顶、砖砌体二装模板（含腰带、止水带、构造柱、圈梁、过梁）等所有现浇部分的模板制作、安装、拆除，所有本工程承包范围内模板的支撑架（所有楼层模板钢
管支撑架必须搭设扫地杆）、脚手架搭拆工程（超高部位脚手架的搭设已考虑在合同单价内）。包括设计文件、施工图、图纸会审纪要、设计变更通知、施工组织设计或施工方案中所有模板制作、安装等，材料场内运输以及钉子、铁丝、工具、机械用电线、人工工资、人工养老保险、医疗保险、失业保险等包括在此单价内，不另行计算。乙方自备机具（园盘锯、刨床、电锤等工具）、雨具、安全措施用具（如安全帽、安全带）等，施工放线乙方派专人协助施工管理人员放线，如果放线未到每次扣工程款500元。 2、本合同乙方同时包含在单价内的辅助设备、材料等其他合同包含款项： （1）、所有进场工人的安全帽、安全带（如任何工人进场未同时配备安全帽及安全带，发现一次罚款100元，连续两次清理出场，只戴安全帽或安全带均按以上规定处理）；安全带在劳务库房由班组长领取，工程完工后统一归还，造成丢失的按原价赔偿。每月由班组在领取工程款前主动上交当月所有的项目部或劳务部予以的罚款，否则由劳务部在工程款中加倍扣除； （2）、所有班组工用具、材料（含电线）进场时必须在大门守卫处登记，否则所有工用具或材料不予出场。 （3）、班组长每周星期统一由劳务部召开例会，未到场每次罚款100元，迟到罚款10分钟以内罚款50元，十分钟以上按未到场处理。 （4）、乙方按甲方现场规划的指定部位指定专人采用裁板机统一下料。 四、质量、工期与安全 1、质量：按项目部、监理单位、建设单位、遂宁市质检站要求的合同标准,工程施工技术交底的内容。结构尺寸的保证：本工程采用红外线测距仪检查房屋模板的结构尺寸及开间、进深尺寸。 2、具体要求：模板安装与拆除 作业条件
工程劳务分包合同书样本 篇一：施工劳务分包合同范本 劳务分包合同书 工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定，以及国家相关行政主管部门有关要求，为有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源，明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包人基本情况 法定代表人：营业执照号码：有效期： 资质证书号码：有效期： 二、承包工程概况及承包工作内容 工程名称： 工程地点： 承包范围： （具体桩号以项目部技术部划分为准），详见附件1《工程量清单》。三、合同工期及其责任
1、本合同总工期从年月日至年月日。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素，具体工期以项目部下发的月度、季度以及年度施工计划为准。 2、若乙方在合同工期内完成合同项下的全部工作内容,甲方给予乙方50万元奖励；若超过合同工期，甲方根据实际情况给予适当处罚；若在甲方同意的顺延工期内完成，甲方不予奖惩。乙方拖延工期由其承担违约责任后，并不免除合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。若业主（指江西省昌奉高速公路项目建设办公室，以下同）对工期有新的要求，乙方应积极响应，并满足业主要求，同时不得以此为由要求增加任何费用。 四、质量标准 本工程质量标准为优良工程标准，并应满足江西省高速公路精品大纲要求和本项目要求。如因乙方原因，未达到该标准引发的全部责任和费用由乙方承担；因乙方原因未达到上述标准给甲方造成经济损失的， 乙方按双倍数额予以赔偿。 五、工程数量及合同价款 1、本合同总金额暂定：大写:元(小写：元)。 2、本合同采用按约定的分项工程的综合劳务单价(含管理费)进行结算；工程量按图纸实物尺寸计算，同时须由项目部相关部门予以确认。 3、综合劳务单价包括的内容：甲方按本合同书给乙方支付的价款，为
砌体分项工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 工程名称： 工程地址： 甲方将承建的工程的砌体分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。 一、主要工作范围 1、本工程施工图范围内全部砌体工程。 2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输（各种砖、砌块均以立方米计）； 3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。 4、砌筑脚手架的搭拆及各种材料的搬运，并按指定场地堆码以及定额规定的工作内容； 5、砂石的筛选、装车、下车，搅拌机前后台运输、搅拌（不包括机操工）；砂浆的运输，即到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容（并包括水泥、白灰膏的搬动）； 6、所有墙体拉接筋的安装。 7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日作到工完料尽、场地清，达到现场文明施工管理要求； 8、工具及机械费：斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、
抬杠、切制、打磨机械以及砌体所用的一切工具等，均由乙方承担。 9、构造柱浇砼。 二、分包方式：人工费分包 三、分包单位： 承包单价为____元/m3。其中：基价为____元/ m3；施工安全奖为____元/ m3；质量奖为____元/ m3；工期奖为____元/ m3；文明施工奖为____元/ m3。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良，只按基价的％结算，并不能获得优良奖；如工程质量达到优良，按基价的100％结算，并全额获得优良奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖；反之，不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时，可获得进度奖；反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖；反之不能获得文明施工奖。 五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的%支付。预留的人工费待工程完工，经业主验收合格，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，余款待竣工后个月内付清。 六、工程质量要求
建筑施工劳务承包合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就___（工程）施工劳务承包事宜经协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包围 ___________________________________ 第三条工程工期 1．开工日期：_______年_______月_______日，完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天； 2．乙方应无条件执行甲方的施工进度计划安排（包 括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程围的工程质量必须达到_国家建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规标准，甲方与建设单位签订合同的质量等级。_第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1．本合同； 2．本合同附件（双方确认的预算报价）； 3．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规； 第六条甲方责任和义务 1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工进度计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及成本部、材料部等有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工进度的需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有乱纪行为的人员予以清退。并由乙方承担全部经济损失。 4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5．按本合同约定，向乙方按进度支付经验收合格工程量的劳动报酬。 6．协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2．严格按照设计图纸、施工质量验收规、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包围的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种违章违规操作的罚款。 3．服从甲方、监理和业主的监督、检查、管理；接受甲方、监理和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况； 4．做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款： 5．按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 6．按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 7．为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）； 8．进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止雇佣18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 9．甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称：工程。 2、工程地点：。 3、建筑面积： m2(按实际工作量结算)； 4、工作内容： （1）、工程（劳务）承包的区域：从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程，砼搅拌、浇筑，砌体、抹灰、土方回填及所有垫层，地坪面层，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保护层浇筑，外墙砖粘贴及清洁，内、外架搭拆，四口五临边防护，安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 （2）、具体承包范围： 1）、人工费：指承包本工程承包范围施工图（含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等）的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高，至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工，相关工序的配合工作。 2）、辅料费：各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种
绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3）、机械费：包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4）、模板费：指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5）、脚手架费：指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码，各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护，上料平台和卸料平台的搭拆，日常维护以及需要反复搭拆的各种架子，因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道，提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6）、安全文明施工费：指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用，施工通道维修清洁、车辆冲洗，因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚，同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7）、管理费：指乙方保卫人员、施工员、安全员，质检员、材料员等的工资，办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8）、税金：本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9）、工程质量、安全验收标准：本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量，按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文
合同编号：YT-FS-1954-83 简单劳务承包合同协议书 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单劳务承包合同协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 有关简单劳务承包合同 发包人：(全称)(以下简称甲方) 承包人：(全称)(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和 诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商， 订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、 6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程 量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、 模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土 清槽，打钎、回填土、)
第二条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。 第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确
劳务承包合同 甲方： 乙方： 因建设需要，甲方将东莞环城路北环（西段）第五标段（K8+100至K10+500）市政工程桥梁现浇段的制作工作，劳务发包给乙方，为了明确双方的责任、权利和义务，确保工程质量、文明施工、安全生产、施工进度，双方在遵守国家有关政策法规的前提下，本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议，共同遵守。 一、工程名称：东莞环城路北环（西段）第五标段（K8+100至K10+500）市政 工程 二、工程地点：东莞市高埗镇境内 三、承包内容：桥梁承台、墩柱、桥台、盖梁、现浇箱梁及桥面铺装、防撞栏、人行梯道等附属模板安装，钢筋制安，混凝土浇筑等。 四、承包方式： 本工程采用分项工程综合单价承包形式，由乙方包工，包工具（上述工作所需的各种工具，及部分弯铁机、切铁机、电焊机、）、包辅材（铁钉、铁线、马钉等）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工人福利、劳保用品和工伤医疗及赔偿等风险的形式进行承包。工程材料由甲方负责送到甲乙双方商定地点，甲方安排吊车一台配合乙方进行大件材料垂直运输。近距离水平运输由乙方自行解决。 五、工程计量及结算办法： 1、工程量的计算：钢筋和砼按照设计图纸或设计变更的实际完成数量进行计算。模板按构造物尺寸展开面积进行计算。 2、承包单价：包含设计图纸和技术规范要求的所以工作内容、任何分项工程中其细目工作。如果未列入下列项目。则应是其相关分项工程的附属义务，不再另行计量和支付。 （1）模板单价： 模板安装拆除综合单价：17元/㎡（工作内容：材料现场转运、安装拆除、涂脱模剂、搭拆支撑架、整理按指定地点归堆、装车等）；
（2）结构物混凝土浇筑及养护综合单价：14元/m3（乙方包机械、工具、养护、打毛、模板冲洗、工作面清理、导管安装拆除等）； （3）钢筋制安：270元/吨（乙方包制作、安装、按要求堆放整齐等工作）。 3、工程进度款：每月按乙方在本月内完成合格工程量工费，待甲方收到业主的工程进度一周内按工程进度款80%付给乙方。其余部分在工程竣工经有关单位验收合格后，经竣工结算清楚一个月内全部付清。 六、工期及其他要求： 1、具体各工点工期以甲方签发的施工任务单为准。 2、本工程要求根据进度需要调整工人数量。如乙方不能满足甲方要求，甲方有权另请其他队伍进入施工，每工100元，其费用由乙方负责支付。 3、业主对甲方的工期要求同样适合乙方，乙方必须按照业主对工期的要求及时修正工期计划，保证工程按时完成。 4、按照甲方制定的工期计划，分步分项完成时间每延误一天罚款200元，总工期每延误一天罚款500元，累计并罚。 5、如遇下列情况，经甲、乙双方签证后，工期可相应顺延： a、工程设计变更或甲方原因以至无法按施工进度计划进行施工的； b、人力不可抗拒的自然灾害； c、可能发生的其他特殊情况，而不是由于乙方的失误或乙方应负责的违约。 七、工程质量要求： 本工程质量要求优良，为保证工程竣工达到优良等级： 1、必须严格按设计施工图纸，《工程施工技术规范》等现有施工与验收规范以及业主对本工程的有关要求进行施工。 2、施工的每一道工序、每一分部分项必须经监理工程师、总承包和甲方施工技术负责人检查验收合格后才能进行下一道工序的施工。 3、必须节约钢筋、水泥、模板等主要材料，不能贪图方便随意裁锯材料，如发现不必要的浪费，均在工程款中按双倍浪费价款扣除。 4、业主与甲方合同中有关本工程质量要求的条款同样适用于乙方。 5、必须保证本工程经业主和政府质检部门验收达到优良等级，若验收只达到合格，则工程款按98%结算。
建筑工程劳务承包合同 甲方(总承包方) : 乙方(分包方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律、法规制度,遵循平等自愿、公平与诚实信用得原则,双方就建筑工程施工合作事项协商致,签订劳务承包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:XX安置小区8#楼 2、工程地点:XX安置区 3、建筑面积:以总包方实际发包面积为准 4、结构类型:剪力墙结构 二、乙方承包范围: 1、本工程乙方承包工程结构范围内得钢筋制安、模板支拆、浇筑砼、修补完善、安全防护、二次结构、植筋、砌砖、植筋、砌砖设计范围内得内墙抹灰及屋面以下工程)垫层以上(包括垫层)得土建图纸设计中以上所示得所有内容由乙方承担劳务施工。交房标准为毛坯、毛地、毛顶。 2、乙方负责文明施工,用工用料及布置宣传标牌、现场栋号之间临建设施及场地硬化用工,栋号与栋号之间临时围墙用工,并配合本工程其她甲方外委工程(所有安装、电梯、通风、门窗、保温、及涂料等)进行顺利施工。所有甲方外委工程用工费用,与乙方无关全部费用由甲方承担。 3、乙方负责乙方施工中所需用设施设备管理及周围材料、机械
设备、土建工程内容得施工中不出现任何零工,设计变更5000元以内不增减费用(如施工有关前变更在后得,甲方应给乙方做以工程量签证)并做好各种建材取样工作。 4、由乙方负责得周转材料及机械包括:塔吊、外架或外爬架、施工电梯、钢筋机械、木工机械、混凝土振动、找平机械、电气焊机具、电渣压力焊机、钢管、扣件、山形卡、方木、板材、红杠、模板、安全网、主体施工所用得其她相关小型机具。 5、由乙方负责得辅材、小型机具包括;钉子、铁丝、扎丝、胶带、螺杆、工字钢、模板油、脱模剂、PVC管、用套简连接得钢筋得套丝、墙体定位撑、覆盖薄膜、二级配电箱以下线缆及各类配电箱、施工用照明灯具、棉毡、架子车、斗车、打磨机、角磨机、角磨片、抹子、铁选、洋镐、扫帚、线绳、榔头、扳手、钳子等其她零星用料及装饰阶段得所有辅材。 6、测量仪器:经纬仪、大钢尺、小钢尺、投侧乙希板、铅笔、放线用油漆等辅助工具。 第三条:由甲方负责另行委托得工程内容 本工程得桩基工程、基础土方开挖,室内、外土方回填、门窗工程、外墙保温、防水、给排水、消防、通风、电梯、采暖、煤气、弱电、防水、电气安装工程、防雷接地、油漆、腻子、涂料、楼梯栏杆、石材、轻质隔墙及所有外墙面得施工工作,所有费用由甲方负责。 第四条:由甲方负责得材料供应及其她内容 1、本工程全部采用商品砼施工,车泵、地泵、砼输送机械(含布料杆)及费用由甲方承担。
编号：QJ-HT-0638 建筑工程劳务承包合同专业 版(参考文本) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑工程劳务承包合同专业版(参考 文本) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)： 一.工程概况： 1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：16662.80平方米 4.结构类型：框架 5.工程造价：
二.承包方式： 承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程) 四.承包工期： 1.开工时间：2007年月日(以双方确定的开工报告为准) 2.竣工时间：2007年月日 五.费用标准： 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
工程劳务承包合同通用范文 General model of engineering labor contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程劳务承包合同通用范文 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良
5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以 上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
劳务分包合同范本 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参与施工人员的承包意向》甲方决定将所承包的公司工程项目部的模板支拆模施工劳务“按一定的区域及相应的模板支拆工程
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
合同编号：WU-PO-678-49 建筑工程劳务承包合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建筑工程劳务承包合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守） 一.工程概况： 1.工程名称：________工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：________平方米
4.结构类型：框架 5.工程造价： 二.承包方式： 承包方（乙方）对________工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程） 四.承包工期： 1.开工时间：________年____月____日（以双方确定的开工报告为准） 2.竣工时间：________年____月____日
合同编号：YT-FS-4295-20 模板工程劳务承包合同协议书范文(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
模板工程劳务承包合同协议书范文 (完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号： 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包范围：涵洞通道八字墙模板工程。
4、承包方式：本工程采用“质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式。 第二条合同造价 1、乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用。工程量按设计、变更图纸展开面积结算。 2、工程量及综合单价人民币： 模板： 50 元/m2，大写(伍拾元整)元/m2。 具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。 3、计时工按 100 元/个工日计算。 4、本综合单价包括但不限于如下内容：包含机械人员进退场费，木模制作、安装，模板的拆除等，包含所有小零星材料(如铁钉、铁线、板手等)、100米内
劳务承包合同 总包人： 分包人： 由于甲方承建的项目工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权力，特定如下条约： 一、承包方式：劳务清工、手持使用工具； 二、建筑面积：按实际完成工程量的实际完成砌体墙面结算，工程内容：砌砖（上料、植筋、模板、钢筋绑扎、）按照元/m3； 三、砌体清工工作内容：包括项目：按照图纸设计要求及会审纪要和设计变更通知书，施工规范要求施工。严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸施工，确保合格； 五：付款方式： 按照月进度工程量的80%结算，工程砌筑完工后结算至95%，工程保修期至抹灰完成后支付剩余5%； 工地上用零工按照大工400 元，小工260 元计算；具体数量按照甲乙双方签字确认单为准； 六：工期： 自签订合同生效之日起，至砌体全部完工后；总工期为：天； 七：甲方权利与义务 1）提供乙方工人的生活用水和用电； 2）对不服从管理的领导的班组，管理人员有权更换； 3）提供乙方砌砖施工用的上料电梯及脚手架； 4）安排好乙方施工用的材料及时进场，并与其他工种配合的协调工作。 八：乙方权利与义务 1）听从甲方和监理单位的领导和指挥、服从甲方领导，遵守公司项目部有关部门的各项规章制度； 2）自备安全帽； 九：未尽事项经甲乙双方另行协商，如发生纠纷先有劳动仲裁及有关部门裁决，还不能解决的，由总包方和法院裁决； 3）乙方自备小推车、劳保用品、安全帽、工人使用手持工具；三级箱以下电源线；铁钉，扎丝； 四、工程质量： 十：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。 甲方签字盖章：乙方签字盖章： 身份证号：身份证号： 日期：日期：
建筑施工劳务承包合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：___________ 乙方：___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________