竭诚为您提供优质文档/双击可除
合同延期申请报告
篇一：工期延期申请报告函
工期延期申请报告函
致：
中外建天利（北京）工程监理咨询有限公司，巢湖市徽商森隆置地发展有限公司。我公司承建的徽商御花园A区工程，于20XX年6月6日正式开工，计划竣工时间20XX年6
月30日，工程合同工期为390日历天。由于高考期间“禁嘈”为了确保考生有一个良好的学习、休息和考试环境，根据巢湖市环境保护局20XX年中高考期间“禁嘈”工作的通知。从20XX年6月1日至20XX年6月16日为中高考期间“禁嘈期”严禁在夜间（22:00-次日6:00）和昼间（12：00—14:00）进行产生环境嘈声污染的超标排放行为，且城管
部门暂停土方挖运审批工作。因此本工程土方开挖工作暂停，下道工序无法施工，导致工程工期延误。
该影响工期因素是政策性因素，而且为了确保考生有一个良好的学习、休息和考试环境也是我们每个市民应尽义务。
因此我司认为该工期延误符合双方合同约定的工期顺延情形，要求本工程的工期给予顺延，顺延时间为20XX年6月6日—20XX年6月16日计11天，请给予确认为盼。
同时为了减少该因素对本工程造成的影响，我司也将为完善在此期间能做的工作（如塔吊基础施工、钢筋模板加工制作等等,并在今后的施工中采取相应的措施，尽量缩短工期，确保工程尽早完工。
此致
安徽常青建设集团有限公司
20XX年6月10日
篇二：委托监理合同延期申请报告
委托监理合同延期申请报告
慈溪中冶置业有限公司：
20XX年10月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期。
慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为20XX年10月至20XX年4月，现工程实际工期已超出合同约定的20XX 年4月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定，超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作。但由于
工期将过度延长带来的经营压力日趋增大，此项目将面临亏损状态，请贵方对监理服务延期事宜予以确认，并进行相应监理费调整。
鉴于以上情况，在本着相互理解、尊重及共持共融的态度，我方请求贵方适当增加监理工作报酬，便于后续工作更好开展。望贵司批示为盼，谢谢！
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司项目监理部（106）20XX 年5月5日
篇三：延期申请报告
延期申请报告中国储备粮管理总公司吉林分公司：长春国家粮食交易中心：我单位于20XX年5月28日通过网上竞价购买稻谷1058吨，合同号分别为：218824号，
218825号，218826号，218827号，218828号，218829号；于20XX年6月4日购买稻谷683
吨，合同号分别为224363号，224367号，224369号，224370号。以上十笔合同总计数量1741
吨，由于粮食储存库点维修作业场地，扩建大门，导致车辆无法进出，粮食近期无法出库，
粮库维修时间大约需要半个月，因此特申请延期半月交款出库。特此申请！望批准！申请单位：吉林省松江佰顺米业有限公司20XX年6月20日篇二：工程工期延期申请报告xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目xxxxxxxxxxxxx工期
延长申请报告xxxxxxxxx并xxxxxxxx监理咨询有限公司：由我方施工的xxxxxxxxxxxxxx，设计总数为9195棵，原计划工期为20XX年3月13日
至20XX年6月12日；我方于20XX年3月22日正式开始施工，截止20XX年6月5日，累计
完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工
程的正常施工和进度计划：
1、场地因素的影响：
（1）、我公司于20XX年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备，但因施工场地
平整工作尚未完成，施工难以开展；至20XX年3月21日基本完成场地下平台平整工作后，
我方于3月22日正式开始施工；
（2）、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效
施工；根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台
进行；但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工
等引起的诸多损失。其中，20XX年3月5日至20XX年
3月21日，建设方对施工场地下平台
进行场地平整工作；20XX年4月24日至20XX年5月6日，建设方对施工场地上平台2号区
域进行平整工作；20XX年5月23日至20XX年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场
地平整工作；场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可
施工区域，场地平整工作尚未完成。
（3）、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运
行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。
2、天气因素的影响：因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后，
阴雨天气为15日。
3、停电因素的影响：因工地停电，施工机组无法工作；其中，4月18日、5月14日、5月15日分别停电一天；为确保工期，应甲方要求，我方于20XX年5月1日增加一台桩机至该工地，完成上平台
2号区施工后，因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工，于6月1日一台桩
机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大
影响。鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工
方案能打一棵就打一棵，以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和
施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天，将该工程竣工时间顺延至20XX
年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。致敬！
云南xxxxxxxxx有限公司
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx项目部20XX年6月6日篇三：项目延期申请书项目延期申请书xx研究院：
我单位承担的xxxx工作，根据原设计要求，应于20XX 年9月底提交联测报告等资料，
以下原因导致无法按时完成：
（1）根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作
将于20XX年底提交资料。
（2）针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至20XX年12月底，望给予批准。xxxxxxxx
二○一二年十月十二日篇四：工期延期申请报告工期顺
延申请报告
致：状元镇人民政府
温州市大众城建监理有限公司我方施工的状元镇石坦
村石坦北岸河道综合治理工程2标工程，自20XX年5月24日开
工，于20XX年1月20日竣工验收。合同完工日期为20XX 年10月20日，现将因非我方的原
因影响工期延误的各个方面陈述如下：
1、a0+592～a0+605段居民房屋位于施工管线上，我方于20XX年8月初已向塘河指挥部
及业主要求加快此处房屋拆迁的政策处理工作，以便我方排水管线顺利施工；经塘河指挥部
及业主单位与该户主多次协商解决房屋拆迁工作未果，后经指挥部、业主、监理单位现场协
商决定，将排污管绕过该村民房屋外侧沿河道铺设，再与原设计管线接通。在我方已完成该
段管道的围堰桩时，屋主强烈阻挠致施工暂停。后经各方多次协调，该段排污管道仍从该村
民房屋外侧沿河道铺设。于20XX年9月12日完成此段污水管施工，共延误工期30天；
2、a0+378～a0+493段工程范围内的房屋尚未拆迁，我方自开工以来曾多次向塘河指挥
工伤保险办理施工合同协议书延期申请 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
申请 致：毕节市人力资源和社会保障局 现有我公司员工xx于xxxx年x月xx日发生工伤事故，目前伤者已送往贵州省xxxxx总医院xxxx分院救治，并于xxxx年x月xx日办理出院手续。 根据《工伤保险条例》规定，我公司需在30日内向贵单位提出工伤认定申请，并提交工伤认定申请表、劳动合同、病历、医疗诊断证明等材料；由于医院需在伤者出院一个星期后才能提供伤者病历，因此我公司无法在规定时间内将上述材料全部提交，望贵单位适当延长我公司关于员工xxxx的工伤认定申请时限。 特此申请！ xxxxxxxx集团有限公司 xxxx年x月xx日 申请 致：毕节市人力资源和社会保障局 由xxxxxx集团有限公司承建的xxxxxxx工程施工许可证约定施工期为xxxx年x月xx日至xxxx年x月xx日。由于春节放假停工时间较长及现场施工存在延误现场，现对本工程工期顺延至xxxx年xx月xx日。 望贵单位对我公司工伤保险服务相应延长至工期结束。 特此申请！ 附件:工程延期报告
xxxxx集团有限公司 xxxx年x月xx日 工程延期申请报告 工程名称:xxxxxxxxx 申请
(建设单位名称xxxxxxxxxx）置业有限公司： 由xxxxx二建集团有限公司承建的xxxxxxxxxx工程施工许可证约定施工期为xxxx年9月30日至xxxxx年8月31日。目前我方为现场工人办理的工伤保险有效期为施工合同或施工许可证上显示的日期，工伤保险即将到期。 为了切实确保工人权益、保证工人施工安全，我方将向县人力和资源保障局续缴本工程工伤保险，需贵公司配合提供工程延期证明，以便我方顺利办理工伤保险延期。 本工程延期申请报告不作为工程结算依据，仅作为办理工伤保险使用，望给予配合！ 附件：工程延期申请报告（申请日期xxxx年8月27日） xxxxxxxxxxx项目部 xxxxx年8月27日
不续签合同申请书 篇一：员工不续签合同申请,员工不续签劳动合同 员工不续签合同申请，员工不续签劳动合同 1、提问 劳动合同到期员工不续签，有补偿吗？ 在同一家公司签两次合4年合同，到期后员工不续签，有补偿吗？ 2、回答 如果劳动条件不变的情况下，而且企业也不存在违反劳动法律强制性规范，员工主动不续签，公司是不需要支付补偿的。 如果公司没有降低待遇或者提高待遇，劳动者不续签没有经济补偿金。 1、提问 劳动合同到期员工不续签，有补偿吗？ 在同一家公司签两次合4年合同，到期后员工不续签，有补偿吗？ 2、回答 如果劳动条件不变的情况下，而且企业也不存在违反劳动法律强制性规范，员工主动不续签，公司是不需要支付补偿的。 如果公司没有降低待遇或者提高待遇，劳动者不续签没
有经济补偿金。 1、提问 劳动合同到期员工不续签，有补偿吗？ 在同一家公司签两次合4年合同，到期后员工不续签，有补偿吗？ 2、回答 如果劳动条件不变的情况下，而且企业也不存在违反劳动法律强制性 规范，员工主动不续签，公司是不需要支付补偿的。 如果公司没有降低待遇或者提高待遇，劳动者不续签没有经济补偿金。 篇二：不续签劳动合同申请 不续签劳动合同申请 本人（xxx）签署的劳动合同将于XX年9月1日到期，因个人原因，本人自愿申请不与公司续签劳动合同，也无法再为公司继续服务。感谢公司对我三年来的照顾和帮助，将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员而感到荣幸。我确信在公司的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的一部分。使我有了长足的进步，使我有了一个广阔的平台。由此，给公司带来的不便，敬请谅解！ 至此 敬礼！
竭诚为您提供优质文档/双击可除签订合同申请书范文 篇一：签订劳动合同申请书 签订劳动合同申请书 单位领导: 我叫xxx,女,xx岁,大专文化,xxxx年xx月与贵单位签订为期两年的劳动合同,现在贵单位xxxx营业所上班.两年来,我在单位、领导和同事们的关心、支持下,按照岗位职责要求和行为规范,认认真真地做好了本职工作,较好地完成了领导所交给的各项工作任务.现合同到期在即,经本人考虑,决定申请续订劳动合同,其理由有二: 一是合同期内,以优质的服务树立了良好的对外形象.我在xxx营业所上班.由于该所地处闹市,附近小商小贩多,因此,上班时间工作之忙,业务量之大是可想而知的.但为树立单位优质服务的形象,我始终牢记贵单位的服务宗旨,总是做到早上班、迟下班,耐心细致地数好每一分钱,给客户一个满意的服务.由于我工作认真、过细,两年来不仅未发生一笔误差,未与客户发生一起争吵,而且因我的优质服务,赢得
了客户的满意和信任. 二是合同期内,以顽强的毅力提高了个人的自身素质. 两年来,在爱人的支持下,工作之余,我总是主动放弃休息和娱乐时间,抛开繁琐的家务,集中精力,积极主动地抓好业务学习,不断为自己“充电加油”,以使个人业务素质适应不断发展变化的新形势.20XX年我在参加省农村xx职大大专班的学习后,又在家自学了电脑的基本知识.现在,五笔打 字,AbIs操作等项业务工作我都烂熟于胸,操作流利.另外, 对其它与工作相关的业务,我也是努力学习,尽快掌握.两年来,我个人在当班期间,没有发生一起因业务不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件. 两(:签订合同申请书范文)年来,我虽然在平凡的岗位 上做了一些平淡无奇的小事,取得了一些成绩,但与贵单位 的要求比,还有很大的差距.今后,如果贵单位同意我续订劳动合同,我将更加努力学习,更加发奋工作,用优良的作风、一流的服务展示单位的美好形象. 此致 敬礼 申请人: 年xx月xx日 篇二：订立固定期限劳动合同申请书及声明 订立固定期限劳动合同申请书及声明
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同延期申请报告 篇一：工期延期申请报告函 工期延期申请报告函 致： 中外建天利（北京）工程监理咨询有限公司，巢湖市徽商森隆置地发展有限公司。我公司承建的徽商御花园A区工程，于20XX年6月6日正式开工，计划竣工时间20XX年6 月30日，工程合同工期为390日历天。由于高考期间“禁嘈”为了确保考生有一个良好的学习、休息和考试环境，根据巢湖市环境保护局20XX年中高考期间“禁嘈”工作的通知。从20XX年6月1日至20XX年6月16日为中高考期间“禁嘈期”严禁在夜间（22:00-次日6:00）和昼间（12：00—14:00）进行产生环境嘈声污染的超标排放行为，且城管 部门暂停土方挖运审批工作。因此本工程土方开挖工作暂停，下道工序无法施工，导致工程工期延误。 该影响工期因素是政策性因素，而且为了确保考生有一个良好的学习、休息和考试环境也是我们每个市民应尽义务。
因此我司认为该工期延误符合双方合同约定的工期顺延情形，要求本工程的工期给予顺延，顺延时间为20XX年6月6日—20XX年6月16日计11天，请给予确认为盼。 同时为了减少该因素对本工程造成的影响，我司也将为完善在此期间能做的工作（如塔吊基础施工、钢筋模板加工制作等等,并在今后的施工中采取相应的措施，尽量缩短工期，确保工程尽早完工。 此致 安徽常青建设集团有限公司 20XX年6月10日 篇二：委托监理合同延期申请报告 委托监理合同延期申请报告 慈溪中冶置业有限公司： 20XX年10月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期。 慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为20XX年10月至20XX年4月，现工程实际工期已超出合同约定的20XX 年4月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定，超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作。但由于
关于维保合同续签请示 我酒店使用的两部乘客电梯(型号：GPS-2)，由上海三菱电梯有限公司生产，于20XX年安装调试且投入使用，至今已使用十二年之久。按照《电梯使用管理与维护保养规则》的规定，电梯年检时必须持有电梯维保合同，我单位与上海三菱电梯有限公司榆林分公司签订的维保合同于20XX年1月31日到期。由于维保期限已过，维保单位不再对我酒店电梯进行维护保养，为了不影响电梯的正常运行，现需续签电梯维护保养合同，望领导批准。 我店接手****自动扶梯22部，客梯4部，货梯2部共计28部。目前准备投入使用36部，其中客梯2部，货梯2部、自动扶梯32部。需要维保的电梯共计10部，其中客梯2部、货梯2部、自动扶梯6部。其余自动扶梯26部因***建筑公司施工移位和新加自动扶梯，由该公司负责后期维保一年。 物业保卫部经与***公司、**公司沟通，分别报价如下：经综合对比***有限公司北京分公司价格较为合理。此外，***公司维修人员在电梯发生紧急情况时30分钟内到达现场，非紧急情况时60分钟内到达现场，***公司维修人员在电梯发生紧急情况时60分钟内到达现场，非紧急情况时90分钟内到达现场。建议与***公司北京分公司签订电梯维保合同。
我公司于20XX年12月底完成了四川师范大学成龙校区合同约定的20XX年度维保任务，并通过双方自检合格。 四川师范大学成龙校区建筑面积大，消防系统采用控制中心集中报警方式，因此报警控制线路长距离传输、涉及单体建筑群多，线路复杂，公司20XX年中标进场后，因为前期工程为陆续竣工交付并脱保时间较长，竣工图与实际施工存在差异，而没有报警联动点位图，维保工作异常艰难。 项目部对此现象非常重视，组织技术人员花费大量的时间对现场线路走向，隐蔽管网进行清查并做好记录，对报警及联动点位逐一采用吹烟测试记录的原始方式，通过近一年的努力，基本掌握了整个成龙校区的消防系统布局的一手资料。 20XX年10月，对于消防清查出来的问题，与校方与公司签订了一个维修整改合同，目前才施工完毕并商在质保期内。 综上所述，公司望贵校与我公司续签20XX年成龙校区消防维保合同，这样既能保证我公司维修整改的部分在质保期内得到及时售后，在校区维保过程中，处理应急故障也能轻车熟路，确保保证消防系统的正常运行。
工期延误申请报告 致：XX公路管理段 由XX公路工程有限公司承建的XX线改建工程，根据招标文件中的要求为2015年6月22日开工，2015年9月30日竣工。在工程施工期间，由于受到各方面因素的影响，致使我公司工程进度缓慢，与原合同工期目标相距甚远，导致工期滞后。 对此，我们项目部认真进行了核查总结，对工期延误的原因归纳如下： 1、开工日期对工期的影响 合同中的开工日期要求为2015年6月22日，合同签订后，经业主与监理单位批准后，双方认可的实际开工日期为2015年7月5日，按合约规定的时间推后了13天。 2、气候的影响 因施工期间进入雨季，阴雨天气达到了15天，过多的雨水对桥涵的基础、下部及路基、路面的施工影响较大，导致我们无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度控制，造成人力，物力相当大的损失。特别是8月X日的特大洪水，造成中小桥涵的便道全部冲毁，路基大部分培槽冲没了，所有材料和运输车辆进不了工地，导致工地全面停工。抗洪抢险后工程恢复正式施工日期为8月XX日。 3、工程设计变更的影响 本合同段内的XX中桥原设计为桩基础（XX根桩），我们施工单位于8月1日开始对桩基础进行施工（2台钻机），由于钻进过程中碰到了坚岩，我们及时更换了钻机（梅花实心坨，2台），钻到8月底距离桩底还有2.6米（1-2桩）、3米（2-2桩），2台钻机钻了1个月也没有成孔。后来地质工程师现场重新勘测，发现地质情况与设计
不符，经市XX公路管理段、XX设计院等部门研究决定变更为浅基础。我们于9月6日下午收到变更图纸，9月7日开始对浅基础进行施工。钻孔期间整整延误36天工期。 4、征地动迁的影响 本合同段内涉及主要动迁量为1处改线段的征地动迁。改线段测量放样于7月中旬完成，我们施工单位多次与被占地村民协商，于7月25日达成占地补偿标准。XX镇相关领导得到此征地信息，派分管国土人员前来检查土地动迁手续，因我们无法提供手续，此动迁被迫停止。我们将情况上报给业主，经XX交通局和XX公路管理段主要领导数次协商、沟通、上报材料，采用土地置换的方式进行征地（XX 日将置换情况说明上报国土局）。国土部门才默认此动迁。然后我们准备与村民进行量地（涉及八户村民，七户村民同意），其中有一户村民得知我们没有手续，要求被征的XX亩地按正常标准补偿，外加XX万元补偿费及置换土地全部归他所有。我们考虑到其他村民的利益和置换土地所有权不归我们所有，所以没有答应他的无理要求，导致动迁再次停止。直到现在此段还没有解决方案。 5、村民阻工的影响 KX+000—KXX+000段原设计为旧路面铣刨Xcm，加摊两层沥青混凝土面层XXcm。当铣刨铣到XX村内时（自XX桥到粮库路段），该路段两侧居民集体阻碍施工，态度强硬，并强烈要求修后路面不能高于原路面（如果不抬高，则需要多铣刨水稳基层Xcm）。XX交通局、XX 公路管理段和XX镇等主要领导多次协调，村民也不同意路面抬高，造成铣刨机被迫停工。经过15天的协商、沟通，以村民利益为主要出发点考虑，最后同意该路段不抬高。 据不完全统计，由于各种原因（占地宽度、修后路面高度、以
合同延期申请书 篇一：合同延期申请 合同延期申请 佳乐家生鲜品运营中心： 我公司因为在20XX年3月底更换公司名称，所有公司相关证件已交政府职能部门进行更名审批，因此不能及时与贵公司续签20XX年签订的（截止20XX年3月15日到期）联营合同。 特申请将原合同延期至20XX年4月30日，公司更名用新公司资料证件进行合同续签。 特此申请 寿光市康多食品加工部 20XX年3月2日 篇二：客户延期签约申请书 客户延期签约申请书 蓝鼎置地有限公司： 本人于200 年月日与贵公司签订《商品房认购协议》，协议编号按照协议约定，本人应于月日之前与贵司签署《商品房买卖合同》。 现由于本人自身原因，不能在上述约定时间内与贵司签署《商品房买卖合同》，特向贵司申请延期签约，本人保证在200 年月日之前与贵司签署《商品房买卖合同》。
本人清楚上述延期已经违反了《商品房认购协议》的相关约定，如若届时本人仍不能与贵司签署《商品房买卖合同》，本人自愿放弃对该套商品房的任何权利主张。 特此申请。 申请人： 申请日期： 篇三：合同续签申请(1) 保 洁 合 同 续 签 申 请 书 申请单位：陕县优居物业管理有限公司 20XX年7月10 日 保洁合同续签申请 尊敬的公司领导： 您好！ 自去年8月与贵公司签订一年的物业管理合同，这一年
来，我公司在贵公司领导和同事们的关心、帮助、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真的做好保洁区域的本职工作，较好的完成了贵公司所规定的各项工作任务。 过去的一年里，我们公司主要负责厂办公区、宿舍区等区域保洁工作，以及水电暖维修工作，在为贵公司服务的一年时间里，我公司员工热情投入、勤恳敬业，我公司尽最大的努力在有限的时间里完成诸多工作，在贵公司部门领导的帮助下新建立若干项工作标准与流程（如每日卫生保洁、检查标准及流程、每周卫生区域考核评分标准、每月岗位考核奖励标准等）。 在这一年里，我们也得到了很高的升华，在体会到了自身存在的弊端：如下雨天气雨水有时不能及时清扫、时有检查不到位有死角遗漏等。 由于楼房时间长，基础设施老化，暖气、水路、电路、管道、门锁以及其它维修工作任务大，望能增加一名维修配合工作人员。 为能够较好的为贵公司服务，我们希望在20XX年8月1日至20XX年7月31日能够继续为贵公司的卫生保洁工作贡献一份力量。在此,我公司真诚的申请续签物业保洁合同。 申请月合计费用：。（含增加一个维修配合工作人员）若能续签今后我公司将更加努力的工作,遵守职业道德,屏蔽不足、虚心学习,将专业知识与实践更紧密地结合起来,以
续签合同xx模板 尊敬的领导： 本人于20XX年11月6日与公司签订为期一年的劳动合同，一年来我在领导及各位同事的关心与帮助下，严格要求自己，认真完成自己的本职工作，各方面有了较大的进步。现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续订劳动合同。现将日常的工作情况总结如下： 一、日常工作作为一名行政人员，每天应对繁杂琐碎的事务性工作，这一年来感觉自己在工作方面有一定的进步，较好地完成了领导所交给的各项工作任务。但要做到优秀，自己的能力学识还有一定距离，我将从多方面努力，进一步提高自身能力，以积极的心态面对每天的工作。 二、存在的问题本人能认真地开展工作，但也存在一些问题和不足，主要表现在：经验不足，在一些工作细节上还考虑不到位，以致于工作起来有时不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。 今后我要加强学习，拓展知识面，灵活运用自己的知识，在实际工作中，优化工作质量。努力改正自身缺点，热情、主动地做好自己的本职工作。 此致 xx! xx：xxx 20xx年xx月xx日 尊敬的领导： 我叫XXX，女，XX岁，大专文化，XXXX年XX月与贵单位签订为期两年的劳动合同，此刻贵单位XXXX营业所上班。两年来，我在单位、领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，较好地完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即，经本人思考，决定申请续订劳动合同，其理由有二：
一是合同期内，以优质的服务树立了良好的对外形象。我在XXX营业所上班。由于该所地处闹市，因此，上班时间工作之忙，业务量之大是可想而知的。但为树立单位优质服务的形象，我始终牢记贵单位的服务宗旨，总是做到早上班、迟下班，耐心细致地数好每一分钱，给客户一个满意的服务。由于我工作认真、过细，两年来不仅仅未发生一笔误差，未与客户发生一齐争吵，而且因我的优质服务，赢得了客户的满意和信任。 二是合同期内，以顽强的毅力提高了个人的自身素质。两年来，在爱人的支持下，工作之余，我总是主动放下休息和娱乐时间，抛开繁琐的家务，集中精力，用心主动地抓好业务学习，不断为自我“充电加油”，以使个人业务素质适应不断发展变化的新形势。此刻，五笔打字，ABIS操作等项业务工作我都烂熟于胸，操作流利。 另外，对其它与工作相关的业务，我也是努力学习，尽快掌握。两年来，我个人在当班期间，没有发生一齐因业务不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件。 两年来，我虽然在平凡的岗位上做了一些平淡无奇的小事，取得了一些成绩，但与贵单位的要求比，还有很大的差距。今后，如果贵单位同意我续订劳动合同，我将更加努力学习，更加发奋工作，用优良的作风、一流的服务展示单位的完美形象。 此致 xx! xx：xxx 20XX年XX月XX日 尊敬的领导： 在过去的一年里，我在单位领导和同事们的关心、支持下，那里还是要感谢领导和老师们不厌其烦的给我纠正。在公司，我更加深入地了解了公司的发展，深知创业成果来之不易，认真完成领导交给的每一份工作，为单位的发展建设添砖加瓦。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 申请延期签合同协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：延期还款协议书 延期还款协议书 签订地点：省市 借款人：有限责任公司（以下简称甲方）贷款人：有限公司（以下简称乙方）鉴于： 甲方因，不能如期偿还年月日签订的元借款合同 （以下简称原合同）项下的借款，向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致， 达成如下补充协议： 一、甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币 元（大写：元整）应于年月日到期。截止到年月日止，上述借款未还偿还金额元（大写：元整），现约定 延期到年月曰偿还。 二、借款利率与利息 延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。 1、从延期之日起，按银行同期贷款利率上浮AA%!定（即中国人民银行相应档次利率X ），为年利率 %。 2、从延期之日起计息，按月结息。 3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按原合同约定的条款执行。
四、本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款本金及利息全部清偿时自动失效。 五、本协议一式份，甲、乙双方各执份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人： 日期：年月曰 篇二：延期支付合同款申请 申请 本公司与德隆商业运管理有限公司签订房屋租赁合同， 合同约定20XX年月曰支付合同款，因公司资金周转问题，特向贵公司申请延期支付，我公司于20XX年月日将合同款 转到贵公司账户。 特此申请！ 。。。。。20XX年月日公司 篇三：工程延期申请 工程延期申请书 工程名称：凤阳县G15地块土地整理工程 工程延期申请 致：凤阳县国土资源局 由我单位施工的凤阳县G15地块土地整理工程，合同工期30日历天，于20XX年4月1日开始施工。因当地村民阻挠施工，该工程仅施工二天后就被迫停工至今，后续工作无法继续进行，致使我司无法按照合同约定的时间按时完工，现我司向贵局
2020 项目延期申请报告范文Contract Template
项目延期申请报告范文 前言语料：温馨提醒，报告一般是指适用于下级向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。按性质的不同，报告可划分为：综合报告和专题报告；按行文的直接目的不同，可将报告划分为：呈报性报告和呈转性报告。体会指的是接触一件事、一篇文章、或者其他什么东西之后，对你接触的事物产生的一些内心的想法和自己的理解 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 项目延期申请报告范文篇一： XX研究院： 我单位承担的XXXX工作，根据原设计要求，应于xxxx年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成： (1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于xxxx年底提交资料。 (2)针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。 依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至xxxx年12月底，望给予批准。 XXXXXXXX 20xx年x月x日 项目延期申请报告范文篇二： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目XXXXXXXXXXXXX工期
延长申请报告 XXXXXXXXX并XXXXXXXX监理咨询有限公司： 由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX，设计总数为9195棵，原计划工期为xxxx年3月13日至xxxx年6月12日;我方于xxxx年3月22日正式开始施工，截止xxxx年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。 自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划： 1、场地因素的影响： (1)、我公司于xxxx年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备，但因施工场地平整工作尚未完成，施工难以开展;至xxxx年3月21日基本完成场地下平台平整工作后，我方于3月22日正式开始施工; (2)、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失。其中，xxxx年3月5日至xxxx 年3月21日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;xxxx 年4月24日至xxxx年5月6日，建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;xxxx年5月23日至xxxx年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，
合同续签申请报告 篇一：劳动合同续签申请书(范文) 劳动合同续签申请书 尊敬的公司领导： 您好！我叫***，女，**岁，广西大学硕士毕业，20XX年6月与公司签订为期一年的劳动合同，现在**部门工作。过去的一年里，我在公司领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，积极完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续订劳动合同。 在**部门工作期间，我经常与客户接触、交流，为树立公司优质服务的形象，我始终遵循：“客户是老师，客户是上帝”，耐心细致地完成每项工作，同时积极帮助学员们解决问题。解决不了的及时向公司领导反馈，争取给客户一个满意的服务。 在日常工作中，以积极认真的态度做好上级交付的每一项任务，做好本职工作的同时，能很好的和其他部门沟通配合。 我虽然在平凡的岗位上做了一些平淡无奇的小事，取得了一些成绩，但与公司的要求比，还有很大的差距。在新的一年里，每一个成员都怀着饱满的激情，大家的这份热情与激情更激励鼓舞着我，时刻提醒着我在新的一年里要加强对自我的管理，提高自己在工作中的不足。雷锋日记里有这样一句话:“如果你是一滴水，你是否滋润了一寸土
地？如果你是一缕阳光，你是否照亮了一片黑暗？如果你是一颗最小的螺丝钉，你是否坚守在你的岗位上？”如果公司同意我续订劳动合同，我会努力发光发亮，以优良的作风、一流的服务展示公司的美好形象，为公司的发展壮大贡献自己的一份力量。本人意向与公司续订三年劳动合同。 此致 敬礼 申请人：*** 20XX年5月31日 篇二：合同续签申请 合同续签申请 尊敬的公司领导： 您好！ 20XX年7月27日与XX公司签订两年的劳动合同，这两年来，我在公司领导和同事们的关心、帮助、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真的做好本职工作，较好的完成了领导所交办的各项工作任务。 过去的两年里，我首先在xxx部任秘书一职，承担公司董事长、总经理部成员的秘书服务工作，以及办公模块的其他相关工作，如oa公文运转及系统维护、机要员（国密件运转）、公章管理、节假日值班管理等。在XX部工作的近两年时间里，我热情投入、勤恳敬业，我
签合同申请书 篇一：劳动合同续签申请书(范文) 劳动合同续签申请书 尊敬的公司领导： 您好！我叫***，女，**岁，广西大学硕士毕业，20XX 年6月与公司签订为期一年的劳动合同，现在**部门工作。过去的一年里，我在公司领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，积极完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续订劳动合同。 在**部门工作期间，我经常与客户接触、交流，为树立公司优质服务的形象，我始终遵循：“客户是老师，客户是上帝”，耐心细致地完成每项工作，同时积极帮助学员们解决问题。解决不了的及时向公司领导反馈，争取给客户一个满意的服务。 在日常工作中，以积极认真的态度做好上级交付的每一项任务，做好本职工作的同时，能很好的和其他部门沟通配合。 我虽然在平凡的岗位上做了一些平淡无奇的小事，取得了一些成绩，但与公司的要求比，还有很大的差距。在新的一年里，每一个成员都怀着饱满的激情，大家的这份热情与
激情更激励鼓舞着我，时刻提醒着我在新的一年里要加强对自我的管理，提高自己在工作中的不足。雷锋日记里有这样一句话:“如果你是一滴水，你是否滋润了一寸土地？如果你是一缕阳光，你是否照亮了一片黑暗？如果你是一颗最小的螺丝钉，你是否坚守在你的岗位上？”如果公司同意我续订劳动合同，我会努力发光发亮，以优良的作风、一流的服务展示公司的美好形象，为公司的发展壮大贡献自己的一份力量。本人意向与公司续订三年劳动合同。 此致 敬礼 申请人：*** 20XX年5月 31日 篇二：劳动合同申请书 劳动合同申请书 尊敬的***董事长: 我叫***，男，***岁，江苏***人，全日制大学本科文化,毕业于***。20XX年12月，我有幸到贵单位淮安分公司从事我喜爱的建筑工程行业。现在淮安分公司经营科从事经营活动。近一年以来，我在单位领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，较好地完成了领导所交给的各项工作任务。现经本人慎重考虑，决定申请与单位签订劳动合同。希望公司领导经
报告编号：YT-FS-3379-38 项目延期申请报告范本 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
项目延期申请报告范本(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目 XXXXXXXXXXXXX工期延长申请报告 XXXXXXXXX并XXXXXXXX监理咨询有限公司： 由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX，设计总数为9195 棵，原计划工期为xxxx年3月 13 日至xxxx年6月 12日;我方于xxxx年3月22日正式开始施工，截止 xxxx年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完 成4155棵。 自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施 工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工 和进度计划： 1、场地因素的影响： (1)、我公司于xxxx年3月4日至3月13日相
继进场4台套桩机设备，但因施工场地平整工作尚未完成，施工难以开展;至xxxx年3月21日基本完成场地下平台平整工作后，我方于3月22日正式开始施工; (2)、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失。其中，xxxx年3月5日至xxxx年3月21日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;xxxx年4月24日至xxxx年5月6日，建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;xxxx年5月23日至xxxx年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成。 (3)、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较
续签劳动合同申请书 随着社会在进步，我们会使用上申请书，我们在写申请书的时候需要注意问题。来参考自己需要的申请书吧！以下是作者精心整理的续签劳动合同申请书，仅供参考，大家一起来看看吧。 续签劳动合同申请书1 尊敬的公司领导： 本人杜亚琼，女，27岁，大学本科文化，20xx年x月x日与贵公司签订为期一年的劳动合同，现在贵公司策划部工作。一年来，我在单位、领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，较好地完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续订劳动合同，其理由有二：一是合同期内，以优质的服务树立了良好的对外形象。我在策划部工作期间，经常与客户接触，交流。为树立公司优质服务的形象，我始终牢记公司的服务宗旨，总是做到耐心细致地完成每项工作任务，给加盟商一个满意的服务。由于我工作热情，认真、一年来不仅未未与客户发生一起争吵，而且因我的优质服务，赢得了客户的满意和信任。二是合同期内，以积极认真的的态度提高了个人的自身能力。一年来，在家人的支持下，我积极主动地抓好业务学习，不断为自己“充电加油”，以使个人能力适应不断发展变化的新形势。刚到公司的时候我对施工图绘制一知半解。经过一年的实践和锻炼，现在不仅熟练完成本职工作，而且主动帮同事分担工作。对其它与工作相关的业务，我也是努力学习，尽快掌握。一年来，没有发生一起因工作不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件。一年来，我虽然在平凡的岗位上做了一些平淡无奇的小事，取得了一些成绩，但与公司的要求比，还有很大的差距。今后，如果公司同意我续订劳动合同，我将更加努力学习，更加发奋工作，用优良的作风、一流的服务展示公司的美好形象。 此致 敬礼！ 申请人：xx
劳动合同续签申请书 你与公司______年___月___日所签的《劳动合同》，将于______年___月___日到期，现公司决定与你续订劳动合同。 请在接到本通知后于______年___月___日之前以书面形式通知公司是否续签《劳动合同书》。 劳动合同续签申请书范文 单位领导： 我叫XXX，女，XX岁，大专文化，XXXX年XX月与贵单位签订为期两年的劳动合同，现在贵单位XXXX营业所上班。两年来，我在单位、领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，较好地完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续订劳动合同，其理由有二： 一是合同期内，以优质的服务树立了良好的对外形象。我在XXX营业所上班。由于该所地处闹市，因此，上班时间工作之忙，业务量之大是可想而知的。但为树立单位优质服务的形象，我始终牢记贵单位的服务宗旨，总是做到早上班、迟下班，耐心细致地数好每一分钱，给客户一个满意的服务。由于我工作认真、过细，两年来不仅未发生一笔误差，未与客户发生一起争吵，而且因我的优质服务，赢得了客户的满意和信任。 二是合同期内，以顽强的毅力提高了个人的自身素质。两年来，在爱人的支持下，工作之余，我总是主动放弃休息和娱乐时间，抛开繁琐的家务，集中精力，积极主动地抓好业务学习，不断为自己“充电加油”，以使个人业务素质适应不断发展变化的新形势。现在，五笔打字，ABIS操作等项业务工作我都烂熟于胸，操作流利。另外，对其它与工作相关的业务，我也是努力学习，尽快掌握。两年来，我个人在当班期间，没有发生一起因业务不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件。 两年来，我虽然在平凡的岗位上做了一些平淡无奇的小事，取得了一些成绩，但与贵单位的要求比，还有很大的差距。今后，如果贵单位同意我续订劳动合同，我将更加努力学习，更加发奋工作，用优良的作风、一流的服务展示单位的美好形象。 此致
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw 续签劳动合同申请书范文10篇ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb
工程延期申请报告范文 四会市住房和城乡建设局: 我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下： 一、场地的“三通一平”的影响 因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通。因此造成工期延期30天。 二、场地地质问题 原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。 三、基坑支护项目增加的影响 该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。 四、基坑出现管涌的影响 在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。 五、消防水池移位
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天。 六、停水停电的影响 在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。 七、台风及雨水季节的影响 因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。 以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。 请贵局予以批复。 再次感谢贵局对我公司工作的支持。 此敬！ 施工单位 20xx年7月5日 建设单位：北京信远筑诚房地产开发有限公司
延期申请书 导读：本文是关于延期申请书的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！ 【篇一：产假延期申请书】 尊敬的领导： 本人于２０１２年十月份开始产假至２０１３年二月二十八日已满四个月，在此期间得到单位领导和同事们的关心，使我顺利度过了这一时期，在此深表感谢！目前正值产假快结束，但现由于孩子太小且又生病所以现我无法按期上班，特在此申请将我丈夫的１５天产假及我个人的产后哺乳假３０天进行折抵，于２０１３年４月１日正式上班。 特此申请 请批准 申请人： xxxx年x月xx日 【篇二：年休假延期申请书】 公司领导、人力资源部： 我财务部各同事受工作时间的限制（月初月末：当月28日至次月10日为结账周期），日常的工作中周六、日多要加班收取水泥款，平时的补休都是补休周六、日加班，未能使用完毕当年的年假，故在此申请跨年度安排我部室各同事当年的年休假，申请将2014年休假
延期至2014年03月31日前使用。请公司领导酌情批准。 申请员工：xxx 日期： 【篇三：延期审理申请书】 申请人：A，男，××岁，×族，××省××县人，××省××市××厂职工，现住××市××区××街××号。 请求事项： 关于××区人民法院（1999）民初字第125号“申请人A诉B 债务纠纷”一案，现因申请人无法按期出庭，请求人民法院延期审理。 事实和理由： 申请人A诉B债务纠纷一案，××区人民法院定于××年××月××日××时开庭审理。申请人于××年××月××日在工作时被机器压伤，右腿骨折，现住院治疗，故无法按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。 此致 ××市××区人民法院 申请人：A ××年××月××日 附：（1）××市××厂关于A工伤证明； （2）××市第××人民医院对A伤势的诊断证明。 【篇四：延期举证申请书】
续签劳动合同申请书范文10篇亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档续签劳动合同申请书范文10篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 续签劳动合同申请书范文1 尊敬的领导： 我叫xxx，25岁，本科学历，200X年X月与贵单位签订为期一年的劳动合同，现合同到期在即，经本人考虑，申请续签劳动合同。 在过去的一年里，我在单位领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，较好地完成了领导所交给的各项工作任务。特别幸运的是遇上了一位好领导两位好老师，总是在我不懂的时候悉心教导我。鉴于此，我更是尽心尽力做好每一份工作，从机关的账簿的登记、报表的出具到招待所账务的复核，从工会的现金管理到所得税的计算等等，我都严格要求自己，认真完成。当然这中间也犯了许多错误，这里还是要感谢领导和老师们不厌其烦的给我纠正。 在公司，我更加深入地了解了公司的发展，深知创业成果来
之不易，同时也被公司良好的工作氛围所吸引。我希望能够继续为公司服务，恳请领导同意，若有幸能与公司续签劳动合同，我必将更加努力的工作，遵守职业道德，虚心学习，将专业知识与实践更紧密地结合起来，以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，认真完成领导交给的每一份工作，为单位的发展建设添砖加瓦。 基于以上所述，我申请续签劳动合同，并希望早日得到领导的认同。 此致 敬礼 申请人：XXX 日期：XXXX年X月XX日 续签劳动合同申请书范文2 尊敬的领导： 我叫**，44岁，高中文化，20xx年进入数字化工作以来，已经整整二年了。在这期间，我在单位领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认真地做好了本职工作，尽心尽责地完成了上级领导所交给的各项工作任务。 现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续签劳动合同。其理由如下：一、三年来走街串巷为老百姓排忧解难，采集了大量