最新整理共用楼梯协议
共用楼梯协议是甲乙双方就房屋楼梯间产权分割及共用事宜达成一致意见，签订双方合约，下面是这篇共用楼梯协议范文共用楼梯协议范文一
房屋楼梯间产权分割共用协议
甲方：乙方：
甲、乙双方经平等自愿协商，就房屋楼梯间产权分割及共用事宜达成一致意见如下：
一、原甲方与乙方联建综合楼一幢，位于路与交叉口(路号)，甲方所有部分与乙方所有部分相邻，该楼1至5层楼梯间为甲、乙双方共同使用。
二、原甲方与乙方分割该幢楼房时，已经明确该楼1至5层楼梯间的产权由甲、乙双方各自拥有一半。
三、现甲方在办理该房屋的土地、房屋产权手续中，因测绘部门不能制作楼梯间的分割测绘资料，甲乙双方均同意：该楼1至5层楼梯间仍然由甲方与乙方各自拥有一半产权，双方共用。每层楼梯间建筑面积约为41.63平方米(约7.24m*5.75m，以测绘实际结果为准)，即甲、乙双方各自拥有20.815平方米的产权。
四、本协议自双方签字盖章后立即生效，一式肆份，甲、乙双方各持贰份。
甲方：(章)法定代表人或授权代理人：年月日
乙方：(章)法定代表人或授权代理人：年月日
共用楼梯协议范文二
xxx(以下简称甲方)xxx(以下简称乙方)，兹为签订地役权设定契约书，经当事人协议，订立条款如下：
第一条供役地所有人甲方，对于地役权人乙方所有的xx市xx号的楼梯，为便于通行，将其所有下记土地设定地役权给乙方。面积x 平方米。
第二条前顷土地拥有地役权部分如下：
第六条地役权有效期限，自立约日起30年为限。
第七条在本地役权契约有效期间内，随时与需役地同时移转，即使需役地所有人转移，地役权也不消灭。
本契约书正本一式两份，签名盖章后当事人各执一份为凭。
供役地所有人(甲方)：xxx
住址：
身份证统一号码：
地役权(乙方)：xxx
住址：
身份证统一号码：
xxxx年x月x日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：_______________楼梯制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从______年______月______日始至______年______月______日结束。总工期为______天。 三、工程总价：____________元。 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由甲方人员现场检测，施工质量达到国家标准。 五、双方责任： 1、甲方配合提供施工现场电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方在施工过程中，要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 施工前甲方需付乙方工程款定金______元，______楼，楼层开口费______元，工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的______元，其余______元于工程验收合格后一月底前结清。 七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系
安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室内用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对楼梯结构施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、本工程钢铁结构部分需喷涂防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日年月日
编号：_____________不锈钢楼梯扶手施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，甲方将承建的内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的楼梯不锈钢扶手工程委托给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特订立本合同。 第一条工程名称：______________________________ 第二条工程地点：______________________________ 第三条承包内容：__________不锈钢扶手 第四条承包方式：包工包料。 第五条结算方式及承包单价： 1、承包单价：不锈钢扶手制作安装（含运输费用及检测费用）元/m（以实际竣工验收数量为结算依据）。 2、结算方式：按每个单元Φ63管为施工具体延长米数×单价结算。 3、承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等费用。 第六条付款方式： 1、材料进场后，甲方付安装工程总价的50%，工程安装到70%后，拨付安装工程总价的30%，工程安装完毕验收合格后，拨付安装工程总价的15%，余款5%作为回访押金，一年后无质量问
编号：_____________钢结构安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方负责本项目的安装。为加强两方的协作、保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方达成如下协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：本工程施工图范围内的主次钢、维护结构及其配套构件的现场拼装、焊接及安装。安装总工期：____天。 二、合同施工内容 1、本工程设计施工图中所有内容的施工安装，具体如下： ①、钢结构安装内容：钢柱、钢梁、屋面檩条、墙面檩条、支撑、拉条、套管、系杆、隅撑、门窗框、女儿墙架、天沟支架、钢梯、雨棚骨架、封檐角钢等主次钢； ②、维护系统：屋面彩板、墙面板（含：雨棚彩板、不锈钢天沟、落水管及各种包边泛水。 2、钢结构安装时，乙方负责现场的防锈底漆补刷和构件的小范围整修。 3、乙方负责现场卸车、清点、材料保管，如有场内倒运由乙方自理，乙方负责现场清理、收集剩余材料废料并负责装车。 4、施工完毕后，乙方负责工地现场打扫卫生和清理退场及对已完工程的保修。 三、工期及进度 1、工期要求：合同工期天。 2、乙方必须接受甲方代表对工程施工进度的检查和监督。若工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求改进。
3、当发生人力不可抗拒的因素（如出现暴风雨、地震等因素）并取得建设方工期签证或由于甲方原因并取得甲方签证时，工期可按签证顺延，否则严格安装合同工期执行。 4、如无特殊情况，乙方未能按时开工安装或按工期要求完工，每逾期一天，乙方付给甲方 元/天的逾期违约金，并承担给甲方造成的相应损失。 四、合同价款及工程量 1、钢结构安装（钢柱、钢梁、檩条等所有主次钢的现场安装，但不含预埋锚栓）：约吨，综合安装单价为元 /吨，共计元； 2、屋面双层彩板安装（含采光板、保温棉、PVC落水管、各种包边泛水等安装）：，综合安装单价为双层元/㎡、单层 /㎡，约平方，约元。结算时按屋面双层彩板及采光板实际面积结算，其中采光板、保温棉、PVC落水管、包边泛水等安装费已含入屋面双层彩板安装综合单价中，不再另计价。 3、墙面板安装（含雨棚彩板、包边泛水等安装）约㎡，综合安装单价为单层____元/㎡双层13/㎡约平方。结算时按墙面彩板、雨棚彩板实际面积结算，其中包边泛水等安装费已含入墙面彩板安装综合单价中，不再另计价。 4、以上单价均为现场施工综合包干价，实行所有施工措施费（含安全、施工措施费等）、吊装费、安装人工费、安装辅材、材料构件及设备（压瓦机等）装卸费、场内倒运费、现场压型板抬运人工费、水电费、氧气、乙炔、劳保、意外伤害保险费、税价等费用总包干。 5、甲方所有材料到场乙方负责卸车清点、保管。如果丢失或施工不当造成另部件损坏，由乙方负责，由甲方提供材料所产生的费用在结算时从工程安装款内扣除。 6、楼层板安装（含：栓钉、栓钉焊接）____元每平方，约____平方，约____元。 7、楼梯安装____元每吨，合计约____吨约____元。 6、本安装工程暂定合同总价（人民币）____元（大写：________________元整）。 五、付款方式 1、按工程安装进度付款， 2、工程全部安装完并由甲方或业主初验后，支付至实际完成工程量80%的工程款；
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则：
愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则：
履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。 善良风俗原则： 根据《中华人民共和国合同法》第七条：“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益”的规定，“遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。包括以下内涵：第一，合同的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原则。第二，合同的内容要符合社会上被普遍认可的道德行为准则。 钢结构楼梯施工合同 发包方： 承包方：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 楼梯施工合同协议书范本全面 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
楼梯施工会同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订日期：______ 年M 日 甲方： 乙方： 为了达到项目部制定的工程质量、安全、进度、创建省级文明工地的目标，加快施工进度、保证工程质量，以高标准、严要求、低损耗、保安全、争时间完成施工任务，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，劳务公司与班组达成如下协议，并共同遵守。
一、承包范围，工作内容： 小区楼工程施工图所展示的全部施工内容及施工工艺、甲方技术交底内容、 设计变更范围内的全部楼梯粉刷工程以及甲方要求进行施工的部位和施工现场内需乙方配合施 工的其它工作。具体内容包含但不局限于如下： 1、楼梯粉刷所需材料进场时，必要的卸料、二次搬运、机械就位以及材料的覆保工作。 2、楼梯粉刷所有施工工序：基层清理、垃圾及时清理到垃圾场地、楼层备砂（适时备用水泥） 楼梯井挂通垂线、踏步分线的微调、超厚部位的自拌瓜子片徒垫层浇筑、施工楼梯的封闭和成 品保护、防滑条安装、压铜条、楼梯面层施工、毛毯覆盖浇水养护、滴水条粘贴、滴水线粉刷、 挡水粉刷、踢脚线粉刷、踢脚线塑料条粘贴、毛毯的收集整理归还、多余砂和水泥等材料的清理到料场以 及完工后的清理打扫工作。 3、机械设备、工具和材料供应、领用、清理维保工作。详见“机械、工具材料管理”条款。 4、遵守项目部现场文明标化工地管理制度要求做好原材料堆场、加工制作区、施工操作区的落手清工作。 5、配合项目部做好现场安全文明施工和生活区的文明后勤管理。 6、配合项目部做好质量检查、成本控制工作，配合项目部或上级主管部门组织开展的各项活动。 二、承包方式 包清工（不得另行分包），一次性包干，承包人自负盈亏。 三、承包单价 1、结算按图示楼梯自然层数计算。双跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、滴水线、挡水板）每层元，单跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、局部压铜条、滴水 线、挡水板）每层元。 2、以上单价为实测实量达95%标准价格，若实测实量未达95编准的，各单价下浮10%。 3、以上单价包括合同承包范围内的一切工作内容和义务，并包含职工医疗保险费、养老保险费 等所有费用。实际发生而未确定单价的，双方协商解决。 4、本工程原则上不发生点工，发生点工时，技工元/小时，普工元/小时。 5、以上单价在任何情况下不做调整。
钢结构楼梯制作安装合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：新华百货钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从2013年4月20日始至2013 年5月30日结束。总工期为45天，其中制作工期为30 天，安装工期为30天。如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。 三、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。 四、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，原材料，。 2、在工程期间产生的住宿费用、交通费用、生活费用等其他费用由乙方自行负责。 3、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格 五、付款方式: 1、钢楼梯安装费用以50.0元/米计算，图纸使用钢材量约40吨。 2、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 3、付款方式：一层楼梯安装完成后先预付人民币10000.0元万元，钢楼梯四层安装后再付人民币15000.0元万元，待工程完工后经检查合格10日内全部付清余下款项。 4、计算方式为每吨8000.0元乘以图纸实际总量为工程总造价。
5、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 六、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 七、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程价格不含税价格 4、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。 本合同一式二份，甲乙双方各持一份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 电话: 电话: 年月日年月日
编号：钢结构楼梯制作安装合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：___________________ 钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从____________ 年________ 月_______ 日始至_________ 年________ 月 ________ 日结束。总工期为___________ 天。 三、工程单价：_______ 元/m。 四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家 标准，具体标准以B2、B3 作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%，其余25%于2014年12月底前 结清。 第2页共3页
七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系 安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配 电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲 方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提 起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 乙方：（签章） 代理人：（签章） 代理人：（签章） 年月日 甲方：（签章） 年月日
楼梯、阳台栏杆制作安装合同 甲方：江苏省苏中建设集团股份有限公司 乙方：上海隆业建筑装饰工程有限公司 经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方的萧政工出【2017】5号标准厂房建设项目二标段窗户及楼梯栏杆的制作安装。本着平等、自愿、互惠互利的原则，特订立本合同。 一、工程名称：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段） 二、工程地点：萧山区红泰六路与垦辉七路交叉口苏中工地 三、工程范围：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段）13~16、25~30、31~39号楼的楼梯、窗户栏杆及电梯井护栏的制作安装和维修。 四、型材质量及规格要求 2、材料要求： （1）不锈钢楼梯栏杆的型材为：扶手为直径50（壁厚为1.5㎜）；立柱为直径38（壁厚为1.4㎜）；不锈钢管直径16（壁厚为12㎜）；横管为直径32（壁厚为1.4㎜）。 （2）电梯井防护用方管：16*16*1.2方管背衬、30*50*1.5方管立杆横杆； 1.5mm踢脚板;2mm钢丝网。 现场安装的栏杆必须与业主及甲方认可的由业主进行封样的样品一致。 五、施工质量和验收要求 1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家楼梯栏杆和阳台栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。乙方须保证一次性验收合格，造成返工等一切损失由乙方承担。 2、楼梯及阳台栏杆的立柱间距≤1000㎜，栅栏间距≤110㎜（中对中），栏杆高度1100㎜。连接牢固，艺术、美观，达到相关技术规范要求。 3、电梯井防护栏杆必须按照图纸要求进行喷漆，达到甲方设计要求。 4、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。乙方配合做阳台栏杆抗冲击性试验，须保证抗冲击性试验合格，检测试验费用由
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢 您的下载 钢结构楼梯制作安装合同协议书范本标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：年月日 甲方：乙方: 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从年月日始至年月 日结束。总工期为天。 三、工程单价：元/m。 四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家 标准，具体标准以B2、B3作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%其余25晰2014年12月底前 结清。 第2页共3页
七、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉 讼。 本合同壹式参份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日 年月日
楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 不锈钢栏杆、扶手制作安装合同 甲方（建设单位）：_______________________ 乙方（施工单位）：_______________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：________________________________________________； 2、工程承包方式：乙方三包（包材料、包制作、包安装），材料选用：面管______厂标_____厚、立柱______厚______； 3、工程造价：_____元/米，施工面积约____单元______米，约合人民币_______万元（以实际竣工验收数量为准）； 4、付款方式：合同签订生效后，甲方预付____%的材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到___%后，拨付安装工程总价款的___%，工程安装完毕验收后，余款一次性付清。 二、合同工期：从拨款之日起____月内完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任：1、如期办理拨款结算；2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为___个月，出现质量问题，保修保换，人为造成损坏的由甲方承担维修费用；2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；3、指派专人为乙方工地代表，负责现场的管理与联系工作，参加工程验收； 五、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向户籍所在地法院起诉。 六、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）： ________年____月____日精品文档word 文档可以编辑！谢谢下载！ 1页脚内容
钢结构楼梯制作安装合同 甲方：张北景冠房地产开发有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：中央大道B5、B6、B7、B8商业楼钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从2014年9月1日始至2014年9月20日结束。总工期为20天。 三、工程单价：600元/m。 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准，具体标准以B2、B3作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%，其余25%于2014年12月底前结清。 3、计算方式为每延米600元乘以图纸实际总量为工程总造价。 七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。
高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日年月日
精心整理 精心整理 不锈钢护栏制作安装合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 1、 2、 3、 4、 12需乙方提供资料发票）。 三、产品交货及安装 1、 乙方在签订合同后，立即组织材料进场，跟甲方外墙施工班组配合施工，同步进行，不得影响甲方其他班组的工程进度。
精心整理 精心整理 2、 在乙方安装过程中，甲方应协调免费提供电力。垂直运输、堆放场地、安装后产品保护。（在验收前，护栏上的杂物由乙方清理）。 3、 在乙方安装过程中，甲方要提供施工图纸和技术交底，不得影响乙方施工和工程进度。 4、 乙方安装中要做好施工全过程的成品及对未建成品、半成品的保护工作，以免给施工单位造成损失，并要及时与施工单位协调好各方面关系。 5、 5、 乙方因进度跟不上，甲方的施工工作电梯拆除，影响乙方的进度与甲方无关。 6、 使用的原材料和制作工艺达不到要求而引起的返工，一切损失由乙方承担。 7、 乙方进场后把所有操作人员的身份证复印件给甲方办理工伤意外保险，其费用由甲方支付。
______________________________________________________________________________________________________________ 五、其他 1、本合同从甲、乙双方签订盖章之日起生效，具有同等法律效力，结算所有款项后，自然失效。 2、法人代表、签约代表及现场管理代表的变更，并不影响甲乙双方遵守本合同。 3、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。 4、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，如协商不成，由工程所在地法院裁决。 甲方：乙方： 法人及委托代理人：法人及委托代理人： 联系电话：联系电话： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 本合同签订于：年月日 合同 天河新村3#栋涂料施工劳务合同 甲方:天河新村3#项目负责人称甲方 乙方:涂料施工队负责人称乙方 根据有关法律法规与双方友好协商,本着互惠互利的平等条约，甲方愿将天河新村3#栋所有涂料工程承包给乙方，乙方愿意承担该工程工程所有任务。经甲双方共同协商达成协议。 1；承包内容及承包方式 此工程内所有涂料项目，包括屋面构架、天沟、雨板、楼梯间、空调板及地下室梁板墙面等所有需要做涂料的工程，（另包括所有滴水线做油漆，些项不计价），包工包料、包活动脚手架、包安全、包质量、包进度，包竣工验收合格。 2；机械及施工工具 精品资料
室外消防钢楼梯施工合同 建设方：（下简称甲方） 施工方：（下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况 1.1、工程名称： ______________________ 1.2、工程地点： ___________________ 1.3、承包范围：施工图纸设计的室外钢消防楼梯。 二、合同工期及图纸 合同工期由乙方根据总承包单位施工现场情况合理进入施工场区，最终 不得影响甲方交工竣工验收。 三、质量标准 工程质量标准：合格工程。 四、合同价款 本工程总合同金额为（大写）：，（小写）Y: —元整。本工程合同 价格为固定价格，包括综合考虑了工程施工图纸，工程相关规范，同时充分考虑图纸及规范中隐含工作的费用以及最终交工验收时的各项费用。 五、工程款支付方式 1、乙方不付备料款，待工程施工完成工程量达到一半时，甲方支付合同总金额的_。
2、乙方施工结束，具备验收条件时，甲方再支付合同总额的20%乙方随同该工程组织各部门进行验收并承担相关费用。 3、工程验收合格后，甲方支付至合同总金额的95%乙方将工程及完整的竣工资料移交甲方，剩余5%乍为质保金，质保期为年，质保期满后返还乙方。 六、甲方的权利和义务 1、甲方向乙方提供一处满足设备储藏要求的场地作为乙方堆放材料设备的库房。 2、甲方负责配合乙方与总承包方之间的协调工作如发生费用，由乙方承担。 3、乙方进场施工之前，甲方组织乙方、总承包方、监理方召开专题协调会，对乙方施工质量、施工进度进行定期检查。 七、乙方权利和义务 1、乙方所完成的室外钢制消防楼梯必须经各部门验收合格，并确保设计要求的所有功能正常使用。 2、施工组织部署及进度计划表的提交乙方必须严格遵循合同工期。 3、乙方派驻______________ 为现场技术工程师，乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。 4、乙方现场技术工程师必须参加每周工地例会，因故不能参加的应提前向甲方及监理方请假，并说明原因。 5、乙方要密切配合甲方、监理及总承包方对工程进度、质量、安全等进行管理。 6、乙方必须按照约定文件规定的品牌、规格采购，并做好材料和设备的供应和保管工作。 7、乙方材料及设备进场前应严格履行报验手续，进场后报监理、甲方验收并及时提交材料设备的检验报告或质保证书。
某某防护栏杆施工合同 发包人（全称）：甲方（以下简称甲方） 承包人（全称）：乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。 第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。 某某栏杆工程量汇总表
注：（1）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。 （2）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮1050㎜；表中各种规格型号的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。 （3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。 （4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。 2、本工程合同总造价约1183881元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。 第三条工程工期：开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令为准，施工绝对工期45日历天。 第四条工程质量标准和工程验收 1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。
编号：_____________钢构楼梯安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程建设的顺利进行，明确双方的责、权、利关系，经甲、乙双方友好协商，签订合同如下： 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程概况：钢构楼梯。（钢柱钢梁，梯梁楼梯踏步） 四、工程类别：按省建筑工程分类标准划分工程类别； 五、承包方式：包工包辅材包起重设备。（甲方仅供加工成品到场，卸货由乙方承担费用） 六、承包范围和内容：钢楼梯钢柱、钢梯梁、钢板楼梯踏步，钢板休息平台的安装、拼装及焊接，补油漆。 七、工期：正常施工工期为_____天。 第二条合同付款 总造价元（人民币_____元），采用图纸设计方案包干价形式。 第三条付款方式 付款方式：主体完工付50%。完工验收合格付45%。5%为质保金三个月后付清。 第四条施工准备 1、施工前发包方负责做好建筑物施工现场水源、电源和运输道路的畅通。 2、发包方负责处理工程周边协调工作。
第五条工程质量与安全施工 一、本工程竣工质量标准为武汉市合格工程。 二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工。在施工期间服从甲方的现场管理，接受建设行来管理部门依法实施的监督检查。应由甲方办理工地交通运输、施工噪音、环境保护等相关手续，发生的费用按相关规定甲方承担。 三、乙方在施工中必须遵守下列规定： 1、凡用于工程（包括由甲方提供）的主要原材料、设备、构配件、半成品必须经甲方、监理方认可，并按有关标准和规定提供质量合格证，经检测合格后方可用于工程。 2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表和监理公司检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表和监理方会同设计方人员必须在接到乙方隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查，逾期不予答复，乙方即可视为已验收合格，可进行下道工序的施工。其中，工程中间环节的验收必须书面通知甲方、监理方参加。 3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表及有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方会签，重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理方、设计方、建设行政主管部门共同研究并经签证后实施。 4、乙方必须按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工。因乙方原因导致施工中发生的安全事故由乙方负责，因其他原因导致的责任事故由责任人负责。 第六条施工与设计变更 一、乙方必须严格按设计图纸、说明文件施工，甲方不得擅自修改，本包干价含图纸包含的钢结构楼梯。 二、甲方如需变更设计，原则上由原设计单位出具正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。 三、甲方收到乙方所有的签证资料，须在三日内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为要求已被确认。 第七条其它
阳台栏杆、空调护栏、空调百叶 制作、安装合同 甲方：湖南中柱建设有限公司（以下简称甲方） 乙方：长沙市岳麓区旭日铁艺经营部 (以下简称乙方) 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方为明确双方义务和责任，特签订本合同，本合同陈述的内容，所约定的权利是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任，具体合同条款如下： 一、工程名称、地点及安装： 1、工程名称：湘桥佳苑住宅小区（南区地块） 2、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村 3、承包范围：根据甲方提供施工图纸所示，阳台锌钢栏杆、空调护栏锌钢栏杆、凸窗空调机百叶制作、安装。 备注:1）、本合同综合单价包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验（且须满足相关质监部门检测要求）、材料二次搬运，因质量问题引起的维修和更换、成品保护、总包配合、包安全、脚手架、利润、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。结算时按实际完成量（延长米）计算。2）、本合同综合单价一次性包干，不得调整。 4、规格、安装要求: 材料要求:锌钢栏杆、百叶按图示要求颜色、高度、厚度必须遵守强制性标准。 制作要求： 型材加工应在车间内进行，车间应有良好的清洁条件；有适用于加工型材的设备、机具，并满足精度要求；所用的量具要能达到测量相适应的精度，在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合发包人、监理机构、总包方质检人员的定期、不定期检查。 所有构件在加工制作前，应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对，并对现有洞口进行精心测量，调整偏差，因承包人工作疏忽或失误引起的后果由承包人承担。 所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。 不得使用未经试验合格的材料，不得使用未经认可的材料。 加工质量必须符合现行质量验收规范，观感质量良好，办理检验批验收。 5、开、竣工日期：
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据工程施工的需要，甲乙双方友好协商，甲方决定将工程分包给乙方。为了明确双方的责任、权益和义务，根据相关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商特签订本协议，以待双方共同遵守执行。 一、工作内容： 甲方将承包给乙方，内容包括：钢楼梯加工、安装、油漆等。 二、施工工期：日历天。 从年月日开工至年月日完工。 三、甲方责任 1、甲方向乙方提供施工图纸。 2、甲方向乙方提供工程所需电力（费用由甲方承担）。 3、甲方按合同约定，按时支付乙方工程款。 4、甲方负责现场乙方与总包施工单位的协调。 四、乙方责任 1、自带角磨机、量具、水平尺、电锤、扳手、电焊机、钢材、耗材、压板机、切割机、台钻、钻头、脚手架等施工工具及设施。 2、按施工图纸（图集）施工、设计变更及有关规范要求组织人员精心加工及安装。 3、乙方材料进场后，应通知甲方现场材料管理人员进行材料验收，验收合格后方可进行安装。 4、乙方应服从甲方的现场管理人员及监理的管理，做好现场的施工管理工作，遵守项目部的各项规章制度，配合甲方的相关工作。
5、钢楼梯焊接质量符合设计图纸及国家相关规范标准，焊接完成后焊缝打磨平整，并全喷防锈漆两遍（油漆品牌为_________牌）。 6、在施工过程中所造成的质量问题，乙方负责处理，并承担所发生的一切费用。 7、乙方应做到安全生产，文明施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任及经济损失。 8、乙方不得将其承包的工程转包或分包给第三方。乙方若违反本条规定，甲方有权立即单方面解除合同，乙方必须无条件退场。乙方还应承担由于合同解除给发包方所带来的直接、间接经济损失以及名誉赔偿责任。 五、承包方式及价款： 1、承包方式： 2、承包价格： 六、结算及付款方式 1、工程完工后，由甲方派人员对楼梯按质量标准进行检验，验收合格后进行结算。 2、结算价格为工程总造价的95%。剩余5%为质量保证金，质保期为壹年。质保期满后，无质量问题，甲方向乙方返还。 七、违约责任 1、甲方或乙方不按合同约定履行自己的义务和责任，而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任，并赔偿因违约而给对方所造成的损失。 2、除不可抗力原因外，乙方在合同规定的工期内安装加工未完工，则甲方视乙方无能力完成合同。甲方除要求乙方赔偿相应损失外，有权要求乙方继续履行合同或终止合同。 八、协议生效 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同约定条款履行完毕后自动失效。