工程

土方开挖及运输合同

#

—

发包方：有限公司承包方：有限公司签订日期：年月日

,

工程土方开挖及运输合同

发包方：有限公司（以下简称甲方）承包方：有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其它相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

原则，为保证工程如期进行，甲、乙双方就土方

开挖及运输等事项，达成如下协议，以资信守。

第一条、工程概况

工程名称：土方开挖及运输工程

工程地点：

工程量：（最终以双方核算确认面积

为准）。

$

第二条、工程承包范围及承包方式

承包范围：土方开挖及土方运输，土方由乙方自行处置到小区外。

承包方式：包开挖、包运土、包安全文明施工，单价固定。

第三条、合同价款及支付方式

1、承包价款：

本工程土方按天然密实土土方量结算，开挖且运土方综合单价

56 元/m3。单价已包括一切有关机械、运输、清运、提升、放置和

装卸、管理、风险、保险、税费、利润及周边关系协调处理费等其

他一切事项。施工前双方共同测定标高，以实际测量面积和标高计

算土方量。

2、付款方式：

、甲方不支付乙方预付款。

，

付款及结算方式，每完成6万m3甲方向乙方付款一次，最后一

次性付款，待乙方全部完成工程量经甲方验收合格后，由乙方开具

合规发票后15个工作日内支付剩余工程款。

第四条、合同工期

有效施工工期：66日历天（开挖至桩顶，因下雨造成无法外运

土方的天数及政府管控的天数除外）

第五条、工程质量

符合甲方及业主的规定要求。

第六条、工程安全

1.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装规范》《安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

2.施工期间所发生的安全事故，乙方应承担由此产生的一切经

济损失。

：

3.乙方在施工中所用的车辆、设备所产生的一切费用，车辆、

设备在运输过程中发生的交通安全等问题，包括施工人员的人身伤

害等均有乙方负责，甲方不承担任何责任。

第七条、双方权利义务

1.甲方权利义务：

指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、

进度进行监督、检查、办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

甲方为乙方指定开挖范围、深度及开挖依据。

甲方向乙方提供土方方格网图，经甲乙双方签字后作为结算依据。

甲方提供树木移栽、砍伐手续的相关资料。

甲方保证按政府规定的八个百分之百的要求负责五项，即：

PM10远程监控系统、每天报审、喷淋设备、冲洗设备、围墙封闭全

达到百分之百。

！

2.乙方权利义务：

指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

乙方向甲方提供企业资质材料。

听从甲方现场指挥和调度，乙方配合总包方放线，按照甲方、乙方、总包方、监理方四方商定的开挖方案和开挖顺序进行开挖及运输。

乙方根据甲方需要随时增加挖掘、运输机械及人员数量。

乙方负责施工现场安全，在施工中发生的一切安全施工均有乙方自行处理并承担全部责任。

、乙方处理土方不当导致的罚款或赔款由其自行承担，与甲方无关。

|

、乙方负责现场对外关系协调工作并承担全部费用，确保正常施工，否则造成的一切损失由乙方负责。

、乙方在施工过程中应注意现场的成品保护，若有损失应及时修复并赔偿由此给甲方造成的其他损失。

、施工方案及技术指导由总包方提供，乙方配合施工。

、乙方提供树木移栽、砍伐手续的相关资料，并负责厂区内树木移栽、砍伐等手续及相关费用。

、乙方保证按政府规定的八个百分之百的要求负责四项，即：现场施工湿法作业百分之百，施工现场网布覆盖百分之百，车辆冲洗覆盖百分之百，外运至政府指定渣土场百分之百。

第八条、违约责任

1、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工，每停工一天，乙方应按日向甲方支付合同总价款5%的违约金，逾期超过2天，甲方有权解除合同，乙方除应向甲方支付的合同总价5%的违约金外，还应赔偿给甲方造成的一切损失。

2、因乙方因素造成的停工、窝工、返工、材料、机械二次或多次进场等损失由乙方承担。（如遇到不可抗拒的因素，工期顺延）

，

3、乙方必须使用自己熟练地施工队伍进行施工，不得以任何形

式转包给其他单位。如发现有转包给其他单位或乙方临时拼凑的工

程队伍进行施工情况，甲方有权终止施工合同，乙方应向甲方支付

工程款5%的违约金，由此造成的一切经济损失，由乙方承担。

4、因乙方原因，合同无法继续履行时，应及时通知甲方，办理

合同终止协议，并由乙方赔偿甲方由此造成的经济损失。

第九条、民工工资支付特别约定

1、乙方在向甲方申请支付工程款时应将民工工资表提供给甲方，以备甲方核查。

2.甲方支付给乙方的工程款项在任何条件下均应视为优先支付

乙方民工工资的款项；乙方收到甲方的任何工程款项，均应无条件

优先支付相关的全部民工工资。

3.若甲方认为乙方未按时支付民工工资，甲方可代乙方直接向

民工支付工资，乙方无条件认可，并对此放弃抗辩权。

4.在甲方未支付乙方工程款时，乙方应自筹资金支付民工工资。

第十条、风险条款

/

1.当甲方对乙方的工程验收后，不排除因业主或监理提出的质

量问题而应承担的责任，仍由乙方承担。

2.乙方必须加强自身队伍建设，避免信访、投诉、追讨工资等

有损甲方信誉的事情发生，如发生类似事件，甲方将扣除乙方的履

约保证金每次50000元。

第十一条、争议

乙双方发生争议时，应优先通过协商解决，协商不成时向人民

法院提请诉讼。

第十二条、生效与终止

本合同由双方签字盖章即生效。甲、乙双方完成合同中约定的

内容后，本合同即终止执行。