当前位置:文档之家› 建设工程劳务单项分包合同(范本修定版)20160907

建设工程劳务单项分包合同(范本修定版)20160907

合同编码:建设工程劳务单项分包合同(范本)

工程名称:

建设单位:

施工单位(劳务发包方):

劳务单位/人(劳务承包方):

第一部分协议书

劳务发包人(以下简称甲方)

劳务承包人(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就劳务分包事项友好协商达成一致,订立本合同。

1、工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3工程概况:

2、劳务分包范围、单价及合同价款总额

2.1劳务分包范围、单价:××工种劳务施工,包括等工作,单价为,工程量约为 .

2.2劳务分包合同价款暂定总额为人民币(小写)¥元;其中75%共为劳务工人工资,25%共为管理费、利润等(合同总额暂定,具体以结算数为准)。本工程的劳务分包合同总价款或单价均为一次性包干,该劳务分包合同总价款或单价包含但不限于劳务工人的工资、利润、资金、个人税金、保险费、安全措施费、劳保费、养老金、质保金、窝工费、进退场费等。

3、合同工期

3.1开工日期:年月日;

3.2竣工日期:年月日;

3.3总日历天数为:天(实际开工日期应以本工程项目经理签发的正式开工报告为准)。

4、质量标准

4.1按总(分)包合同有关质量的约定,按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和《工程建设标准强制性条文》的要求,本工作必须达到质量评定标准。

5、合同文件及解释顺序

5.1本合同协议书和履行本合同的相关补充协议;

5.2通用条款;

5.3专用条款;

5.4标准、规范及有关技术文件;

5.5图纸及工程量报价清单;

5.6专用条款约定的其他文件。

6、承诺

6.1乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程承包范围内的

工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。不拖欠工人工资,按时发放工人工资,服从甲方的管理。

6.2甲方承诺按照法律规定及合同约定履行项目与甲方相关的审批手

续、

筹集工程建设资金或向建设单位办理工程进度款并按照合同约定的期限和方

式支付劳务合同价款;组织完成工程全部的施工和监督管理。

7、本合同未尽事宜

7.1经甲、乙双方协商一致,可以订立补充协议。经双方签订的补充合同或协议与本合同具有同等法律效力。

8、合同生效

8.1合同订立时间:年月日。

8.2合同订立地点:广西南宁市青秀区。

8.3本合同双方约定双方法定代表人(或项目负责人)签字并加盖单位公章(或按指纹)后生效。

8.4本合同一式陆份,甲方持伍份,乙方持壹份。

甲方:(公章)乙方:(公章)

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

项目负责人:项目负责人:

联系电话:联系电话:

账户名称:账户名称:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

邮政编码:邮政编码:

邮箱:邮箱:

第二部分通用条款

1、甲方权利和义务

1.1、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行分包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的质量和工期全面负责。

1.2、统筹安排、协调解决生产临时设施及施工场地。

1.3、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

1.4、按本合同约定,及时与乙方办理劳务工资结算手续并向乙方支付劳动报酬。

1.5、负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

1.6、随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量安全隐患及时提出整改要求。

1.7、及时确认非乙方原因造成乙方停工、窝工损失。

1.8、在发现乙方存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起15日内书面告知乙方并提出明确要求。

1.9、依照本合同约定的对乙方行使扣款权利时,应当采用书面方式通知乙方。

1.10、如须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工

作或负责主持协调确保乙方获得该第三方的配合。

1.11、甲方应当承担的其它义务。

2、乙方权利和义务

2.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织足够劳务人员投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2. 2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,制定合理的施工计划和劳动力安排计划,经甲方审核通过后,严格实施。

2.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期。

2.4、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,负责组织进场各工种;劳务作业人员参加甲方进行的安全生产教育,落实安全措施,做好施工安全;加强现场管理,严格执行有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的相应责任。

2.5、接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合。

2.6、按甲方统一规划堆放材料、机具,搞好生活区的管理。

2.7、按时提交相关劳务资料。

2.8、配合乙方做好已完工工程成品、半成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方承担相应责任。

2.9、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

2.10、乙方必须服从并落实甲方指令。

2.11、按合同约定向劳务工人及时支付工资,如乙方逾期支付工资的,甲方有权从本合同应结算给乙方的款项中替乙方向劳务工作者支付工资。

2.12、乙方应配合甲方对合同范围内工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。

2.13、乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合;同时乙方也必须积极配合甲方或第三方的工作。

2.14、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。

2.15、乙方应当承担的其他义务。

3、工期延误

对于以下原因造成完工日期推迟,工期相应顺延:

3.1 、不可抗力。

3.2、工作完成后非乙方原因发生的重大设计变更和工程量增加。

3.3、甲方未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行。

3.4、乙方以书面形式提出申请,但仍未能从甲方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行,由此造成乙方的损失和产生的相关费用由双方协商解决。

3.5、一周内非乙方原因,因停水、停电、停气或安排任务不及时造成无法施工的,而停工累计超过10小时。

3.6、非劳务方造成工期推迟。

3.7、甲方根据相关部门发布的文件及停工通知。

如上述原因未严重影响工程进度的,工期不顺延。

4、安全生产与文明工地检查

4、1、安全文明施工标准

4.1.1、甲、乙双方必须执行JGJ146-2013《建筑施工现场环境与卫生标准》规定,严禁野蛮作业。

4.1.2、乙方必须督促其劳务人员认真执行甲方文明施工管理规定,作业场地做到工完料清和生活垃圾日产日清;建立保洁专岗,实行“门前三包”制度,做到施工出入口及施工临时占用道路和临时用地范围内无泥土撒漏、无污水横流、无扬尘作业污染,因此,被有关部门或工程的业主处罚的,由乙方承担。

4.1.3、乙方做好所用临时设施及其周边环境的卫生,讲究个人卫生,床铺及生活用品放置整齐,不随地大小便,注意防火,不乱拉乱接电线,杜绝一切不安全不文明的行为。

4.1.4、乙方各项工作施工过程中必须做到当日工完场清。每个工作面施工完成后,剩余材料或拆卸的周转材料必须转运至下一工作面使用,并按甲方要求安全堆放整齐;施工完后剩余材料或拆卸的周转材料必须放到指定位置,并分类堆放整齐。

4.1.5、其他文明施工要求执行甲方项目部及有关文件的规定。

4.1.6、因乙方责任达不到文明施工要求又未整改的或被处罚的,甲方可另行安排人员实施,且发生的相关费用或罚款由乙方双倍承担,甲方可从应支付给乙方的款项中扣除。

4.2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

4.3、乙方应对其在施工场地的所有工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用,由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

4.4、职业健康安全与环境:

双方共同遵守国家《中华人民共和国安全法》;[建设工程安全生产管理条例]等安全生产的法律法规,严格执行JGJ59-2011[建筑安全施工检查标准]。

5、安全防护

5.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由甲方承担。

5.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工、脚手架搭设临边防护时,乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施,由双方协商承担安全防护措施费用。

5.3乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方提供,费用由乙方负责,合同价款或单价已包含该部分的费用。

6、质量标准

6.1按甲方发放的技术交底资料的质量要求进行中间检查及验收,本合同

工程达到工程质量等级按甲方要求的等级,确保工程一次通过验收。

6.2所有工序正式施工前必须先做样板,待相关部门验收合格后方可展开大面积施工。

6.3工程质量及检验

6.3.1乙方必须按照施工图纸、合同技术规范和国家现行标准、规范以及甲方的要求和验收合格的样板进行施工。接受业主、监理及甲方的质量管理、检查和监督。

6.3.2乙方应严格按照甲方制订的现场操作规程、施工方法和措施进行施工。如果甲方以及相关部门检查发现工程质量不符合质量标准,属乙方责任的要在质量整改书规定的期限内返工修复完成,所需的费用或损失由乙方负责。否则甲方有权雇用他人进行返工修复,所有由此直接造成的以及连带发生的费用均由甲方定价,并从乙方当期工程款中扣除。

6.3.3乙方施工的隐蔽工程在覆盖隐蔽前应通知甲方验收,未经甲方验收合格签证不得隐蔽。

7、不可抗力

7.1、本合同中不可抗力的约定同甲方与建设单位的合同中的约定相同。

7.2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。

7.3、不可抗力结束后15天内,乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式

报告和有关资料。

7.4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方

的相应责任。

8、事故处理

8.1 、发生重大伤亡、质量事故、意外伤亡事故等其他安全事故,甲方应

按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处

理。

8.2、乙方要积极配合甲方做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,

避免过激行为的发生,双方承担相应责任并赔付。

9、保险

9.1、乙方应为从事危险企业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地

内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

9.2、保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

10、工程变更

10.1、施工中如需对原工作内容进行变更(甲、乙双方书面确认的变更可

作为劳务价款结算的依据),甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知,

并提供变更的相应图纸和说明;乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求,办理有关变更手续。

10.2、由非乙方原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,合同价款应相应减少,工期相应调整。

10.3、由乙方原因造成的变更费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

10.4、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬,同时造成甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

11、工程量的确认

11.1乙方应按专用条款约定的时间,向项目经理提交已完工程量的报告。项目经理接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加,计量结果审核校对后,双方签收有效,作为工程价款支付的依据。

11.2涉及本工程的劳务工程量的签认及劳务结算的资料必须经甲方项目部负责人签字认可并加盖项目经理部的公章后方有效。项目其他人员签字的资料不作为本工程的劳务工程量或劳务结算的有效资料。

11.3 乙方按照合同要求实施和完成本工程,严格履行本合同各条款规定,经甲方组织并会同有关部门进行交工验收后,只有乙方完成的全部工程质量达到本合同规定的交工验收标准,才能进行最终结算。

11.4对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,项目经理不予计量,并且该部分的材料等相关的费用由乙方负责承担。

12、工程分包

12.1 乙方按专用条款的约定分包所承包的部分工程,并与分包单位签订分包合同。非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。

12.2 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

12.3 工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失,乙方承担全部责任。

12.4 分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项,但甲方直接分包或乙方恶意拖欠工程款除外。

13、合同总价款支付的方式

13.1、劳务价款的支付必须由甲方支付给乙方,不得支付给第三方或个人。

13.2、根据合同规定按实际发生劳务价款的,乙方可申请施工进度的应结算款的75%。

13.3、本合同确定调整的劳务价款、工程变更调整的劳务价款及其他条款中约定的追加劳务价款,应与上述劳务价款同期调整按约定比例支付。

13.4、合同约定全部工作完成经验收通过后15天内,乙方向甲方递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务价款的最终支付。

13.5、甲方收到乙方递交的结算资料后15个工作日内进行核实,给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后100天内向乙方支付应付的劳务价款尾款。

13.6、进度款与工程质量、工期挂钩,若所报工程的质量存在严重缺陷、工期达不到进度要求,甲方有权暂缓支付该部分工程款,乙方进行整改,经验收合格和工期达到要求后甲方支付该部分工程款,同时依据本合同给予违约金和损失赔偿的处罚。

13.7、进度款与安全文明施工挂钩,每月25号进行一次安全文明大检查,由监理公司组织甲方主要负责人及乙方相关负责人参加,并按照国家安全文明评分标准进行评分,所承包工程范围评分等级为不合格者,乙方必须限时进行整改。被建设行政主管部门认定为安全文明不合格者,甲方有权暂缓支付当期工程进度款,待整改合格后再行支付,如甲方因安全文明施工不合格被建设行政主管部门处罚款的,该罚款由乙方支付。

13.8、乙方必需严格按照甲方制定的施工工期组织足够的管理技术人员、劳务人员、施工机械等进场施工,如被甲方和监理单位依现场实际情况认定为无法满足甲方制定的施工工期的条件要求,通过甲方与乙方协调后5天内仍然没达到要求的,甲方有权单方面解除劳务施工承包合同,并且3天内乙方无条件退场及赔偿甲方由此而造成的一切经济损失。

13.9、乙方必须及时发放民工工资,并承担由此造成的一切后果责任。当乙方发生民工工资拖欠时,甲方有权在工程款中代为支付,在工程款结算时予以扣除。

13.10、乙方必须服从项目部管理要求,按要求做好工人的三级安全教育登记;按劳动监察局的民工工资监控制度和要求填写工资表,并承担核实和按实名登记发放工资的责任。当工人名字、证件号码、工资额度等信息不一致时,甲方将不予发放工程款。

13.11、如因乙方违约或其它情况,甲乙方解除合同的,已完合格工程量按单价的75%作为系数计算结算款。

13.12、甲方和乙方对劳务价款结算发生争议时7天内,按本合同关于争议的约定处理。

14、合同争议

14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可采取自行协调、和解的方式;可以要求相关主管部门调解,若调解不成,一方有权向合同签订地人民法院起诉。

14.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同。

14.2.1、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同。

14.2.2、调解要求停止履行合同,且为双方接受。

14.2.3、法院要求停止履行合同。

15、合同解除

15.1、甲方和乙方经协商一致,报主管部门备案并办理相关手续后,

可以

解除本合同。

15.2、甲方与建设单位的施工总分包合同解除的,甲方可以发出书面通知乙方,甲、乙双方按14.1条规定解除合同。

15.3、乙方不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务,其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、进度时,甲方可以书面告知乙方并限期要求履行合同义务。乙方逾期不能按约定履行合同义务的,甲方可以发出书面通知乙方,解除本合同。

15.4、如因不可抗力致使本合同无法履行,或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建,甲方和乙方可以协商解除本合同。

15.5、本合同约定的解除条件具备时,甲方应书面通知乙方解除本合同,在15个工作日内与乙方办理结算支付手续。本合同价款结算支付手续完毕后,乙方应及时撤离现场。乙方未及时退场,给甲方造成经济损失的由乙方承担。

15.6、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。

15.7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

16、违约责任

16.1一般违约情形

16.1.1乙方若不能履行本合同或质量、进度达不到要求时,甲方有权要求乙方限期整改并暂时停止一切支付;如乙方能够按要求及时改正方可恢复正常支付,否则甲方有权收回或分割乙方承包的工程,由此造成的经济损失由乙方负担。

16.1.2乙方未能在本合同规定的工期内完成本合同全部工程并经验收合格的,每延误一天,应向甲方支付合同总造价的千分之三的逾期违约金。

16.1.3 由于乙方施工进度、质量、安全或其它管理等原因使甲方受到业主或交通主管部门在全项目范围或以上通报批评或召见甲方法定代表人,每出现一次乙方应向甲方缴纳壹万元违约金,上述违约金均由甲方直接在其履约金和未支付的工程款中扣除。

16.1.4乙方承诺进场的乙方负责人或其得到甲方认可的书面授权人,在本

工程施工期间,每个月在工地管理施工现场的时间不得少于22日历天,未经甲方项目经理书面批准不得擅自离开工地,否则视为一般违约。违约责任如下:

(1)乙方负责人(本合同签约的乙方代表)或其得到甲方认可的指定带班人:每缺勤一天罚款2000元/人·天。

(2)农民工:按甲方阶段性施工计划要求,每缺一人一天罚款200元/人·天。

(3)小型机具:每天缺一台(套)罚款500元/套·天;民工数量和小型机具的配备情况根据甲方所下达的阶段性施工计划要求而定。

16.2严重违约

16.2.1严重违约情形

(1)合同执行过程中,如乙方的施工进度达不到业主及甲方施工计划的要求,甲方有权根据要求乙方增加人员和机械设备,乙方不得拒绝,否则视为乙方严重违约。

(2)乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的工程肢解以后以分包的名义转包给他人,否则甲方可认为乙方严重违约。

(3)未经甲方同意或批准,乙方不得擅自中途退场或撤离、停工、调离任何甲方要求到场的小型机具备,否则甲方可认为乙方严重违约。

(4)乙方及其雇用人员为了能够获得超出实际的收入、减少承担成本费用,或者为了能够获得宽容合同条件的执行,或者为了能够获得合同以外的其他工程的承包而提供或者给予任何相关人员(包括甲方的管理人员)的贿赂,均属严重违约。

(5)未征得甲方的书面同意,乙方不得以甲方或甲方公司的名义或相近的名称与其他劳务合作队伍、低值易耗材料和机具供应商、单位或个人签订合同、协议书或签署其他任何函件,不得私自在上述合同、协议书或函件上加盖上述与类似甲方的单位、经理部或工区的公章。如乙方违反上述规定,则甲方可视为乙方严重违约。

(6)若乙方出现把容易做的或单价高的工程做完,以单价低为理由要求甲方进行调价,把单价低的或施工难度大的或零散分项工程留下不进行施工或放慢施工进度,甲方可认为乙方严重违约。

(7)乙方自开工至当月底累计完成的产值与本合同有效合同总价之比(设为A值)必须大于或等于乙方已耗费工期与本合同总工期之比(设为B 值)。如乙方连续三个月A/B<90%时,A=乙方实际完成产值/原合同总价,B= 乙方实际施工时间/乙方施工合同约定总工期。

(8)由于乙方施工进度、质量、安全或其它管理等原因使甲方受到业主或交通主管部门在全项目范围或以上通报批评或召见甲方法定代表人两次及以上时,甲方可认为乙方没有合同履约能力而把乙方视为严重违约。

16.2.2严重违约责任。上述行为属严重违约行为,其违约责任为甲方有权:

(1)单方面无条件解除与乙方的合同并没收乙方全部履约保证金。

(2)无论乙方是否配合甲方及有关部门进行收方结算,甲方只支付给乙方完成合格工程的75%工程款项,余下25%工程款甲方不再支付给乙方,用于赔偿因乙方违约中途退出给甲方造成的损失。乙方未完工程及已完成的不合格工程甲方不予收方结算。

(3)从上述应付给乙方的款项中扣除或通过法律途径向乙方追索由于解

除或终止合同引起甲方的任何经济损失。

(4)如因乙方违约等原因造成本合同提前终止或解除,乙方应在接到甲方发出的终止或解除合同通知后3天内无条件撤出施工现场,并将放置于现场或在现场附近的属于乙方的小型机具、设施(含临时设施)等予以拆除及运走。否则,视为乙方抛弃这些小型机具、设施等财产,甲方有权进行处置,乙方不得干涉。

16.2.3乙方违约后,如甲方要求乙方继续履行合同时,乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

17、合同终止

经甲、乙双方验收合格后,履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕时,乙方向甲方交付合格的劳务作业成果,本合同即告终止。

18、进退场

18.1 本合同所有的劳务工种或分包工程都没有任何的进退场费。

18.2本合同所有因乙方原因造成的中途退场都按如下约定执行。

18.2.1乙方在接到甲方发出的终止或解除合同通知后3天内无条件撤出施工现场,并将放置于现场或在现场附近的属于乙方的小型机具、设施(含临时设施)等予以拆除及运走。否则,视为乙方抛弃这些小型机具、设施等财产,甲方有权进行处置,乙方不得干涉。

18.2.2无论乙方是否配合甲方及有关部门进行收方结算,甲方只支付给乙方完成合格工程的75%工程款项,余下25%工程款甲方不再支付给乙方,用于赔偿因乙方违约中途退出给甲方造成的损失。乙方未完工程及已完成的不合格工程甲方不予收方结算。

18.2.3甲方有权保留通过法律途径向乙方追索由于解除或终止合同引起甲方的任何经济损失。

19、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义。

19.1、协议书:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,依赖于本合同条款下的协议。

19.2、合同条款:是甲方与乙方根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的本合同条款。

19.3、建设单位:指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

19.4、甲方:指在本分包合同协议书中约定的,具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

19.5、乙方:指在本分包合同协议书中约定的,被甲方接受的具有劳务分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

19.6、分包工程:指由甲方和乙方在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

19.7、工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或建设单位指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由甲方和建设单位在总包合同专用条款中约定。

19.8、项目经理:指甲方在总包合同专用条款和本合同条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表,或由甲方指定负责履行本合同的代表。

建筑工程劳务分包合同的范本.docx

建筑工程劳务分包合同的范本 随着社会经济的快速发展,城市化建设进程的不断加 快,建筑行业得到了快速发展,以下是为您整理的建筑工程 劳务分包合同的范本相关资料,欢迎阅读! 建筑工程劳务分包合同的范本一甲方:身份证:电话:乙方:身份证:电话: 今由甲方金瓯富贵世家3# 、 4# 楼钢筋绑扎承包给乙方,从标准层至工程完工,按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供:安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料,供应材料,乙方负责接料,屋面剩 余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足,按要求施工,施工验收未 达标的,乙方负责修整,费用自付,按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元,工程款工程结束后三个 月内付清。 6、违约:如乙方未能按质按量完成工程进度,中途退 场,甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商,遵循平等、自愿、公平 和诚信的原则签订本合同,双方共同遵照执行。 甲方:乙方:年月日 建筑工程劳务分包合同的范本二劳务分包单位:

劳务承包单位: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和 诚实信用的原则,甲乙双方就工程内的劳务,分包事项经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,共同执行并签订本合同书。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 结构形式: 承包方式: 协议工期:开工日期:年月日 竣工日期:年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑:在承包范围内按元/ 立方米进行单价包干;未达到一次性验收合格按元 / 立方米进行单价包干; 上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素,结算时包干单价不作任何调整。单价包干包括:工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳 动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

单项劳务分包合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 单项劳务分包合同正式版

单项劳务分包合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就在建工程劳务分包事项,经友好协商一致,达成如下条款,定此合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程建筑面积:m2,

4、施工工期:自月日起至日止,按每次安排工期提前一天奖500元,推迟一天罚款500元。 5、工程质量等级:合格工程 二、合同双发约定的内容 1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干,一次性包死(不涉及任何因素费用调整),包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。 2、承包内容:地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除,顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。

3、乙方承包工程范围内所有小型机具及辅助材料包括手提电锯、手提电锯电线、。 4、合同价包括的其他工作内容: A、熟悉施工图纸,布置施工现场,工程自检,施工条件创建,协调组织与其他专业配合,材料机械工具的保管工作。 B、施工现场2天以内停电。停水待料造成的停工、工期予以顺延,但乙方不计取任何费用。 C、乙方根据进度计划提前5天向甲方提供材料计划报告,甲方协调乙方按进度计划将所需材料运抵施工现场,否则由此造成的后果,由此造成的后果,由责任方承担。

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

钢筋单项工程劳务分包合同

钢筋单项工程劳务分包合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将项目地块期钢筋工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定,结合工程的具体情况,双方本着平等、互利、讲求诚信的原则,经协商签订如下合同。供双方共同遵守: 一、工程名称: 工程地点: 二、承包范围 甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等主体结构全部模板施工内容,具体承包内容如下: 、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱,从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等,、钢筋的机械连接、级直螺纹闪光焊接、电弧焊接。 ,工程中钢筋的工作内容:地下室、主体结构的钢筋工程及屋面的女儿墙。材料的下车、周转及堆码工作。浇砼前模板上面的材料、垃圾清理,现场周转材料的转运,归堆,必须堆放整齐。 .施工期间施工责任区、生活区的清洁卫生工作,以及本项工程的其他辅助性工作。 三、承包方式: 、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式, 、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围 本项工程劳务用扎丝、焊条、切割片等。 主材的损耗控制:实际钢筋损耗量不能超过甲方与建设方结算量的,超出部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。 四、工程工期要求

具体各阶段的工期以进度计划和月报为准。乙方必须根据甲方的具体进度要求,备足施工人员。 五、工程质量要求 、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次性通过建设及监理单位验收。 、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。 、浇砼时,乙方必须配专人跟班看护钢筋。 六,承包价格 地下室到±,陆佰柒拾伍元吨(元/吨)。±以上,肆拾陆元平方米(元㎡)。面积按照国家规范的建筑面积计算。 七、结算方式 工人进场每人每月按照元生活费计算。从基础到六层完成后,二十天内付已经完成量的。六层以上,每六层付,封顶后二十天内付已完成量的,二构完成付至,剩余部分年春节前付清。 八、安全施工 乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作,乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在元内的均由乙方自行负责和承担费用。 九、甲方责任 、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,提供大型机具塔吊和工人住宿。 、提供施工用水、用电接口。 、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。。 十、乙方责任

建设工程劳务分包合同样本

编号:GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 编号:_____ 发包人:__________ 承包人:__________ 分包工程名称:__________ 施工地址:__________区(县) 发包人(全称):___________ 承包人(全称):___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:________________ 1.2工程概况:________________ 1.3分包工作内容:____________

范围包括:______________ 1.4工程监理单位(全称):___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:______元(人民币)大写:______元 4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: (__)4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 (__)4.2.2以(__)年施工预算或(__)年施工概算定额为依据:

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_____年_____月_____日,计划完工日期:_____年_____月_____日,总日历天数_____天;

2.主要节点工期:_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:______

专业劳务分包合同范本

合同编号:zwjfb-1502劳务分包合同

北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人:(以下简称发包人)劳务作业承包人:(以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、劳务分包合同内容: 2.1本合同劳务分包范围: 本次工程量清单及图纸中标明部分(详见清单后附) 3、合同价款总额Y (人民币),大写:。----------- 4、分包工作期限 开工日期:2015年11 月20 日--------------------------------

竣工日期:2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为:120天_____________ 5、劳务作业人数:70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本协议 (2)专用条款 (3)通用条款 (4)《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准; 2 -2 - (5)图纸及工程量清单; (6)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件; 7、合同生效: 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间:2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点:北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)

址:址:住地 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 话系联电:系话3 :电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务: 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在

单项劳务分包合同范本

合同编号:劳务单项承包合同(范本) 工程名称: 工程地点: 发包方: 承包方: 身份证号码: 联系电话: 签约日期:

劳务分包合同(范本) 甲方:(以下简称为甲方) 乙方:(以下简称为乙方) 为确保基础质量,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。 1、工程名称: 2、工程地点及范围: 3、分包内容:

4、分包方式及价款:经甲、乙双方友好协商,以包干。 (1) (2) (3) (4) 4.1 工程量以实际完成的数量为依据。 4.2 本合同附件所列单价中,不包含税金。 4.3 除包含了完成分包内容而发生的全部费用外(包含人工费、材料费、工器具等一切费用),还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的(人身)事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。 5、计量及支付: 结算方式:进度款和结算款以结算。 5.1、当工程量完成 %,甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。 5.2、全部工程完成后,经甲方验收合格,依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量,一次支付剩余价款 %,缺陷责任

期满付剩余价款至 %(扣除预付款及 %的质量保证金)。 5.3工程验收合格后日内,凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行本次债务债权清理,工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付,不计息。 6、乙方进场施工日期为:年月日,竣工日期:年月日。 7、因不可抗力造成的工期延误,双方互不追究违约责任。 8、工程质量: 8.1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍,无论何种原因造成的工程质量缺陷,均不免除乙方的责任。 8.2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补,并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后还达不到本合同约定的质量要求,乙方应该按工程的实际损失进行赔偿,甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补,其返工或修补费用由乙方全部承担。 9、施工安全、职业健康、环境保护: 9.1、乙方必须对全体施工人员的安全负责,开工前必须进

工程劳务分包协议书

工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程劳务分包协议书 甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目(新疆昌吉方汇水电设计有限公司)工程达成一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点:奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容: 1、工程量2—3公里,85元/每立方米(宽口311厘米、底47厘米、边150厘米)及图纸所示内容。 2、承包形式:劳务承包 三、工期

1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日,期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准,具体为: 五、付款方式: 1、工程开工进场,乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款(按工程量60—80%结算)。 3、全部完工,经项目部及甲方验收完成后,七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分,工程到款全额付清,一个月之内。 六、安全与责任: 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作,如有违规操作,将自行承担后果。

七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决,甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决,乙方配合指挥。 3、施工期间,甲方全力配合乙方工作,技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场,将按工程量的50%结算,如有争议,可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份,经甲乙双方签字后生效,均受法律保护。如有其他额外争议,经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方:乙方: 电话:电话: 日期:日期:

劳务分包合同协议范本

劳务分包合同 甲方(承包人): 法定代表人: 乙方(分包人): 法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第1条工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米 结构层次: 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围: (1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知, 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。 (2)包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品; (3)现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量, 除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道 清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即:

2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等; 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试; 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试; 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试; 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时); 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象; 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清; 2.2.12 施工期间的文明施工:验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续; 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:(1)机械故障; (2)停水停电; (3)不可抗拒的气候条件; (4)设计变更及其他; (5)现场材料整堆。 2.3 承包方式:

单项劳务分包合同标准范本_1

协议编号:LX-FS-A25299 单项劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

单项劳务分包合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就在建工程劳务分包事项,经友好协商一致,达成如下条款,定此合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程建筑面积:m2,

4、施工工期:自月日起至日止,按每次安排工期提前一天奖500元,推迟一天罚款500元。 5、工程质量等级:合格工程 二、合同双发约定的内容 1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干,一次性包死(不涉及任何因素费用调整),包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。 2、承包内容:地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除,顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。 3、乙方承包工程范围内所有小型机具及辅助材料包括手提电锯、手提电锯电线、。 4、合同价包括的其他工作内容:

劳务分包合同(范本)标准版本

文件编号:RHD-QB-K5107 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 劳务分包合同(范本) 标准版本

劳务分包合同(范本)标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务分包合同 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量:

四、工程工期: 五、工程质量要求: 六、工程造价: 七、工程承包方式及取费标准: 八、工程价款的拨付及结算方式: 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中: 十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方

案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期: 4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。 十一、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

建设工程劳务分包合同范本

建设工程劳务分包合同范本 合同编号: 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况,遵循平等、公平、自愿、守信的原则,双方就本工程劳务承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程规模: 四、承包范围: 五、签约地点: 六、双方工作 1、甲方有关工作: (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表,负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育,解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面,提供一个施工及生活总水表、总电表,表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理,负责监督、检查等事宜,有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套,遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求,并及时提供给乙方 2、乙方有关工作:

(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号:_____ 身份证号 码:_________________ ),全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务,未经甲方书面同意擅自离岗的,按________ 元/天支付违约金,违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付;分包人不支付的,甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场,工程结束时,需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民;如系少数民族公民,乙方须向甲方说明,并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查,防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务,让“三逃”人员混入的,每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如:钢筋制安机具、反铲等,可 以附表的形式附于本合同后):______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度,在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查),做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导,按甲方质量和安全员的要求,必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系,负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损

勘察设计劳务分包合同样本

勘察设计劳务分包合同 (建筑工程设计) 项目名称: 发包方(甲方): 分包方(乙方): 签订时间: 签定地点:

发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作,该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同,共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件: 1:500地形图(建设范围及红线图)、有关市政设施资料(给水水压;供电负荷;道路标高等)、工程地质勘查报告书(深度满足国家相关规范要求)、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间:

合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作,人数应满足甲方要求;配合甲方进行方案设计工作,并根据需要到现场进行方案汇报工作;根据工程需要,安排专业设计人员进行图纸绘制工作;所有的效果图由乙方负责完成,并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数: 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份,电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间: 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定,本合同勘察设计劳务分包费用合计¥万元(大写:)。 6.2 付款进度: 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元; 6.2.2 工程进行一半支付万元; 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内,甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任

单项劳务分包合同标准范本

编号:QC/RE-KA8281 单项劳务分包合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. (正式协议示范文本) 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签署时间:________________________

单项劳务分包合同标准范本 使用指南:本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就在建工程劳务分包事项,经友好协商一致,达成如下条款,定此合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程建筑面积:m2,

4、施工工期:自月日起至日止,按每次安排工期提前一天奖500元,推迟一天罚款500元。 5、工程质量等级:合格工程 二、合同双发约定的内容 1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干,一次性包死(不涉及任何因素费用调整),包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。 2、承包内容:地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除,顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。

路基土石方工程劳务分包合同范本

路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人:(以下简称“甲方”) 劳务分包人:(以下简称“乙方”) 鉴于本项目业主(以下简称业主)与工程承包人(本合同甲方)已经签订施工总承包合同,依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一劳务分包人资质情况(原则上必须有) 1. 资质证书: 2. 发证机关: 3. 资质专业及等级: 4. 复审时间及有效期: 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 分包围:公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容,甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整,即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发

生重大变化,乙方也应服从调整。 4. 工作容:双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填,涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压,不能利用的土应清理到弃土场,为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作,且这些容不另计价,均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限:至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单,在所规定的期限完工,否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量:以甲方现场实际验收为准,以设计数量为限,未经批准超出设计数量的作为无效工作量,不予计价支付。 7. 合同价款:采取按工程量单价结算劳务费用,则合同总价(劳务费总额)不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外,均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金;乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,也已包括在工程量清单的单价与总额价之中;还应包括缺陷期和缺陷维修等费用,并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。

土建工程劳务分包合同范本

工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人(全称): (简称甲方)分包人(全称): (简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致,订立本合同。一、分包工程概况工程名称: 工程地点:建筑面积:劳务分包范围: 二、分包人资质资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期:三、分包合同价款金额(暂定人民币):大写:

(最终以结算为准)小写:万元四、工期开工日期:年月日(具体以甲方书面通知为准)完工日期:年月0 日总日历工作天数为:天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为: 六、合同文件及解释顺序1.本合同协议书; 2.除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 3.本合同专用条款; 3 4.本合同通用条款; 5.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 6.乙方的报价书; 7.合同履行过程中,甲乙双方协商一致的其他书面文件; 8.甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间:年月日合同订立地点: 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方: 乙方:地址: 地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:现场代表:劳务负责人:电话: 电话:年月日 年月日 4

单项劳务分包合同范本

合同编号: 劳务单项承包合同(范本) 工程名称: 工程地点:发包方:承包方:身份证号码:联系电话: 签约日期: 乙方: (以下简称为乙方)

劳务分包合同(范本) (以下简称为甲方) 乙方: (以下简称为乙方)

基础质量,依照《中华人民 共和国合同法》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。 1、工程名称: 2、工程地点及范围: 4.1 工程量以实际完成的数量为依据。 4.3 除包含了完成分包内容而发生的全部费用外 (包含人工费、 材 料费、工器具等一切费用) ,还包含了施工队伍调遣、机械设 备进退 场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及事故险 等为了本工程的顺利实施而可能发生的一(人身)职工的. 切费用。 5、计量及支付: 进度款。 为确保 3、 分包内容: 4、分包方式及价款: 经甲、乙双方友好协商, 以 包干。 4. 2 本合同附件所列单价中 ,不包含税金。 结算方式:进度款和结算款以 结算。 5.1、当工程量完成 %,甲方应支付乙方 %的工程款作为

5.2、全部工程完成后,经甲方验收合格,依据甲方单位与乙方 现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇 总数量对乙方进行计量,一次支付剩余价款%,缺陷责任期满付剩余价款至%(扣除预付款及%的质量保证金)。 5.3 工程验收合格后日内,凭经甲方有关部门审核签字的 结算单和合同书进行本次债务债权清理,工程余款根据甲方资 金的实际情况一次支付,不计息。 6、乙方进场施工日期为:年月日,竣工日期: 日。 7、因不可抗力造成的工期延误,双方互不追究违约责任。 8、工程质量: 8.1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍,无论何种原因造成的 工程质量缺陷,均不免除乙方的责任。 8.2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程 进行无偿返工或修补,并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后还达不到本合同约定的质量要求,乙方应该按工程的甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有实际损失进行赔偿,缺陷的工程进行返工或修补,其返工或修补费用由乙方全部承担。 9、施工安全、职业健康、环境保护: 9.1、乙方必须对全体施工人员的安全负责,开工前必须进行岗 前培训和安全教育,特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上

相关主题