设备安装施工合同范本
篇一：设备安装施工合同范本
设备安装工程合同
定作人：
承揽人：
签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款：
1.1工程概况
1.1.1工程名称：-------------------。
1.1.2 施工地点：--------------
1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。
乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。
1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。
1.3 质量标准
工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。
1.4 合同价款
1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同 1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。
1.4.2以上价格包含：（施工内容）。
1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关；
1.7合同生效
本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任
1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。
1.9 乙方违约责任
1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。
1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。
1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工
资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。
1.10 争议解决
合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。
1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。
签订地点：
甲方：乙方：法人代表：法人代表：授权代表：授权代表：
开户银行：开户银行：账号：账号：
联系人：
电话：
传真：
住所：
证件号：
联系人：电话：传真：住所：证件号：
篇二：设备安装合同样本
设备销售及安装合同
甲方单位：（以下简称甲方）乙方单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议：
第一条安装工程概况
1、
（1）工程地点：
（2）工程最终造价：￥（人民币元整）；
（3）开工日期：合同签订之日起十个工作日内；
（4）竣工日期：开工之日起五个工作日内；
（5）付款方式：现金或其它
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责通道设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
（1）合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；
（2）开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转；
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知
甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。
第四条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；
2、本合同工程安装总价款为：￥元，人民币整；
（1）合同签订后,甲方支付乙方（预付款）人民币(占合同总金额的 75 %)￥元；
（2）工程款(占合同总金额的 25 %)￥元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。
第五条产品质量责任和售后服务条款
1、自验收之日起,工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。
2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方单位：联系电话：单位地址：甲方代表：
乙方单位：联系电话：单位地址：甲方代表：
2014年2月日
篇三：设备安装合同书范本
设备安装合同书范本
合同编号：签约时间：工程地点：
发包单位：____________________（以下简称甲方）
联系电话：_______________单位地址：_________
甲方代表：_____________________________
承包单位：______（以下简称乙方）
联系电话：______________单位地址：___________
乙方代表：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装xx设备设备达成如下协议：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况：
产品名称规格型号单位数量
2、安装工程概况：
和家网-全球中文家居门户
（1）工程地点及面积：
（2）工程造价：元；
（3）开工日期：年月日；
（4）竣工日期：年月日；
（5）付款方式：（1）、现金（2）、转帐支票
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试xx设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责xx设备设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
（1）年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；
（2）年月日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；
（3）年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部xx设备工程完工及验收，与竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，
双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定的补充文本加以确认。第四条违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作；
2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；
3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回xx设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号，应及时乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：（1）工程量变化或设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；（4）甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；
2、本合同工程安装总价款为人民币：_____元（大写：）；
（1）合同签定后,甲方支付乙方（第一期工程款）人民币(占合同总金额的__50_%)________元(大写：）；
（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写：）；
（3）工程尾款(占合同总金额的__3_%)元（大写：_______________________元），设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第六条产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,工程保修期为壹年
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第八条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协
商解决。
第十一条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商
不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
钢筋加工合同 甲方：。 乙方：公司 为了明确双方之间的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经共同协商一致，就甲方委托乙方加工成型钢筋事宜达成协议如下，以示信守。 一、委托事项 甲方委托乙方承担(工程)项目(以下简称项目)的成型钢筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型钢筋配筋单中标注的规格、图示尺寸、数量进行加工。出国留学网 二、合同工期 本合同工期自年月日起至年月日止。合同工期提前或顺延的，由甲乙双方另行协商确定。 三、甲方的权利与义务 (一)甲方的权利 1、甲方有权要求乙方按时、保质、保量完成成型钢筋加工工作。 2、甲方有权监督、指导乙方生产，有权对乙方加工质量进行抽检。 3、按照本合同约定甲方享有的其他权利。 (二)甲方的义务 1、按照合同约定向乙方提供符合国家标准及项目要求的钢筋原材料。 2、合同生效后3日内，甲方应以书面的形式向乙方进行技术交底并提供施工图纸及图纸会审记录等有效性技术文件。交底资料中应详细说明所承揽项目段号编制情况，各轴线位置，计划施工进度，以及成型钢筋平直部分的长度，特殊角度的工艺要求等。 3、按照双方约定，由甲方组织形成图纸翻样技术小组，负责施工图纸的钢筋计算与翻样工作。 4、甲方应按工程进度计划提前5日向乙方提供本合同成型钢筋的配筋单(特殊情况补充时须提前3日)，配筋单上的目录应注明起止编号、使用部位及合理的工期要求，且每张配筋单上须有甲方授权经办人签字，并在工程名称处加盖甲方公章后生效。 5、按照本合同约定提货或接收乙方交付的成型钢筋产品。 6、按照合同约定及时足额向乙方支付合同价款，不得拖欠。 7、甲方提供授权经办人签字字体体样作为本合同附件，明确其授权范围。甲方更换授权
水电安装施工合同 建设单位：（简称甲方）山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位：（简称乙方） 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式：包工包料 第四条：工程价款 1. 工程价款： 第五条：付款方式： 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日；竣工日期：年月日。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）不可抗力（如地震台风火灾等） 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。 第七条：工程质量要求：按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 7 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 2 份，其中：甲方 1 份，乙方 1 份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日
空调安装施工合同范本 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。 第一条工程概况 1、工程名称： 工程地点： 工程内容：格力商用空调设备销售及安装 2、开工日期：定货**天设备到达施工现常 安装施工工期： **天 3、技术指标：建筑面积为***平方米，制冷面积为***平方米。 a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。 b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。 4、设备及材料如下 a、设备表如下： 序号 设备规格名称 产地 1 风冷模块冷热水机组csqwrf130m/b ** 2 卧式吊顶风柜g-6wd×1/d ** 3 风机盘管、模块机控制器 ** b、施工材料表: A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 序号 安装主要
材料名称型号规格材料材质品牌及产地1 铜管 ￠** 厚0**mm 紫铜管 **红星 2 铜管 ￠** 厚0**mm 紫铜管 **红星 3 铜管 ￠**7 厚0**mm 紫铜管 **红星 4 铜管 ￠**9 厚1mm 紫铜管 **红星 5 铜管 ￠**05 厚1mm 紫铜管 **红星
6 铜管保温材料 内径￠** 难燃b1级橡塑保温河北华阳 7 铜管保温材料 内径￠** 难燃b1级橡塑保温河北华阳 8 铜管保温材料 内径￠**7 难燃b1级橡塑保温9 铜管保温材料 内径￠**9 难燃b1级橡塑保温河北华阳 10 铜管保温材料 内径￠**05 难燃b1级橡塑保温河北华阳 11 冷凝水管 dn25 upvc 四川亚美 12 冷凝水保温材料 内径dn25 厚10mm 难燃b1级橡塑保温
编号：GR-WR-62022 电气工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
电气工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有
混凝土加工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、数量及价格 1、甲方向乙方订购（加工）以下强度等级的预拌混凝土，其代购材料、加工费单价如下：
2、基本单价： （1）本工程混凝土由乙方提供混凝土加工和甲方委托乙方代购水泥、沙石等材料。 （2）甲方按乙方出具的收货证明及付款委托书直接向上述材料供应商支付货款，并由材料供应商向甲方出具相应发票。 （3）混凝土单价包含地泵费用，使用汽车泵时，单次泵送混凝土不足80m3时，按80m3计算费用，超过80m3按实际数量计算费用；使用砂浆按同等级混凝土计价。 二、计量结算及付款办法 1、本条所称结算指乙方所提供预拌混凝土供货量的结算：经甲、乙双方核对后并签字或盖章的决算书。 2、本工程混凝土计量结算办法：乙方可预先派人到甲方施工现场验槽。由于甲方原因造成预拌混凝土超量损失，由甲方负责并及时办理签证，进入决算；每次混凝土浇筑后，甲乙双方应派专人办理该批次混凝土结算，以每次验收票据与施工图算量相结合方式办理结算，如双方出现过大差异双方共同协商解决（不得超过施工图纸计算体积）。 3、本工程混凝土付款办法：本工程所有混凝土货款支付采取支付，供方提供有效票据，按月支付 %货款，其余货款在工程完工后个月内支付。甲方委托乙方代购材料（水泥、沙石等），代购材料部分其付款比例
与合同付款同步，按乙方出具的收货证明和付款委托书直接向水泥、沙石等材料供应商支付货款，并由供应商出具相应发票，由此所产生的一切经济纠纷均由乙方负责。 三、甲方责任 1、甲方项目负责人：，联系电话：项目负责人有权在本工程中签署供应计划表、结算、对帐单、付款协议等合同文件和补充协议。 2、甲方根据工程进度需要，填写统一格式的混凝土供应计划表，提前一天书面通知乙方。 3、根据《省加强预拌混凝土质量管理暂行规定》文件规定，甲方应根据预拌混凝土的特点制定施工方案组织施工，并对施工质量负责。制订并执行工程现场管理制度，协调周边城管、交通及其他相关事宜。协调乙方解决本合同履行过程中发生的各种问题。 4、预拌混凝土运到施工现场后，甲方擅自掺入外加剂、生水等引发的预拌混凝土质量问题由甲方负责。浇捣后的预拌混凝土，甲方应按照国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）加强养护工作。如养护不当，造成质量问题，由甲方负责。 5、乙方按甲方的预拌混凝土供应计划表要求，运送预拌混凝土到位后，甲方应及时组织浇捣。若甲方未能及时组织浇捣，预拌混凝土运到施工现场停留时间超过小时以上而造成预拌混凝土不能使用损失由甲方承担。 6、预拌混凝土在正常供应中，如因特殊原因，甲方需临时性停供或更改供应计划规定的内容，甲方应提前小时书面通知乙方。因通知不及时的造成损失由甲方负责。
安装工程合同模板-最新范本 于____年____月____日,______________有限公司(简称甲方),与______________有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同. 1.安装工程名称：_____________________. 2.工程地点：甲方___________________港口. 3.工程范围：本合同所附图纸及估价单. 4.完工期限：本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内,完成安装工程,其中包括______________主机试验运行. 5.安装工程总价格：_______________美元整. 6.安装工程付款进度： 第1期：甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价_____%,即________________________美元整; 第2期：甲方在a港口造船工程开始时,付给乙方工程总价_____%,即____________________美元整; 第3期：在安装管路时,甲方付给乙方工程总价_____%,即_______________________美元整; 第4期：在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的_____%,即_________________美元整; 第5期：在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的_____%,即________________美元整; 第6期：在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的_____%,即_____________________美元整. 7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的_____%计算,即_____________美元整. 8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算.若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价.若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付. 9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导.乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理. 10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除. 11.工程保管：在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管.除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责.如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用.若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束. 12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年. 13.附带条款：在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿.但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责. 14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力. 附件包括：(1)图样;(2)估价单. 15.合同形式：本合同一式两份,甲乙双方各执一份.另各保留两份副本供双方存档备查. 16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对__________主机保养服务_____年,每_____个月派员一次维护正常运行. 本合同按双方所签日期生效.
空调安装劳务合同 甲方：乙方： 甲乙双方就本着诚实守信、公平互利的原则，经双方友好协商，甲乙双方就空调安装事宜，达成如下协议： 一、工程质量及施工周期：甲方提供施工过程中所需水、电及相关场地设施，乙方提供所有施工机具及安装服务，免费质保期为，施工日期为年月日至年月日。隐蔽工程应在合同约定进场之日起个工作日内完成。逾期一天，按元/天罚款，由于发生人力不可抗拒的原因致使本合约不能履行，如：停电及恶劣的天气情况等，施工周期相应顺延。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。 二、工程内容：风机盘管吊装，钢管外表面油漆四遍，立管安装及保温，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，冷凝水管排水试验，出风管及风口安装，新风主管制作安装，新风支管制作安装，新风口安装，温控器布管线及安装，所有支架制作安装，内机整个系统调试，室内为交钥匙工程。 三、工程质量要求：按GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》和GB50256《电气装置安装工程施工及验收规范》标准验收。整体质量达到质检部门验收合格标准，达到甲方验收合格标准。 四、工程总价（固定价格人民币大写）：（￥：）。 工程内容调整不超过正负工程结算总价不作调整。（工程内容随甲方的设计图纸和现场实际情况可能变更，此部份款项视做乙方对甲方的让利和优质服务） 五、结算方式： 1、人员和所有工具进场7天之内支付元生活费。 2、每月结算到所完成工程量的50%，即元。 3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的60%，即元。 4、在工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%，即元。 5、质量保证金，在工程竣工一年之内支付%，即元。 五、仲裁：因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如果协商不能解决，应提交 裁决。 六、其它约定事项：甲乙双方如有一方违约（含工期、质量、延期付款等），违约方应
合同编号：YT-FS-4469-10 电气工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程内容： 二、工程承包范围：包工包料、包安全。 三、合同工期 工程施工日期：20xx年月日至20xx年月日。 四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02) 五、合同价款：
六、双方一般权利和义务 1、甲方 (1)提供必要的施工场地和施工便利; (2)应配合乙方做好安全文明施工工作; (3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作; (4)负责工程质量的验收工作; (5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。 2、乙方 (1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等; (2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工; (3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失
石材加工安装合同 甲方（委托方）： 乙方（生产方）： 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方就主体外墙的石材生产加工及安装施工工程委托给乙方，达成如下协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容：别墅主体外墙石材的生产加工及安装 承包方式：包工、包料（不包括施工手脚架的材料及搭设） 二、加工数量及合同价款： 2.1 本合同石材加工数量、规格以实际下料单为准。（详见附件） 2.2 合同暂定总价款。本合同暂定价款为人民币元（小写：）。工程结束后，按实结算。 2.3 以上合同价格为包干价，包括了石材的生产、成品运输、安装及其保险费、包装费、装卸费等费用。该价格亦不会因汇率波动、人工及物价变动而作调整。 三、工程期限 总工期为自本合同签订之日起个日历天。 三、付款方式 本合同采取分批交货、安装，分批付款的方式： 3.1 合同签订后3日内，甲方支付合同总价款的30%作为工程预付款，即人民币元整（小写：）； 3.2 钢材运至施工现场并实际骨架施工时，甲方支付合同总价款的30%作为工程进度款，即人民币元整（小写：）； 3.3 在首批石材加工完成，甲方至乙方工厂验收合格后且材料发货前，甲方支付至合同总价款的80%，即人民币元整（小写：）；
3.4 在石材全部加工完成，甲方至乙方工厂验收合格后且材料发货前，甲方支付至合同总价款的90%，即人民币元整（小写：）； 3.5 在石材全部安装完成后3日内，甲方支付至合同总价款的95%，即人民币元整（小写：）； 3.6 剩余5%工程尾款即人民币元整（小写：），在甲方竣工验收后15天内结算付清。 四、产品的质量要求 4.1本合同所选用的石材为。乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。 4.2乙方按甲方签字确认的石材样品或图纸样式和规格要求为标准进行加工制作（石材的规格、样式依照甲方确认的效果图，并符合设计图纸和实际施工要求为准则）。产品生产加工图纸参照外观效果图，根据主体现场结构进行调整，最终以甲方签字确认为准。 4.3 工程所需辅助材料以乙方提供的样品经甲方确认同意后，由乙方进行采购、安装。 4.4乙方安装施工按照设计施工图要求标准及《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行相关规范、标准的规定，质量等级需达到合格以上，确保一次性通过有关标准验收。 五、工程验收 5.1工程施工完毕具备交工验收条件时，乙方应提交“竣工验收报告”通知甲方组织验收，甲方接到通知后七个工作日内，组织人员进行验收。超过十天未验收的，视为验收合格。 5.2 如验收不合格，乙方应无条件进行返工、整改，采取相应的补救．修复措施，直至验收合格，若属施工责任者，由此追加的费用和延误工期带来的一切损失均由乙方负责。如验收合格，则双方签署竣工验收报告。 六、双方的权利与义务 6.1 甲方权利与义务 （1）有权对乙方施工及产品质量进行监督、检查、纠正。 （2）甲方应为乙方提供排版图、加工图纸、加工尺寸、规格清单。
建筑安装施工合同样本(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020300
建筑安装施工合同样本(示范合同) 工程名称：_____ 审查单位：_____ 工程编号：_____ _____年_____月_____日 签订合同双方： 建设单位：_____，以下简称甲方; 施工单位：_____，以下简称乙方。 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守 第一条总则 一、工程名称：_____。
二、国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划，工程项目表，申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计，总概算等文件号。 三、工程编号：_____。 四、工程地点：_____。 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_____平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。 六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_____元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 第二条工程期限 本合同全部工程自_____年_____月_____日开工至_____年 _____月_____日竣工(各单项工程，中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
包工包料加工合同范本 篇一：服装包工包料加工合同书 定作方：（以下简称甲方）____________________________ 承揽方：（以下简称乙方）____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条加工成品 品名：________________ 货号：_______________ 面料：________________ 颜色：_______________ 尺码：________________ 第二条服装数量 1、计量单位：套（上衣、裤子） 2、数量：_________套，其中_______码______套，_______码______套，_______码______套，_________码______套。 第三条原材料的提供 由乙方提供原材料，甲方确认，具体见下： 材料名称： 质量： 第四条服装质量 加工成品质量按样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。 第五条服装款式和规格 1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。. 2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式 第六条报酬 1、加工单价：_______元/套 2、总金额（元）：小写________________（大写）______________________ 第七条包装方式 内用________包装，外用________包装，包装费由__方承担。 第八条服装交付 1、交货地： 2、运输费用由甲方负担。 3、产品的交（提）货期限：________年____月____日。 第九条服装验收 1、验收期间：________年____月____日之前。 2、验收地点：__________________________。 2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。 3．验收方式：产品按30％抽检，抽样标准为：随机。
浙江新安化工集团股份有限公司 安装工程施工合同 （2011版范本） 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 签订日期：
填写说明： 1.本《安装工程施工合同》适用于母公司安装施工类工程，子公司可根据各子公司 所在地及自身具体情况进行适当调整。 2.本《安装工程施工合同》参照GF-1999-0201《建设工程施工合同》（示范文本） 并结合本公司实际编写。 3.本《安装工程施工合同》条款除以下两种情况，可根据工程具体实际填写外，其 余均须严格遵照填写，不得修改，变动；若填写时有实质性修改时，需经公司相关部门确认。 ①本《安装工程施工合同》条款中下划线上斜体字部分，为推荐的填写内容，但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。 ②本《安装工程施工合同》条款中下划线上空白部分，请根据各工程的具体情况填写。 4.本《安装工程施工合同》为试行版本，执行中若有意见或建议，可及时向公司法 务部或项目管理部反馈。
第一部分、合同协议书 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 2、工程承包范围 承包范围： 3、合同工期 开工日期：年月日（以正式开工报告为准） 竣工日期：年月日（按开工报告日期顺延） 合同工期总日历天数天。 4、质量标准 工程质量标准：国家有关合格验收标准 5、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元整
中央空调工程安装施工合同 发包方：成都@@有限责任公司(以下简称"甲方") 承包方：四川@@工程有限责任公司(以下简称"乙方") 为保障甲方与乙方的利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，根据本工程的具体情况，签订本承包合同。 一、工程概况 1、工程名称：成都@@酒店空调改造工程(此后简称为"本工程")。 2、工程地点：四川省成都市@@区@@路@@号。 3、承包范围：@@酒店一至十三楼中央空调项目安装，包括每层楼风机盘管、水平空调水管道安装及保温、冷凝水管安装、控制电源开关安装及所有 的风口阀支吊架制作安装，包括空调配电系统改造工程;其他所有需与空调系 统连接的相关内容;系统调试等(乙方不能拒绝执行完成为全部工程而需执行 的而上述遗漏的工作;并且甲方有权根据工程的实际情况或需要对乙方的承包 范围作出调整)，工程竣工验收后的两年免费维保。其中，第一层至第十二层
风机盘管品牌为麦克维尔，第十三层采用美的风管机，中央空调送风方式全部 为下送侧送风(前述内容详细见附件1-附件5)。 二、工程承包方式：包人工、包材料、包工期、包安全文明施工、包环境保护、包职业健康、包临时设施、包工程质量、包措施费、包管理费、包夜间施工、包测试、包所有调试、包检测(含卫生防疫、环保噪声检测报告出具及相关费用)、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等全部费用包括在工程暂定总造价内。工程未经甲方同意不得分包。 三、合同工期 开工时间：由甲方发出的开工公函日期为准 竣工时间：工期共天，整体工程调试完成，并通过工程核验。 本工程需紧密配合甲方的装修改造总工期、消防改造工程，乙方必须确保按甲方的要求进行施工，以保证整体工期目标的实现。 四、质量标准 1.本工程质量标准为:合格 2.如果施工图纸及/或甲方的要求及/或本设计工料规范及技术规程的要求与国家的施工验收、标准之间有不一致或差异的地方，乙方应以质量要求较高者为准施工。乙方须根据本承包合同进行及完成全部分包工程，在各方面均须达到甲方之要求，并遵循甲方正确之指示。五、合同价款 本合同本合同为包干价为￥元(小写)人民币，(大写)
合同编号:__________ 电气工程施工承包合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
甲方(全称): 乙方(全称): 方将所承建的工程，本着互惠互利的原 则委托于乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》 及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识， 订立本协议，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围及内容： 第二条：施工内容及单价的确定 1、主钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。该 工作内容包括： ①钢柱、钢梁、吊车梁、柱间支撑、水平支撑、系杆、平台、钢爬梯的焊接、钢 梯的安装及构件的2次倒运，以上构件及高强螺栓、节点油漆由甲方提供。 ②吊车、机具、焊条、氧气、乙炔、普通螺栓、螺母、垫片以及调整柱底标高所 用垫板均由乙方自备且承担全部费用。 2、次钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。 该工作内容包括： ①檩条、拉条、撑杆、隅撑、雨篷、门框的焊接安装、窗框的焊接安装，以上构 件及节点油漆由甲方提供。 ②螺栓、螺母、平光垫、焊条、氧气、乙炔、工机具、均由乙方自备并承担全
部费用。 9、合同总金额为元（大写人民币元整） 10、现场发生不在合同范围内的临时用工由甲方现场项目经理签证认可后，技工按元/工日，普工按元/工日进行结算。 11、其他约定： ①甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。 ②屋面板面积计算按以下原则: A现场复合玻璃丝棉，复合面积部分按屋面内板实际长度、宽度计算，外露出天沟部分上层板按单板计算面积。 B单板面积按屋面实际长度、宽度计算（不计搭接部分）。 ③以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。 第三条：付款及结算方式 1、合同签定后，施工人员、机具进场甲方向乙方预付进场费10000元（壹万元）整。 2、主结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中主结构安装费的60% 给乙方。 3、次结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中次结构安装费的60% 给乙方。 7、工程全部完工，经公司组织检查验收合格并经项目经理签证后，甲方付至合同总价款的 80 % 给乙方。 8、工程竣工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的95 % 给乙方。
设备安装工程合同 定作人：西双版纳南扬商贸有限责任公司（以下简称甲方） 承揽人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称： 1.1.2 施工地点：西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起40天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：见合同附件（设备安装施工图）。 1.5 价款支付：
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 联系人：联系人： 电话：电话： 年月日
工程施工合同 甲方：_____________________________________ 乙方: ______________________________________ 甲乙双方本着友好配合协作的精神，经充分协商一致，制定本工程合同协议书，并严肃执行。 —、工程概况： 1、工程名称：____________________________ 2、工程地点：____________________________ 3、工程内容：____________________________ 4、工程期限：本工程自_________ 年______ 月 _______ 日开工 至________年_______ 月______ 日止全部竣工完成。 二、工程承包范围： 乙方根据甲方的平面结构图而设计的施工图纸（图纸只作为参考，以实际现场为准），乙方已确认施工现场进行空调设备采购及空调末端系统的安装施工。 三、工程价款： 工程总计价格为：大写：人民币： _______________________ 小写：_____________ 四、工程款支付： 1、本合同签订后，—日内（空调安装附属设备、管件及材料）
进场后甲方向乙方支付合同额的%工程款。 2、设备到场后，甲方向乙方支付至合同额的 _%工程款,工程安装完成验收后付至合同额的 _%工程款。 3、所有设备安装调试合格后，甲方向乙方支付至合同额 的______ %工程款。 4、余下的_ %工程款作为质保金，质保期为—年，质保期结束后甲 方向乙方支付合同额的_%工程款。 五、甲乙双方责任： 1、乙方进场人员住宿、生活用水、用电由甲方协助解决。 2、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲乙双方负责人统一领导下组织施工，在施工期间乙方违规施工甲方有权要求乙方停止施工，因违规施工造成店内建筑及设施损坏的由乙方承担赔偿及维修，乙方在施工期间已确认安全施工如造成施工人员伤亡由乙方自行承担，与甲方无关。有关施工方案计划、进度、材料供应等以书面形式上报甲方，双方确认后应密切配合，保证施工的顺利进行，统一协调施工步调。 3、甲方负责对乙方承担工程施工现场的技术交底，安全交底， 提出明确的安全技术生产要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 4、乙方应在甲方规定的时间段内施工。乙方在餐厅室内施工中，乙方应安排相关人员做好现场的铺盖和保护工作。