[镇污水处理厂设计合同] 在污水处理厂上班好
建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）第一条本合同签订依据。
1．1《 ___合同法》、《 ___建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委、 ___关于发布《工程勘察设计收费管理规定》 ___（计
___[xx]10号），并作相应下浮。
1．3建设工程批准文件、中标通知书、特许权协议书。
1．4 双方已签订的《**市中堂镇污水处理厂BOT项目合作协议》。
第二条设计依据 2．1发包人给设计人的委托书及中标通知书。
2．2发包人提交的基础资料。
2．3 中堂镇污水处理厂（BOT）项目特许权招标文件及投标文件。
2．4设计人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术标准及规范要求。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3．1合同书 3．2发包人要求及委托书 3. 3 本项目环境影响评价报告表及审批意见 3. 4 本项目招投标文件第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）序号项目名称阶段规模设计内容 1 **市中堂镇污水处理厂BOT项目最终至施工图设计首期日处理污水量3万m3/d。
污水处理厂首期厂内建、构筑物、配套工程及工艺、电气、自控设计。
第5条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间 1 委托书 1 原件开展设计工作前提交 2 中标通知书 1 3 1/500、1/2000地形图电子文件及图纸 1 4 有关详勘地质资料(详勘地质资料满足技术要求) 1 如委托设计人进行该项目勘察工作则另行签订工程勘察合同 5 其他有关设计基础资料 1 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间 1 **市中堂镇污水处理厂BOT项目初步设计图纸及说明书 6 对原初步设计
进行优化 xx年8月15日前 2 初步设计概算 3 3 **市中堂镇污水处理厂BOT项目施工图设计 10 达到设计文件编制深度根据业主要求分期分批提交相应的施工图，但需保证在初步设计批准后45个日历天内。
4 提供设计计算书 1 第七条费用 7．1双方商定，本合同的设计费定为 8
5 万元（大写：人民币捌拾伍万元整）。收费依据见下表：设计费计算序号分项名称设计费率基本设计费（万元） 1 **市中堂镇污水处理厂BOT项目工程设计 2.0 95.00 2 扣除投标费用10 万元（详见合作协议） 3 合计 85.00万元第8条支付方式 8．1本合同生效后三日内，发包人支付设计费总额的20％，计 17.00 万元，作为定金，设计人收到定金后开始设计。（合同结算时，定金抵作设计费） 8．2设计人完成初步设计，并经市环保局产业中心审查合格后，七天内向设计人支付设计费总额的20％，计 17.00 万元。
8．3设计人根据发包人要求完成施工图并经**市环保局产业中心及审图公司审查合格后十天内，发包人向设计人支付设计费总额的50％，计 42.50 万元。
8．4发包人待中堂镇污水处理厂BOT项目顺利完成竣工验收后，五天内向设计人支付设计费总额的10％，计 8.50 万元。
8．5双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任 9．1发包人责任 9．1．1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违 ___有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9．1．2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前，设计人为发包人所做的各项设计工作，经发包人确认后可支付相应设计费。
9．1．3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9．1．4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9．1．5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9．1．6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9．1．7由设计人出非标设备图的，按国家收费规定，由发包人另行支付设计费。
9．2设计人责任 9．2．1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9．1．1、 9．1．2、 9．1．4、9．1．5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9．2．2负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9．2．3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收受损部分设计费，并对此造成的损失承担责任。
因现场施工需要进行设计变更时，设计人必须按要求及时完成设计修改，非重大设计变更，发包人不再增加支付任何费用。若变更工程投资超过200万，发包人应按本合同费率另行支付变更费用。
9．2．4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9．2．5在施工、生产调试与验收过程中，设计方应配合施工,进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责变更设计和修改预算，参加隐蔽工程验收、生产试运行调试工作和竣工验收。设计人在接到发包人通知后24小时内必须要到现场，否则每拖延一天扣总设计费千分之二作为发包人的损失补偿。
9．2．6设计人要向发包人提供整个污水处理厂的电子文件，包括厂区效果图(鸟瞰图)。但发包人不能自行修改电子文件。
9．2．7合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9．2．8设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责调整补充修正。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取 ___服务费，收费额由双方商定。
9. 2. 9设计进出水水质要求如下：进水水质：CODcr≤ 260 (单位：mg/L); BOD5≤ 120 (单位：mg/L); SS≤ 140 (单位：mg/L);
TN≤ 25 (单位：mg/L); TP≤ 4 (单位：mg/L); NH3-N≤ 8 (单位：mg/L); PH 6-9 (无量纲)。
出水水质标准：出水水质标准按本项目环境影响评价报告表的审批意见执行。
第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、 ___或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁、起诉本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第一种方式解决。
（一）提交**市仲裁委员会仲裁；（二）依法向**市人民 ___起诉。
第十二条合同生效及其他 12．1发包人要求设计人派专人 ___驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术 ___服务合同。
12．2设计人为本合同项目的服务至施工 ___完工验收结束为止。
12．3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的 ___订货时，所需费用由发包人承担。
12．4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出guo费用由发包人支付。
12．5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12．6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12．7本合同双方签字盖章即生效，正本一式肆份,发包人、设计人各执贰份，副本陆份，发包人执叁份，设计人执叁份。
12．8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源：自筹 5.工程内容：厂区前期临时设施等（具体以施工图纸及工程量清单为准）。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 厂区前期临时设施等（具体以施工图纸及工程量清单为准）。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）伍佰万元整（￥5000000.00元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）（￥元）； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）/ （￥元）； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）/ （￥元）； （4）暂列金额： 人民币（大写）（￥元）； 2.合同价格形式：固定单价合同。 五、项目经理 承包人项目经理： 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和
分包工程施工合同 总包方： 分包方：
分包合同 总包方（全称）：………………………………公司（以下简称甲方） 分包方（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规和规章等文件的规定及本工程的特点，甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2设计单位： 1.3监理单位： 1.4建设单位： 1.5工程地点： 1.6建筑面积： 1.7楼层层数： 1.8承包工程的内容及范围：土方人工开挖及清理、钢筋、模板、砼搅拌及浇筑、脚手架、砌筑、抹灰、装饰工程。 1.9承包方式：包工、包附材、包小型机械。 1.10质量等级：市优，按国家相关的质量验收规范标准验收。 工期：根据甲方的通知进场。具体要求按甲方的总体施工进度计划及节点计划。 进场时间：开工日期前3天开始进场，开工日期2天前材料及人员全部进齐。 1.12合同价款：暂定万元，结算时按实际施工工程量及综合单价据实调整。 二、合同文本使用的语言文字、标准和法律 2.1合同语言：本合同文件使用汉语。
2.2适用法律法规：国家有关法律、法规和省（市）有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 2.3适用标准、规范：按国家和省（市）现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 三、承包内容及费用 3．1）本工程采用固定单价合同，列表如下： 3.２）施工过程中发生的所有直接和间接费用；所需机具（如果需要）；材料费
（含材料检测费或试验费）；材料二次搬运费；垃圾清理费；税费（税费由甲方代扣代缴）；综合人工费（包括超高施工降效及增加费等，总包方提供垂直机械）；需要分包方办理各种手续的费用；施工过程中需要分包方采取的必要的组织和技术措施费；安全措施费；赶工措施费；配合其他分包单位增加费；施工过程中需要分包方处理各种可能情况的费用。 3.3）总包方提供水、电源，施工过程中分包方需用的水电量由分包方按定额用量或实际用量，按市场价从总价中扣除。 四、总包方代表 4.1本工程项目经理： 五、分包方代表 5.1分包方现场经理： 六、甲乙双方的责任 6.1 总包方的责任 6.1.1负责现场总平面规划布置，接受业主、监理、设计院、质检站及上级主管部门的指令，下达现场总包管理指令。 6.1.2开工前向分包方进行现场情况交底并提供施工场地，负责指定分包方建筑垃圾集中堆放点，分包方必须定期清理，费用自理。 6.1.3负责对分包方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。 6.1.4负责向分包方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。 6.1.5 负责向分包方提供施工图一套及相关变更通知，负责组织图纸会审，做好会审纪要，并组织施工组织设计交底。 6.1.6负责提供临时施工电源、水源，提供临时办公、生活设施、仓库等供分包方使用，具体事宜由总包方统一组织解决。 6.1.7根据合同竣工工期编制工程总进度计划及阶段性进度计划，并提供给分包
甲方 : 乙方 : 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地点： 3、工程内容：厂区污水处理站的设计、施工 二、工程承包范围 污水处理站的设计、施工。包括污水处理站的处理工艺、构（建）筑物、电气及给排水。详见乙方的报价单。 三、质量要求： 1、处理后的污水水质达到《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。 2、严格按图纸要求施工、制作、安装。 3、工程质量达到环保局的验收标准。 四、施工要求 : 1、乙方设计完成后经甲方审核确认，并向甲方提供施工图纸四套。 2、施工时甲方负责提供水源和电源，乙方负责水、电费用。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故责任和因此所发生的一切费用，由乙方承担。 五、工程造价及付款方式
1、本工程定价方式为固定合同价。 2、本工程合同价款为元（大写：） 3、工程款支付： 自合同生效7天内，甲方预付合同款的30%给乙方，金额为人民币 元。 设备、材料到施工现场，经甲方和监理人员验收后，甲方方支付合同款的50%，金额为人民币元。 施工结束，验收合格后七日内甲方再支付合同价款的10%，金额为人民币元。 剩余10%为质量保证金，整套设备调试合格并运行一年达到合同规定的排放标准，并无重大质量问题后，甲方在保质期后七日内支付。 六、工期 本合同约定总工期为天，从20XX年月日至20XX年月日 七、保修 1. 乙方负责保修期内出现的工程质量的保修。（甲方原因和不可抗力原因造成的质量问题除外） 2. 乙方应提供合同设备正常运转所需要的操作维修技术文件。 3. 乙方负责首次免费开机调试并现场培训甲方操作人员。 4、乙方应在接到甲方书面维修通知之日起三日内派人维修，过期未维修，甲方可以委托他人维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方另行承担和支付。 八、违约责任 1. 合同生效7个工作日内，需方未按合同条款将款汇入供方账户，供方在书面
一手房买卖合同范本 篇一：房屋买卖合同范本 房屋买卖合同 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，在平等自愿基础上，就 乙方自愿购买甲方所有的房屋事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。第一条交易房屋具体情况： 12、房屋面积总面积㎡(大写）㎡车库面积㎡配房面积㎡阁楼面积㎡，房屋结构，产权年，房屋用途，购房合同编号 第二条交易房屋价款及给付方式 1、房屋的交易总价为：人民币付甲方房款人民币￥万元（大写）元整，本合同签订之日后甲方贷款余额人民币￥万（大写）元整由乙方以银行按揭方式支付月供人民币￥万款，甲方积极配合办理更名手续，本合同签订履行后甲方不再支付与本房有关系的任何费用。 第三条税费承担 1、本合同项下房屋交易、更名、办一手房房产证等行为产生的一切费用，包括交易税费、过户 所产生的费用等一切税费由乙方承担。 第四条双方的权利义务 1、甲方保证对所出卖的房屋享有完全的处分权并保证符合国家有关
规定，而且没有产权纠纷和 债权债务纠纷。因甲方原因造成该房屋发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任退还乙方所有已支付房款并赔偿乙方所有损失及违约金20万元（大写）贰拾万元整乙方有权解除合同并追究甲方法律责任。 2、经双方协商确定，甲方在交房当日将水、电等费用结清。 3、甲方于房产证可办理后积极无偿配合乙方办理房产证办理、过户、更名等手续，甲方应在物 业通知领钥匙10日内向乙方腾空房屋并交付使用，甲方如未能按时配合乙方办理所有手续及交房甲方应赔偿乙方违约金20万元（大写）贰拾万元整。 第五条违约责任 1、乙方如未按本合同规定的时间付款，或因乙方原因造成本合同无法履行的，乙方向甲方支付违约金20万元整（大写）贰拾万元整。 2、甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交付，甲方向乙方支付违约金万元整。 3、甲方如未按本合同规定积极配合将该房屋过户到乙方名下，甲方自愿支付乙方写）贰拾万元整作为违约金。 4、如乙方为按时向银行支付按揭造成甲方贷款逾期等不良记录乙方应承担相应责任并支付甲方 相应损失计违约金20万元（大写）贰拾万元整。 5、乙方如未能按规定积极配合甲方办理房权证交易手续甲方有权提
甲方： 乙方： 第一章前言 鉴于： 1.1管委会（下称甲方）系依据中国法律成立并合法存续的行政主管部门，已经获得市人民政府的授权签署本合同，其法定住所为中华人民共和国 ，法定代表人为。 1.2公司（下称“乙方”）为由经公正程序确定的投资人公司为实施本协议的目的，依据中国法律独资设立合法存续的有限责任公司，即实施 污水处理厂BOT项目的项目公司。其法定住所为，法定代表人为。 1.3中华人民共和国建设部于年月日发布第号令《市政公用事业特许经营管理办法》，并于年月日正式施行。 1.4市人民政府已批准污水处理厂BOT项目并授权 经济区签署污水处理厂BOT项目特许经营合同，甲方同意由乙方作为污水处理厂BOT项目特许经营权的被许可人。 1.5甲方与乙方经友好协商于年月日订立本合同，以便双方共同遵守执行。 第二章：定义与解释 2.1定义：本合同中下述用词及用语将具有本条所指定的定义。 2.1.1甲方：市管委会。 2.1.2乙方：公司。
2.1.3双方：指甲方和乙方。 2.1.4本项目：指甲方授权乙方负责污水处理厂BOT项目的融资、建设、运营、维护，并在特许经营结束时将项目设施无偿移交给甲方。 2.1.5污水处理厂：指污水处理厂。 2.1.5合同设施：指本项目厂红线内的所有设施，以及为本项目所使用的车辆及其它服务设施。 2.1.6档案文件资料：指本项目在计划、立项、设计、建设、调试、运营（维护）及移交过程中形成的应当归档保存的文件，包括但不限于竣工资料、备忘录、会议纪要、信函、图纸、表格、计算书、说明书、录音录像、计算机软件等一切文字、图表、图纸及音像资料。 2.1.7建设期：指乙方经甲方有关部门的批准得到本项目的开工许可之日起，到本项目工程竣工验收合格之日止，此期限为本项目的建设期。 2.1.8工程竣工：指本项目已完成了与本项目有关的所有工程，达到国家现行工程竣工验收的有关规定和规范要求，并经相关部门验收合格。 2.1.9调试期：工程竣工后从本项目清水调试到出水达标的这一段时期。 2.1.10商业运营期：指本项目建设完成后，乙方开始向甲方收取污水处理服务费之日起30年，此期限为本项目的商业运营期。 2.1.11商业运营日：指本项目建设完成后，乙方开始向甲方收取污水处理服务费的起始之日。 2.1.12本项目特许经营期限：指本项目的商业运营期，其期限为30年（自正式商业运营日始计）。 2.1.13本项目特许经营权：指甲方根据本合同的约定，授予乙方特许经营本项目的权利。 2.1.14暂停服务：指乙方在特许经营期限内对项目设施局部或全部系统停运，对设备
中国泉州出口加工区污水处理厂工程 初步设计 第一册初步设计说明书 中国市政工程中南设计研究院 二OO七年十二月（福州）
总院院长：杨远东 总工程师：李树苑 分院院长：赵红兵 项目负责人：陈傲 主要参加编制人员： 工艺：赵红兵周林凡袁尚 张小刚詹键陈傲建筑：胡建华李涛 结构：李必正谢立中何远园电气：王英豪贾瑟 工程经济：徐久红张俊
总目录 第一册初步设计说明书第二册工程概算书 第三册设计图纸
目录 1.总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2编制依据、原则和范围 (2) 1.3规范和标准 (4) 1.4工程建设产业化政策 (6) 2.工程概述 (8) 2.1 项目开发建设的背景 (8) 2.2 工程服务范围的确定 (9) 2.3 水量预测及工程规模 (9) 2.4 进水水质 (12) 2.5 出水水质 (15) 2.6 污水厂厂址 (15) 2.7 污水厂尾水排放 (17) 3.污水处理工艺 (18) 3.1设计原则 (18)
3.2 污水处理工艺 (19) 3.3 污水处理工艺流程选择 (23) 4.污泥处理工艺 (39) 4.1污泥处理目的 (39) 4.2污泥处理工艺 (40) 4.3污泥最终处置 (42) 5.污水厂工艺流程设计 (48) 5.1 污水厂工艺流程 (48) 5.2 生产构筑物工艺设计 (49) 5.3 辅助建筑物工艺设计 (59) 5.4 污水处理厂平面布置 (60) 5.5 尾水排放 (62) 5.6 厂区道路 (62) 5.7厂区给水排水 (63) 5.8通讯系统 (63) 5.9 厂外配套工程 (64)
. GF-2000-0210 建设工程设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称：xxxx污水处理厂合同 工程地点： xxx 合同编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人：xxxxxxxxxxx 设计人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 签订日期：
中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 . . 发包人 xxxxxxxxxxx 设计人 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 发包人委托设计人承担 xxxx污水处理厂合同工程设计， 工程地点为 xxx ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设 工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是： 《室外排水设计规范》GB50014-2006 （2014年版） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002 《给水排水工程构筑物设计规范》GB50069-2002
. . 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在岐义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2中标函（文件） 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写） 名称：xxxx污水处理厂合同 3/d污水处理厂一座规模：15000m 阶段：初步设计及施工图阶段 投资：工程总投资为4946.21万元 内容：1、污水处理部分：粗细格栅间及提升泵房、生化综合池、
项目合同 项目名称： 甲方： 乙方： 签订地： 时间：年月日
为了保护供需各方合法权益,明确双方义务，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 一、项目名称：围墙红外对射及监控系统 二、工程概况 1、工程位置： 2、基本情况：本项目主要是红外对射及监控系统，及其它的配套设备。系统建设的目的是实现围墙红外对射主通道监控系统，为全厂提供长期稳定的安全生活和工作环境。工程主要完成红外对射、监控的安装。 工程项目明细 1、围墙红外对射。 2、主通道监控系统。 3、综合布线。 三、工程内容 工程内容包括系统的设计、设备及材料的供应、系统所需线路布放、设备安装和调试、技术人员培训及设备保养，确保
整个系统能够连续、稳定、可靠、协调运行等。 四、工程造价及支付方式 1.工程价款： 本合同总造价为人民币。后附《设备清单》。 2.付款方式及期限 安装调试完毕，在验收合格后全部付清。 五、工期及施工组织计划 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 合同工期总日历天数：天 六、履约验收 1、乙方提供的产品设备为最新生产的原装正品，各项指标符合国家检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方文件要求。 2、乙方提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。 3、乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。 4、甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10日内无
污水治理设计合同 篇一：污水处理设计合同 污水处理设计合同 签订单位 甲方 乙方 签订日期年月日 污水处理设计合同书 编号： 订立合同单位：建设单位：（简称为甲方）设计单位：（简称为乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规，为明确双方经济关系和职责，分工协作、互相制约、互相促进。经双方商定，特签订此合同双方共同遵守执行。 一、工程名称：二、工程数量质量及主要内容： 乙方以甲方提供的相关资料作为设计依据。 1. 工程处理规模 处理规模：20m3/d 2.进水水质： 3.工程内容： 4.工程质量： 出水达到《中华人民共和国污水综合排放标准》
（GB8978-96）二级标准，即 三、工程地点：四、承包形式： 五、工程总造价及内容： 工程总造价大写：（人民币）整￥万元该造价包括：工艺、施工图设计费，设备安装技术指导费。 六、付款办法： 自签订此合同即日起，三天内甲方支付乙方工程预付款人民币：整（￥万元），乙方开始组织技术人员进行工程设计，待乙方完成工程设计及图纸后，将设计资料一次性交付甲方前，甲方再支付乙方人民币：整（￥万元）。七、工程期限： 合同签定一周内完成设计图纸。八、工程变更：在施工过程中，如甲方提出工程变更，甲方应提前 三日书面通知乙方，经双方协商，并由原设计人签字确认后方可进行变更。九、合同生效与终止： 合同生效日期：合同甲、乙双方签字盖章后，合同即生效；合同终止日期：至双方款项结清后合同失效。 十、合同份数：合同共四份，甲乙双方各执贰份。十 一、甲乙双方责任： 1、甲方必须为乙方严守技术秘密，未经乙方许可不得将乙方技术 资料示于他人。
污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称：某县污水处理厂工程⑵项目主管单位：某县建设委员会 ⑶项目建设单位：某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模：4万m3/d(其中一期工程2万m3/d，二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容：处理能力2万m3/d的污水处理厂，不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址：某县城北部杨家沙滩，南侧距离某城区北外环线约1500米，东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr： 300mg/L BOD5： 150mg/L SS：
250mg/L NH3-N： 30mg/L TP： 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr： ≤60mg/L BOD5： ≤20mg/L SS： ≤20mg/L TN： ≤20mg/L NH3-N： ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP： ≤1.0mg/L 粪大肠菌群：≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段，我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场，并就项目基本情况与走访了县有关部门，在此基础上并结合本公司的设计、运行经验，提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路： a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2，目前近百家企业入驻园区，园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视，污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影
合同书项目名称：长安镇三洲污水处理厂二期建设工程 发包方：东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司（甲方） 承包方：武汉路德科技有限责任公司 （乙方） 签订地点：广东东莞 签订日期：2011年11月15 日
发包方东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司（以下简称甲方）将长安镇三洲污水处理厂二期建设工程总体发包给武汉路德科技有限责任公司（以下简称乙方）「为叨隔双力托支顷用承包丄作屮旳权刃、衣任兀义务站力尢成以力各口承担的任务依据《中华人民共和国合同法沢《中华人民共和国建筑法》和中华人民共和国国务院颁布的《建设丄觀质竝管理条例》的冇关规定双方进行了友好拣商对下列条款取得一致意见并签订本合同° 第一条词语定义 本合冋中除I「卜文另冇耍求外卜列词诅具冇本条所赋了■■的定义 1.1合同扌：本「和总忌何合冋书、合冋网件、忙來函世、以?荀认的涉及要约、承诺内容的书面资料以及被明确列入的其他补充文件。 1.2发伍力曲合同小沟定J4冇匚用发包匸体贸格和文付匚觀价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3发包厅代表韦似包方为疋应本合盯的忑农山发包方任命为发包方代表的为事人或冇时由发包方发逋知任命为发包方代表的其他当事人。 1.4永包方皆合同屮约定皱咬包人接哽的总承包本坝丄和的为书人以及取得该当事人资格的合法继承人。。 1.5分包商皆祎合同屮皴槁定为衣丄珂杲一部分的分永勺方「也迁商或供应商的任何当事人以及上述当事人财产所有权的合法继承人。 1.6坝H纤戸后讥包方托本合冋毅川Z,冃任命旳仮亦丄甲管印和合同履行的代表乂称为承包方代表° 1.7丄和缶发勺力口來包力化合同屮纥定的永包范围内的.「和, 1.8恢丄规场韦山发包方捺供的用「丄朴佈丄的场斯以歧圾包方 具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.9合同价款抬发代U与応?方布合同山约定偻门丿j川以支付爪包方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.10 追加合同价款指在合同戕行中发丫需要增热合冋价款的悄况经发包方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
废水处理设施运营管理合同 合同编号： ____________ 委托方（甲方）：受托方（乙方）： 为提高废水处理设施运行效率，保护水资源环境，受深圳市东晟电镀实业有限公司委托，本着诚实、守信、互利的原则，遵照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国环保法》，经甲乙双方协商一致，根据甲方委托，乙方愿意接受甲方废水处理设施运营管理事项，拟订 了如下条款，签订本合同。 一、委托内容 甲方将废水处理设施的日常运营管理委托于乙方，主要负责为： 1.处理设施设备的合格操作； 2.提供设施设备的小型维修及保养； 3.提供废水处理设施所需要使用的药剂； 4.该设施产生的污泥外运处置的相关费用； 5.保证废水处理设施的正常运行和废水达标排放。 二、执行标准 废水排放执行排放许可证排污限值的标准，具体如下表:
三、甲方责任 1.甲方生产线增加或变动时超过废水处理设施设计量，甲方需书 面通知乙方；若新增生产线对废水处理成本影响较大时，废水处理单 价需重新议定；若甲方告知不及时所造成的环保局取样不达标或其它责任全部由甲方承担。 2.甲方负责达标部分的排污费、环保监测费、废水处理设施场所的大型设备和基础设施的更换费等。 3.甲方要为乙方提供存放化学药剂的场地和现场办公场地。 4.甲方应保证水电供应，除紧急停水、停电外，停水、停电应提前2小时以上通知乙方，停水、停电时间要和生产车间保持同步。 5.甲方配合乙方做好车间废水分类收集，特别是含镍、含铬废水必须分类处理，经废水站处理至达标排放。 6.甲方有权监督乙方处理后废水是否达标。 四、乙方的责任 1.乙方要严格操作员按操作规范操作，保证排放水质达到环保要求，因乙方原因造成甲方需要缴交超标排污费及罚款或相关法律责任时，由乙方承担。 2.乙方应爱护设备、仪表、设施，保证其每日正常运转，因设施设备检修需暂停服务时，须报知甲方。
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载污水处理厂项目合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
项目名称： 甲方: 乙方: 签订地：__________________________________________ 时间：年月日_____________________ 为了保护供需各方合法权益，明确双方义务，根据《中华人民共和国政府米购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 _、项目名称：围墙红外对射及监控系统 二、工程概况 1、工程位置：______________________ 2、基本情况：本项目主要是红外对射及监控系统，及其它的配套设
备。系统建设的目的是实现围墙红外对射主通道监控系统，为全厂提供长期稳定的安全生活和工作环境。工程主要完成红外对射、监控的安装。 工程项目明细 1、围墙红外对射。 2、主通道监控系统。 3、综合布线。 三、工程内容 o 工程内容包括系统的设计、设备及材料的供应、系统所需线路布放、设备安装和调试、技术人员培训及设备保养，确保整个系统能够连续、稳定、可靠、协调运行等。 四、工程造价及支付方式 1. 工程价款： 本合同总造价为人民币。后附《设备清单》。 2. 付款方式及期限 安装调试完毕，在验收合格后全部付清。 五、工期及施工组织计划 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 合同工期总日历天数: _________ 天 ________
合同编号：GF-2000-0210 建设工程设计合同（二） （专业建设工程设计合同） 工程名称：xxxxxxxx有限责任公司 污水处理厂提标改造项目 合同编号： （由乙方编填） 设计证书等级：建设部甲级编号：A133011417 发包人：xxxxxxxx有限责任公司 设计人：xxxx研究院有限公司 签订日期：2017年月日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：xxxxxxxx有限责任公司（以下简称甲方） 设计人：xxxx研究院有限公司（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担xxxxxxxx有限责任公司污水处理厂提标改造项目400m3/h矿井水净化系统施工图设计，工程地点为xxxx省xxxx县xxxxxxxx有限责任公司，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1甲方给乙方的委托书或设计文件 2.2甲方提交的基础资料 2.3乙方采用的主要技术标准是： 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 《中华人民共和国综合污水排放标准》（GB8978-1996） 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准（GB3838-2002） 《煤矿井下消防洒水设计规范》（GB50383-2006） 《室外排水设计规范》 《室外给水设计规范》 《给排水工程结构设计规范》 《低压配电设计规范》 其它相关法规、标准等资料 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1本合同书 3.2本合同补充说明 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（要据行业特点填写） 本项目为xxxxxxxx有限责任公司污水处理厂提标改造项目400m3/h 矿井水净化系统施工图设计。
污水处理工程PPP项目合同 前言 本合同于年月日由下列双方在市签订： 甲方：市住房和城乡建设委员会，系按照中华人民共和国法律正式组织和存续的市人民政府的污水处理行业主管部门，其住所为，法定代表人 为； 乙方：【中标社会资本】，系按照其注册地法律设立、登记、注册及运作的有限责任公司，其住所为，法定代表人/授权代表为。待中标社会资本与水务集团有限公司成立项目公司，并由项目公司与甲方签署本合同的补充协议后，乙方即指项目公司。 鉴于： 为推动城市基础设施和公用事业投融资体制的创新，同时引进先进管理和技术、提高城市基础设施和公用事业的服务理念和服务效率，市人民政府决定实施市污水处理厂PPP项目，以TOT 的运作方式转让市污水处理厂经营权，从而引入社会资本参 与市污水处理厂的运营、维护和污水处理服务；根据本合同附件一《市人民政府关 于市污水处理厂政府与社会资本合作运作方案的批复》，市人民政府授权甲方负 责市污水处理厂PPP项目的具体实施，甲方通过公开招标的方式确定乙方为本项目的中标人；
中标社会资本应按照适用法律规定及本合同的约定，与水务集团有限公司在市行政区域范围内共同出资成立项目公司，项目公司注册后，通过与甲方签署补充协议的方式继承中标社会资本在本合同项下的权利和义务。 甲方经市人民政府授权，与乙方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《政府与社会资本合作模式操作指南（试行）》、《政府采购法》等相关法律规定，及甲方招标文件、乙方投标文件等的约定，经共同协商一致，特订立本合同。 第一章定义与解释 第1条定义 为本合同之目的，除非本合同另有约定，下列名词或术语在本合同下具有下列含义：
城镇污水处理厂初步设计
1.设计任务书 1．1. 工程设计资料 1.1.1.工程概况 某城市拟筹建城市污水处理厂，废水量为18万吨/日。城市污水的主要污染 物是Cr COD 、BOD 5、SS 、氮和磷等。 经当地环保部门审批，污水排放标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准 （GB18918-2002）一级标准的B 标准。 1.1. 2.工程设计规模 1.设计水量 总水量：d m Q /108.135?=总 2.进水水质 进水水质参考同类案例，具体进水水质如表1所示。 表1—1 进水水质（单位：mg/L ） 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 200 150 200 30 4.0 3.处理目标 经当地环保部门审批，污水排放标准执行《污水综合排放标准》 （GB18918-2002）一级标准的B 标准，具体出水水质如表2所示。 表1—2 出水水质（单位：mg/L ） 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 60 20 20 8 1.0 1.2.设计任务 1.根据以上资料，确定最佳处理工艺，对该污水处理工程进行初步设计。
2.设计范围为污水处理工艺系统。 3.完成污水处理各构筑物的设计，编写设计说明书和设计计算书（包括高程计算 和构筑物设计计算）。 4.完成设计图纸2张（平面布置图和高程布置图）。 1.3.基本要求 1.设计者必须独立思考，独立完成全部设计。 2.按时按质完成设计任务要求。 3.设计方案严格执行有关环境保护的规定，污水处理后必须保证出水指标均达到当地环保部门核准的污水排放标准。 4.采用经济合理的处理工艺，保证处理效果，并节省投资和运行管理费用。 5.设计新颖美观、布局合理。 2设计说明书 2.1.城镇污水的来源 城市污水按来源可分为生活污水、工业废水和径流污水。 2.1.1.生活污水 生活污水主要来自家庭、机关、商业和城市公用设施。其中主要是粪便和洗涤污水，集中排入城市下水道管网系统，输送至污水处理厂进行处理后排放。其水量水质明显具有昼夜周期性和季节周期变化的特点。 2.1.2.工业废水 工业废水在城市污水中的比重，因城市工业生产规模和水平而不同，可从百分之几到百分之几十。其中往往含有腐蚀性、有毒、有害、难以生物降解的污染物。因此，工业废水必须进行处理，达到一定标准后方能排入生活污水系统。生活污水和工业废水的水量以及两者的比例决定着城市污水处理的方法、技术和处理程度。 2.1. 3.径流污水
××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目 施 工 合 同 ××县××××建设有限公司 二零一七年一月 ××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目
施工合同 甲方： 乙方： 围绕××县远期建设成为三十万人口城市的目标、2017年××旅游发展大会主会场、三创工作、节能减排任务目标的需要，××县城东、城北污水处理厂及配套管网项目必须加快投资建设进程，早日为××人民 提供服务。根据国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着诚实守信、 平等互利的原则，就××污水处理厂及其配套管网工程建设项目相关事宜 达成共识，特此签订协议如下，以资双方共同遵守： 一、项目概况 1、现有城东污水处理厂日处理5000吨扩建为10000吨；城南新建 日处理3000吨；城北新建处理9000吨污水处理厂。配套建设相应的建、 构筑物及设备。 2、雨水管网建设雨水管总长度66.3km。 3、污水管网建设污水管总长度约41.95km。 4、本工程总投资额暂定为人民币肆亿壹仟万元整（小写￥4.2亿）， 最终金额以实际决算价格为准。通过上述项目的实施，使××污水能力达 到3万吨/日，并有效保证包括招提湿地公园在内的××整体生态环境得 到有效提升。 5、开工建设日期：2017年1月13日。
二、建设工期 工程项目总的建设工期为××天.甲方在2017年1月13日前完成项目征地、拆迁、手续办理等前期工作，使本项目具备开工条件，同步启 动招标程序。乙方应在2017年1月13日进场施工，乙方承若本项目施 工在20××年××月××日前完成甲方所提供的设计图纸的工作内容（新增设计图纸的工期要求必须合理），因为甲方原因不能按时开工或延误 工期的，工期完成时间顺延。 工程计量及计价原则 1、工程计量原则 （1）最终的工程量以设计施工图结合竣工图以实际发生的工程量 为准。 （2）变更、增、减部分根据现场工程完成情况，由甲方、监理、 乙方委派的现场负责人对完成工程量进行实地测量计算完成的工程量 及签证单为准。 （3）《设计施工图》图示工程量、变更、增、减部分工程量为竣 工结算依据。 2、工程计价原则 （1）根据完成工程量，工程取费执行2004版《××省市政工程计 价定额》、《××省建筑安装工程计价定额》、《××省钢结构工程计价定额》、 《××省装饰装修工程计价定额》、《××省安装工程计价定额》、《××省园林 工程计价定额》以及市场价，人工工资按照最新标准上浮三倍进行结算。 如出新定额及相关配套文件，按新计价定额及配套文件执行。编制工程
农村污水处理设计项目合同范本 项目名称：XXXXXXXX县农村污水处理建设工程设计项目 甲方（采购人指定的本工程设计所在地的有关乡镇）： 乙方（中标人）： 合同金额：人民币（大写）元（￥元）。 甲乙双方根据XX市XX区农村生活污水处理建设工程设计采购项目公开招标的结果，签署本合同。 第一条本合同适用的法律及设计依据： 1、国家及浙江省、XXX市颁发的有关工程建设和工程设计的法规、政策； 2、工程设计文件及现行工程建设技术规范、标准； 3、招标文件； 4、乙方投标文件； 5、本合同； 6、甲方与乙方签订的补充与修正通知。 第二条乙方的设计工作内容及要求： （一）总体要求 1、总体设计必须符合国家有关法律法规和现行环保标准规范的规定，与工程所在村村庄建设规划等相关规划有效衔接，熟悉农村生活污水处理工程，能够为本工程提供详细的前期调研和后期及时的技术服务。 2、初步设计其深度应能控制工程投资，满足编制施工图设计、主要设备订货、招标及施工准备的要求。 3、施工图设计应满足施工招标、施工安装、材料设备订货、非标设备制作或采购，并据此进行工程验收。 4、设计应包括文字（设计说明书）、图件（设计图纸、主要设备表和材料表）两部分内容。 5、本工程设计编制应符合《浙江省农村生活污水治理县（市、区）域规划编制参照要求（征求意见稿）》的要求。 6、本工程设计人员配备：设计负责人1名，设计员不少于12人。总计不少于13人。 7、设计工作应在对本工程所涉村户的生活污水处理现状进行调查摸底，详细掌握现有情况，并向采购人（含本工程所在村）提出相关可行性方案，并经甲方（含本工程所在村）确认的基础上进行。 8、本工程设计方案的确认时间及程序： （1）2014年月日前，将设计方案提交所在村签字确认，并加盖公章。
生活污水处理厂初步设计说明
XX县XX生活污水治理工程 XX污水处理厂初步设计说明书 目录 1 概述 1.1设计原则 1.2设计范围 1.3自然条件 1.4 地形地貌 1.5不良地质现象及地震 1.6 环境工程地质条件 2.总体设计 2.1污水处理厂流域范围 2.2厂址选择及确定 2.3污水收集系统 2.4受纳水体 2.5进水水质及处理标准 2.5.1 进水水质的确定 2.5.2 排水水质 2.5.3处理厂进、出水水质 2.6工艺方案的比较与确定 2.6.1生物除磷脱氮工艺方案的比较及确定 2.6.2工艺流程的确定 2.7 固体废弃物处置 2.8厂外工程 2.8.1进厂道路 2.8.2厂外给水管线 2.8.3 厂外道路照明 2.8.4厂外通信线路 2.8.5厂外供电外线 3.总图设计 3.1厂区总平面布置 3.2竖向设计 3.3管路布置 3.3.1 范围及原则 3.3.2 厂区给水 3.3.3 厂区污水管设计 3.3.4 厂区雨水管渠设计 3.3.5厂区退水及超越管道设计 3.3.6污泥管线设计 3.3.7其它管线 3.4厂区道路 3.5厂区绿化 3.6厂外道路 3.6.1 设计等级 3.6.2 路面设计 3.6.3附属工程 3.6.4 存在问题 4.污水处理工艺设计
4.1污水处理工艺流程 4.2进厂污水干线及污水分配井 4.3粗格栅间、进水提升泵房 4.3.1 一般描述 4.3.2 技术参数 4.4泵房出水井、细格栅间及旋流沉砂池 4.4.1泵房出水井及细格栅 4.4.2 旋流沉砂池及配水井 4.5 C-TECH生物反应池 4.5.1一般描述 4.5.2主要技术参数 4.5.3主要设备及参数 4.6消毒设施 4.7鼓风机房 4.7.1一般描述： 4.7.2技术参数 4.8化学除磷加药间 4.9污水的计量 5．污泥处理工艺设计 5.1污泥处理工艺流程 5.2贮泥池 5.2.1 一般描述 5.2.2 技术参数 5.3脱水机房 5.3.1 一般描述 5.3.2技术参数 5.4转运间（包含在脱水机房中） 5.5污泥的计量6．电气设计说明 6.1设计范围 6.2供电电源 6.3负荷计算 6.4变电所及马达控制中心的设置和设备选型 6.5电能计量 6.6无功补偿 6.7防雷、过电压保护和接地 6.8用电设备的控制方式 6.9照明 6.10电缆敷设 7仪表与自动化通信系统设计 7.1设计原则 7.2设计范围 7.3设计方案 7.4系统组成 7.5测控内容 7.6设计选型 7.7软件配置 7.8通信 8.建筑结构设计说明 8.1厂平面设计 8.1.1厂区的坐标系统和高程系统 8.1.2平面布局 8.1.3竖向设计 8.1.4厂区四周高差处理的基本方式
项目合同 项目名称： 甲： 乙： 签订地： 时间：年月日
为了保护供需各合法权益,明确双义务，根据《中华人民国政府采购法》、《中华人民国合同法》等相关法律、法规的规定，并格遵循政府采购项目采购文件的相关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双协商一致，订立本合同。 一、项目名称：围墙红外对射及监控系统 二、工程概况 1、工程位置： 2、基本情况：本项目主要是红外对射及监控系统，及其它的配套设备。系统建设的目的是实现围墙红外对射主通道监控系统，为全厂提供长期稳定的安全生活和工作环境。工程主要完成红外对射、监控的安装。 工程项目明细 1、围墙红外对射。 2、主通道监控系统。 3、综合布线。 三、工程容 工程容包括系统的设计、设备及材料的供应、系统所需线路布放、设备安装和调试、技术人员培训及设备保养，确保整个系统能够连续、稳定、可靠、协调运行等。
四、工程造价及支付式 1.工程价款： 本合同总造价为人民币。后附《设备清单》。 2.付款式及期限 安装调试完毕，在验收合格后全部付清。 五、工期及施工组织计划 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 合同工期总日历天数：天 六、履约验收 1、乙提供的产品设备为最新生产的原装正品，各项指标符合检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲文件要求。 2、乙提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。 3、乙所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙不能调换的，按不能交货处理。 4、甲代表在收到乙送交的竣工验收报告后10日无正当理由不组织验收，可视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。
某市15万吨每天城市生活污水处理厂 初步设计
前言 水的缺乏已成了严重制约我国社会经济发展的“瓶颈”之一。而据专家预测，到2030年前后，中国用水总量将达到每年7000亿至8000亿立方米，而中国实际可利用的水资源量约为8000亿至9500亿立方米，需水量已接近可利用水量的极限。由于水资源供给的稳定性和需求的不断增长，使水具有了越来越重要的战略地位。国外的一些专家指出，估计到21世纪水对人类的重要性将象20世纪石油对人类的重要性一样，成为一种决定国家富裕程度的珍贵商品。一些世界著名的科学家提醒人们：一个国家如何对待它的水资源将决定这个国家是继续发展还是衰落。那些将治理水系作为紧迫任务的国家将占有竞争优势。如果水资源消耗殆尽，人类的健康、经济发展以及生态系统将受到威胁。对水资源控制权的争夺，将可能在下个世纪引发许多种族和国家间的敌对。如何解决水资源供应问题，保持水资源供给和需求之间的相对平衡，世界各缺水国家和地区长期以来都做了大量的探索一是水土流失，区域性、局部性的治理成效较大，但面上的水土流失治理进程缓慢，边治理、边破坏的现象还很严重，特别是开发建设项目人为造成新的水土流失急剧增加。全国平均每年因开发建设活动等人为新增的水土流失面积达1万平方公里，每年堆积的废弃土石约30亿吨，其中20％流入江河，直接影响防洪保安。二是水体污染严重，由于工业废污水排放量的急剧增长，并未经处理直接排放到河道里，导致了以淮河、太湖污染为代表的水环境恶化。世界银行发表的中国环境报告测算，中国仅水和大气造成的污染，年损失为540亿美元，占中国年GDP的8%。这就表明，水环境质量在继续恶化，造成的经济损失也十分巨大。建设城市污水处理厂对环境保护、促进工农业生产和保障人民健康有现实意义和深远影响，并使经济建设、城乡建设与环境建设同步规划，同步实施，同步发展。这样才能实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。