甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：
第一条电力建设工程基本情况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程施工依据：
（1）供电方案及工程电力施工图；
（2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件；
（3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。
4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。
5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。
第二条工程施工方案、图纸设计
1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。
2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容：
（1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过；
（2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过；
3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件：
（1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定；
（2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款
本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。
第四条工期
1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，
年月号完成验收、交工等工作。
2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。
（1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度；
（2）遇不可抗力的自然灾害；
（3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。
第五条工程款支付方式
1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款
的%给乙方。
2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。
3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。
4、余下工程总价款的%作为工程质量保证金，保修期满后天内支付给乙方。
第六条工程质量监督与验收
1、乙方必须认真按照施工图纸和国家有关规范施工，工程质量必须达到合格以上（以甲方的验收为准）。
2、施工过程中，甲方有权对工程质量、进度等进行监督、检查，若发现乙方工程质量（包括使用的材料、设备）不符合电力公司有关规定或有关施工规范，甲方有权责令乙方返工、修改，乙方应无条件予以执行，其返工费用、损失由乙方自行承担。
3、乙方应及时提请甲方对该工程进行验收，以确保按期竣工。若验收中发现工程质量不符合合同约定和有关规定，乙方应负责无偿修理或返工。
4、乙方应对工程的安装施工及材料、设备等全部质量问题承担法律责任，除本合同另有约定，不论任何原因均不能免除乙方承担的质量责任。如因甲方使用不当造成的质量问题与乙方无关。
第七条甲方之义务
1、甲方应按照供电管理部门有关供电设施的建设要求提供相关的资料，并对所提供资料的合法性、准确性负责。
2、住宅小区配电设施、高低压电缆走廊及户外配电箱等应纳入住宅小区设计的总体规划。甲方无偿提供本项目供配电设施用房用地和高、低压电缆（线路）的走廊通道、计量表箱、分线箱的安装位置，并与小区内其他管线和设施进行统筹安排、合理布置。
3、住宅楼设计应留有电度表计集中安装的位置。多层住宅应在一楼公共楼道墙面留有相应面积的装表位置，有条件的应在底楼设置专用电度表间，以利住宅美观和为集中远程抄表提供便利。
4、为明确双方的责任及便于今后的管理，对设在甲方内部的配电装置应与甲方的其他设备（或其他性质用途的用房）以防火墙形式隔离，并具有独立门户，留有消防通道。
5、甲方应提供电力工程建设施工所需的条件：
（1）将施工所需水、电从施工现场外部接至约定地点，并保证施工期间的需要。
（2）在设计前期，向乙方提供与电力施工有关的地下管网线路资料，保证资料真实准确并承担资料不准确所造成的后果。
6、甲方应协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
第八条乙方之义务
1、乙方负责全权办理工程供电部门所需的全部手续。
2、乙方应在竣工验收合格后提交完整的工程内业资料（含购进设备的合格证、说明书及有关技术材料的复印件等），以及与实际施工相符的竣工图贰套。
3、乙方应严格按照供配电规范要求精心组织施工，工程完工后由乙方负责组织申请供电部门竣工验收。
4、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，搞好环境卫生和文明施工，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，因乙方原因造成的罚款和损失由乙方承担。
5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患
第九条保修期及质量保证
1、工程的总体质量达到设计图纸、国家规范要求和甲方有关标准。
2、乙方应严格按照甲方确认并经甲方审定的图纸的型号、规格、品牌及设计参数的要求采购所有设备。
3、工程的保修期为工程竣工并正式通电后年。
第十条违约责任
1、甲方未按本合同约定向乙方付款，每逾期一天，按欠款总额的万分之向乙方支付逾期违约金。
2、乙方未按本合同约定期限内完工的，每逾期一天，按合同总价款的万分之的标准向甲方支付违约金，因乙方逾期造成甲方损失的应另行赔偿。
第十一条甲方的陈述和保证
1、甲方已经取得签署本合同所需的一切政府审批和/或内部授权，甲方签字人已经取得甲方充分有效授权，本合同一经签署即对甲方具有约束力。
2、甲方签署本合同和/或履行其在本合同项下的义务不违反其公司章程和/或已订立的任何其他合同，亦不违反任何法律、法规或规定。
第十二条乙方的陈述和保证
1、乙方已经取得签署本合同所需的一切政府审批和/或内部授权，乙方签字人已经取得乙方充分有效授权，本合同一经签署即构成对乙方具有约束力的义务。
2、乙方签署本合同和/或履行其在本合同项下的义务不违反其公司章程和/或已订立的任何其他合同，亦不违反任何法律、法规或规定。
第十三条保密
1、本合同双方对于因签署和履行本合同而获得的或在合作过程中接触到的、对方提供或告知的尚未为公众所知悉的包括但不限于下列信息（“保密信息”），应当严格保密：
（1）本合同的各项条款；
（2）有关本合同的谈判；
（3）本合同所服务的项目的有关各项信息；
（4）对方的其它商业秘密或保密信息。
2、下述信息不应属于保密信息：
（1）一方能够证明在对方信息披露前已经知悉，并且不属于商业秘密信息的；
（2）非因违反本合同而成为公众所知的信息；
（3）从对保密信息不承担任何保密义务的第三方获得的信息；
（4）本次项目中已向公众公布的文件中所包含的信息；
（5）按本条第4款可以披露的其他信息。
3、甲乙双方应对所有相关保密信息采取严格的保密措施，并仅限于为本合同目的使用或披露该保密信息，除在以下情形下，任何一方不得披露本条第2款所述保密信息：
（1）法律法规要求；
（2）任何有权政府机关、监管机构或证券交易所要求；
（3）向该方专业顾问（律师、会计师、评估师等）进行必要披露，并且该方专业
顾问书面同意遵守相应的保密义务；
（4）非因该方过错，信息已进入公有领域；
（5）披露方事先给予接受方书面同意。
4、如保密信息已被泄露，双方均有责任采取必要措施，防止损失和信息进一步扩散，以避免或减少损失。
5、一方对另一方违反本保密条款的行为享有追究责任、要求赔偿的权利。
6、本合同终止后本条仍然适用，不受时间限制，但是双方就上述保密事宜另行签署的保密合同规定有保密期限的除外。
第十四条合同的变更
1、本合同未尽事宜，甲乙双方可通过书面形式进行修改补充，双方未达成书面一致意见的，原合同继续有效。
2、在下列情况下，合同可以变更：
（1）双方协商同意变更本合同；
（2）
第十五条合同的解除
1、甲、乙双方协商一致可以解除本合同。
2、甲、乙双方同意，有下列情形之一的，一方可书面通知另一方解除本合同。
（1）因不可抗力致使合同目的不能实现；
（2）因一方违约致使合同目的不能实现；
（3）一方未能履行其在本合同项下的义务，并经另一方通知后15日内仍未予
纠正的。
3、因一方违约导致合同解除的，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的
损失。
第十六条非弃权条款
一方延迟或未能行使其在本合同中的任何权利和/或救济不应被视为是对该权利和/或救济的弃权，对此权利或救济的任何单一或部分行使，也不应阻碍对任何其它部分的行使。一方对本合同中任何条款的弃权，不应构成对本合同其它条款的弃权，该弃权也不应构成对该条款关于任何其它事件或情况的弃权，无论这种事件或情况发生在过去、现在或将来。
第十七条不可抗力
1、不可抗力的定义
“不可抗力”指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其它任何无法预见、无法避免或者无法控制的客观情况。
2、不可抗力的后果
（1）如果发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间内自动中止，并且其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此遭受惩罚或承担责任。
（2）受不可抗力影响的一方应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一方，并且在不可抗力事件发生后日内向另一方提供政府部门或公证部门出具的不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。
（3）发生不可抗力时，双方应立即进行磋商，寻求公正解决方案，并且要尽一切合理努力使损失降低至最低限度。
第十八条通知条款
甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知应以书面信函形式或甲乙双方确认的传真、电子邮件或类似的通讯方式发送至以下地址。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递的，邮件到达日期即为通知日期，如使用传真、电子邮件或类似的通讯方式，通讯发出日期即为通知日期。
如送达甲方，则送至：
地址：
邮编：
收件人：
电话：
传真：
电子邮件：
如送达乙方，则送至：
地址：
邮编：
收件人：
电话：
传真：
电子邮件：
第十九条不得转让条款
未经一方事先书面同意，另一方不得向任何第三方转让其在本合同项下的任何权利和义务。
第二十条争议解决
在履行本合同过程中发生的一切争议，双方同意按照以下第种方式解决：
1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
2、向仲裁委员会申请仲裁。
3、向甲方注册地人民法院起诉。
4、向合同签订地人民法院起诉。
5、向人民法院起诉。
第二十一条其他条款
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署方为有效。
书面补充合同及本合同的附件构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式份，甲、乙双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：日期：日期：
配电房工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点：盐边县安宁园区 三、工程范围：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程（配电房）施工设计图所有工程范围，（不包含电气设备安装及设备调试）。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同单价为人民币：1400元/m2。合同总价：128296元，工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期： 根据甲乙双方商定，乙方在2016年05月02日开始施工，2016年06月07日前完成配电房所有土建工程（含接地网）设备基础工作。在乙方施工过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式： （1）工程预付款： 在本合同签订后15天内，甲方按乙方进度支付工程预付款60%，便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 （2）工程进度款： 按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方：
施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点： 1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：_______________________ 。 1.4 合同价款：本合同工程造价为（人民币）__________________________ 元（不含税金）,金额大写：__________________________________________ （详见：《工程预算书》） 1.5 工程工期：自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作
编号：_______________ 配电工程分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：乙方： 按照《中华国民共和国合同法》、《中华国民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方按照执行。
一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范畴： 4、承包方法： 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：__________ 年_________ 月_________ 日，竣工日期____________ 年 ________ 月__________ 日，合同工期总天数____________ 天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款 万分之_______ 的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a 发包人未能按约定供给（或确认）施工图纸及开工条件； b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c 发包人代表（或监理工程师）未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行； d 设计变更或工程量增加； e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过_________________ 小时； f 不可抗力； g 其他非因承包人原因造成停工累计超过________________ 小时。 4、承包人在以上情况发生后__________________________ 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表 （或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后_______________________ 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位 1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、
内部编号：AN-QP-HT696 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 施工合同协议书通用范本
施工合同协议书通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)__________ 承包人(全称)__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________ 工程地点：__________ 工程内容：__________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质虽标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据，要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率：安装工程为：85% 土建工程为
75% 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5利质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违 约责任，乙方延误一天工期须按合同价款％tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场
变、配电工程安装协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程名称： 1、范围：从上级电源主线至商住楼的电能计量装置（含表箱及电表、出线空开），施工至验收送电通过并交付商住用户使用止（不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费）。 2、高压部分：变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分：低压屏、开关柜（箱）、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡，单价元/㎡。 四、付款方式： 该工程总造价（包干价）为人民币（大写）元。在协议签订之日起三日内，甲方应支付乙方工程总造价的50%，计（大写）元整；在该工程主设备（变压器、电力电缆、高、低压配电柜）进场三日内，甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%，计（大写）元；在该工程验收合格、安全送电后，次日起七日内，甲方须支付乙方工程进度款至总造价的95%，计（大写）元；余下工程总造价的5%，计（大写）元，待保修期满一年后付清。
五、工程工期：自工程合同签订后，收到甲乙双方约定之进场日（配电房基建完成具备施工条件后）起算，于年月日前验收送电。 如遇下列情况，工期计日顺延： （1）合同签订20天内，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况，影响进场施工或施工过程受阻； （2）施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响，工期可计日顺延； （3）如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 （一）甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料，乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 （二）乙方职责 1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。 2、施工后到送电前高、低压配电设备及线路概由乙方负责保管。 3、负责高、低压部分工程的施工，并负责该工程的验收、送电。
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
编号：_____________供配电工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中环壹号项目供配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 1.1 工程名称：供配电工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围： 1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。 1.5 合同价款：合同包干总价人民币（大 写）（￥元）。 1.6 工程款支付方式： 本工程无预付款。进度款每月支付一次，支付额为每月（上月26日至本月25日）已完工程量的%；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的%，整体工程竣工验收合格送电后三个月内办完结算并付至结算总价的%，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。 1.7 合同工期：
1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准） 1.7.2 竣工日期：竣工日期 为年月日。 1.8 工程质量：合格 第2条甲方工作 2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。 2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理质量验收、安全文明施工检查、变更签证和其他事宜。 第3条乙方工作 3.1 参加由甲方组织的施工范围和做法说明的认可的现场交底；根据甲方提供的本工程图纸进行报审，经供电公司确认后出正式施工图纸；按供电公司、甲方确认的正式施工图纸组织施工；拟定施工方案和进度计划，报甲方和监理单位批准后实施。 3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算，确保工程验收合格。 3.4 严格按图纸设计要求和样品施工，所有材料必须有出厂证明、质量保证书、合格证及检验报告。并接受甲方监督，遵守施工现场区内的各项规章制
工程合同协议书范本 Model project contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程合同协议书范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程合同协议书（一） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就陕西宏方·庭香文府项目住宅楼工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：住宅楼 2、工程地点： 3、工程内容：地上6层，地下1层，全砖混结构。 4、工程面积：约㎡（坡屋面不在计算面积之列）
二、工程承包范围：除甲方指定的分包工程外、施工图纸的全部工程内容。 甲方分包项目如下： 1、塑钢窗、防盗门、楼宇对讲。弱电系统的暗埋（含套管），穿钢丝及箱体封口等工作均由乙方施工。 2、凡甲方分包项目，乙方应积极配合。甲方认为需由乙方负责施工的，甲乙双方协商，乙方凭甲方的书面通知进行施工。 三、工期、质量要求： 1、工期：工期总日历天数为280天 2、质量：合格 四、合同条款： 本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付业主使用。 1、承包单价：元/㎡
配电工程安装合同范本 甲方： 乙方： 为明确甲、乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及电力建设相关规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程名称： 第二条工程地址： 第三条工程主要内容 1.架设10KV线路0.25KM；新立电杆3根。 2.安装160kva变压器1台；低压出线屏1面；低压电容补偿屏1面。 3．安装柱上式真空断路器1台；隔离开关1组；跌落开关1组、10kv避雷器1组。 4. 敷设接地网4级一组。 （具体以设计预算为准） 第四条工程承包方式 工程材料及安装费包干(包工包料)。 第五条工程费用及支付方式 1.工程造价：根据双方协商达成的协议，甲方向乙方支付工程材料及安装费用 8.00万元（大写：捌万元整）。
2.工程价款的支付方式：合同签字生效后在约定时间内，以双方达成的协议支付金额。 第六条工程工期及验收标准 1.施工周期：自合同签订后，甲方配电房完工之日起计算工期，3个工作日完工。 2.验收标准：按照电力设备安装相关标准验收，验收合格，经当地供电部门许可后投入使用。 第七条双方权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1.甲方严格按照合同条款支付工程价款。 2.甲方有权监督乙方的施工。 3.甲方协助乙方做好各项协调工作。 4.甲方负责组织对工程进行竣工验收。 （二）乙方的权利和义务 1.乙方应按甲方要求施工，必须严格按照相关规程进行，不得违章施工或操作。乙方的工作人员必须持有电力管理部门颁发的相应证书。 2.乙方在建设施工过程中，若发生任何人身伤、残、亡等事故，根据上级部门调查结果,各自承担相应责任。 3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并向有关部门提交竣工验收资料一份。 第八条工程变更与其它约定
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
配电工程施工合同范本 篇一：配电工程施工合同范本 甲方：郴州XX房地产开发有限公司 乙方： 甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。 第一条工程名称及地点 1、工程名称：XX配电工程 2、地点： 第二条承包方式 乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。 第三条乙方的施工范围和主要工程量 1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。 2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。
3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续; 4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。 第四条工程价款结算及付款方式 1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。 2、付款方式 2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40 %(即元整);剩余10 %作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。 2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。 第五条双方的权利义务 1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。 3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。
编号：_______________ 供配电工程设计合同 委托方：_______________________ 设计方：_______________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 委托方：（以下简称甲方） 设计方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、
设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、设计内容： 二、设计文件提交 1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共_____________ 套。 三、设计费 经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整（Y 110000元）,如因电力部门及现 场情况限制等原因，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿配合。并由乙方负责本工 程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。 四、支付方式 1、本合同双方签订后3日内，甲方支付乙方本合同设计费的_______________ %十____________ 元整 （￥ ___________ 元）作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的 _____ %计____________ 元整（￥ _____________ 元）。 3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的剩 _____ %计__________________ 元整（￥ _____________ 元）。 五、甲方责任 1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。 2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设
合同编号： 项目 工 程 施 工 合 同 签订时间：年月 签订地点：河南·潢川
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围 三、材质要求 四、技术要求 五、工程说明 六、施工方式： 包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求： 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并
对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期: 个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整（附：预算书）。 大写：。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲
建筑工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 （一） __________________________________________________ 工程地点： （二） __________________________________________________ 工程内容： （三） ______________________________ 承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币____________________ 第三条合同工期 1.双方商定总工期—天。 开工日期：______ 年—月_____ 日，竣工日期：______ 年____ 月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的
停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 （二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的吕，甲方付总造价的旦给乙方； （二）乙方完成工程量的J%，甲方再付总造价的J%给乙方； （三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的旦； （四）剩余旦工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。如有争议，需双方协商解决。 一、工程概况： 1．甲方装饰场地需系合法场所。 2．装饰施工地点： 3．装饰施工内容： 4．承包方式：__________________________________________________ 5．施工价格：￥________元/平方； 双方约定，施工以双方协定内容图案为标准。如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款按实际情况另计。 二、施工工期： 自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工。 工期________天。如因天气或其他不可抗拒因素无法施工的，工期顺延。 三、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及减工程项目，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更合同书》确定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 四、工程验收以及后续维护 1．工程竣工后乙方及时通知甲方验收，甲方在验收完毕后结清所有工程款。如果工程出现质量
问题，乙方需无条件返工，产生费用由乙方承担。 2．乙方对所施工项目质量从竣工之日起免费维护________年。（因人为损坏及不可抗拒因素造成的问题（如地震，房屋开裂倒塌或墙壁脱落等）不在维护范围之内。） 五、工程款付款方式： 1. 合同签订后开工前甲方预付工程款________元人民币给乙方。 2. 工期过半甲方向乙方支付________%总工程款。 3. 竣工当天结清所有款项，甲方不得已任何理由拖欠乙方施工工程款。 4. 双方款项往来均应出具收据并由代表签字盖章。 六、本合同一式________份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 甲方：乙方： 代表人签字：代表人签字： 年月日年月日
配电室设备安装工程施工合同 发包方( 甲方) : 承包方( 乙方) : 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、 自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上, 经友好协商, 就甲方委托乙方进行保障房 项目总配电室及高低压配电施工达成一致意见, 特签订本合同, 以资信守。第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 1) .配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相 关工作( 高低压供配电成套设备由乙方采购) 。 4、工程内容: 按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的”供用电方案协议书”内容、电力设计单位 提供的( 以下简称”本楼盘”) 施工图进行施工。 外电工程: 根据乙方向市电力局申报, 甲方协助、签订的本项目高低压供配电方案协议 内容, 乙方承包的本工程施工内容为: 第二条承包方式
该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试, 包报建、包设计、包勘查, 包文明施工及安全防护, 包供电高可靠性费减免( 如有) 、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包安全、包文明施工及安全防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干, 即交钥匙工程。 第三条工期和工程进度 1、开工日期: 年月日 计划竣工日期: 年月日 本合同计划总工期: 日历天 乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。实际开工时间以甲方书面通知为准。 2、进度计划 乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前14个日历天向监理、甲方提交详细并切实可行的施工组织( 设计) 方案和进度计划, 监理、甲方收到后7天内予以确认或提出修改意见, 乙方须按照监理、甲方确认的进度计划组织施工, 并接受监理、甲方的检查、监督。 工程实际进度与计划不相符时, 乙方应按监理、甲方的要求提出改进措施, 经监理、甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符, 乙方无权就改进措施提出追加合同价款。 3、开工及延期开工 甲方应提前21天向乙方书面通知开工的时间, 乙方应该按照通知要求的时间进场开工。若乙方不能按时开工的, 应当在不迟于通知要求的开工时间前5
合同编号: ___________ 建筑工程合同协议书范本 甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 20 年月日
发包方（以下简称甲方）： 身份证号码： 承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 现甲方区村大街巷号原有—楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建。 二、工程地点：___________________ 。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 三、工程限期：从_____ 年___月—日至________ 年____ 月—日止，共 _______ 天。 四、工程议价：人民币____ 元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模 板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建