工程名称：宣曲高速G60连接线K8+640～K11+293.85段（含大龙潭互通）
钢箱梁加工安装施工合同
合同编号：QJ-XQGS- 015
甲方:中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部
乙方:
日期：年月日
目录
第一条:工程概况
第二条:承包方式
第三条:履约保证
第四条:机械设备和材料供应
第五条:双方的权利及义务
第六条:工程质量管理
第七条:工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金、激励考核专项基金
第八条:工程数量计量、工程价款结算、支付及竣工结算
第九条:安全文明施工
第十条:工程验收、交工
第十一条:争议与仲裁
第十二条:违约与索赔
第十三条:工程保险
第十四条：中途退场的结算方式
第十五条:其它
工程施工专业分包合同
甲方: 中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部(以下简称甲方) 乙方: （以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、规章等规定,甲方根据承建宣曲高速G60连接线K8+640～K11+293.85段（含大龙潭互通）［以下简称：大龙潭互通］施工的需要, 将大龙潭互通E匝道桥钢箱梁加工安装委托乙方施工。为了明确双方权利、义务和责任,经过甲乙双方充分协商,达成一致意见,签订本合同，并自愿共同遵守执行：
第一条:工程概况
1、工程概况
1）、工程名称: 宣曲高速G60连接线K8+640～K11+293.85段（含大龙潭互通）
2）、工程地点: 云南省曲靖市沾益县
3）、工程范围: E匝道桥钢箱梁的加工制作、运输、安装施工、以及相应的安全防护、高速公路交通组织等等。
专业分包单价详见后附的《投标报价表》。
2、工期：本合同总工期为 5 个月。
1）、开工日期: 2016 年 01 月 01 日
2）、完工日期: 2016 年 05 月 31 日
3、质量等级:达到合格工程，工程整体质量要符合甲方提出的创优目标及分项工程质量合格率为 100% ，分部工程及单位工程优良率达到 95% 以上的要求。其他详细标准见国家相关工程质量管理办法的要求。
第二条：承包方式
1、采用固定单价承包，单价按《投标报价表》中约定的综合单价执行，不管何种原因，单价均不做调整。
2、甲方负责提供的主要材料：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材。
3、甲方提供的主要设施材料：无。
4、甲方负责施工完成支座垫石以下部分的下部结构工程，强度达到后续工程施工要求后，移交给乙方进行钢箱梁的安装施工。
5、下部结构移交给乙方后，甲方不再负责任何工作，乙方在施工完成钢箱梁，并经第三方检测合格，通过相关单位最终验收，乙方向甲方移交最终的合格产品。
6、甲方根据现场施工的需要配备一级配电柜（费用由甲方承担）。从一级配电柜接出的必须满足现场施工要求所需要的所有配电箱、电线、电缆、开关、插座、埋地电缆套管、电杆等配套设施，均由乙方负责提供，费用由乙方承担。施工耗用电费由乙方承担，甲方给各施工班组安装电表，用电数量=电表计读度数＋线路电损分摊度数。
7、应急采用的发电机及发电机组由甲方提供，耗用燃油费（含柴油机和机油）由使用的乙方承担。
8、所有安装设备及吊装设备、以及安装钢箱梁所必须其他设备，均由乙方提供，费用由乙方承担。
9、乙方管理人员及工人的住宿和伙食自行解决、费用自行承担。
10、乙方的综合单价已包含了3.48 %的营业税（该税由业主代扣代缴），除此之外，在甲方支付工程款时，乙方必须提供与结算等额的相应成本发票，否则甲方拒绝支付，或者甲方在乙方的结算款中扣除开具成本发票所需税金（结算款的7%）后再进行支付。
11、支座安装、桥面排水铸铁管安装及桥面排水PVC管安装作为上部结构施
工辅助工作，费用已包含在了乙方的综合单价内，不再另行计量支付。
12、跨高速公路安全防护网及安全防护支架的搭设及拆除：人工费用已包含在了乙方的综合单价内，不在另行计量支付，需要的材料由乙方提供，材料费用由乙方承担。
第三条：履约保证
1、履约保证金以第一种方式执行。
1）、方式一：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定之前，乙方应向甲方交纳履约保证金：小写 400000 元人民币，大写肆拾万元人民币。
2）、方式二：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定后，进行第一次结算时，甲方将在乙方的工程款中扣除（小写： \ 元人民币，大写： \ 元人民币）做为履约保证金。
2、严禁乙方将本合同工程中全部或任何一部分工程转包或二次分包他人，如甲方一经发现，甲方有权终止与乙方的合同关系，并没收乙方的全部履约保证金： 400000 元人民币，由此造成的一切损失由乙方承担。
3、履约保证金的退还：按合同约定完成了甲方安排的所有施工任务，安全、质量、工期等符合相关规定要求，并经甲方、总包部、监理、业主及质量监督机构最终验收合格后，3个月内无息返还乙方缴纳的履约保证金。
第四条：机械设备和材料供应
1、按甲方的《材料管理办法》及《机械设备管理办法》执行。
2、主要材料约定：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材。
3、主材损耗约定：甲供材料的消耗量不能大于设计工程量的4%，如果超过规定的损耗量，则甲方将按照采购价的1.05倍与超用工程量的乘积得到的费用从乙方的结算款中扣除。
4、乙方自行采购的材料，必须是经监理及业主批复的生产厂家，且进场材
料需经业主、监理等有关部门检验合格才可使用。
5、由业主统一供应的材料，供应与检测按甲方与业主材料供应商协议办理。
6、由甲方调拨的材料按乙方在甲方材料部门的调拨单计价，材料款直接从乙方的月度工程结算款中扣回。
7、由甲方调拨或供应的材料必须由乙方代表或乙方指定代理人签字。
8、乙方用于本工程的主要机械设备必须在甲方机械部门备案（如果有）。
第五条:双方的权利及义务
1、甲方的权利及义务
1）、甲方委派曾宪波先生为甲方工地代表, 全权负责本合同工程的安全、质量、进度管理、文明施工等,乙方应听从和尊重甲方代表的指挥和工作。
2）、甲方通过甲方工地代表在开工前三天向乙方提供施工图纸和技术资料各壹份，同时经双方协商后确定技术交底日期, 由甲方派员向乙方进行安全技术交底。
3）、甲方有权派员参加乙方的生产调度会和技术方案会, 有权评议乙方的生产计划和施工技术方案。并根据总工期的计划安排对乙方的生产计划和施工方案进行调整。
4）、如乙方在施工中出现如下情况之一，甲方有权终止合同、切割或收回乙方承包工程，发生的费用由乙方负责。
①、乙方连续两次不能完成甲方及业主下发的阶段性目标；
②、甲方认为乙方投入不足，无力承担此项工程；
③、乙方拒不服从甲方的领导；
④、由于乙方责任,对同一质量问题连续两次被业主检查为不合格。
5）、甲方每十天对乙方进行一次质量、进度、安全等全面检查，如连续三次检查不合格，甲方可单方终止与乙方的合同关系，没收乙方的全部保证金，并拒付乙方未结算的全部工程款，同时承担对甲方造成的一切损失。如甲方连续三
次对乙方检查，检查结果均为较差，甲方根据检查结果的严重程度确定处罚金额（最底限额不少于5000元）。
6）、试验工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合完成现场的取样及送样试验工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。
7）、测量工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合施工现场的测量放样工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。
8）、甲方根据业主指令或工程进度的实际需要，有权调整乙方的施工承包内容。
9）、施工场地及相关费用的约定：乙方人员的食宿、驻地建设、进出场费用等均由乙方自行负责，并已包含在了劳务分包单价中，甲方不再给予乙方任何补贴费用。
10）、乙方必须按甲方要求施工完成设计图纸标明的所有工程内容，如果乙方未施工完成合同约定的工程内容，甲方将按未完工程量的工程造价的两倍金额处罚乙方，并没收乙方的履约保证金，同时乙方还应按合同要求承担相应的违约责任。
2、乙方的权利及义务
1）、乙方委派先生为乙方驻工地代表, 全权负责处理本合同工程的安全、质量、进度管理、文明施工等。乙方在征得甲方的同意方可委派乙方驻工地代表,若确实需要调换驻工地代表,须在7天之前通知甲方并取得甲方的同意方可调换。
2）、乙方不得将本工程的任何一部分权益转让给第三方,一旦发现,甲方立即收回乙方承包的工程,所造成的一切后果由乙方负责。
3）、乙方应按照甲方的总体施工进度计划及阶段性施工进度计划的安排, 及
时组织人员及设备开展工作，不得无故拖延。
4）、乙方不得以修改设计、图纸延误为由,解除和变更合同所制定的责任和义务。
5）、乙方应遵守地方政府的有关规定,文明施工,安全生产、环保法规等。
6）、乙方有责任采取措施保护业主已查明工程范围内的地下、地上设施以及不准拆除的构造物等,若因乙方过失造成的一切事故、产生后果由乙方自负。
7）、乙方有责任遵守甲方和业主签订的合同有关本工程质量相关的条款。
8）、乙方负责完成施工所需的全部准备工作,包括用电接线、用水及临时设施等由乙方自行解决,相关费用已包含在劳务分包单价中, 不得再另行计量支付。
9）、乙方参与本工程建设的主要施工人员必须到甲方人事部门进行备案。
10）、乙方在施工期间内使用地方道路的应服从地方政府及路政部门的管理, 并主动配合甲方进行有效协调，合理承担在协调过程中自身发生的费用。
11）、乙方必须执行甲方、业主、总包部、监理单位发出的一切书面通知、意见、指示、决定等，且不增加费用。
第六条:工程质量管理
1、本工程实行甲方、总包部、监理和业主四方相结合质量控制、监督体系。乙方在施工过程中必须按照甲方、总包部、监理及业主提出的有关要求,完成其施工任务。
2、乙方应无条件接受业主、总包部、监理及甲方在本工程的监督规程和办法,应服从业主、总包部、监理及甲方质检人员的傍站监督工作。
3、工程质量等级必须达到合同规定的等级,达不到合同规定的部分,乙方应按甲方代表要求的时间返工, 直到符合条件为止。返工后仍达不到要求按违约处理。
4、工程质量合同缺陷期为2年，工程实际缺陷期以业主给甲方签认的“缺
陷期满质量合格证书”日期为准。
第七条: 工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金、激励考核专项基金
1、质量保留金：月工程结算款总价10%
2、安全文明施工保留金：月工程结算款总价4%
3、农民工工资保留金：月工程结算款总价3%
4、廉政建设保留金：月工程结算款总价2%
5、激励考核专项基金：月工程结算款总价1%
6、激励考核专项基金：按照每期乙方结算金额的1%进行扣除，作为安全生产、文明施工形象、质量及进度综合激励考核专项基金，该项基金不退还乙方，同时甲方也拿出乙方结算款的1%作为激励基金，该基金用于甲方对本工程各劳务队的综合考评，根据每次考评结果对劳务作业队进行不同程度的奖励，考评结果以甲方领导班子的最终评定为准，如果各乙方均达不到奖励的考评标准，则激励基金将用于改善安全文明施工环境、提高工程质量、加快施工进度的经费，具体考评办法由甲方领导班子研究制定。
工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金等保留金返还：按本合同第八条第3款第2项之规定执行。
第八条:工程数量计量、工程价款结算、支付及竣工结算
1、工程计量原则
1）、乙方已完成的分部分项工程经过甲方、总包部、监理、业主及质量监督机构现场验收及检测合格，存在的质量缺陷已修复完成，并复检合格。
2）、甲方项目经理部已按内部程序对乙方完成的分项分部工程进行了现场收方确认，乙方不存在异议，并签字完善。
3）、乙方计量工程量必须有甲方项目经理的签认方可生效，否则甲方将不予认可，不予计量结算。
4）、如果乙方实际完成的工程量大于设计工程量，则甲方按设计工程量给予乙方结算；如果乙方实际完成的工程量小于设计工程量，则甲方按现场实际工程量给予乙方结算。
5）、乙方最终计量工程量不得超过中交路桥技术宣曲高速公路项目经理部给甲方结算的工程量。
6）、工程索赔：对于乙方提出的索赔，甲方不予支付乙方任何费用。
2、工程价款结算
1）、工程款支付必须在甲方已向业主计量的前提下进行，同时乙方的中间计量计算资料已完善（按甲方管理要求规定执行），否则不予计量支付。
2）、如甲方当月没有向业主进行计量支付,则将不向乙方支付当月进度款,延至下月累计报送时才一并支付。
3）、原合同工程量清单中有的项目因设计图有误，实际完成工程量与设计工程量不符，但乙方的最终结算量不得超出设计量，超过部分甲方不予计量，费用由乙方自行承担，如果乙方实际完成量小于设计工程量，甲方按乙方实际完成的工程量给予乙方结算。
4）、价格调整：本合同工程全部不调价。
5）、工程款按月计量完成的工程量乘专业分包单价进行计价，扣留结算总价10%的工程质量保留金；扣留结算总价3%的农民工工资保证金；扣留结算总价4%的安全文明施工保留金；扣除结算总价2%的廉政建设保留金；扣留结算总价1%的激励考核专项基金。
6）、根据乙方针对本工程安全、质量、进度、文明施工等承诺进行结算。
7）、工程结算价款扣除甲方调拨累计发生的材料费、机械租赁费、违章罚款等其它费用。
8）、乙方的《投标报价表》中的各分项单价已包含了营业税、教育附加费及城市维护建设税，共计3.48%，由甲方代扣代缴。
9）、乙方的工程期中结算在项目经理部按甲方的程序办理，办理完成后上报甲方公司总部审核，审核完成并确定无误后方可作为乙方期中结算支付的依据。
3、工程价款支付
1）、工程价款按月支付的条件是业主已支付给甲方全月工程价款。
2）、工程进度款按每月实际完成工程量的80%支付,工程款累计支付至总价的80%时停止支付,待乙方承包的工程内容完工,并办理好竣工结算手续，同时签订了退场协议后,并经甲方公司审核部门审核完成后再进行支付合同总价的9%（指农民工工资保留金3%、安全文明施工保留金4%和廉政建设保留金2%），待国家和政府审计部门审计完成后支付工程质量保证金5%，剩余5%的工程质量保证金在“缺陷责任期”期满后一次性支付完成。
3）、“缺陷责任期”期满后,如业主没有向甲方索赔，经双方确认,余款（指5%的质量保证金）一次付清；如业主因工程质量等其它理由向甲方索赔，甲方有权按业主索赔额的200%向乙方索赔，索赔工程款直按从乙方质保金中扣回，如果乙方剩余的保留金不够支付索赔金额时，甲方有权采取法律手段向乙方追回损失。
4）、甲方支付工程价款的方式：现金支票、转账、承兑汇票或现金等。乙方应将工程款用于本工程项目,不得将工程价款挪作他用。
5）、甲方在支付乙方工程款前，乙方必须将农民工的工资支付表及身份证复印件上报甲方，经甲方项目经理审批签字，甲方代乙方支付农民工工资。支付农民工工资后的剩余工程款直接划拨乙方帐户。
4、竣工结算
1）、乙方承包的所有工程完工，并经过甲方、业主、总包部及监理验收合格后3个月内，乙方可向甲方申请竣工结算。
2）、乙方的工程竣工结算在项目经理部按甲方的程序办理，办理完成后上
报甲方公司总部审核，审核完成并确定无误后方可作为乙方竣工结算支付的依据。
3）、竣工结算完成后经甲方公司审核部门审核通过，最终结算金额以甲方审核部门审定金额为准，乙方不得有任何异议。
4）、乙方的最终结算金额确定后，并签订了《竣工结算退场协议书》，以乙方履行了合同约定的所有义务为前提，甲方根据业主支付工程款的到位情况考虑给予乙方支付工程款。
第九条:安全文明施工
1、乙方应严格按照施工技术规范、操作规程和安全保护措施进行施工生产,若发生安全事故必须1小时内将事故报告甲方。
2、乙方在施工过程中,必须保证安全生产,严格遵守安全操作规程, 制订和落实安全防范措施。施工过程中,因乙方措施不力或因乙方责任造成的人员伤亡、机械事故、返工损失等,一切责任和经济损失均由乙方承担。
3、在乙方负责施工区域内发生的安全事故、交通事故等, 一切责任和经济损失均由乙方负责并协调解决。
4、乙方特殊岗位人员必须持证上岗，并到甲方备案。乙方在施工作业交叉区必须设置明显的警示、警告标志，并做好现场的宣传报道工作（如标语、彩旗等），人工费由乙方自理，标志、标牌、彩旗及安全设施等由甲方提供，费用由甲方承担。
5、乙方必须接受当地安全管理部门和甲方安全部门的检查和监督。
6、乙方必须遵守国家和当地有关环境保护部门的环保规定。当遇有发生侵害农田、危害生态、环境污染和破坏而导致的损失赔偿,由乙方自行负责并解决。
7、乙方在施工期间除执行本地区的环保、水利等部门的有关规定外,乙方应做到文明施工,注意维护当地环境,并加强与当地乡村及邻近单位的联系,爱护当地人民财产( 包括红线范围外的道路,排灌系统,农作物等)。如因施工不当造成
当地人民的损失,由乙方承担责任,并负责赔偿。
8、乙方现场文明施工要做到：
1）、施工机具、材料堆放整齐合理。材场堆放场地必须进行硬化处理，人工费用由乙方承担，材料费用由甲方承担。
2）、施工废料要及时清运，保持施工现场整洁有序。
3）、定期组织和参加安全教育学习、廉政学习。
4）、保护好现场的所有标志标牌及安全设施，人为损坏的照价赔偿。
9、如果乙方在施工期间安全生产、文明施工或环境保护等其中一项或多项不满足政府部门、业主及甲方要求时，或乙方在施工期间发生安全事故时，甲方有权调用乙方的安全文明施工保证金，进行整改项目费用支付和事故处理等。
第十条:工程验收、交工
1、工程验收
1）、工程施工过程中,隐蔽工程乙方应按甲方及业主、监理要求进行施工，并自检合格,经过甲方验收签认, 并报业主、监理工程师认可后,才能继续下一道工序施工。
2）、未经甲方工程师和监理签字的隐蔽工程, 乙方不得自行覆盖,如乙方自行覆盖的,甲方或监理工程师要求重新剥露检查时,发生的费用和延误的工期由乙方自负。
3）、对已经办理中期交工的隐蔽工程, 如甲方或监理工程师要求重新剥露检查,如查明其质量及施工符合规定的,所发生的费用,由甲方与业主商定其数额后,由业主负责解决,延误的工期按业主规定顺延。如查明其质量或施工不符合规定,则费用及工期均由乙方负责。
2、工程交工
1）、工程完工符合交工验收条件时,乙方应及时申请并提交交工申请,由甲方验收合格后,向业主提交交工报告, 业主、监理签认"交工证书"的日期为合同
履约完工日期，缺陷责任期按缺陷责任条款约定执行。
2）、乙方交工清场应在业主签认"交工证书"之前完成,包括拆除施工临建,撤退施工机械设备、清理平整临时用地等,并承担相应费用。
3）、工程缺陷责任期为二年, 在缺陷责任期内由于乙方施工质量问题等导致的返修按业主规定处理。若业主向甲方索赔，甲方有权按第八条第3款第3项之规定对乙方进行处罚。
第十一条:争议与仲裁
1、双方在执行合同中发生纠纷时, 应本着平等互利、协商一致,通过友好协商解决,如通过友好协商不能解决时,可提交经济合同仲裁委员会仲裁。仲裁应申请至重庆市仲裁机构，或向重庆市人民法院诉讼。
2、在双方协商期间或提交仲裁期间,工程施工进行时,除纠纷问题涉及工程质量外,乙方应按合同继续进行施工,不得采取不利于工程进度的做法,并尽量采取补救措施以减少工程损失。
第十二条:违约与索赔
1、本合同一经签订,甲、乙双方均应认真严格履行合同的有关规定。如一方发现对方有违约行为,首先应以友好协商的原则告知对方,要求改正；一方坚持继续违约,则守约方有权进一步按有关惯例进行索赔或要求仲裁制止, 直至违约的解决。
2、甲方若没有按合同履行自己的义务等使合同无法履行的行为, 应承担违约责任及经济责任。
3、乙方如果出现不履行合同规定义务的违约情况时,甲方将没收乙方的全部履约保证金及中期计量扣留的所有保留金,作为甲方经济损失的补偿。
4、如果在施工过程中发现乙方向甲方工作人员行贿、弄虚作假等行为，导致甲方蒙受严重损失的，甲方将没收乙方的履约保证金和廉政建设保留金，同时向乙方追偿给甲方造成的所有损失，并驱逐出场，最终结算按乙方完成工程量的
80%结算。
5、如果乙方进场后，以合同单价为由或拒绝执行甲方项目经理部安排的施工任务，则视为乙方违约，甲方将按合同约定没收乙方的履约保证金。
6、因乙方施工进度缓慢、施工质量低劣等原因导致中途退场的，则视为乙方违约，甲方将按合同约定没收乙方的履约保证金。
7、如果乙方因各种原因（未得到甲方的认可）不愿意再继续履约合同，故意制造事端影响甲方施工生产的，则视为乙方违约，甲方将按合同约定没收乙方的履约保证金。
第十三条:工程保险
1、施工现场的甲方人员的生命财产保险担保, 由甲方办理及支付费用。
2、保险一：乙方人员的人身意外伤害险由甲方以项目经理部的名义代购，购买方式由甲方决定，费用由乙方承担。保险费用按乙方完成的工程造价占甲方工程总造价的比例进行分摊。如果乙方为减少意外事故赔偿风险，也可以按自己公司的名义再购买一份。
3、保险二：建设工程一切险及第三者责任险由甲方以项目经理部的名义代购，乙方承担的费用按乙方完成的工程造价占甲方工程总造价的比例进行分摊。
4、保险三：乙方的设备财产保险由乙方自行购买，保单复印件交甲方备案，费用已包含在了综合单价内，甲方不再另行支付。
5、投保后发生的事故,乙方应及时报告甲方，由甲方再报向业主,并提供具体损失情况,甲方及时派员赴事故现场协助乙方处理。
6、乙方承担的保险费在每期计量结算款中按合同约定的分摊方式进行扣除，在竣工结算时统一调整修正。
第十四条:中途退场的结算方式
1、因乙方违约导致中途退场的结算方式：
结算总价=乙方已经完成的工程造价×80%－按合同约定乙方应当承担的违
约金－其他合同条款约定应扣除的款项
2、因甲方违约导致中途退场的结算方式：
结算总价=乙方已经完成的工程造价＋按合同约定甲方应当承担的违约金第十五条:其它
1、本合同条款在执行过程中的未尽事宜, 双方根据具体情况通过友好协商解决,必要时做出补充协议条款作为本合同的附件。
2、本合同自正式签订之日起,经双方法人代表或委托代理人签字并加盖单位公章（或指印）后即生效。工程交工验收后,在缺陷责任期内,除保修条款有效外,其它条款即告终止, 缺陷责任期满后,余款支付完成,本合同失效。
3、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份，双方具有同等法律效力。
甲方：中交路桥技术有限公司宣曲高速公路乙方：
项目经理部二分部
法人代表（代理人）：法人代表（代理人）：
签约时间：签约时间：
签约地点：签约地点：
防腐施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 依据《中华人民共和国合同法》和《建筑、安装工程承包合同条例》，本着平等互利的原则，结合本工程的具体情况，双方协商达成如下协议，共同遵守。一、工程项目： 防腐项目工程，主要包括下述内容： 1、囤船内仓各类金属面约m2，施工要求人工除轻锈 m2，人工除重锈一底二面氯磺化涂料。囤外体金属面钢结构、设备上下甲板，顶棚钢柜架及各种附件，共计，除重锈二底二面醇酸磁漆。 顶棚木板面船员室等木材面共计 m2刮腻子刷三面醇酸磙漆。 零星玻璃钢修补未在预算内，决算时以实际发生工程量为准。 2、大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。 （1）下皮带机架 m2人工除锈和粉尘按重锈计算，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。 （2）大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯 m2除锈和除粉尘按重锈计算，一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。 （3）大库扒料机 m2人工除中锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。 3、成品3#-8#皮带机架共计 m2人工除重锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂粉防腐。
二、承包工程方式 包工包料（双包） 预算金额：人民币（大写）（￥元）。 三、工期： 年月日至年月日全部完工。 四、施工现场负责人 甲方：乙方： 五、甲方负责事项 1、甲方对施工过程中的工伤事故提供医疗方便，但责任和费用由乙方自行负责。 2、甲方监督材料的采购价格和质量。 3、监督检查工程质量和进度。 4、在有条件的情况下协助乙方解决施工中遇到的实际困难，做好技术交底和指导，做好有关协调工作。 六、乙方负责事项 1、严格按照有关技术规范完成本合同中规定的工程，做好文明施工，确保工程质量和进度，完工后保证工完料净场地清。 2、确保安全施工。特别是高空作业，应指派专职安全员进行监护。 3、遵守甲方的厂规厂纪及现场禁止吸烟、入厂佩戴入厂证等现场制度。 如有违反，按甲方有关规定给予经济处罚（交款或从工程款中扣除）。 4、乙方员工不能拿走甲方现场的任何东西。 七、工程质量监督及验收
HNＪS—2008 工程编号: 合同编号: 湖南省建设工程施工合同 (补充协议书) 工程名称:外滩新城
工程地点： 发包人: 承包人: 湖南省建设厅 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、工程承包范围 三、合同工期 四、工程质量标准 五、合同价款 六、合同的文件 七、发包人承诺 八、承包人承诺 九、合同订立
第二部分通用条款 1 一般约定 2 发包人义务 3 监理人 4 承包人 ５材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 8 施工测量 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 12 暂停施工 １３工程质量 1４工程质量检测 １5 变更 16 价格调整 1７计价、计量与支付 18 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 ２2 违约 2３索赔 24 争议的解决 第三部分合同专用条款
1 一般约定 ２发包人义务 3 监理人 ４承包人 5 材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 ８测量放线 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 １２暂停施工 13 工程质量 14 试验和检验 15 变更 16 价格调整 １7 计价、计量与支付 １8 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 24 争议的解决 25 补充条款 第四部分合同附件及格式 附件一材料附表 附件二工程质量保修书
第一部分合同协议书 发包人:（全称) 湖南大鹏房地产开发有限公司 承包人：(全称) 为实施(项目名称）， 已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容：
建筑工程施工安全合同协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派＿＿＿＿＿＿＿同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派＿＿＿＿＿作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
XX省XXXXXX有限公司 施 工 合 同 书 XX省XXXXXX发展有限公司
建筑工程施工合同 发包：XX有限公司（以下简称甲） 承包：（以下简称乙） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。结合本工程项目甲资金及各项手续均具备开工条件的前提下，甲乙双协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：XXX公司办公大楼 二、工程地点：XX市XX区XX乡 三、工程特点：框架结构，均为5层 四、建筑面积：总建筑面积约为：㎡，标准层主楼约 为：㎡，架空层面积㎡ 五、设计单位：XX规划建筑设计有限公司 六、勘察单位： 七、监理单位： 第二条工程承包围及承包式 一、承包围 甲提供XX规划建筑设计有限公司施工图的所有容。 1、土建工程：施工图纸的所有土建容，即以栋号的水平投影为界，自桩顶承台垫层以上（含凿桩头）至屋顶技术层的全部土建容，主楼
水平投影下的面积、墙面外防潮处理和室外回填土及消防水池，所有土建给排水、照明设施的预埋协作配合等，包括所有窗户、所有防火门及防盗防火门制作及安装;消防设备安装专业施工单位的管线、配件预埋和预埋件及设备安装工作，所有室外排污检查井、化粪池，二次装修和防水、桩基工程都在施工围之。 2、给排水工程：施工图上所有给排水容，即自分户表至各用水位置的所有供水管线、管件、阀门安装，屋面雨水管及室外排水安装顺直。各用水处至室外污水井至化粪池或雨水井的管道，确保排水通畅，接头、支护牢固等2（该项由甲另外分包）。 3、电气及防雷工程：施工图纸所有强电路施工容，即分户表后所有强电路及附件安装，确保各线路不混线、不断路、不漏电，各栋防雷网络的布设和接地设置格按图施工，必须达到设计和规要求。3（该项由甲另外分包）。 4、装饰：外墙装饰按照施工图要求施工，墙仿瓷电梯间、楼梯间及公共部位为底层一遍，面层两道抛光，其余墙面为一底一面，地面水泥砂浆拉毛。安格栅电灯，楼梯间不锈钢扶手，楼梯间地面水泥砂浆压光，楼梯间的扶手栏杆安装不锈钢管，卫生间1∶2水泥砂浆抹面，所有地面为水泥砂浆找平。 5、本工程消防、通风部分、铝合金窗、弱电、水电均在该合同乙承包单价。 二、承包式：包工包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。 第三条合同工期 开工日期：年月日
工程施工安全协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
编号：________________ 防腐施工合同 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月 _____日甲方： 法定代表人:
乙方： 法定代表人: 依据《中华人民共和国合同法》和《建筑、安装工程承包合同条例》，本着平等互利的原则，结合本工程的具体情况，双方协商达成如下协议，共同遵守。 一、工程项目： ________________ 防腐项目工程，主要包括下述内容： 1、囤船内仓各类金属面约________ m2,施工要求人工除轻锈 ___________ m2,人工除 重锈______ 一底二面氯磺化涂料。囤外体金属面钢结构、设备上下甲板，顶棚钢 柜架及各种附件，共计_________ ，除重锈二底二面醇酸磁漆。 顶棚木板面船员室等木材面共计___________ m2刮腻子刷三面醇酸磙漆。 零星玻璃钢修补未在预算内，决算时以实际发生工程量为准。 2、大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。 （1）下皮带机架_____ m2人工除锈和粉尘按重锈计算，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。（2）大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯___________ m2除锈和除粉尘按重锈计算，一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。 （3）大库扒料机_____ m2人工除中锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。 3、成品3#-8#皮带机架共计 _________ m2人工除重锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂粉防腐。 二、承包工程方式 包工包料（双包） 预算金额：人民币（大写）___________________ （￥_______ 元）。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工安全协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。 3、乙方必须认真贯彻执行国家和上海市劳动局颁发的，关于劳动保 护、安全生产、消防等操作规程条款的规定。 4、乙方必须建有工程施工安全管理组织体制，以及各种工种专职或 者兼职的安全专员，特种作业人员的审证考核制度，及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 5、乙方在施工前应组织召开管理人员、施工人员进行必要的安全生 产教育，法制观念教育，加强和提高安全防范意识。 6、所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定，并接受甲方指派管理人员的日常管理督促、检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。 7、乙方使用的所有机械设备、配电箱、电动工具等必须符合国家安全检测标准。未经检验合格，违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。 8、乙方人员对施工现场的脚手架、各种安全防护措施、安全标志和 警告牌、不得擅白攀登，不得擅白拆除移动，未经许可擅白违反规定 操作所造成的后果均由肇事者和乙方负责。 9、特种作业必须执行〈〈国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上 岗，并按规定定期审证。严禁违章、无证操作。由于乙方工作人员不
按规范操作，或者乙方私白任用不懂电器、机械设备的人违章作业所造成的一切后果由操作者和乙方负责。 10、乙方在施工过程中需要拖接电缆、电线、拖线板、配电箱等电器设施时应制定专职人员负责施工。特别是使用井架电梯时，须遵守现场安全规章制度，有专人负责开启。 11、乙方施工中离地登高作业须系好安全带，戴有安全帽，按规范做好安全防范措施。施工现场要做到六不准：不准高空抛物，不准随便大小便，不准抽烟，不准偷盗财物，不准乱倒垃圾，不准私白带外人进现场。 12、由于乙方责任造成人员伤亡事故，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，事故的损失和善后处理费用由乙方负责。 13、本协议经双方代表签字后即生效。安全协议书作为合同正本附件一式三份，甲乙各持一份，一份留作备案。 甲方：乙方： 授权代表：授权代表： 日期：日期： 地址：乙方住所地： 邮编：邮编: 电话：电话:
内墙施工合同 甲方： 乙方： 为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。 施工工期：自年月日至年月日（自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延）
第四条：工程质量 1、甲方保证在保质期内不脱皮，基本不褪色。 2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。 3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。 第五条：竣工验收 双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。 第六条：甲方、乙方责任 一、甲方责任 1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。 2、按第三条款支付乙方进度款。 3、负责提供与施工相关的资料。 4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。 5、负责组织工程的竣工验收。 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。 2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。 3、负责提供内墙工程验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。 6、做好文明施工、工完场清工作。 第七条：违约责任及争议
1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。 3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。 第八条：其他 1、合同履行期间，双方发生争议时应先协商解决。若协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份，甲乙双方执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人：法定代表人： 电话号码：电话号码： 日期：日期：
编号：_____________防腐工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：__________________（分包方） 乙方：__________________（承包方） 依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：___________________________ 2、工程地点：___________________________ 第二条：工程承包范围 1、开工日期：_________年_________月_________日——_________年_________月_________日 2、工程承包范围：__________________________________。 3、工程承包内容：____________________________________。 第三条：双方责任 1、甲方责任： （1）负责对驻施工现场的乙方进行统一管理，给乙方提供住宿。 2、乙方责任： （1）按照甲方要求及时组织施工人员、机具、材料进场。 （2）乙方在施工现场的一切生活都必须服从甲方的统一管理协调。 （3）施工人员的安全事故由乙方负责。 第四条：环境保护： 乙方在施工中要制定环境保护措施，按照甲方环保体系组织施工，按照甲方要求处理建筑、生活、粪便、污水等。
小工程施工合同协议书 施工合同是我们工程动工时需要用到的，那么如何制定一份完整的施工合同呢?下面是收集整理的小工程施工合同协议书，欢迎阅读。 小工程施工合同协议书(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。 五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。 六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx 年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
编号：墙体粉刷工程施工合同书 发包方：__________________________ 承包方：__________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日发包人：（全称）_________________________________ 承包人：（全称）_________________________________
20%并要求承包方在一定期限 根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。 —、工程概况： 1、 工程名称： ____________________________ 2、 工程地点： ____________________________ 3、 工程内容： ____________________________ 4、 工程立项批准文号： ___________________ 二、 工程承包范围： 承包范围： 三、 合同工期： 1、 开工日期： ________________________ 2、 竣工日期： ________________________ 3、 合同工期总日历天数： _______ 四、 质量标准：合格 五、 工程作法： 1、 普通白水泥两道或外墙腻子两道打底。 2、 乳胶漆两遍。 六、 违约承担方式： 1、经验收若工程质量达不到标准，发包人将扣除总工程费用的 内无偿 返工或改建。 2、若岀现延期交工的违约行为，发包方将按照延期一天扣除总工程的 10%勺标准严格执行。
中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及 综合利用项目一期（I） 全厂系统工程 全厂工艺及供热外管**标段 集中防腐工程协议书 协议书编号（集中防腐厂）： 协议书编号（EPC承包商）：
签订日期：2012年7月*日 签订地点：天津 集中防腐工程协议书 EPC总承包商：中国天辰工程有限公司（以下称甲方） 集中防腐厂：河北大庄消防工程有限公司（以下称乙方） 施工分包商：******（以下称丙方） 业主：中煤榆横煤化工项目系统项目组（以下称丁方） 根据《中华人民共和国协议书法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实信用的原则，按照中煤陕西公司榆横煤化工项目部《2011年10月第二周协调例会》（M-CCSC100-PMD-029）第四.2条和中煤陕西公司榆横煤化工项目部施工管理部《关于发布集中防腐、商品砼集中供应框架协议的通知》(N-CCSC-CON-026)，甲乙双方就中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）全厂系统工程五大建筑*标段工程采用集中防腐的方式进行防腐施工事宜，经协商一致，签订本协议书。 第一条工程概况 （一）工程名称：中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目全厂系统工程五大建筑*标段的金属管线及钢结构防腐工程施工协议书 （二）工程地点：陕西省榆林市榆横煤化学工业区煤化工项目集中防腐厂 （三）工程分包范围：中煤陕西榆横煤化工项目全厂系统工程五大建筑*标段的金属关系及钢结构的管道、管件、现场焊口的除锈、防腐等工作，包括防腐质量验收及交工资料报送等相关管理工作，具体工程量以丙方委托单为准。外供需防腐材料至集中防腐厂的卸车、防腐合格后的金属材料由集中防腐厂发运前的装车由乙方负责。 （四）工程承包方式：包施工费、包施工工期、包施工质量、包施工安全等等。 第二条协议书工期 （一）开工日期：2012年* 月1日。
第一部协议书 发包人：市置业 承包人 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：柏林国际项目工程第栋工程， 1.2工程地点：市大道与建设南路交汇处东北角的佘湖新城B27、B26-1 宗地， 1.3工程容： 1.3.1承包人按发包人的要求（包括发包人交给承包人的所有图纸、工程变更、承包人施工围及发包人确定的施工组织设计和施工方案），结合现场实际需要，组织本工程的安全文明施工、维护、调试、竣工验收、维修、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程容（包括但不限于增加或减少工程围等），调整时发包人应书面通知承包人，由此引起的合同价款调整按合同有关条款规定执行。 2、工程承包围及承包方式 2.1 本合同承包围： 2.1.1发包人发放的建筑工程施工图纸所载的土建（含基础、主体结构及室粗装修）、室水电安装（施工至室外接入点）、管线预埋等所有容和招标文件及招标答疑、技术核定单、设计变更、工程联系单等所含的施工围。图纸上没有说明，但按照施工规定或抗震构造要求必须做的工作。 2.1.2按发包人要求对专业分包工程进行的安装后的堵补修复等，对发包人专业分包工程进行管理配合等工作。 2.1.3弱电工程即有线电视、、多媒体、消防报警系统、智能化管理系统等承包人只负责预埋、预留线管或套管（若预埋线管、套管不通时由承包人负责维修至畅通），其他由专业公司施工。
2.1.4发包人及监理工程师指示的与本工程施工蓝图有关的工程项目。 以上工程围为暂定，发包人保留根据工程实际情况进行工程容调整的权力 2.2发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包围，但包括分包工程的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及发包人直接供货材料设备的卸车、倒运、验收、检测及保管和总包管理及总配合。承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。 2.3承包人愿意无条件接受发包人专业分包、发包人指定分包、甲供、甲控材和甲指乙供材料设备围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种围的调整、界定和变更。 2.4承包方式：除本合同另有约定外，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验检测、包调试、包维护、包维修、包验收、包竣工资料。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行 3、合同工期 3.1开工日期暂定为年月日（具体开工日期以开工报告上发包人签认的日期为准）。 3.2合同总工期共计为个日历天。若遇人力不可抗力工期顺延。总工期已经综合考虑了节假日和雨雪天气。 3.3除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求。 4、质量标准：本合同适用的标准、规为国家及省、市有关法律、法规、规章、规性文件和强制性标准以及施工技术操作细则。承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到“优良”标准，如果本合同工程因承包人原因未能达到“合格”要求，承包人同意发包人本工程不予结算。 5、合同价款及承包和结算方式 5.1（本条为暂定）本合同采用固定费率、定额计价结算方式，结算时
施工安全协议书 为进一步加强建筑施工企业的安全管理，确保施工人员在生产过程中的安全健康，杜绝一切伤亡事故的发生，凡在本公司施工人员必须签订安全生产协议书。 1、施工人员未经培训和安全教育、未办好上级主管部门规定的一切手续，不得从事各种作业。 2、施工人员进入施工现场必须遵守公司及施工现场的各项管理制度，必须戴好安全帽，穿戴好个人安全防护用品，严禁违章作业。 3、施工人员进入施工现场严禁穿高跟鞋，拖鞋及易滑鞋。 4、施工现场所有人员身体不适、酒后不得从事各种作业。 5、施工现场电气设备、机械设备、安全防护、消防设备未经领导批准不得擅自拆改或使用。 6、在阳台、楼层和一切室内施工时严禁将头伸向室外、井字架、电梯井、门窗洞口等危险处，防止发生意外事故。 7、施工人员应注意现场一切孔洞、坑槽，上架子作业前要检查架子是否安全可靠，注意架子的探头板和飞跳板，以免掉落伤人。 8、施工中如要使用机械和手动电动工具，操作人员必须熟悉机械和电动工具的性能、操作规程及使用说明，戴好安全防护用品防止触电伤人。 9、特种工种人员(电工、焊工、架子工、塔司、起重工、机工等)必须经专业培训，合格后持证上岗。 10、高处作业时要遵守安全规定，必须佩戴好安全带和防护用品，要有切实可行的安全保护措施，严禁向下抛扔杂物，工具和灰尘防止发生事故。 11、施工现场严禁吸烟和一切非法用火，必须用火时要办理用火证，作好现场消防工作，避免火灾发生。 12、施工人员禁止在新砌墙上行走，防止标号未达到强度，造成倒塌伤人。 13、施工人员往架子上码砖时，不得超过三码，严禁荷载过重，架子失稳伤人。 14、施工人员严禁攀登脚手架、高车架及一切非通行上人道路，禁上乘坐非乘人运输工具上下，防止发生事故。 15、施工人员冬季取暖时，炉具安全防护措施要齐全有效，安好风斗防上煤气中毒，任何人不得使用电炉子取暖。
协议编号：LX-FS-A93331 内墙涂料施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
内墙涂料施工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：身份证号码：联系电话：。乙方：身份证号码：联系电话：。 甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况： 1、工程地址：; 2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约： 外墙涂料粉刷面积约： 3、使用颜色号：。
4、工程承包方式：; 5、工期：自日至月日完工;共计：天。 以验收检查为准，两天顺延。 第二条：工程款项： 1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方;外 墙面积：平方米，单价：元/平方;门板面积：平方米，单价：元/平方;冲洗面积：平方米，单价：元/平方。(此单价不含税金) 第三条：付款方式： 本合同签定后，甲方在乙方开工天内付完工程总款项的%;施工后再付工程总款项的%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：年月日前结算清工程的余款。 第四条：质量要求：
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据<<中华人民共和国合同法>>及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致订立本合同。 一、工程概况： 工程承包工作内容： 二、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总天数： 三、合同价款： 合同总价：元（人民币大写：整） 四、工程价款的支付与结算 1.双方根据实际验收的情况，合格后进行结算工程的总金额。 2.付款方式：施工验收合格一次性支付。 五、工程质量标准： 1.乙方按照甲方施工地点，范围及要求进行组织施工，确保工程质量达到甲方规定的要求。 2.施工过程中，甲方按规定进行检查，因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到甲方要求的质量，甲方有权要求乙方返工，乙方应满足要求并在规定时间内完成直至质量满足甲方规定的要求。
六、质量保证期： 1. 正式移交工程竣工之日起的一年时间内为质量保证期。 2.凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理，直至工程质量符合验收标准，如果乙方不能进行返修，甲方将另选委托单位承修，其费用在乙方质保金中扣除。 七、双方责任： 1.甲方责任： 1)施工用水用电负责接通。 2)组织对工程验收。 3)负责质量、安全的监督管理。 2、乙方责任： 1)对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防高空坠落等安全教育并做好文明施工，由于乙方原因造成的安全事故，责任由乙方自负。 2)必须严格按甲方要求标准进行施工，确保工程质量按期完成。 3)交工验收后，施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。 八、争议的解决： 本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。 九、合同的生效与终止 本合同经双方签字盖章后生效，在竣工结算甲方工程款支付完毕，乙方将工程交付甲方，保修期满价款结清后合同终止。 十、合同份数
单项工程施工合同协议书 以下是我为大家收集的合同范本，仅供参考! 甲方：_________ 乙方(施工责任方)：_________ 甲方承建之_________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、
技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1、甲方责任 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，
施工安全合同协议书5篇 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料。下面是我搜集的施工安全合同协议书5篇，希望对你有所帮助。 施工安全合同协议书(一) 为了搞好高空作业的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。 一、甲方的职责： 1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知，为乙方带给《安全操作规程》，对乙方人员进行安全培训，告知乙方人员安全方面的处罚制度。 2、甲方在乙方进行高空作业时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的处罚制度进行处罚。 3、作业过程中出现人员伤亡状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。甲方承担任何职责。 二、乙方的职责 1、本次施工过程中，乙方务必设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。 2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
3、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部职责，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。 4、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司 相关规定对乙方进行处罚。 5、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。 6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。 7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。 8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全职责。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。 三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好礼貌作业。 四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。 五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。 甲方：乙方： 职责人：职责人： 签订日期：签订日期： 施工安全合同协议书(二) 甲方：
内墙涂料施工装修合同 、基层处理 1、整体墙面进行清理，铲除墙体表面遗留下来的灰砂，扫除灰尘。 2、用聚合物水泥砂浆作少量的修补，如墙体表面的缺损，影响施工后整体的效果的。达到平整、垂直。 3、用量线弹出整个墙面的柱、梁、阴阳角的直线，对不直处用腻子进行直线修补，达到横平竖直。 二、墙体表面批刮腻子 1、好以上基层处理后，对墙体进行第一遍批刮腻子工序。达到表面平整，不堆积，不漏刮。 2、待第一遍满刮腻子完全干燥后，对表面遗留的痕迹、粗糙部位剔除后，方可进行第二遍满刮腻子。达到表面平整，阴阳角线平直。 3、用砂布进行平砂光处理（腻子必须完全干透），清除浮灰。 三、墙体表面刷涂料 1、严格确认上述工艺符合要求后，进行第一道乳胶漆施工，颜色均匀一致，不流挂，不漏刷。 2、待第一道涂料完全干燥后，用细砂皮砂磨去表面的细微颗粒后，除净表面浮灰，再进行下一道工序。 3、上第二道乳胶漆，使之平整色泽一致，墙面平整光滑，阴阳角线垂直，平行，不流挂，不漏刷。 内外墙涂料装饰工程施工合同 甲方： 乙 方： 甲方将工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中
华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条工程名称: 。 第二条工程地点: 。 第三条工程内容、涂料品牌、色号： 1、工程内容： 2、涂料品牌： 3、使用颜色号： 第四条工程造价及结算方式 1、本工程平涂面积约为 m2 ，单价为：元/ m2 （此单价不含税金、配合费） 2、工程总造价约为：，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。 3、工程竣工验收合格后天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。 第五条合同工期 甲方发出进场通知后，天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为日历天。 在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延： 1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。 2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。