施工合同书
发包方：（简称：甲方）
承包方：（简称：乙方）
依据《中华人民和国合同法》等法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方非开挖铺设地下管线施工订立本合同。
一、工程概况：
1、工程地点：
2、工程内容：定向穿越施工
3、工程质量要求：按照甲方技术要求进行施工
4、、工程限：本工程自年月日开工，至年月日完工。
二、双方责任和义务：
甲方：
1、施工前对施工场地的使用征得相关部门的许可，办理好相关手续，以免在施工中受到干预。
2、施工前必须向乙方交代清楚施工地点，施工内容。
3、派专人对施工工程质量进行监督。
乙方：
1、乙方应与当地部门结合，按照相关部门提供的地管网情况及甲方要求的工作内容，认真搞好施工设计、按时、按量完成规定的工作内
容。
2、在施工中由于乙方的操作失误导致的一切后果由乙方负责。
3、接受甲方的施工管理和监督，认真组织施工方案的实施，确保工程质量，满足甲方工程要求。
三、承包方式
1、乙方采取清包单价的方式进行承包及结算。
DN219: DN273: DN325: DN426:
四、工程造价及结算方式
1、工程造价：本工程合计造价按工程确认单上的实际工作量计算。
2、结算方式：
五、验收及工作量确认：
施工长度为路一边入射点至另一边出射点的长度。
六、安全生产
1、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底提出明确的安全要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。
2、由于不可遇见原因，甲方提供的具体施工方位、路线、标深的范围内出现不可预见性的大型障碍物，需改变公路线时，需经甲方同意签字后方可进行施工。
3、施工期间所发生的施工人员和第三者人身伤亡事故由乙方负责。
4、乙方施工时破坏公物等均由乙方自行负责。
七、违约责任
本合同正式签定后，任何一方未能履行合同，给对方造成经济损失，需承担赔偿责任。
八、未尽事宜，双方本着事实求是，相互信任的原则协商解决，协商不成由仲裁委员会进行仲裁。
甲方：乙方：
身份证：身份证：
电话：电话：
年月日年月日
施工承包合同
项目名称：
建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）
年月日
顶管施工合同 发包方：湖北恺盛电力成套设备工程有限公司中北路、中南路整治工程电力临时迁改项目部（甲方） 承包方：湖北华洲建通建设工程有限公司（乙方）甲方将下列工程委托乙方完成，中北路、中南路整治工程电力临时迁改工程，双方根据《经济合同法》，为明确责任，分工协作，相互配合，订立合同如下： 一、工程概况： 1、工程名称：中北路、中南路整治工程电力临改工程 2、工程地点：武昌东一路、八一路 3、工程内容：顶管施工 二、工程期限： 本工程于 2014 年 6月 15 日开工，年月日竣工（工程进度满足业主要求）。 第二条：承包方式、合同价款及付款方式 1、本工程承包方式为：乙方负责本工程的材料费、人工费及机械费。 2、工程量及价格清单
中北路、中南路整治工程电力临时迁改工程-成本控制价工程名称：中北路、中南路整治工程电力迁改工程 序号项目名称单位数量 金额（元） 备注 单价合计 3 15孔φ150MPP管顶管M 110 2025 222750 包括顶管的所有内容，包含安全生产文明施工，泥浆处理。 合计 3、工程量：根据实际完成工作量据实结算。 4、付款方式：按照每月完成进度的50%比例给乙方支付材料预付款。第三条：甲方权利与义务 1、顶管施工的场地由甲方提供。并以书面形式向乙方提供本段施工管线的地质勘探报告以及地下管、线的分布情况。 2、随时抽查乙方工程质量，对不符合施工要求的部分，乙方应在甲方规定期限内整改，并承担由此造成的经济损失。 3、甲方负责提供施工所需的工作井，必须保证在乙方施工过程中能够满足施工要求。 4、乙方设备在约定日期进场前，甲方应在3个工作日内使工程完全具备施工条件。 5、甲方负责顶管施工的资料整理，乙方协助甲方提供所需的相关原始数据及顶进记录。 第四条：乙方权利与义务 1、乙方应根据市政建设相应的施工要求做好本工程内的安全、文明施工，保证工程能够保质保量保安全的顺利完成。 2、乙方必须采取切实、有效、严格的安全防护措施，保证所有施工人员和设备的安全，并承担施工中由于自身原因而造成事故的责任和因此发生的费用。 3、乙方必须保证管材质量施工质量，确保正常施工不会造成对所穿越的道路、地下管线和施工区域内的地面出现塌陷，否则自行承担所造成的经济损失。
110千伏XX变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分）分包合同 承包人：XX市输变电工程公司 分包人：南方送变电有限公司 签署地点： 110千伏输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部 分） 第一部分协议书 承包人(全称)：XXX市XX输变电工程公司 分包人(全称)：XXX省XXX市南方送变电有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于XX电网公司XX供电局 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：110千伏XX输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分） 分包工程地点：XX市XX镇 分包工程承包范围： 1.工程主要包括（但不限于）以下内容（具体按施工图纸、招标文件及供电局要求施工）： 1.1 架空部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.1.1 本工程架空部分的土石方工程； 1.1.2 本工程架空部分的基础工程； 1.1.3 架线工作、施工道路、临时施工用地、接地线铺设及竣工后植被恢复； 1.1.4 桩基检测费； 1.1.5 材料卸车保管费等； 1.2 电缆部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.2.1 双回路砼电缆沟1884米,每隔25米设臵一个沟间直通工作井； 1.2.2 新建双回8线埋管634米,每隔20米设臵一个直通工作井； 1.2.3 新建双回8线顶管305米； 1.2.4 新建管(顶管、埋管)沟间直通工作井27个； 1.2.5 新建90°工作井4个； 1.2.6 新建中间接头井4个； 1.2.7 电缆终端场一处等； 1.2.8 包括施工临时占地、围护栏、甲供材卸车保管费、白蚁防治、电缆线路标志桩等； 1.3 安全措施费及文明施工费（￥36,560元，已包含在工程限价内）； 1.4 为完成工程发生的有关费用； 1.5 材料归属： 1.5.1 本工程供电局提供清单上的材料； 1.5.2 甲方提供￥1,398,535元钢筋、混凝土及顶管管材的工程施工材料； 1.5.3 非上述约定材料由乙方负责。 二、分包合同价款 金额：大写：人民币伍佰壹拾万玖仟壹佰元整，小写：￥5,109,100.00元 三、工期 开工日期：本分包工程定于 2011年11 月1日开工； 竣工日期：本分包工程定于2012年6月30日竣工；
水电站引水工程建设维修工程施工合同书 甲方（发包单位）：XX电有限公司 乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。 1
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间： 年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法： 1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方 2
顶管工程施工合同协议 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
顶管工程施工合同 甲方：（以下简称：甲方） 乙方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律行政法规，结合工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就本工程施工协商一致，签订本合同。 一、工程名称及施工地点： 工程名称： 施工地点： 二、工程量：顶管管径为水泥管，长度（按实际竣工顶管长度决算），及测量放线、工作井，往返调遣人员、设备、机械保险）。 三、工程期限： 1、本工程商定计划于年月日至年月日。 2、开工前3天，甲方向乙方发出开工通知。 四、合同履行地：。 五、工程量确认：工程量确认是以最终的每条顶管长度入土点至出土点长度工程量计算为准。 六、质量标准：本工程应全面达到建设方（业主）管道顶管施工质量优良质量标准。 七、本工程价款: 1、经双发商定综合包工价每米元（大写：每米）。
2、本双发商定综合包工单价为普通土人工顶管价格，不含采用机械的泥水平衡顶管，如在施工中发现砂砾层、卵石层、岩石层和需要降水处理的价格另议。 八、工程价款支付方式： 本工程预付工程进度款，工程款在每县区域顶管工程结束后，支付95%的工程款，留5%作质量保证金，在一年后付清，工程决算由乙方开启税务部门的正规发票。 九、双发主要职责： （一）甲方职责： 1、甲方驻工地代表。 2、向乙方提供合格的水泥管主材，负责协调处理施工便路、便桥、规划、市政、交通等部门的关系并办理相关手续。准确提供下管线数量、方位、埋管深度。 3、提供施工图、施工现场划线定位。工程如有修改，及时通知乙方。 4、施工用的水电甲方负责协调，水电费由乙方支付。 （二）乙方职责： 1、乙方驻工地代表。 2、编制施工方案及进场计划。 3、加强现场管理确保安全生产，在施工中如发生人身伤亡、设备事故由乙方负责。 4、工程竣工后负责提供完整的竣工资料及验收所需的相关资料。 十、工程风险
合同编号：YT-FS-5416-29 顶管施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
顶管施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。
工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。 2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。
工程劳务协议书 工程名称： 甲方: 乙方: 签订日期：年月日 签订地点： 第一部分协议条款 甲方（全称）：___________________________________________ 乙方（全称）：_____________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。 —、工程概况：
1.1工程名称： 1.2工程地点： 二、工程承包范围和内容 施工范围为浞钢中水管道工程（新四街至宝通街段）的顶管工程，施工内容包括基坑开挖、顶进后座及坑内平台安拆、机械及附属设施安拆、顶管接口外套环、管道安装、顶进、照明、取土、通风、闭水试验等顶管施工所包含的所有内容。 三、承包方式 包工、包料、包安全、包措施等为完成顶管施工发生的一切费用。 四、合同工期 4.1开工日期：2017年 _____ 月_____ 日（以实际进场时间为准）。 4.2竣工日期：开工后天内，如由于甲方原因变动，甲乙双方另行协商。 4.3以竣工日期为限，每延误1天完工，罚5000元；从延误第11天起每延误1天完工，罚4万元。如由于甲方征地拆迁问题引起延误，工期相应顺延。 五、质量标准 5.1本工程应达到的质量标准：合格。 5.2乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。如果乙方在《建设工程质量管理条例》规定的保修期内未按甲方要求对该工程进行保修，甲方可以自行保修，所发生的费用从质保金中扣除，费用超过质保金部分由乙方承担。 六、合同价款 合同采用固定综合单价，①1000 m级钢筋混凝土管顶管综合单价均为2400_元/延米。以上双方约定的单价为固定综合单价，结算时不予调整。计价和结算工程量以甲乙双方共同测定的实际完成合格工程量为准。 综合单价已包括乙方为实施和完成所承担范围内顶管工程所需的劳务、材料（不含甲方供应管材）、机械等直接费、措施费、规费、安全文明施工费、管理费、施工队伍调遣费、合同实施期间的物价上涨等所有风险，单价在施工期间直至合同期满不作任何调整。 乙方在签约前应认真踏勘施工现场，调查市场，熟悉施工环境和合同内容及
施工合同书 发包方：（简称：甲方） 承包方：（简称：乙方） 依据《中华人民和国合同法》等法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方非开挖铺设地下管线施工订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：跨路顶管施工 4工程质量要求：按照甲方技术要求进行施工 5、工程限：本工程自年月日开工，至年月日完工。 二、双方责任和义务： 甲方： 1、施工前对施工场地的使用征得相关部门的许可，办理好相关手续，以免在施工中受到干预。 2、施工前必须向乙方交代清楚施工地点，施工内容。 3、派专人对施工工程质量进行监督。 乙方：
1、按照甲方提供的地管网情况及甲方要求的工作内容，认真搞好施工设计、按时、按量完成规定的工作内容。 2、在施工中由于乙方的操作失误导致的一切后果由乙方负责。 3、接受甲方的施工管理和监督，认真组织施工方案的实施，确保工程质量，满足甲方工程要求。 三、承包方式 1、乙方采取包工包料的方式进行承包。 四、工程造价及结算方式 1、工程造价：含材料费（PE塑料管：Φ150）每孔单价元/米，本工程合计造价按工程确认单上的实际工作量计算。 2、付款方式：工程完工验收合格后支付工程总款的100%。 五、验收及工作量确认： 施工顶管长度为路一边入射点至另一边出射点的曲线长度。 六、安全生产 1、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底提出明确的安全要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 2、由于不可遇见原因，甲方提供的具体施工方位、路线、标深的范围内出现不可预见性的大型障碍物，需改变公路线时，需经甲方同意签字后方可进行施工。 3、施工期间所发生的施工人员和第三者人身伤亡事故由乙方负责。
顶管施工承包合同甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协调商定，同意订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：自来水管网工程 2、工程地点：铧山 3、工程内容：钢筋砼管顶进施工 二、承办范围和承包方式： 1、承包范围及进工种内容：乙方承包本工程中的钢筋砼管顶进施工，包工、包封洞口、后靠背、钢筋砼管、清理管内余土。含轨道、顶进设备等安装、管节顶进、顶管测量监控、纠偏。 2、承包方式：乙方对以上工程内容包工、包质量、包安全、包施工所需人员、顶管掘进机、顶进配套起吊设备、水泵、千斤顶、发电机、吊车、五金耗料、设备进退场费、施工用水电，工作井、土方。 3、顶管采用手掘式施工。提供满足工程要求。 三、工程期限： 1、在具备开工条件的前提下，须提前7天通知乙方进场施工，总工期须配合甲方施工进度。 2、若发生如下任何一种情况，乙方工期可顺延： （1）因甲方原因（如管材、道路、施工场地等不符合施工要求，未能及时满
足乙方施工使用，管线需迁移、非乙方原因需开挖、报建手续未办妥或征地拆迁影响施工的、设计变更等）造成乙方停工。 （2）遇人力不可抗拒的恶劣天气如大风大雨、或其他原因造成排水不畅、水淹工作井，或大风刮倒临时设施、机具等情况无法施工。 四、工程造价及付款方式： 1、本工程：按下列表的单位承包施工，顶管工程造价按顶管长度通价结算。 2、本工程进度款付款方式：顶完二个井段，乙方应自检合格后向甲方报请验收，甲方应在三天内进行初步验收，各单位初步验收合格后，甲方支付50%。甲方在30天内为乙方办理工程结算，甲方按建设单位进度款年底支付至95%，余留5%工程保修款在乙方顶管分项工程验收合格后半年内付清。 五、双方责任 1、甲方责任： （1）甲方负责征地及提供满足施工要求的场地，现场施工员给予指导、协调施工，如需搭接市电公司可出示相关证明协助办理。 （2）甲方负责施工项目的质量监测工作。 （3）甲负责协调业主、监理、质监及监测等部门关系，保证施工顺利进行。 2、乙方责任： （1）乙方应认真熟悉施工图纸的内容及有关要求，严格按照图纸要求施工。 （2）乙方应按甲方提供的地质勘察报告编制可行性的施工组织设计；施工前须对沿线管线、障碍物及构筑物进行复查及调研。如在顶管过程中遇岩层及双方遵循业主处理办法另行协商。
分包工程协议 立协议单位：xxxx有限公司（以下简称甲方） xxxx工程有限公司（以下简称乙方） 为了使本工程优质、高速、按时的完成，决定将上海市轨道交通11号线北段一期11.7标祁连山路站地铁车站1号出入口顶管进出洞加固工程、2号风道及出入口加固工程的施工任务委托给乙方承包施工。经过甲乙双方充分协商，为进一步明确各自的责任，并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。 第一条工程名称 工程名称：上海市轨道交通11号线北段一期11.7标祁连山路站1号出入口顶管进出洞加固、2号风道及出入口加固工程 工程地点：祁连山路 第二条乙方承包内容 一、工程范围及承包方式：祁连山路站1号出入口顶管进出洞旋喷加固工程、2号出入口旋喷加固工程、2号风道旋喷加固及2号出入口灌注桩加固的施工，其中旋喷加固实行包工、包料、包机、包安全、包文明施工的方式承包，钻孔灌注桩加固工程以清包方式承包。 二、主要工程内容：包括完成旋喷加固及灌注桩加固的全部工作内容。主要包括施工机械的场内外运输、三重管高压旋喷桩、双重管旋喷桩、灌注桩的施工、泥浆的沉淀处理及场内指定地点的堆放等。 三、合同价款 1、本工程合同为综合单价价包干合同，暂估合同造价人民币1530000元（壹佰伍拾叁万元整），结算以现场签证为准。 2、本工程祁连山路站1号出入口顶管进洞加固采用三重管旋喷加固，三重管旋喷单价以350元/m3计，工程量暂定为1032.24m3。本工程祁连山路1号出入口顶管出洞加固、2号风道加固、2号出入口加固采用双重管旋喷加固，双重管
旋喷单价以275元/m3计，工程量暂定为4099.73m3，其中1号出入口顶管进洞加固工程量暂定为1000m3，2号风道加固工程量暂定为788.22m3，2号出入口加固工程量暂定为1964.70 m3（坑内）和346.81 m3（坑外）。本工程祁连山路站2号出入口部分采用φ800灌注桩加固，灌注桩加固综合单价为220元/m3，工程量暂定为226.08m3具体以现场签证为结算依据。以上工程量计算原则为：坑内加固按投影面积乘以加固厚度计算；坑外围护桩按单桩截面积乘以桩长计算。进出洞加固待施工方案确定后甲乙双方协商以闭口包干形式确定施工工程价款。以补充协议双方确认。 3、上述综合单价已包含了乙方承包内容的所有工作内容，并包括各项测试费用、水电费用的分摊。 四、工程工期 乙方进场、开工时间以甲方通知为准，施工工期90天。 若因乙方原因造成工期延误，每脱期一天，按合同价的千分之一罚款。若因甲方原因造成工期延误，工期相应顺延。 非甲方、乙方原因造成停工，工期顺延。 因不可抗力造成停工、工期顺延，如停电、停水累计超过八小时、台风（六级以上）、暴雨、地震等自然灾害及政府指令延期。 五、工程质量 本工程施工过程中必须达到设计施工图规定的技术要求以及符合上海地铁建设公司有关地基加固施工的要求，经验收工程质量等级必须达到地基加固施工验收规范要求。若达不到有关验收规范要求，则按合同价的百分之一罚款，并另应承担相关返工损失。 六、工程材料、机械设备 本工程所需的材料均由乙方自行组织提供，但在订购前，对主要材料的供应商、材料的品牌需得到甲方及监理的认可。本工程所需的机械设备均由乙方自行配备，并在组织提供机械设备前，对机械设备的规格、型号、数量需得到甲方及监理的认可。 施工期间如果涉及普硅42.5水泥，数量以甲方现场确认，材料补差价
水电站___________ 工程施工合同书 甲方（发包单位）：XXX水电有限公司 ____________ 乙方（承包单位）：_____________________________ 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款元整。 2、旧大坝加固（xx —级水电站旧坝），工程价款 ______________ 元整。 3、引水渠道清淤及加固（xx 一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；xx 水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤_元/米，混凝土加固 _元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（xx二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板x元/米。 二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间： _____ 年___ 月___ 日进场施工，_______ 年___ 月____ 日竣工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工
的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法： 1、总工程价款（金额大写）_______________ 元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价 的%付给作工料费，剩余________ %尾款待甲方对工程竣工验收后天内结算 付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。 九、补充协议： 甲方：（公章） 法人代表： 乙方：（公章） 法人代表：
合同编号：YT-FS-4205-44 顶管工程施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
顶管工程施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商， 乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款 如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信 过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹 万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月 所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的 工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。 工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。
四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。 2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。 3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方
人工顶管劳务施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量，双方本着平等互利、协商一致的原则，经过充分协商达成如下合同： 一、工程概况 工程名称：陇海南路改建 工程地点：商丘市梁园区 工程内容：污水顶管施工 合同价款：本工程单价为：元/米，工程量以施工长度为准。 二、承包方式 本工程的承包方式为：包工不包料。 三、价款支付与结算 本工程自开工之日起，乙方设备、人员进场至到顶管结束后，通过闭水试验，验收合格后，一次性支付给乙方工程款的95%，剩余5%工程交工验收后一次性支付。 四、双方责任 1、甲方权利与义务 A、开工前甲方向乙方提供施工图纸。 B、甲方只提供管材和施工用电（一级配电箱）。 C、甲方负责协商各方关系（包括与地方政府、村民委员会的协调沟通，相关行政审批手续），并承担相关费用。 D、按合同要求办理结算，支付工程款。
2、乙方责任 A、乙方负责一级配电线以外所有施工用电材料，并承担电费。挖掘机、装载机、小型机具等设备其发生的所有费用由甲方承担。 B、乙方应按照甲方图纸要求施工，如有变动应与甲方协商解决。 C、乙方在施工期间应按相应要求做到安全文明、环保施工。 D、在施工过程中，随时与甲方沟通，保证施工顺利进行。 E、乙方负责施工现场的安全维护、文明施工。 F、乙方必须采取切实、有效、严格的安全防护措施，严格执行甲方制定的安全文明施工相关条例。保证所有施工人员和设备的安全，并承担施工中造成事故的责任和因此发生的费用。 G、在施工过程中，无论地下出现障碍物及地下水等任何状况，乙方无条件将顶管贯通，甲方不增加任何费用。 H、乙方提供人工顶管资质、特种作业人员操作证及施工方案。 J、乙方负责顶管过程中一切安全事故责任，造成的损失均由乙方承担。 六、附则 1、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。 2、本合同发生纠纷时，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，双方可向工程所在地的地方法院起诉。 3、本合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。 甲方：乙方： 代表签字：代表签字： 年月日年月日
专业分包协议书 工程名称: 合同编号: 国家工商行政管理局
委托方（甲方）： 合同编号： 受委托方（乙方）： 签订地点： 签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。 第一条服务范围： XXXX顶管工程 第二条服务内容： 1、管道顶进D=XXXmm L=XXXm，顶管坑开挖，基坑支护；管道封堵、检查 井砌筑1座，顶坑回填，井筒砌筑、地基加固，管口处理；土方倒运至围墙内指定地点. 第三条执行技术标准： 执行国家及北京市相关规范，满足施工现场条件要求。 第四条工程费用： 1、分包合同价款及承包方式：固定总价合同，分包价款元包死，大 写元整。 2、分包价款中包含分包方现场施工所发生的人工费、机械费、材料费、 工程水电费全部费用。 3、分包价款中包含地线管线调查、加固所发生的全部费用。 第五条甲方的义务 1、自合同签订之日起日内向乙方提交有关资料。 2、自接到乙方编制的“顶管施工方案”之日起日内完成审定工作，并提出书面审定意见。 3、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。 4、为乙方提供电源，以保证乙方的工作顺利进行，乙方使用的电费结算时扣除。
第六条乙方的义务 1、自收到甲方的有关材料之日起日内组织队伍进场作业。 2、乙方应当根据经甲方批准的“青年政治学院附属中学方案”要求确保工程如期完成，本工程工期为XXXX年XX月XX日具备竣工验收条件，每延误工期一天，扣除5%，总价不超过5% 3、乙方施工完成的顶管项目必须符合方案及设计要求，满足下道工序的正常进行，如因乙方施工质量问题造成的工程停工、怠工现象，乙方负责承担全部责任和经济损失。 4、乙方进场材料必须符合现行国家规范和设计要求，原材试验费用包含在乙方的承包价款中。 第七条乙方施工工程未达到规范要求的，由乙方负责全部责任及经济损失。 第九条分包工程费支付日期和方式： 1、本工程无预付款。 2、进度款支付： 工程完工后，甲方一次性付清乙方分包工程款。 第十条甲方违约责任 1甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，向乙方支付停窝工费。 第十二条乙方违约责任 1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿合同总价款的30%，但因甲方违反合同致使乙方解除合同，乙方不承担赔偿责任。 2、因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。
顶管施工劳务分包合同范文 工程承包人: (以下简称甲方) 劳务分包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。 一、工程名称及承包范围: 甲方现将 3#( 层)、5#( 层)、6# ( 层)、7#( 层)、8#( 层)、12#( 层)、13#( 层)楼工程全部泥工清土、砖模制作及混泥土、砌墙工程(含装饰工程)分包给乙方。 二、质量标准: 乙方单包工，组织自己的技术力量和施工队伍，按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收范围》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工。本工程质量标准为市优良工程，达不到市优良工程标准按展开面积每平方米程款，如乙方不按质量标准施工，甲方有权与乙方终止合同，并勒令其退场，并只按完成工程量的60%结算。装饰工程不含公共部分的粘贴及内墙粘贴。
三、分包价格: 以国家建筑规定的规范计算面积，每平方米元(含基础、主体结构、二次结构)按图纸尺寸计算。若有变更及图纸以外的工作内容以现场签证单为准，另行计算。 四、付款方式: 以各栋楼主体结构每两层付60%(基础含在第一次内)，封顶后付70%，二次结构完工后付80%，粉刷、装饰完工后余款付清(不含税金)。 五、安全生产及文明施工: 1、进场施工人员必须服从甲方工作人员管理、戴好安全帽，必要的地方加安全带，必须严格按安全生产操作规程进行施工，杜绝事故的发生，严禁违规操作。若施工工程中发生安全事故，均由乙方承担，甲方不负任何责任。 2、现场施工人员必须文明施工，所用材料必须按甲方要求分类堆放整齐，不准乱堆、乱放，一定做到工完清场，否则甲方另
顶管施工合同协议书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
施工合同甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米900元（其中包括打内环、挖机以下由乙方开挖）。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程， 对员工进行安全教育，做好防范工作。
2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。 3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。 4、按协议及时支付工程款。 5、负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不到位，停 工待料、一切机械、人工费由甲方承担。 6、根据工程进度确保所需材料。 乙方所拥有的权利： 1、乙方根据施工计划安排，按甲方要求及时组织人员进场，在甲方要 求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢的，甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。
顶管施工分包协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》和《建设工程施工合同》及其它有关法律、法规和规定，遵循自愿、公平和诚实原则，双方就本合同工程合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概括 1、工程名称：滨河新区二期热水管网工程 2、工程地点：滨河新区二期区域 3、工程内容：顶管设备安撤、相关辅材及设备运输、顶管顶进、管缝抹带（含材料费）、场地排水及相关顶管施工准备工作等。不包括顶管（三级钢筋砼顶管）作井、检查井的制作、壁后注浆、回填夯实及场地原地貌的恢复等。 二、工程承包范围及方式 1、承包范围： (1)顶管施工劳务，管径：D1500mm 约20米，最终按实际收方为准。 2、承包方式：本合同为劳务单价包干。（按实际收方量计） 顶管：D800mm:1200元/m（土方掘进）。 三、工期要求 1、开工时间：2013年11月23 日
2、竣工时间：2013年12月30 日 合同总工期为7 天。合同签订后进场起算（甲方通知为准）。因甲方原因则工期顺延。 四、质量要求：达到国家现行规范、标准及施工图要求。 五、合同价款暂定：金额（大写）：叁万元，（小写）30000.00 元人民币。以本合同约定的结算办法结算工程款，按实收方，金额以结算为准。 六、工程量的确认、费用的结算和支付 1、工程量的确认：经甲乙双方在工程完工现场签收。 2、费用的结算和支付：本工程不支付预付款。顶管完成经热力公司及其它有关部门验收合格后付款70%，待供热管道施工通过顶管段后15日内办理结算，并提供顶管顶进施工记录资料及顶管施工方案，7个工作日内付清余款，本协议是劳务工程乙方不提供任何票据。 七、安全生产文明施工 1、甲乙双方必须认真遵守国家有关安全生产文明施工的法律、法规及各部门的相关规定。 2、乙方人员服从甲方管理，并严格遵守甲方相关规章制度。 3、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，乙方应作好自检工作，并做好记录存查。乙方在施工中发现安全隐患应及时向主管人员报告，整改后方可施工，严禁违章冒险作业。 4、杜绝死亡和重伤事故，轻伤频率应控制在3‰以内。乙方必须自行承担一切安全事故的所有责任及相关费用损失，所有违章
编号：_____________水电站工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 甲方同意将花香水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款______元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款______元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤______元/米，混凝土加固______元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站______米隧洞衬砌加固工程），包模板______元/米。承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 甲方要求乙方进场及竣工时间： ______年______月______日进场施工，______年______月______日竣工，雨天顺延。 乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 付款办法： 1、总工程价款(金额大写) ______元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的______ %付给作工料费，剩余______%尾款待甲方对工程竣工验收后______天内结算付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 甲方委托乙方顶管工程，为使双方平等友好的合作，在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守中华人民共和国<<合同法>>及国家有关法律规定，同时为能明确双方权利和义务，确保工程施工质量，经甲、乙双方共同协商签订本合同。达成如下协议： 一、承包内容： 1、直径CD120钢筋砼管施工：综合单价顶进为元/m，大写：元，以实际顶进米数计算。 2、工机具：包括修理 乙方所用工具、机械及施工现场所有机械及供电设备均由乙方自理，包括维修、保养、甲方提供管材、电源。 3、顶管工程施工工期：计划年月日至年月日，按甲方要求，最终保证总进度计划。 二、甲乙双方关于工程质量的权利和义务： 1、本工程顶管工程施工质量必须达到国家验收规范和沛县胡寨镇供水管网工程施工设计图纸的要求，达到验收合格的标准。 2、甲方要进行技术交底，乙方严格遵守施工规范，按施工设计图纸施工，施工中乙方需服从甲方现场指挥。 3、在施工前。乙方必须编制顶管施工方案，对工程进度进行切实可行的规划； 4、因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。在工程结算款中扣除。 5、在施工中，乙方必须保证安全生产，确保施工的安全，对于由乙方自身原因产生的安全问题及费用，由乙方自身负责承担。
三、付款方法： 乙方设备进场，甲方预付工程总造价的%，施工中按完成总工程量付工程总造价 的%，剩余工程款工程完成通过合格验收后一次付清 四、奖罚措施： 1、本工程实行安全生产、文明施工保证金制度，乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求，安全生产、文明施工，甲方有权清退乙方。 2、乙方在施工期间必须执行项目部关于质量、安全、文明、材料管理制度，执行项目部相关奖罚规定。 五、安全、文明生产： 1、乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施，执行公司及当地安全生产管理部门的有关规定，切实作到安全生产。施工期间发生的各类事故由责任方负责。 2、乙方严格遵守项目部及当地管理部门文明施工管理制度，服从项目部创文明标化工地的安排。杜绝野蛮施工，违章作业，做好施工现场的落手清工作。做好工完场清。材料按甲方要求定位放整齐。如有发现乙方未将材料及时回收，发现一次，罚元。 3、若乙方不配齐劳保用品，不按规定偑戴安全帽等，每发生一次按每人每次扣罚元。 六、其他： 1、乙方负责人必须在施工现场。乙方必须配齐各工种人员。 2、乙方施工期间所招用的人员必须三证齐全，并及时办理好各种证件，费用由乙方负担，因证件不全，所造成的一切后果均由乙方负责，不得非法招用未成年工，发现一次罚款元。 3、乙方施工期间要遵守当地公安部门的有关政策法令，发现打架、偷窃、赌博从严处理，每发生一次罚款元。 4、乙方承诺合同条款中的所有条件，如有违约一切后果由乙方自负，甲方有权终止合同，余款
工程劳务协议书 工程名称：坛丘大桥DN600给水管道迁移工程（过运河拖管）甲方：常熟市市政建设有限责任公司吴江项目部 乙方： 签订日期：2014 年月日 签订地点：坛丘大桥
第一部分协议条款 甲方（全称）：常熟市市政建设有限责任公司吴江项目部 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1.1 工程名称：坛丘大桥DN600给水管道迁移工程（过运河拖管） 1.2 工程地点：坛丘大桥 二、工程承包范围和内容 施工范围为过运河拖管；施工内容包括顶进后座及坑内平台安拆、机械及附属设施安拆、顶进减阻、顶管接口外套环、水电接驳、管道安装、顶进、泥浆运输、照明、取土、等顶管施工所包含的所有内容。如乙方施工进度、安全、质量满足不了甲方要求，甲方有权对该工程部分或全部分割出去。 三、承包方式 包工、包除甲供管（PE管管材）材外其他材料、包安全、包措施等为完成顶管施工发生的一切费用。 四、合同工期 本段工期为5天，以乙方实际进场时间为准 五、质量标准 5.1 本工程应达到的质量标准：合格。 5.2 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工，做好开工前地下、地上管线探
测，在施工过程中如损坏通信、电力、雨污水管道、道路、等设施，均有乙方承担。 5.3 乙方必须保证管道一次性完成，若在施工过程中导致拖管未成功或损坏管材，由乙方赔偿所有损失 六、合同价款 合同采用固定综合单价，DN600 HDPE拖管综合单价均为元/米。以上双方约定的单价为固定综合单价，结算时不予调整。计价和结算工程量以甲乙双方共同测定的实际完成合格工程量为准。 单价在施工期间直至合同期满不作任何调整。 综合单价无论施工时工作井和接收井地质条件是否变化，结算时都按综合单价结算。 乙方在签约前应认真踏勘施工现场，调查市场，熟悉施工环境和合同内容及图纸情况，充分考虑对本工程有影响或起作用的风险。进场后不得以上述理由提出综合单价调整或工期延长的要求。由于乙方采取方案不成熟、措施不力等造成本合同工程的一切损失、工期延误及施工费用的增加均由乙方自行承担；因上述情况和甲方要求造成不能连续施工、停工、窝工损失，不再向甲方索赔，已视为包含在合同综合单价内。 七、甲乙双方驻场人员 必须保证现场负责人在场 八、甲乙双方权利和义务 8.1 甲方工作 8.1.1负责施工现场三通一平，使施工现场具备施工条件； 8.1.2负责工程技术交底。 8.1.3按约定向乙方支付工程款。 8.2 乙方工作