外墙真石漆施工合同协

议书

文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

外墙真石漆施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》双方就敬业大厦外墙真石漆工程协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：延安炼油厂新建消防楼工程

二、工程地点：延安炼油厂

三、承包方式：包工包料

四、承包价格：乙方承保范围内采取单一价格包死的计价方式，明细见下表：

1.单价 70元/平方预计面积 2000平方工程量最终以实际发生为准。

五、施工工艺：

1.外墙柔性腻子两遍（局部）

2.抗碱底漆一遍（少量）

3.中涂一遍

4.天然真石漆一遍

5.耐候憎水面漆漆一遍

六、施工条件：

1.甲方需指派现场人员一名，协助乙方对该工程的施工顺序安排及相应的事宜解决。

2.甲方须为乙方提供一个存放施工工具的库房，一次方便乙方现场物品的管理。

七、施工质量：

1.外墙喷涂真石漆完成后，漆膜表面平整，颜色均匀。

2.墙面的分割线条清晰且分割线条尺寸统一规范。

3.墙体大面阳角达到顺直，达到甲方的验收要求。

八、施工安全

1.乙方负责外墙涂料施工人员上岗前的安全教育和日常施工安全上岗管理工作。

2.乙方在施工现场的人员应配备齐全安全防护措施，对自身的安全进行自查，服从甲方的安全管理，遵守甲方及上级主管部门的安全规章制度等。

3.病、伤、残、亡，由乙方承担（乙方须在工程开工前一周为施工人员购买个人或团体强制以外伤害保险）。甲方由此受到追究而发生的所有费用，裁定的赔偿责任和费用支出由乙方承担，由此纠纷调解决绝的，解决方案决定由乙方决定，一方不出席调解，视为乙方同意调解结果，结果由乙方承担，上述情况发生后，甲方有评判决书，调解书直接向乙方追索的权利。

九、工期：

1.施工时间年月日进场开始施工。

2.施工工期根据甲方要求，在25个工作日内完工。（由于天气及非人为原因造成的工期延误，工期一次顺延）

十.付款方式：

1.工程完工后，经甲方、监理经验收后，付至工程结算款的60﹪；分项工程验收合格后付至80%；本工程竣工验收合格后付至95﹪，留5﹪的质保金，壹年保修期满后十日内无息付清。

十一、其他

1.本合同生效后，经甲方确定认可的品种、颜色不得变更，如甲方要求变更，经双方协商一致，签定补充协议，由此引发的费用和后果由甲方承担。

2.未尽事宜，双方另签订补充协议，作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同由甲、乙方代签字盖章后生效，工程竣工结清余款，保修期满后自动失效。

4.本合同一式肆份，双方各执两份。

5.本合同纠纷管辖地为乙方所在地人民法院。

甲方：乙方：

日期：日期：