编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
钢结构合同范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包人（全称）：六盘水金鼎钢结构有限公司（以下简称甲方）承包人（全称）：黔西南州汇源建筑工程有限公司（以下简称甲方）
合同签订地点：六盘水金鼎钢结构有限公司
合同签订时间: 2012 年12月25日
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：六盘水金鼎钢结构有限公司板材车间
2、工程地点：六盘水市红桥新区
3、工程内容：涉及钢结构的全部工作量
4、工程立项批准文号______ 无_________
5、资金来源：企业自筹
6、工程总体设计规格及要求：
（1）甲方提供图纸的，按图纸要求。
（2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表I。
二、工程承包范围
承包范围：除甲供材外，包工包料
三、合同工期
开工日期：2012 年12月25日
竣工日期：2012 年12月25日
合同工期总：180 工作日，其中安装工期70 个工作日。
四、质量标准
本工程质量标准：GB50017-2002
五、合同价格
金额（人民币，以下同）：（大写）捌拾玖万贰仟捌佰元整
（小写）892800 元 _____________________
六、付款约定
1、本合同签订后 2 日内，甲方向乙方支付合同总价的约10 % 计400000.00
—元，做为备料款。
2、工程进度款的支付：钢结构主材进场安装支付工程款的百分之四十，验收决算结束后1个月内付至总工程款的百分之九十五，尾款作保修金2年后付清
3、其他约定：_________________ 无______________________________________
4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
七、双方工地代表责任和权利
（一）甲方工地代表
1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人员担任。
2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。
3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署
姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
4、乙方对甲方代表（或监理）发出的指令、通知等有异议时，应在48小时内向甲方（或监理）书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。
甲方（或监理）应在接到异议后48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。
5、特殊情况时，甲方代表（或监理）可向乙方发出口头指令，并应在48小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的，可丁24小时内提出异议，甲方代表（或监理）应在收到书面异议后24小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知乙方。
6、甲方更换驻工地代表，应提前7天书面通知乙方。
7、甲方代表（工程帅）的权力自合同生效时产生，至合同终止时终止。
8、甲方派驻工地的甲方代表（工程师）为j名，姓名为：。以上人员具有相同地位和权力。
（二）乙方工地代表
1、乙方派驻工地代表称为项目经理（或施工员）。项目经理是乙方组织现场安装施工
的代表。项目经理应具有相关专业知识，其权力限丁现场安装施工的指挥和协调，无缔约权。
2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲方代表即发生法律约束力，但与本合同相悖的签单无效，除非经乙方追认。
3、项目经理代表乙方发往甲方的各种书面函件，经甲方代表在回执上签名后即对双方发生法律效力。
4、乙方更换项目经理，须提前7天书面通知甲方。
5、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止
6、乙方派驻工地的项目经理姓名：。
（三）工程监理
1、监理工程师代表甲方对乙方施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等进行检查、监督。
钢结构工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2013-0201），《建设工程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：；建设地点：。 二、工程概况 本工程为个部分，钢架采 用钢梁，采 用；钢架采用钢 梁，采用；钢架采 用，外封。
三、承包范围 1、（按图纸设计及有关规范施工）。 2、施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。 3、质量等级：合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算，暂定面积 为。按结算，暂定面积为。 2、工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。 3、计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天，单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 （1）工程量变化； （2）非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时； （3）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 （4）甲方资金不足，导致停工、窝工； 2、上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 七、安全施工
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢结构合同完整标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程（定做）发包方：__________________________ 工程（承揽）承包方：__________________________ 工程合同签订时间：2008 年月日 工程合同签订地点：_________________________ 合同文件的组成 一、文件组成 1、本合同文本（含附件）； 2、发包方提供的施工设计图纸及会审纪要； 3、国家规范、国家标准、行业标准对钢结构制作工程规范及其强制性条文的要求； 4、本合同的补充合同或补充协议； 5、合同设计技术条件所构成的《技术补充协议》； 6、承包方的深化设计图纸（含构件制作图、构件安装图和节点图等）； 7、本合同履行中签署的会议（会商）纪要，双方往来的电报、传真、电子邮件、信函、构件 照片、承诺书、证明书、通知书、确认书及工程联系单、验收报告等与本合同履行相关的涉 及合同条款履行、变更的各种书面文件； 二、当合同文件内容含糊不活或不相一致时，按照本合同文件组成的排序文件之表述解决； 文件中无表述的，双方协商不成的，按本合同争议约定处理。 本合同履行或处理过程中按本条第1款的文件排序适用工程事务；本合同已约定的，按合同的约定适用，本合同为约定的按国家法律、法规适用。 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 钢结构制作与安装合同范本 (2020新版) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
钢结构制作与安装合同范本(2020新版) 钢结构制作与安装合同范文一 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： (以实际验收面积为准)。 4、工程内容：钢结构制作安装 5、承包方式：包工包料 6、工程期限：本工程工期为15天，自合同签订之日起计。 二、工程计价 1、单价：元/m(包括钢结构原材料、标准件、
2、工程总造价：。 三、工程质量 1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。 2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。 3、由乙方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或经过甲方验收合格后方可用于工程。 4、抗风等级不小于8级，抗雪压厚度不小于40cm。 四、甲方权利、义务和责任 1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。 2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。 3、施工中如乙方施工和技术力量、机械设备不胜任，不能按合同要求组织施工，无法保证工程质量和工程进度时，甲方有权对剩余工程量进行调整直至终止合同。 4、对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢结构委托加工合同
编号：FS-DY-20519 钢结构委托加工合同 订立合同双方： 承揽方：____ 定作方：____ 定作方委托承揽方加工____，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 第二条加工成品质量要求：_______________。(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：_____________(1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2，
用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸提供办法：______________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。) 第五条价款或酬金：______________(价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方
合同编号：YT-FS-3601-53 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包单位： 分包单位： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位：
1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：日历天 质量等级：合格 合同价款：万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调 整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单;
合同编号: 吉林日报社(吉林日报报业集团)储运中心项目1＃楼钢结构及屋面工程 施工合同 发包人: 承包人： 工程名称：
目录 第一部分协议书 第一条工程概况?错误!未定义书签。 第二条承包方式及承包范围........................... 错误!未定义书签。第三条工程质量标准、验收标准及质量保修期........... 错误!未定义书签。第四条合同工期..................................... 错误!未定义书签。第五条合同价....................................... 错误!未定义书签。第六条调价内容及调价方法?错误!未定义书签。 第七条?付款时间、条件与付款方式?错误!未定义书签。 第八条?现场移交标准?错误!未定义书签。 第九条?施工配合和总包服务内容....................... 错误!未定义书签。第十条材料厂家、品牌............................... 错误!未定义书签。第十一条?双方现场代表?４ 第十二条其他约定 (4) 第十三条合同生效................................... 错误!未定义书签。第十四条合同附件 (5) 第二部分专用条款 第三部分通用条款
吉林日报社(吉林日报报业集团）储运中心1#楼钢结构及屋面工程施工合同 第一部分协议书 发包人: 吉林青旅建设工程有限公司(以下简称“甲方”) 承包人: 吉林省金铭轻钢彩板有限公司 (以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。 第一条工程概况 一、工程名称：吉林日报社（吉林日报报业集团）储运中心项目1＃钢结构及屋面工程 二、工程地点: 东环城路与东荣大路交汇 三、工程内容：钢结构及屋面 四、其他约定见专用条款第一条。 第二条承包方式及承包范围 一、承包方式:承包人以总价包干的方式承包本工程。 二、承包范围: 图纸中涉及到钢结构所用工程 三、其他约定见专用条款第二条。 第三条工程质量标准、验收标准及质量保修期 一、合格 二、验收标准符合相关的国家规范规定。 三、质量保修期为一年,质保期满，甲方应一次性无息付给乙方保证金。 第四条合同工期 一、单项工程总工期如下：
钢结构工程合同范本1 ___________________钢结构补充合同 总承包单位: 分包单位: 按照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》得原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程面积:钢结构部分平方米 1、4 工程内容:钢结构及维护与保温工程 1、5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1、6 设计单位: 1、7 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天 质量等级:合格 合同价款: 万元 乙方以包工包料得方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款得计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用得标准适用法律 适用法律情况:国家及上海市有关建设工程得法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市得规定为准;上海市无规定得,以国家得规定为准。适用标准、规范:本工程应执行得规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府得规定 第4条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方得全部权力与职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出得书面指令与签证,均应视为甲方意见得有效表达。第6条乙方驻工地代表 乙方委派同志为驻工地代表
篇一:《钢结构设计合同》 建设工程设计合同 合同编号 委托方（甲方）苏州XX置业有限公司设计方（乙方）江苏XXXX建设有限公司工程名称钢结构工程 工程地点苏州市吴中区XXXXXX 签订日期2012年07月12日 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 制定 本建筑钢结构、屋面工程设计合同（以下称“本合同”）由以下双方于2012
年07月12日签订于苏州 委托设计方苏州XX置业有限公司 其法定地址位于苏州市吴中区XX大道X号X幢X楼。（以下称“甲方”） 设计方江苏XXXX建设有限公司，其法定地址位于江苏省苏州市吴中区XX 大道X号X幢X楼。（以下称“乙方”） 甲方和乙方以下合称“双方”，单独称“一方”。 根据中华人民共和国（以下称“中国”）有关法律法规的规定和平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。 本合同的工程名称钢结构、屋面工程； 本合同的工程地点； 甲方委托乙方承担钢结构、屋面工程方案设计、施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订
1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市 场管理规定》； 2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 1 由甲方提供的经设计院确定的建筑平面图、立面图、建筑的维护材料及主结构 材料和相关本工程的技术要求； 2 甲方提交的其它基础资料及文件； 3 相关法律法规。 第三条本合同设计项目设计内容及费用组成
第四条甲方应向乙方提交的有关资料及文件 第五条乙方应根据设计工作进度计划向甲方交付的设计图纸及文件 第六条 本合同设计收费为￥150000元（大写人民币壹拾伍万元整）。设计费支付进度如下 1 乙方每次付款必须以有效的正规发票为前提，否则甲方有权拒付。 第七条双方责任 1 甲方责任 1 甲方按合同第四条规定的内容，在规定的时间内免费向乙方提交乙方要求的开 展设计所需的资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准规范进行设计。
钢结构施工合同范本 施工合同就是建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。在签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 钢结构施工合同范本 发包方、__________________________ 承包方、__________________________ 工程名称、__________________________ 工程编号、__________________________ 签订时间、__________________________ 签订地点、__________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称、__________________________ 二、工程地点、__________________________ 三、工程项目批准单位、四、承包范围和内容、(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它、__________ 五、工程造价、___________(万元)，其中土建、 __________(万元)，安装、__________(万元)。
YOUR LOGO 钢结构制作安装合同书(合同范 本) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 钢结构制作安装合同书(合同范本) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 （一）、承包方式：包工包料 （二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。 第二条：工程总造价： 工程总造价。00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。 第三条：工期： 工期初定为30天，从到骏工。 第四条：付款方式与结算方式： （一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：：元整（。00 元） （二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%
作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币：整（。00 元） （五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整（5000.00 元） 第五条、工程技术条件：（详见图纸）。 第六条、工程质量 （一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。 （二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。 （三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。 （四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。 第七条、验收和资料： （一）验收 （1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
钢结构工程专项承包合同 发包方：河南省越人生物科技有限公司（甲方） 承包方：河南飞虹钢结构有限公司（乙方） 一、总则： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规和行业规范标准、遵循平等、自愿、公平及诚实守信的原则。结合本工程实际情况，甲乙双方经协商就钢结构工程加工、安装相关事宜达成一致意见，签订本协议，供双方遵守执行。 二、工程名称： 河南省越人生物医药产业园4#车间。 三、工程地点： 郑州航空港经济综合实验区（综保区）工业三路与生物科技二街东南角 四、建筑面积： 4#车间约5456.94㎡。 五、结构类型： 4#车间±0.000以下为独立承台与条基，地上六层为钢混结构。 六、承包范围： 钢结构设计图中钢柱、钢梁、柱脚板、柱心板、连接板、支撑、
隅撑、拉条加工及运输，抛丸、除锈、刷防锈漆二道、醇酸底漆一道，基础顶部预埋件及钢柱钢梁安装就位。 七、承包方式： 7.1乙方向甲方提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目组织机构，提供相关人员的上岗证件； 7.2钢结构设计图中材料由甲方提供给乙方加工及安装、数量按乙方多次按图测算为准，钢板共计428t,总工程费用575720元；工程完工后依实结算。 7.3、乙方包清工，包安全、包扬尘覆盖、包文明施工、包施工质量验收。（配合质保资料及工序资料的完善工作）。 八、承包价格： 双方依据施工图纸结合乙方测算总体数量，钢柱、钢梁、柱脚板、柱心板、连接板、支撑、隅撑、拉条为428t，加工费每吨为690元整，（包含乙方所用设备及自购E50、E43焊条等附材、抛丸、除锈、刷防锈漆二道、醇酸底漆一道）。运输费每吨为80元整。安装费每吨为470元整，（地脚螺栓甲方委托乙方代为采购每套价格为30元整包含每套安装费），（M20高强螺栓甲方委托乙方代为采购每套价格为6元整包含每套安装费），总承包价格以实结算。本承包价已包含管理费、配套费、安全生产文明施工措施费、扬尘治理费，（本承包价不含税金）。备注：钢梁与钢柱连接板焊接，人工费按280元/工日计算。（焊条、氧气、乙炔由甲方购置）
内部编号：AN-QP-HT992 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 钢结构合同通用范本
钢结构合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 候机楼发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 按照《经济合同》及其相关条例的精神，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商达成协议如下： 一、工程概况： 1、工程名称：新疆机场集团库车城市候机楼 2、结构：钢结构 3、地点：库车县文化路与友谊街交汇处 4、施工量：约为100吨 5、质量要求：按国家有关钢结构工程质量
合同编号：YT-FS-8170-84 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：安德镇政府门卫室、安德巡逻治安亭制作 2、工程建筑面积共 67.79 平方米。 3川菜产业园区路口4 、工程内容：门卫室、巡逻治安亭制作 5、承包方式：包工包料 第二条工程期限 1、本工程合同总工期为 60 天。自主钢构进场
之日起计。 2、开工条件：甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。甲方条件不具备或预付款不到位，乙方开工日期顺延。 第三条合同总价 合同总价人民币(大写) 肆拾叁万玖仟肆百元正(￥439400.00元)。如施工过程中承包范围变更，则变更部分按实结算。如增加承包范围内容可另行计算也可讲增加内容并入本合同一并结算。 第四条甲方责任与义务 1、甲方提供水、电、住宿,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。 2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期顺延; 3、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的，甲方承担违约责任; 4、因甲方原因造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，因此造成的损失由甲方负担。 第五条乙方责任
钢结构加工制作安装合同书 2012年X月X日
钢结构加工制作安装合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程造价： 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。 上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。 第三条、施工工期
总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。 第四条、付款方式 1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款元，（大写：元整）。 2、甲方支付乙方二次费付款元，（大写：元整）。 3、甲方支付乙方三次费付款元，（大写：元整）。 4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、提供的图纸要符合安全结构。 乙方责任 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品
合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。 4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。 5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。 7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。 8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第六条、附则 如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。 本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
建设工程设计合同 合同编号： 委托方（甲方）： 设计方（乙方）： 工程名称：钢结构工程 工程地点： 签订日期：年月日 中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局
本建筑钢结构、屋面工程设计合同（以下称“本合同”）由以下双方于年月日签订于： 委托设计方： 其法定地址位于。（以下称“甲方”） 设计方：，其法定地址位于。（以下称“乙方”） 甲方和乙方以下合称“双方”，单独称“一方”。 根据中华人民共和国（以下称“中国”）有关法律法规的规定和平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。 本合同的工程名称：钢结构、屋面工程； 本合同的工程地点：； 甲方委托乙方承担钢结构、屋面工程方案设计、施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市 场管理规定》； 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1由甲方提供的经设计院确定的建筑平面图、立面图、建筑的维护材料及主结构 材料和相关本工程的技术要求； 2.2甲方提交的其它基础资料及文件； 2.3相关法律法规。 第三条本合同设计项目设计内容及费用组成：
第四条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 第五条 乙方应根据设计工作进度计划向甲方交付的设计图纸及文件： 第六条 本合同设计收费为￥ 元（大写：人民币 整）。设计费支付进度如下： 6.1 乙方每次付款必须以有效的正规发票为前提，否则甲方有权拒付。 第七条 双方责任
7.1甲方责任 7.1.1甲方按合同第四条规定的内容，在规定的时间内免费向乙方提交乙方要求的开 展设计所需的资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准规范进行设计。 7.1.2甲方延迟提交上述资料及文件，如延期在3天内，乙方依约交付文件的时间作 相应顺延；如延期超过3天，乙方有权重新确定交付设计图纸及文件的时间。 7.1.3甲方变更委托设计项目、规模、条件，或提交的资料错误，或对提交的资料作 较大修改（即修改内容占10%以上），双方除需另行协商签定补充协议、重新明确相关条款外，甲方应按乙方所耗费工作量向乙方增付设计费。 7.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计资料及文件时，如果乙方能够做 到，甲方应根据乙方提前投入的工作量向乙方支付赶工费。 7.1.5甲方应为乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活 及交通等方面的便利条件。 7.1.6甲方有义务积极协调在设计过程中与幕墙及其他方面的沟通。 7.1.7甲方向第三方转让本合同的权益须在转让之前向乙方支付所有应付乙方的设 计费用和任何其他款项。 7.2乙方责任 7.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，并 按本合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 7.2.2乙方按本合同第五条规定的内容进度及数量向甲方交付资料及文件。 7.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负 责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计单位不承担审图费用，审图过程中设计单位提供相应的配合。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收及办理相关验收手续。在一年后，项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但甲方应按所需工作量向乙方另外支付咨询服务费，收费额由双方商定。 7.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提供的产品、图纸 等技术资料，如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第八条违约责任 8.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，如乙方未开始设计工作，不退还 甲方已付设计费；如已开始设计工作，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付费用。如设计工作在设计的某一个阶段不足一半工作量时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全额支付。 8.2甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，
钢结构施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称甲方）合同签订地点： 合同签订时间： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。（）（2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围
2、工程进度款的支付： 3、其他约定： 4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 七、双方工地代表责任和权利 （一）甲方工地代表 1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人员担任。 2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。 4、乙方对甲方代表（或监理）发出的指令、通知等有异议时，应在 48 小时内向甲方（或监理）书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方（或监理）应在接到异议后 48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。 5、特殊情况时，甲方代表（或监理）可向乙方发出口头指令，并应在 48小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的，可于24 小时内提出异议，甲方代表（或监理）应在收到书面异议后 24 小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知乙方。
建设工程施工合同 二零一六年二五月二十六日 发包人：山东卓峰装饰工程有限公司
承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：苏宁天御项目热水箱基础、泳池设备基础加固工程 2、工程地点：苏宁天御广场 二、工程承包范围 承包范围：工程图纸范围内全部钢结构的制作安装、混凝土墩制作。 三、合同工期： 1、开工日期： 2016 年 5 月27日（暂定） 2、竣工日期： 2016 年6 月10日 四、质量标准 工程质量标准：执行国家规范标准 五、合同价款 金额（大写）：肆万伍仟（人民币）￥：45000 元 六、双方一般权利和义务 1、发包人工作 （1）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要； 2、承包人工作 （1）根据发包人委托完成图纸范围内的加固工程。 （2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外； （3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 七、工程竣工 1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 九、安全施工 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。 3、工程款（进度款）支付 1、合同签订后三天内支付至工程款30%， 2、钢结构材料进场后支付至工程款70% 3、工程施工完成后支付至工程款95% 4、余款5%为质保金，工程竣工验收后30日内付清 5、甲方付款前乙方提供相应金额的收据。 十、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
钢结构外包合同范本 范文大全> 合同> ：钢结构外包合同范本以下是钢结构外包合同范本的正文： 第一篇:《钢结构外包合同》 钢结构工程施工承包合同
甲方： 乙方：根据工程施工需要，甲方将钢架的制作、安装、厂房门窗，以包工包料形式委托给乙方进行施工，明确双方在施工过程中的权力、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利完成，根据国家有关法律、法规和条例之规定，经甲、乙双方共同协商达成一致，订立本合同，双方共同遵照执行。 第一条工程概况： 工程名称：
建设单位： 工程地点： 第二条工程承包范围与内容： 1、钢构料使用：符合国家规范要求。 2、钢结构制作、安装：完整的结构框架，符合验收标准。
3、门窗工程由乙方报样，甲方签字认可后施工。 4、甲方指派 5、乙方指派为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量 按期完成合同，解决由乙方负责的各项事宜。 第三条承包方式：
1、本工程采用包工包料总价包干的形式承包施工，即包人工费、材料费、辅材及配件 费、运输费、装卸费、机械费、施工措施费、管理费、利润、税金，如因道路或场 地原因需要二次转运的，产生的所有费用由甲方负责。 2、若由于甲方原因造成的返工或工程量增加按双方商定增加费用，对于结构局部小的 修改调整，甲乙双方协商解决。
第四条质量标准要求： 1、本工程质量标准为：合格（此数据的提供必须经甲方签字确认）。 2、乙方应严格按照有关设计图纸要求进行制作及施工，工程质量符合设计和现行施工 规范要求，且钢结构焊接严格按电焊标准节点进行施焊。 3、钢结构的平整度及尺寸公差按验收标准执
钢结构工程合同范本.txt如果真诚是一种伤害，请选择谎言；如果谎言是一种伤害，请选择沉默；如果沉默是一种伤害，请选择离开。本文由zmm1928贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 钢结构工程合同范本 1 钢结构补充合同总承包单位：分包单位：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第 1 条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位： 1.7 监理单位：开工日期：竣工日期：总日历日期：日历天质量等级：合格合同价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第 2 条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同； 2、工程补充合同； 3、工程设计变更； 4、工程联系单； 5、工程签证第 3 条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家（包括部、委）与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准；上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定第 4 条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图 5 套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。第 5 条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责；乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。 第 6 条乙方驻工地代表乙方委派同志为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。 第 7 条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的配合工作。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。第 8 条乙方工作乙方应在分阶段施工前 5 天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月 1 日和 15 日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前 15 天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。 乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。 第 9 条进度计划乙方应在图纸出齐 7 天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前 5 天后提供施工方案。甲方代表应在乙方提供施工组织设计后 2 天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。第10 条工期提前和延误本工程甲方标书要求总工期为天。本工程乙方如按 75 天完成，甲方给予万元人民币的奖励。如乙方不能在 75 天内完工，则给予万元人民币的处罚（付款方法及细则另见合同补充）