第一部分协议书
劳务作业发包人：（以下简称发包人)
劳务作业承包人：（以下简称承包人）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：北京市丰台区*＊**＊＊＊**＊＊办公楼建筑给排水、建筑电气安装
２、分包合同内容：
2。1本合同分包范围：现有水电工程图纸范围内,除通风空调、消防以外的工程,包括:给排水、热水、压力排水、雨水系统、电气系统的施工;预留孔洞模板的制作、预留套管；管道的各种试验；电气系统的各种调试；配合弱电各系统的预留孔洞、管盒、箱壳、线槽的安装,达到穿线安装设备的条件；配合通风空调、消防、弱电等工程预留孔洞、管盒及套管;施工现场及生活区临时用水管道、临电的维护与管理；
施工机具、工具及机具耗材，辅材，具体见劳务作业内容。
2.2包括且不限于以上及未提到的图纸中涉及到的水电安装专业工程内容及措
施.
2。3本合同劳务作业内容:
２.3。1、现有图纸范围以内的电气安装工程,包括但不限于以下内容：
(1)、强弱电预埋及吊顶内配管的铺设安装(含线盒)
(2）、电气管内穿绝缘导线、电缆，弱电管线穿引线
(3)、各种灯具的安装
(４）、开关、插座等面板的安装
（５）、配电箱柜及弱电箱壳安装、线缆的压接，配合土建预留各种水暖电洞口及水暖电洞口的安全防护、施工完毕后的密闭处理
(6）、电气线槽、桥架安装及线缆铺设，弱电线槽的安装
（7)、防雷、接地、各种等电位装置的安装
（8)、烟感、消防报警及联动控制系统线管、线槽敷设。
（9）、施工现场及生活区、办公区临时水电线路、配电箱的维护及管理(10）、消防、通风工程孔洞套管预留，配合通风、消防、弱电等专业系统调试
以上所列内容不全之处,均以图纸所示内容和相关规范、规定为准。
２。３。２、给排水安装工程，包括但不限于以下内容:
(1）、加工预制安装结构及基础外墙套管及防水套管，顶板及墙体预留洞(包括通风空调洞，喷淋消防预留洞、雨水预留洞等）.
（2）、给水工程：冷热水的安装、敷设、打压、冲洗、试水、管道保温、防结露缠绕及面层漆涂刷。
（3）、排水工程：排水管道系统安装，闭水、通球及通水试验。
（4)、雨水管及雨水斗雨水口安装（不含雨水斗制作）。
(5)、办公楼卫生间内除卫生洁具、用水器具外所有的给排水立支管道全部安装到位。宾馆楼卫生间内除卫生洁具、用水器具外所有的给排水立支管道出垫层２00ｍm，并用管帽封堵，所有地漏安装到位。
以上所列内容不全之处,均以图纸所示内容和相关规范、规定为主。
２.3.4、施工机具、工具及机具耗材包括：
所有给排水、电气专业及现场的管线敷设、设备安装、试验、调试、防护、维护、维修所需工具和工具所用耗材及劳保用品均由承包人自备（垂直运输设备除外）。
2。3．5、材料：
招标人提供以下材料:管材、管件、阀类、水表、保温材料、及托架、各种水泵、热量表、风管、积分仪、压力表、温度计、波纹伸缩器、过滤器、软接头（不含通风三防布软接头)、水箱、阻火圈、地漏、水龙头、法兰(带母垫、螺栓）、槽钢、角铁（固定支架用)、钢板（防水套管用)、卫生洁具及配套卡子、雨水斗(口、管)及配套卡子、配电箱柜、电缆、插座、接线端子(含线鼻子)、电线、线管、面板开关、桥架线槽(含盖板、所用防火材料）、镀锌扁铁、避雷线及支架、线管直接盒接、电用六倍大弯、接地钢钎、避雷针、灯具、铁套管、线盒、各种风机设备、风阀、静压箱、消声器.其余所有辅料、耗材均由中标人承担。
备注:工程中所用的各种套管、卡子、托架、吊杆由劳务发包人提供材料(不包括螺丝、螺母、垫片、弹簧垫），劳务承包人现场制作。非金属管材的配套卡子由劳务发包人提供。
3、工程地点：北京市丰台区*＊**＊＊＊*
暂定建筑面积：办公楼:2175３。７６平米;固定综合单价 57．９元/m２。
４、办公楼合同价款总额暂定 1259５4３.0０元(人民币）大写：壹佰贰拾伍万玖仟伍佰肆拾叁元整
5、分包工作期限
开工日期: 20１2 年 1０月 10 日
竣工日期： 2０1３年 6 月 30 日
总日历天数为：2４6 天
6、劳务作业人数：４5 人。
７、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（１）本合同；
(2）中标通知书(如有)；
（3）投标书及其附件（如有）;
（４)专用条款;
（5）通用条款;
（６)标准、规范及有关技术文件;
（７）图纸；
（８）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；
8、合同生效：
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间： 2012年 1０月 08 日
合同订立地点: 北京市丰台区高立庄商业广场现场办公楼
发包人：（合同专用章 ) 承包人: (合同专用章）?地址:北京市丰台区南四环西路住址：??
１88号十二区4２号楼
法定代表人:杨天举法定代表人：?
委托代理人：委托代理人:
?
联系电话：联系电话：
第二部分通用条款
9、发包人义务:
9．１劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料.
9。2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款.合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9。3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9。４统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9。5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要.
９。6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
９。8 认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
９.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起６0日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
９。11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
９.13 承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时,发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
９。1４其它发包人应当承担的义务。
10、承包人义务：
1０.1组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率10０%）投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
１0。2按照相关法律法规的要求,按时足额支付劳动者工资,每月需承包人提供其本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录单.
１0。3按发包人要求提交施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10．4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
1０。５承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10。６自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况.
１0．7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作.
10。8 做好成品保护工作。
1０．９妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
1０．10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工
资核算及支付情况的盖章书面记录.除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
１0.１１配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
１0。１2发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
1０。13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14 劳务作业全部内容经验收合格后,承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人.
10。１5在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
１０。１6其它承包人应当承担的义务.
11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：
（1)不可抗力；
（2)设计变更和工程量增加;
（３）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;
（4)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;
(5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：
（1)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
（2）发包人同意的其他情况。
13、不可抗力:
13．１不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施.发包人认为承包人应当暂停工作的,承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后4８小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
13．２不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.３因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任.
1３。４承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达：
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方承担相应责任。
15、事故处理:
15．１发生重大伤亡及其他安全事故,发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
1５。2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
1６、施工变更：
１6。1施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据)，发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
16.1。1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
1６。1。2增减合同中约定的工程量;
1６.1.3改变有关的施工时间和顺序；
１6．1.4其他有关工程变更需要的附加工作.
1６.２由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量,合同价款应相应减少,工期相应调整。
1６．３由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的５%)，延误的工期不予顺延。
17、发包合同价款支付的手续：
承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22。４款中指定的合同价款收取负责人,并索要收款凭证。
１8、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担.由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
１9、争议：
发生争议后，除非出现下列情况,双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果:
①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同；
②调解要求停止合同工作,且为双方接受;
③仲裁机构要求停止合同工作；
④法院要求停止合同工作。
20、合同解除：
2０。1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同.
２０。2发包人的承包合同解除的，发包人可以发出通知解除合同。
2０．3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作.停止工作超过２8天，发包人仍不支付合同价款,承包人可以向发包人发出通知解除合同.
2０。4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务,其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时,发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同.
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行,或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
２０.6本合同约定的解除条件成就时,发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后,承包人应及时撤离现场.承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。
２0。7合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地.发包人应为承包人撤出提供必要条件。
2０．8合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失.
21、合同终止
双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后，本合同即告终止.
第三部分专用条款
22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：
22.1发包人中标建造师(项目经理）为 **＊＊，职务: 项目经理 ,工程建造师（项目经理)证书号 *＊＊＊*** 。身份证号码: ＊*＊＊*＊＊*＊。委托权限：一切与该工程施工有关的事宜。发包人也可委托技术总工有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，未经劳务发包人授权的其他人员所签订的单据无效，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人.
２2.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为＊*＊* ,职务：经理，岗位证书号: ＊＊＊＊＊＊，身份证号码：＊**＊＊**＊＊**＊＊。委托权限：一切与该工程施工有关的事宜，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
22.3承包人委派的分包合同价款收取负责人为*＊＊＊**,身份证号码:＊＊＊*＊
＊＊＊＊＊*，职务: 现场负责人，联系电话：，在京住
址：,家庭住址：河北省保定市雄县 .
23、图纸:
发包人应在劳务分包工作开工５天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 1套。
2４、材料：
2４。1承包人应在接到图纸 5天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后,发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；发包人负责将材料运至使用场地400米范围内,承包人负责材料装卸及二次搬运。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出,发包人负责在三日内更换或调整。
２４.２承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件.因保管不善发生丢失、损坏,承包人应进行赔偿,并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的１0 %。
２4。3施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括详见2。3。4和2。3.5条。
2５、质量标准:
本工程应当达到质量评定合格等级.达到此标准,发包人将按照/ 标准予以奖励；未达到此标准,发包人将按照实际损失标准予以处罚。
26、安全文明施工标准：
本工程安全文明施工要求达到:北京市市级安全文明工地标准.达到此标准,发包人将按照 / 标准予以奖励；承包人未达到约定的安全文明施工标准,承包人应向发包人支付违约金5万元,最高不超过合同总金额的 4 %。
２7、送达:
本合同1４条约定的送达方式适用于以下情况:
（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款;
(2)承包人表示因发包人原因造成工期延误；
(3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸;
（4)承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；
(５）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、
（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。
（７)发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；
（8）本合同９。１0、1０．11所列事项；
（９)双方约定的其它情况。
２８、本合同价款核算规则及构成方式
28.1 本工程的合同价款采用下列第 4 种方式计算:
（１）固定合同价款；
（２）工种工日单价;
(3）综合工日单价；
（4）建筑面积综合单价：
28.2分包合同价款包含以下内容：现有图纸范围内水电工程劳务用工费、管理费、工人进出场费、管理人员和工人工资(包括基本工资、辅助工资、伙食费、工资性质津贴、住宿费、交通补助和劳动保护费、个人所得税等)，上交国家税费、中小型机械费、防护用品费低值易耗材料费(含采购及保管费)、安全文明施工费、安全防护及劳动保护费、与相邻工种配合费、冬雨季施工降效费、超高施工降效用工、二次搬运费、各项保险费、成品保护费、环境污染控制费、企业管理费、规费、利润、税金(包含营业税、城市建设维护税、教育费附加、)、成品保护费、现场清理费、风险不可预见费、工程保修费等。
2８.3分包合同价格风险幅度范围为 / ，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为/ ,调整依据为 / ，调整程序为
／ .
２８。４本工程的合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同２8。3条约定的价格调整的因素以外，不再调整。
２8.5采用第（1）种方式计价的，
合同价款中包含 / ，其中人工费 / 元。2８.６采用第（２)种方式计价的,不同工种工日单价为：?
／?,单价为 / 元/工日，共/ 工日；另：低值易耗材料费、工具用具费／元；
28。7采用第（３）种方式计价的，综合工日单价为／元/工日，共 / 工日。另：低值易耗材料费、工具用具费 / 元;
28．8采用第(4)种方式计价的,办公楼暂定建筑面积2１753.76m2，分包合同价款单价为 57．9 元/ｍ2，其中：给排水部分劳务分包费 8 元／ｍ2,给排水部分零星材料费 1。２元/m２，给排水部分中小型机械费０。8 元/m2；建筑电气部分安装40.9 元／m2，建筑电气部分零星材料费 5.5 元/m2,建筑电气部分中小型机械费 1。5 元/m2。
2８．9变更洽商部分按2０01年北京市建设工程预算定额计价：综合工日70．０元/工日计取。
28.10施工图之外发生的零工用工单价为１０0 元／工日，停工、窝工单价／
元/日。
２8。１1采取建筑面积综合单价方式的，
28。11.１双方约定，本合同平米面积的计算规则为北京市2001年建筑安装工程定额中的建筑面积计算规则。
29、施工过程中分包合同价款结算及支付方式:
29．1施工过程中,发包人、承包人应当在每月２0日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认,书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过5日.书面确认后，双方约定采取月进度工程量方式结算支付分包工程月进度款；
29．1．1发包人在书面确认后５日内支付已确认的劳务分包工程月进度价款。此月进度价款为上月完成工作量的7０％。
29．1．2结算方式：总承包价+建设单位认可的增减洽商变更
２９。1。3发包人每月的５－15 日支付上月完成工作量70％，本合同全部项目竣工验收合格后30日内,发包人支付至合同价款的8５%，结算完成后6个月内，发包人支付至结算价款的94％，两年保修期满后30天内，发包人向承包人支付余下质保金.每次付款前承包人应先提供正式发票，否则发包人可以拒付工程款
30、违约责任:
30。1发包人违约责任：
30.1.１不按约定向承包人支付分包合同价款的,除应向承包人支付分包合同价款外，还应向承包人支付违约金按总欠款数额的千分之三计算，最高不超过合同总金额的
4 ％。
30。１。2不能提供足够的工作面,造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金2万元。
30。１.3不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的,除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金2万元。30．2承包人违约责任：
30.2.1承包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向发包人支付违约金合同总价的千分之三元，最高不超过合同总金额的 4 ％,但发包人要求承包人撤场的，承包人应立即撤场，否则不受此最高限额约束。
30.2.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金5万元,最高不超过合同总金额的４％.发包人可以要求承包人整改,承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。但发包人要求承包人撤场的，承包人应立即撤场，否则不受此最高限额约束.
３0。2．3承包人未达到约定的安全文明施工标准，承包人应向发包人支付违约金 5万元,最高不超过合同总金额的 4 ％。
30．2.4承包人（或承包人的雇员及与承包人有关联人员）以非正当方式(包括５人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及《国务院信访工作条例》〔国务院第4３1号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的,承包人支付违约金 10万元；如该违约金不足以弥补发包人的损失,发包人可以
要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全
施工未达到约定标准的,发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
30。2．５承包人未在每月 5 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金 1万元。
3０。2。6承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,每发生一次应向发包人支付违约金为合同价款的万分之五,最高不超过合同总金额的4％.延误的承包人工作时间不予顺延。
30．2。7承包人挪用发包人款项拖欠其雇佣个人的工资,由承包人自负其责，承包人保证人负连带责任。
30.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后
仍应继续履行合同。
30。4承包人先有30．２。4、３0。２。5行为的，发包人自行为发生之日起 90 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约.行为存在连续状态
的，自连续状态终止之日起计算时限。
30。5发包人30．１.1、３0.１．2行为、承包人的30。2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任.发包人及承包人下列人员应当
签订保证书作为本合同附件。
发包人：姓名 ***＊身份证号:＊＊*＊**＊＊***＊＊*＊**＊
承包人:姓名＊＊**＊* 身份证号：＊＊＊＊*＊＊**＊＊＊＊*＊＊＊
**＊**
3１、特别约定：
31.１发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款，如存在违约行为，造
成承包人拖欠本工程务工人员工资的，按照本合同的违约条款承担责任。
3１。2承包人先有30．2．4行为的,自行为发生之日起，双方签订的关于本合同分包价款的协议，侵害发包人利益的则为无效协议。
31。2违约责任无效的免责免除条件为:在双方签订了本合同结算书，发包人全额支付了合同价款、承包人全额支付本项目上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送发包人之后30 日后签订特别协议而免除。
32、争议解决：
发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第(1）种方式解决争议:
(1）向北京仲裁委员会申请仲裁；
（2）向北京市丰台区人民法院起诉；
33、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份;本合同副本陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，发包人负责向行政主管部门备案壹份。３4、补充条款：
１。在本合同范围内产生的债权债务不得向第三方转让。转让行为未经发包人书面同意为无效，且对发包人不起任何法律效力。
2．承包人进场人员必须身体健康,无疾病、传染病等,否则造成的一切后果由承包人负全责。
3.承包人禁止购买过期、腐烂、变质食品，否则发生的一切事故由承包人负全责。
4.承包人必须与所有进场施工的劳务作业人员签订劳动合同，并交发包人一份存档；承包人每月将加盖劳务企业公章的劳务作业人员花名册、考勤表和工资发放表、人员变更记录表交发包人一份存档。
5。承包人进入现场施工的劳务作业人员的年龄必须在1８—50周岁，且出现工伤事故由承包人负全责。
６、各劳务承包人自用办公用品、生活用品、床铺、食堂设施等各自承担,禁止使用电炒锅、电热炉。
７、各劳务承包人所使用的一切计量器具、测量器具必须在强检期间，并报发包方备案，非强检期间的检测设备一律不得使用。
８、工人着装必须根据发包方的要求统一由劳务承包人统一购置，费用由劳务承包人承担。
9、为满足工程施工需要及完成工程的各项指标，根据相关规定劳务承包人应配备足够且具有相应资质和有效上岗证书的人员(项目经理、技术员、施工员、电工、安全员、质检员、试验员等)进场施工.管理人员保持到岗率100％,劳务承包人未经劳务发包人允许不得擅自更换或兼职其他工程，项目负责人未经批准擅自离岗每天罚款1000元,在支付劳务承包费时扣除.其他人员不能到岗按劳务发包人相应人员工资2倍标准在劳务承包费中扣留.
10、劳务承包人必须配置专职水电质量检查员、资料员（持证上岗）各１名.
１1、合同价中含劳务承包人办理施工现场劳务分包所涉及到的各种证照、胸卡、床头卡、注册、社保、健康卫生等相关费用。
1２．本合同价款为劳务承包人完成按合同约定分包范围内容所发生的全部费用，其中已包括：
１2.１为保证施工所需文明安全施工、施工现场安全保卫的费用；
1２．2必要的教育、学习、开会用工费用，不可避免的工程技术间隙窝工费用; １2。３施工区及生活区临时水电管线、管道的恢复费用。
12.4施工场地内第三方的工作及特殊工种的配合费用、现场同一作业多队施工，互相影响（人、材、机)降效费用,成品保护费、二次搬运费；
１２.5施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）的费用；
1２．6劳务发包人提供的施工材料及施工产生的垃圾（包括生活垃圾)装卸车费。工程所用材料的装卸车费及临建用材料的装卸车费。
12．7劳务承包人承担办理各种证件费、劳保费、医疗保险费用及保险费；
１２。8两收季节、春节期间增加人工费及停工费、材料设备看管费、零用工费；12．9高考、北京市重大会议期间停工费、自然气候、临时停水停电等不可抗力所发生的所有停、窝工费;
12。10预埋件的原材及制作安装、试验试件的制作存留费用;
１２.11本价款包括工程质量保修费,在质量保修期内劳务承包人应及时进行保修,如不及时，劳务发包人进行保修,所发生的费用在劳务费中双倍扣除.
1２.1２本价款已包括单项劳务费用２０00元以内的变更、洽商导致劳务报酬的增加及造成的劳务承包人损失,单项劳务费用超出2０００元时,超出部分按实调整；
1２。１3工程施工资料由劳务承包人协助，劳务发包人负责。
12。14生活区的水电费用由劳务发包人负责.
1２.15本合同范围内劳务承包人承诺不再向劳务发包人主张其他任何费用。
13 人员管理
１３.１为满足工程施工需要及完成工程的各项指标，劳务承包人应委派有满足且具有相应资质和有效上岗证书的人员，管理人员保持到岗率100％,劳务承包人未经劳务发包人允许不得擅自更换或兼职其他工程,项目负责人未经批准擅自离岗每天罚款1０00元,在支付劳务费时扣除。其他人员不能到岗按劳务发包人相应人员工资2倍标准在劳务承包费中扣留。
１3。２劳务承包人施工人员按劳务发包人的要求比例配备各工种进场施工，因施工人员不到位达不到劳务发包人要求的工期造成工期延误索赔由劳务承包人
自负,所有施工人员必须专职且人员固定。
13.3如果劳务发包人认为劳务承包人任何人员不称职,有权要求劳务承包人更换，则劳务承包人必须服从劳务发包人要求进行更换。
１4。安全、文明施工
14.1劳务承包人进场后应严格遵纪守法，遵守公司及项目部的一切规章制度，遵守治安条例，如出现问题，由劳务承包人自负，如管理混乱、质量达不到合同标准、影响工期等，劳务发包人有权随时解除合同且由此造成的一切损失由劳务承包人承担；
14．2安全方面：劳务承包人应严格执行劳务发包人的管理制度并按项目部的安全要求做好各项安全防护工作。进入施工现场必须带好安全帽，高空作业系安全带.杜绝安全事故发生,如因劳务承包人原因发生事故,后果由劳务承包人承担，劳务发包人视情节给予劳务承包人1000-10０00元罚款；
14．３环保要求:劳务承包人进场必须进行环境保护教育和法律法规教育,工人遵守环保法规和劳务发包人有关规定、制度要求、如因劳务承包人原因在施工中造成的事故影响导致罚款,一切经济责任由劳务承包人承担.
1４．4施工现场：必须保持整洁，材料、工具按项目部要求堆放有序，现场不许乱涂乱画，项目部每月组织２-3次检查，违反上述要求劳务发包人有权进行处罚；14。5凡打架斗殴、酗酒滋事、聚众赌博、盗窃财物等,均移交司法机关处理,由此带来的负面影响及经济损失由劳务承包人承担;
１４．6如发生因劳务承包人原因或连带原因造成安全事故，劳务承包人承担相应责任;
15．质量管理：
15.1劳务承包人不得将承包的工程以任何形式转包或再分包，一旦发生转包或再分包行为，劳务发包人有权与劳务承包人解除合同，劳务承包人按合同总价30％向劳务发包人支付违约金；
编号：001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人：xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人： 1
水电安装劳务分包合同 甲方：xxxxxxxxxxx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程水电安装劳务分包事宜，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点：xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式：劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料，包安全，包文明施工，包工期，包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费，包自用的机械设备和小型工具（垂直运输设备由甲方提供）。包绝缘胶带，包预埋填充辅材，包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位，确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求，预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管，排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工，如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线，安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒，安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管，且所有预埋管线穿钢丝，确保线路畅通。 2
水电劳务分包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水电劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方：（劳务公司） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，参照《建设工程施工合同》文本，根据甲方施工生产需要，为确保工程质量，加快工程进度，在安全生产、文明施工得到落实的同时，降低工程成
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水电劳务分包合同简易版
水电劳务分包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方： 乙方：（劳务公司） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华 人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全 生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，参照《建设工程施工 合同》文本，根据甲方施工生产需要，为确保 工程质量，加快工程进度，在安全生产、文明 施工得到落实的同时，降低工程成本，提高企 业的综合经济效益。为明确甲、乙双方在施工 过程中的责任和义务，经双方在平等互利、协
商一致的前提下，共同拟定以下条文，供双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程概况 1、结构形式:框架结构； 2、层数 3、建筑面积： 4、施工工期：365天，从XX年 9月日开工至从XX年月日竣工。（工期的要求，以总合同承包为准,至工程竣工验收合格止） 四、承包形式、内容、结算单价： 1、承包形式：本工程采用人工费单价包干的形式结算，按实际完成的工作量计算，工作量以现场工长每月的收方结算单为依据，人工
水电安装劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方） 为了确保“楼工程”项目（下称本项目）工程建设顺利开展，甲方将本项目的xx#、xx#、xx#楼项目安装工程劳务内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程价款约（人民币大写）：（工程价款按本合同约定按实结算）。 二、劳务承包范围 乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下： 1、安装材料的上、下车及堆码工作。 2、三级配电箱以后安全标准电线电箱。
3、工程中水电安装工程的工作内容:3#、5#、7#楼给排水和强弱电的预埋与安装全到位，防雷接地系统，厨厕洁具安装、所有桥架的施工，（同主合同图纸、变更、设计文件中包含的所有内容）材料归堆、材料进退场装卸、现场文明施工、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作。 4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。 5、乙方应提供的机具、材料有：安全帽、安全带、手套、扫帚、卷尺、粉笔、墨斗（墨汁）、铅笔、雨鞋、扎丝、扎勾、焊条、焊机（线、枪）、磨光机、尺枋、刀片、切割机、夜间施工照明的灯线、防雨器具劳保用品等所有施工用辅料、机具，以及行规要求自带的工具、用具及低值易耗品等均由乙方自购。即：除本合同要求须甲方提供的材料外，其余所有工具、用具及低值易耗物品均由乙方自行负责。 6、甲方提供的各种机具设备，在使用过程中因乙方使用不当所产生的维修费用由乙方承担。 三、劳务承包方式： 1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
合同编号：WU-PO-459-33 水电工程劳务承包合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
水电工程劳务承包合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：_________________ 2.工期：_________年_______月_______日至 ________年_______月_______日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料
水电安装工程施工劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方同意由乙方承包中马大厦旧楼改造装修工程水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及工作内容：室内给排水（包括洁具、五金安装、管道开孔）、强电工程（包括主电缆布设、电箱安装、面板安装、灯具安装）、弱电工程(电视、电脑、电话)、设计图纸变更修改项目。 四、承包方式 4.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包小型工具、不包料、包安装调试（弱电部分配合设备厂家安装调试）、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 4.2各项工程内容包括但不限于：（包干价内容） （1）室内水电工作内容：
1、给水部分：室内PPR立管道、横干管、支管（支管末端用堵头封住进行给水试压）安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗）； 2、排水部分：卫生间内PVC排水支管在立管处预留三通，用堵头封住。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验以及压力排水的试压工作。 3、强电部分：包括配电房各层电缆和配电柜的接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。 4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成安装工作； （2）其他事项： A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担； B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）； C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更； D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始
水电安装劳务分包合同样本 (合同范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018859
水电安装劳务分包合同样本(合同范本) 发包人【简称甲方】 劳务分包人【简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建业·天筑 7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况： 1.1工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米，地下车库（据98定额人工工资结算）。 结构形式：框架剪力墙结构，层。 1.2工程承包范围：
水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。 1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装； 1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋； 1.2.3、电气部分：强电（公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装），住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装； 1.2.4、弱电部分：弱电（电视、电话、宽带、对讲）线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。 1.2.5、空调部分：中央空调洞的预留； 1.2.6、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋； 1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制； 1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。 承包方式：清包工
劳务分包协议书 发包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：冠城小区2#、4#住宅楼及所有地下车库。 2、工程地点：育才街以西、谈北路以北。 3、承包性质：包工不包料（含机械设备、不含辅材）。 二、承包内容： 1、水暖电安装（图纸范围内所有安装工程，包括弱电预留预埋管线）及土建图纸范围内的冷凝管、雨水管等与水暖电有关的内容（除地下车库通风系统安装以外）。 2、楼内（含地下车库）电气、采暖、消防、给水、排水、喷淋及雨水和空调冷凝管道的安装及调试（含各种水泵安装、调试）。 3、主体结构施工中用于安装工程配套的各种穿墙套管（含80空调洞塑料套管预埋）、木制箱体（盒）等制作、安装。 4、管道的灌水、试水、通水、冲洗、防腐、二次浇筑和卫生设备及洁具的安装、调试等所有设计的一切工作，同时还要维护好本内容的所有设施。 三、质量要求：
各分项工程严格按照图纸设计变更及技术交底施工，同时还必须达到国家验收规范规定。 四、工期：年月日至年月日，必须按时完工，延误一天罚款500~1000元。 五、结算与付款方式： 1、按建筑面积：单价元/M2，本工程不根据市场变化及其他因素调整单价（均为一次性包死，不再调整）。 2、付款方式： （1）电气：主体结构工程完工后同给水、排水（含支管）、消防和采暖干管安装完毕后，付本合同金额的30%。 （2）电气：室内线路安装至地上十层时同给水、采暖、消防支管安装完毕后付本合同总金额的20%（给水支管全部进户，采暖支管到分水器前连接完毕）。 （3）电气：室内线路安装全部完毕及卫生设备、洁具安装调试完毕，雨水管、空调冷凝管、所有喷淋安装完毕，付本合同总金额的30%。 （4）水暖电：全部安装至竣工验收合格后付本合同金额的15%。 （5）工程质量保证金：预留质量保证金为工程总价款的5%，自竣工验收合格之日起期满两年后无任何质量问题十日内退还。 六、甲方责任： 1、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，物资需用量计划表；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；同时对本项目部的质量、进度、安全生产、文明施工等管理处罚
水电工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 工程地点： 二、承包工程工期： 本施工工期______日天，超过半年，每平方加一元计算。 三、承包方式： 包清工、包质量、包工期、包安全、包文明施工劳务包干，包综 合管理、施工管理，甲方提供全部施工辅材，如（焊条、封口胶、钢 丝、铁丝、钉子、胶带等等），乙方提供施工工具（如电焊机、切割 机等）。 四、工程承包范围： 按设计图纸内给水、排水、建筑电器的劳务、消防系统及电梯、 弱电排管不穿线、不穿电缆。 五、承包单价： 按建筑面积计算，18层为_____元/㎡包干。如有工程变更带来 的总价工程量，甲乙双方协商解决变更工资。本合同质量保修为造价 1 的3%，保修期为一年。 六、付款方式： 1、高层建筑面积五层，小高层建筑面积四层乘以单价30%计算， 到封顶为止。
2、二次配管施工阶段，完成安装面积乘以单价的30%计算。 3、电器安装阶段，安装完成面积乘以单价30%计算。 4、工程完工，付至总造价的98%，余款保修结束后30日内结清。 七、质量标准和质量要求及目标： 1、乙方保证就承包工程的施工要求，严格执行国家及地方有关 标准，因施工质量造成的损失返工，全部由乙方承担。 2、质量要求及目标：合格。 八、甲方责任： 1、甲方按合同约定及时拨付工人工资。 2、甲方及时安排材料进场，以满足乙方的施工要求（甲方不提 供施工工具）。 3、甲方应及时解决工程中出现的各种问题，确保乙方的顺利施 工。 九、乙方责任： 1、乙方必须无条件保证每天24小时的连续施工。
水电安装劳务分包合同 甲方：联兴建筑工程南部县监管中心建设项目部 乙方： 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、ＡB门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据《中华人民国合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》、《安全生产法》、《劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成共识，订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包容（包含图纸会审记录和不完善部分及不影 响工程造价的容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时水 电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工程竣
工后拆除和清理工作，归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电: 按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作容均包含在，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规要求执行 三、工程承包方式、承包围：
水电安装工程劳务承包合同例文3篇Example of labor contract for hydropower installation project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
水电安装工程劳务承包合同例文3篇 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：水电安装工程劳务承包合同(最新版) 2、篇章2：水电安装工程劳务承包合同通用版 3、篇章3：水电安装工程劳务承包合同通用版 篇章1:水电安装工程劳务承包合同(最新版) 发包人：（以下称甲方） 承包人：（以下称乙方） 甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。 一工程概况
1.工程名称： 2.工程地点： 3.建筑面积： 二承包方式及承包内容 1.承包方式：实行包工，包水电安装。 2.承包内容： 强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒 预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。 户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。 预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。 专变部分：（不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。） 配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱 不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱（不含）至各级分箱，至用电设备。（设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。）
水电工程施工劳务分包合同书 发包单位：××××××××××建筑公司（以下称甲方） 承包单位：（以下称乙方） 经甲乙双方协商，甲方同意将XXXX大厦项目地下室水电安装施工工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。 第一条、工程名称 XXXX大厦 第二条、工程地点 街区 第三条、承包范围 XXXX大厦地下室水电系统（除消防系统外）及防雷系统的施工。 第四条、承包内容 1、地下室所有室内外给水（环境给水除外）、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。 2、材料的场内运输。 第五条、承包方式 1、包工（除主材及主材配件外）、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。 2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。 第六条、承包价格 1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币 元。 2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。 3、付款的审批程序按甲方规定。 第七条、付款方式 1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。 2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。 第八条、工期 1、按甲方的施工进度计划完成。 2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。 第九条、质量要求 乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织施工，质量必须符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。 如由于乙方施工原因，出现质量问题或事故，造成的损失和返工费概由乙方负责，返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。
建筑工程劳务分包合同协议书 发包人河南派普建设工程有限公司豫西分公司【或简称甲方】劳务分包人莫尚印【或简称乙方】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就灵宝市时代广场B区1#、2#及裙房工程工作事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况： 1.1工程名称：灵宝市时代广场B区1#、2#及裙房工程； 工程地点：函谷路与长安路交汇西北角 建筑面积： 5.6万平方米（据实结算） 结构形式：框架剪力墙结构 1.2工程承包范围： 分包范围：1、给排水系统预留洞及安装； 2、消防消火栓喷淋系统的预留洞及住宅部分消防管道、消防栓安装。 3、防火自动报警系统预留洞及管子的预埋； 4、强电（公共部分管线预埋安装），住宅部分电线管的预埋，桥架安装。 5、户内强弱电箱的安装； 6、弱电（电视、电话、宽带、对讲）管的预埋，桥架安装。 7、A、B区中央空调洞的预留； 8、排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋； 9、室外雨水管安装、避雷、接地焊制
承包方式：清包工（含耗材及机械工具等，焊条、锯条、铁钉、铁丝、胶带、切割片等易耗材料。） 建筑面积包干报价。包人工、包安装工具（包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻）的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过； 1.3合同工期： 开工日期：以现场通知为准 工程工期为： 600 日历天 1.4质量等级：合格 1.5合同价款： 1.5.1 B区1#楼、2#楼、裙房单价：20元/m2(建筑面积) 1.5.2 合同价款：￥： 112万元 第二条：图纸 开工前七天，发包人应提供图纸壹套（未含竣工图） 第三条：甲方驻工地代表 3.1甲方驻工地代表姓名：冯体成 3.2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。 第四条：甲方工作 甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作： 4.1负责与业主的联系，组织重大经济谈判； 4.2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审
水电工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方） 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况： 1、工程名称：盘县2015年城市棚户区改造项目（一期）城关片区第七标段2#地块1-4、10-12#楼及车库、地下室、商场 2、工程地点：盘县城关镇 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包料、包质量、包进度、包安全文明施工方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、及相关水电主材。 3、乙方必须自备水电安装的机械设备、工具用具及辅材（如胶布、胶水）。 4、乙方承包水电工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。 三、承包范围： 1、4#楼水电工程：按施工图纸设计要求（含图纸会审记录、设计变更、技术变更核定单）、现行规范和甲方有关安全技术交底的要求进行所有水电分项工程及临时水电的施工。 四、工作内容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。 2、施工图范围（含图纸会审记录、设计变更、技术核定）所有给排水，防雷接地，强弱电、地漏、空调管的预埋、穿线、安装等工作。 3、施工场地内各种机械设备、配电箱、生活区的临时水电安装。 4、乙方应协助施工员及测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制线进行放样弹线。 5、捣制砼时派人跟班看守并随时修复脱落、位移、损坏等预埋管件。 6、涉及特种作业人员必须向甲方提供有效操作证件。 7、乙方承担的其他工作及费用： （1）配合其它班组及其它分包单位施工并承担所有配合费用。 （2）因施工所需要应采取的施工措施、安全措施费用。 （3）自备足够的施工必须的机械设备（除塔吊及人货梯外）、工具用具和低值易耗品（如电工胶布、胶水等）和防风避雨设施，并承担其费用。工具用具，机械设备、清理维护和分类堆码。 （5）各工序完工后及时将各楼层内的机械设备、施工余料、建筑垃圾、分类清理堆码，并吊运、转运至甲方指定地点，做到工完场清。因乙方造成的污染由乙方负责清理干净。
水电安装劳务合同 甲方代表（以下简称甲方） 乙方代表（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、 法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就教育学院二标段工程（ A 、E、D、学生食堂及后勤保卫房）的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一 致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称 二：工程地点 三：工程承包范围 工程范围与内容：（包括教育学院二标段的 A 栋、 B 栋、 D 栋、后勤 保卫房及学生食堂等所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及 弱电安装工程，施工图改变后工程量另行计算） （1）室内给水管网预埋及安装； （2）室内排水管网预埋及安装； （3）室内给水设备预埋及安装； （4）室内照明线路预埋及安装； （5）室内照明灯具及开关预埋及安装；
（6）防雷接地安装 （7）消防预埋及安装 （8）弱电预埋及安装 四：工期要求 1、乙方必须在_年_月_日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务， 甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五：工程承包方式： 包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工 调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使 用。 六:合同价款 本合同价款为人民币：13元每平方米（按湖北定额计算原则以建筑面积结算，不含税）属包干价。该包干价已包括施工安装的人工、机械、安装辅料、调试费用，现场的临时水电的安、拆、维护及现场的施工设备的机修所发生的人工费，单价已包括保险及风险等各项费用。 七:付款和结算方式 （1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工程量50%的时候，支付总劳务费的40%，当完成预定工程量的90%时 候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的15% （剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保
瑞祥之春水电安装工程劳务分包协议 发包方(甲方(以下简称甲方) 承包方(乙方(以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商，甲方将瑞祥之春水电安装工程(包工不包料)分包给乙方施工。樨据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，接本工程具体情况，经双方协议同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：瑞祥之春 2、工程地点：一澄江大道 二、承包方式及工作范围 1、承包方式：乙方承包水电安装(包工不包料)， ①乙方负责工程水电安装工具。 ②负责配合甲方水电安装工程竣工、验收。 2、工作范围：本项目水电安装工程施工图纸室内预留、室内预埋、安装及调试。 3、工作内容： ①电气工程：防雷接地、楼层电器管线预埋、等电位箱、盒、避雷网、针、公共部分照明安装、线槽桥架安装、电缆敷设、
配电箱安装、强电系统调试。 ②给排水工程：预留穿墙、梁、楼板套管，管道(消防)预埋，消防包安装。公共部分给排水安装(各户水表至套房管道安装)、给水系统调试。 ③弱电(人防、消防)穿线管预埋。 ④负责施工用水、用电管理。 ⑤止水钢板安装(电焊条FF方负责)。 ⑥配合甲方工程验收及材料进场清点、堆放至仓库。 三、合同文件 双方共同遵守与业主的相关合同与协议，执行的合同文件及其解释顺序为： 1、本份协议； 2、施工图纸、施工规范、质量验收规范等； 3、施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件； 4、水电作业指导书。 四、合同价格与合同工期 1、合同价款：本合同按包干价(包工不包料)建筑面积27.5元/平方米(按建筑面积4万平方米计算)。 2、合同工期：以甲方的计划要求为准。 五、质量要求 1、接受甲方现场有关人员、业主代表、工程师及工程质量监督站等有关人员的指导、监督；
编号：_____________ 水电工程劳务分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总包方：（以下亦简称甲方） 劳务分包方：（以下亦简称乙方） 工程概况甲方为完成由其总承包的位于XXXXXX工程（以下简称“本工程”）施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规要求以及甲方具体的需求，经友好协商，就乙方分包甲方本工程的水电工程劳务施工，达成一致并签订如下合同： （一）、工程概况 （二）、分包工程承包方式及范围 一、承包方式：本分包工程采用成建制劳务分包方式。 二、承包范围：本工程所有的水电安装工程（通风、自动消防、电梯、弱电工程等不计入，但弱电系统、通风、自动消防、电梯的预埋线管、洞口含在内，普消、应急照明在内）。本工程发包范围为XXXXXXXX，但承包价格为固定包干单价，不因市场、政策等任何因素变化而调整。 （三）、合同价格 一、合同价格 本合同为固定单价合同，合同单价在本合同期间内为固定价格，不因任何外界因素变化而调整。 水安装分项工程人工费合同单价按建筑面积核定为：8.5 元/m2(其中预埋阶段综合单价为3.00元/ m2，安装阶段综合单价为5.50元/m2），合同总价为 26万元人民币，暂定价，最后以结算为准。 电安装分项工程人工费合同单价按建筑面积核定为： 11.50 元/m2；（其中
【关键字】方案、情况、道路、条件、动力、前提、空间、文件、会议、质量、计划、监控、问题、系统、有效、自觉、充分、文明、公平、配合、执行、统一、建设、制定、提出、发现、了解、措施、安全、意识、需要、权利、工程、项目、体系、能力、制度、方式、标准、结构、水平、任务、力度、关系、协商、履行、保护、满足、严格、管理、监督、保证、确保、指导、教育、解决、调整、方向、加强、适应、提高、统筹、协调、实施、改进、规范、智能 水电安装工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程 #、 #塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气
1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）、通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。 b.电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱）。 3.发电机配电 发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱）。 4.电气安装 a.±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）、配电箱、电线、管线等的安装。 b.设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。 5.甲方独立分包项目 a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。 b.电表箱；±0.00以上（不含设备房）、户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。 c.发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。 二）给排水工程 1.室内给水工程 室外各建筑单元水表表后（含此表）至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。 2.室外给水工程 a.项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。 b.项目市政总水表表后至地下室水泵房、消防水池（含消防水池）和生活水池/水箱（含进消防水池、生活水池/水箱前的各种管道、阀门和配件）。 c.生活水池/水箱的出水管至各栋阀门，进出不锈钢水箱的所有管线及管线的安装。 3.室内排水工程 a.室内（含户内、公共空间等所有室内区域）各排水口至出户第一个砂井的排水干、支、横、立管。阳台、卫生间的地漏安装。 b.潜水泵系统至室外出户第一个砂井。
建设工程劳务分包合同 工程名称： 施工总承包商： 劳务分包单位： 分包作业项目： 订立时间：年月日
劳务分包协议书 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项劳务作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 分包作业容： 二、劳务分包作业围 承包围：本工程图纸围所有水电安装工程。 三、合同工期 合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准，具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。 四、质量标准 劳务作业工程质量标准： 五、合同价款 合同单价：元/㎡
合同价款：元 ￥：元 六、双方派驻现场代表 发包方派驻的项目经理 ：职务： 职权：代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理，指导并监督承包方的施工作业。 承包方派驻的施工负责人 ：职务： 职权：代表承包方全面履行本合同。 七、工期管理 7.1 进度计划 承包方必须根据发包方总体施工进度计划，合理安排劳务分项施工作业，确保承包方进度计划的实现。 7.2 工期延误 乙方根据甲方的工期计划（根据实际情况，工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准）及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工，以500元/天暂收罚款押金。 押金处理方式：a中途离场或分包工程竣工超过总进度计划，罚款和押金没收；b按总进度计划时间没有超过的，罚款和押金退还；提前完成的，按实际情况给予相应的奖励。 由于甲方原因引起的，工期相应顺延。 八、质量管理 8.1 乙方必须严格按图施工，并结合施工规，市有关规定及施工员技术交底要求施工，杜绝质量通病； 8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准，分部工程以质检站验收评定
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 水电劳务分包合同正式版
水电劳务分包合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方： 乙方：（劳务公司） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，参照《建设工程施工合同》文本，根据甲方施工生产需要，为确保工程质量，加快工程进度，在安全生产、文明施工得到落实的同时，降低工程成本，提高企业的综合经济效益。为明确甲、乙双方在施工过程中
的责任和义务，经双方在平等互利、协商一致的前提下，共同拟定以下条文，供双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程概况 1、结构形式:框架结构； 2、层数 3、建筑面积： 4、施工工期：365天，从XX年 9月日开工至从XX年月日竣工。（工期的要求，以总合同承包为准,至工程竣工验收合格止） 四、承包形式、内容、结算单价： 1、承包形式：本工程采用人工费单价
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 水电安装劳务分包合同
编号：FS-DY-20815 水电安装劳务分包合同 发?包人【简称甲方】 劳务分包人【简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况： 1.1工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米，地下车库（据98定额人工工资结算）。 结构形式：框架剪力墙结构，层。 1.2工程承包范围： 水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、
设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。 1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装； 1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋； 1.2.3、电气部分：强电（公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装），住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装； 1.2.4、弱电部分：弱电（电视、电话、宽带、对讲）线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。 1.2.5、空调部分：中央空调洞的预留； 1.2.6、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋； 1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制； 1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。 承包方式：清包工 建筑面积包干报价。包人工、包安装工具（包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、