索道设备安装工程施工合同Ⅱ
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方将客运索道设备安装工程的施工委托给乙方，为明确甲乙双方的责任和权利，搞好工程建设，依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑法》特订立本合同，以资双方共同遵照执行。
一、工程名称：
客运索道安装工程。
二、工程地点：
三、工程期限：
达到安装条件后个月内完成安装
四、技术参数和质量要求
线路水平距离：1794.083m 高差：780m
运行速度：0.4-4m/s 索距：5m
单向运输能力：440人/小时驱动机功率：355kw
运载索直径：50 mm 支架：16个
吊厢数量：24个
以“客运索道设备安装图”设计为准，并符合《客运架空索道安全规范》（GB12352—2007）标准。
五、工程内容：
1．索道上、下站内全部设备及线路支架设备的安装和调试（包括单体调试和系统调试）；
2．索道运载索（指客运索道钢丝绳）施放、张紧；
六、本合同价款的构成和支付、结算办法：
1．本索道设备安装工程的合同价额为万元人民币（大写：）。
2．设备安装工程付款方式：
（1）合同签订后五个工作日内甲方按本合同设备安装工程总额30%
（即人民币元整）向乙方支付工程款。
（2）乙方完成下站设备的安装，甲方按本合同设备安装工程总额30%（即人民币元整）向乙方支付工程款；
（3）乙方完成上站设备安装，开始运载索施放甲方按本合同设备安装工程总额15%（即人民币元整）向乙方支付工程款；
（4）乙方完成运载索施放，甲方按本合同设备安装工程总额10%（即人民币元整）向乙方支付工程款；
（5）乙方完成全部设备安装，甲方按本合同设备安装工程总额７%（即人民币元整）向乙方支付工程款；
（6）设备安装工程余款8%作为本合同质保金，在取得国家客运架空索道安全监督检验中心和省安全监督机构签发的索道《准许运营证》后壹年内甲乙双方结清余款。
七、甲乙双方权利和义务：
1．甲方权利义务
（1）甲方有权监督、检查乙方的施工质量、安全和工期；
（2）施工索道产权归属甲方；
（3）甲方负责给乙方提供合格的索道设备材料，并负责向乙方提供的提供机械、电气施工用的材料、机具等施工索道设备、设施安排存放地点；
（4）甲方负责提供乙方施工图纸三套；负责协调施工过程与本地政府和群众的关系，为施工营造良好的环境；
（5）免费向乙方提供施工中的用水、用电及上下站住宿；
（6）甲方提供四通一平，负责解决用火（按景区规定）；
（7）施工索道运行由乙方派员4人作为运行服务人员，因产权属甲方，甲方需给予乙方运行服务人员每人每天200元工资，其中包含甲方索道运行人员培训费用。
2.乙方权利义务
（1）严格按照设计要求和相关规范规程施工，保证其施工质量符合《客运架空索道安全规范》（GB12352—2007）和本合同规定的指标；
（2）施工索道设备由乙方购置负责安装并承担相应责任；
（3）在不影响景区环境的情况下负责清除施工索道线路上影响施工
的绿植，施工开始后，对于影响施工的树木、植物需要转移时，要上报甲方，经批准后实施；
（4）完成索道中间站房或平台设计和建设；
（5）负责施工索道的检修保养等工作，并由甲方参加培训人员协助；
（6）施工索道坡度比较大，牵引绳磨损比正常磨损严重，在施工索道运行中牵引绳遭到磨损需要更换时，由乙方免费负责更换，甲方出资购置钢缆；
（7）在安装客运索道时如牵引绳需更换由乙方出资并负责更换；
（8）施工索道在客运索道架设完成经甲方同意拆除后，由乙方负责免费拆除；
（9）乙方应严格按现行的建设工程施工规范、规程进行施工，虚心、诚恳接受甲方驻现场代表对工程质量、施工进度、施工安全的管理与监督，完全杜绝所有影响工程质量和施工安全的行为出现在施工过程。
（10）乙方应遵守索道安装安全生产有关管理约定，严格按照安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，做到防火、防污、防噪、防粉尘，保证景区环境不受施工影响；
（11）文明施工，负责施工中发生工伤事故及造成的第三人财产和人身损害的处理及赔偿；
（12）抓好工人的操作质量检验工作，特殊工种持证上岗；
（13）约请国家索检中心进行监督检验并通过检验；
八、客索安装要求
施工过程中必须按规定做好材料的复验工作和有关试验工作，取样工作实行见证取样，由专业见证取样员执行。
1.客车安装要求
（1）运行小车应先在地上进行检查，各车轮绳槽中心直线度的偏差，不得大于运行小车总长的1/1500和承载索直径的1/20。各车轮与小横梁或各大、小横梁之间，应无松动、无窜动、无碰刮、无卡阻。
（2）牵经索末端套筒的连接，应符合相关规定。
（3）当牵引索与客车之间采用摩擦圆筒连接时，牵引索必须按照设计规定的缠绕方向和圈数进行施工。牵引索末端的压紧螺栓，其拧紧与防松必须可靠。
（4）客车制动器、缓降器、减摆装置、减振装置、承载索润滑装置
等重要部件的安装，应符合设备技术文件的规定。
（5）客车制动器安装后，必须进行制动性能试验。
（6）采用双承载的客车，其运行小车的安装，除应符合本款第1项的规定外，两个运行小车的间距和平行度的偏差，均不得大于3mm。
2．电气系统安装要求
电动机安装前应检查基础地脚螺栓孔、预埋件的尺寸和质量；电机安装找平、找正应与机械同时进行，并符合机械安装的技术要求；
3．电缆敷设
电缆敷设前应检查电缆型号、电压、规格是否符合设计；电缆外观应无损伤、绝缘良好，具备齐全的电缆技术文件。
4．低压配电盘、柜安装
对土建单位施工的基础进行尺寸复核，用水平仪进行水平检查，水平标准：1 米内不大于1mm，整体误差不超过3mm。
5、通讯、通信系统的安装
根据施工图纸的要求，架设通讯、通信电缆承载绳，施放通讯、通信电缆；控制系统的安装及调试根据厂家技术资料进行。
九、现场施工的质量管理及安全防范
1．搞好图纸会审，做好技术交底，针对施工任务的特点、技术要求制订出相应的质量技术措施；
2．建立快速、灵敏的质量信息反馈系统，紧密掌握工程质量动态，对工程质量动态进行统计分析，发现问题及时解决；
3．认真做好各种技术资料的收集和整理工作，做到各种资料归档齐全、正规，使技术资料的收集整理工作与施工进度同步；
4．每周进行一次分项工程质量评定，并进行一次考核；
5．对施工资料进行电脑归档，施工技术交底、设计变更资料输入电脑贮存，以便管理；
6．现场用电管理必须由专业电气人员负责，所有电气操作人员，必须持证上岗，必须遵守本岗位的安全操作规程，必须对自己负责的用电设施定期进行巡视、检查，认真做好记录，建立档案，发现问题及时处理、解决；
7．电、火焊使用前必须向风景区管理部门申请动火，同意后方可进行施工，确保景区树木的安全；
8．山体爆破、承载索架设的施工过程中，应封闭相邻、相应的道路，设置警示牌，派专人监护，组织严密；
9．承载索架设施工中，各塔架顶部、上下站房以及牵引加力点处均应有专人监护，并有专人接力跟着索头进行查看，一旦发生意外或施工索绷得过紧时，应立即报告，以便得到即时处理；
10．对关键部位的施工，施工管理人员必须常驻现场，督促安全工作，在开工前，各施工处技术人员必须向作业人员进行书面交底与现场交底工作，并填写好交底纪录；
11．线路看护人员在每天工作前，必须检查各支架鞍座上的导轮磨损情况，及时加油，确认无误后方可通知卷扬机操作人员发车；
12．在张紧承载索的两个卷扬机引出的钢丝绳导向轮小于180度的区域严禁站人，并拉设警戒绳；
13．每隔15天施工索道全面检查一次，检查钢丝绳磨损程度、导轮磨损程度、绞磨磨损程度、跑车车轮和吊钩实际情况，根据检查的内容，磨损严重的必须更换；
14．在施工索道运行过程中，若出现突发问题，必须停工整改，问题全部解决后方可进行运输；
15.严禁人员乘坐运输索道。
十、验收方法
1.经方安装调试完毕后5日内组织有关部门验收，并签定验收确认书。
2.验收标准：以国家标准《架空客运索道安全规范》GB12352—2007为依据，由乙方组织人员进行。
（1）索道架设完毕，应由项目部组织相关人员会同监理人员对索道的锚固、承载绳、牵引绳索、支架、锚固点和机械设备进行检查，并将检查记录留底记录。
（2）对索道跨越的土路、低压线路和最大档距的弛度进行检查。
（3）在各系统检查合格后，进行索道空载试验。试车时，检查转向滑车和承力挂具上的滑车是否转动灵活，润滑油是否已按要求涂抹；空载承力索弛度是否满足要求，两侧地锚是否牢固；支撑架是否有变形弯曲现象；系统各部连接是否可靠；架空索道两侧是否能保证通讯畅通，安全警戒工作是否安排落实到位。
十一、质量保修及售后服务承诺
乙方保证终身为该索道提供技术支持。约定质量保修期限为壹年，接到维修除障通知后，技术人员当天到场，施工队伍第二天到场。
十二、其它
1．工程必须严格按照国家规定的技术规范、操作规范、验收标准及公司质量管理文件规定和质量保证体系标准进行施工和验收。施工中如有未达到优良等级的工序必须返工，直到达到优良等级为止。
2．施工索道合同需与客运索道合同同时签订。
3．因甲方设计图纸、设备基础和索道设备等未按时提供乙方，导致延误乙方施工，乙方不承担由此引发的工期延误责任；
4．遇下列情况时本合同工期顺延：
（1）人力不可抗拒的自然灾害及雷雨风天气；
（2）有影响施工的设计变更；
（3）甲方原因引起连续停电在8小时以上；
（4）因站房基础原因及设备不能到位而影响安装。
（5）工程款不及时到位，工期顺延，相应赔偿乙方误工费用。
5．甲乙双方应严格履行本合同条款，如一方违约，应向守约方支付本合同总价款的 %作为违约金。
6．本合同未尽事宜由双方协商后订立补充合同，其补充合同为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7．本合同在执行中如出现争议，由甲、乙双方本着求同存异的原则协商解决，如协商不能统一意见时，可由任何一方向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
8．本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订之日生效。
甲方：乙方：
法人代表（委托）：法人代表（委托）：
二〇一九年九月十七日
编号：_________________ 广州大学建筑安装工程施工合同书（建筑装 修、维修、修缮） 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
合同编号：___________ 签订地点：______________________________________ 发包方(甲方)：________________________________ 承包方(乙方)：________________________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1 工程名称：______________________________________ 1.2 工程地点：______________________________________ 1.3 承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 1.4 承包方式：______________________________________ 1.5 工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月
______日竣工。 1.6 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。 1.7 合同价款：人民币￥____________________元(大写) 第二条甲方工作 2.1 开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
索道设备安装工程施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 经甲乙双方友好协商，甲方将客运索道设备安装工程的施工委托给乙方，为明确甲乙双方的责任和权利，搞好工程建设，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规特订立本合同，以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、名称：客运索道安装工程 1、工程地点： 二、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数：天。 三、技术参数和质量要求 线路水平距离：1794、083m 高差：780m 运行速度：0、4-4m/s 索距：5m 单向运输能力：440人/小时驱动机功率：355kw 运载索直径：50 mm 支架：16个 吊厢数量：24个 以“客运索道设备安装图”设计为准，并符合《客运架空索道安全规范》（GB12352—2007）标准。
四、工程内容 1、索道上、下站内全部设备及线路支架设备的安装和调试（包括单体调试和系统调试）。 2、索道运载索（指客运索道钢丝绳）施放、张紧。 3、索道设备由甲方另行购买、提供（施工索道除外）。 六、本合同价款的构成和支付、结算办法 1、本索道设备安装工程的合同价额为：人民币（大 写）（￥元）。 2、设备安装工程付款方式： （1）合同签订后五个工作日内甲方按本合同设备安装工程总额30%（即人民币元整）向乙方支付工程款。 （2）乙方完成下站设备的安装三个工作日内，甲方按本合同设备安装工程总额30%（即人民币元整）向乙方支付工程款； （3）乙方完成上站设备安装后，开始运载索施放之前，甲方按本合同设备安装工程总额15%（即人民币元整）向乙方支付工程款； （4）乙方完成运载索施放后三个工作日内，甲方按本合同设备安装工程总额10%（即人民币元整）向乙方支付工程款； （5）乙方完成全部设备安装后三个工作日内，甲方按本合同设备安装工程总额 %（即人民币元整）向乙方支付工程款； （6）设备安装工程余款 %作为本合同质保金，在取得国家客运架空索道安全监督检验中心和省安全监督机构签发的索道《准许运营证》满年后的五个工作日内甲方付清余款。
设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 （施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行：
安装工程施工合同 发包方（甲方）：____________ 合同编号：________________ 承包方（乙方）：____________ 签订地点：________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点：____________。 承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 承包方式：____________。 工期：本工程自20____年____月____日开工，于20____年____月____日竣工。 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。
合同价款：人民币￥________________元。 第二条甲方工作 开工前____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第三条乙方工作 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
安装工程承包合同协议书 建筑行业在我国经济的长期持续发展中起到中流砥柱的作用,但目前我国建筑市场管理秩序混乱,法律在一定程度上流于形式，今天小编就给大家看看承包合同，欢迎大家来参考哦 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工期限： 本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为2015年3月25日。竣工验收日期：2015年4月20日。 四、工程内容及质量要求 乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。 五、维修工程造价： 本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。￥：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。 六、付款方式
1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥)为本合同定金。 2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整()为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥：) 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。 七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。 八、其他 1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况，工期应相应延期 (1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。
建筑安装工程承包合同详细版 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-025303
建筑安装工程承包合同详细版 发包方：___________________________ 地址：_____________________________ 邮码_______________________________ 电话_______________________________ 法定代表人：_______________________ 职务_______________________________ 承包方：___________________________ 地址：_____________________________ 邮码_______________________________ 电话_______________________________ 法定代表人：_______________________ 职务_______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程项目批准单位：____________批准文号 ________________（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：____________ 四、承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积 ________（平方米）；其他：____________ 五、工程造价____ （万元），其中土建：________（万元），安装：________（万元） 第二条施工准备 一、发包方： 1．____月____日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。
编号：YB-HT-7570 设备购买合同书样本 Sample equipment purchase 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
设备购买合同书样本 设备有通用设备、专用设备，通用设备包括机械设备、电气设备、特种设备、办公设备、运输车辆、仪器仪表、计算机及网络设备等，专用设备包括矿山专用设备、化工专用设备、航空航天专用设备、公安消防专用设备等。特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆。 设备购买合同 甲方：____ 乙方：____ _____是____的高科技机电设备。为合理、有序地开发该产品市场，有效地保护各方的合法权益，甲方根据与_____达成的共同开拓北方市场的相关协议，经与乙方友好协商，就甲方确认乙方作为甲方的承销代理商事宜达成以下协议：
第一条承销代理内容甲方确认乙方为____(包括家用型、商用型、工程型)设备地区代理商，销售区域为_____。乙方的承销代理资格及承销代理时限为本协议签之日起至_____年_____月____日。 第二条双方职责 (一)甲方职责 1.向乙方颁发相应的授权证书。 2.向乙方提供相应的营销和技术培训，并提供关于空气源热泵中央热水器营销及技术资料，使乙方熟悉甲方的技术、管理及营销模式。组织培训的费用由甲方负责，但差旅费用和食宿费用由乙方自行负担。 3.根据甲乙双方合同约定，向乙方按时、按量、按质提供货源。 4.对于条款对产品提供免费保修。 5.及时向乙方提供管理、营销产品宣传、技术、服务等全方位的支持。
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
安装工程施工合同范本 发包人全称：____________以下简称：甲方 承包人全称：____________以下简称：乙方 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行 政管理局的《建设工程施工合同示范文本》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省 ________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双 方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：________市公路局办公新区项目水电安装工程________以下简称：本工程; 工程地点：________市冷水滩区育才路与翠竹路交界处; 施工现场条件：以现场实际情况为准; 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星 构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留 预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留 孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下： a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米含接口起至所有用水末端的给水工 程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所 有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工 及电器元件的安装包括弱电的预埋、预留，以及从弱电井总箱出口后到灯具含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小 区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第 一个配电箱后的电缆敷设;弱电包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等依设计图纸将线 管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工
水电安装工程施工承包合同 发包方:(全称): 承包方:(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、承包内容及方式 1、承包内容：发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。 2、工作内容 （1）室内住给水管：含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。 （2）室内分户水管：由业主自行负责安装。 （3）室内主排水管：主管后开口安装三通为止。 （4）给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。 3、承包方式：包工不包料。主材（管道、管件及附
件等）全部由发包人负责提供，其他辅助材料（如铁丝、锯条等）及安装机具由承包人负责，施工用水、用电、砂石料由发包方负责。 二、承包价格及价款结算 1、承包价格：按房屋建筑面积 6元/㎡包干价格承包，发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。 2、价款结算：竣工后按房屋建筑面积进行价款结算，对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量，发包人不予计量结算价款，并赔偿发包人的材料损失费。 三、工程质量及质量保修 1、工程质量标准：双方约定工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—2001为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准，承包人承担违约责任。 2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价，由发包人承担，相应工期顺延。 4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修期为十八个月，保修金为
施工合同书 甲方：建设单位（以下简称甲方） 乙方：施工单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 1.工程名称： 2.工程内容： a.钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及￠100PVC雨落管安装，跨度24m，长度83.6m，柱距为7.6m，檐口高度7m，不含门窗、基础。彩板封面——单面，维护墙。 b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆、墙面加固。 c.材料的规格 墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm 房面水平支撑：114×3cm焊管 细杆：114×壁厚3cm 墙面剪刀叉：￠16的圆钢 墙面套管：￠32镀锌焊管140×40×2.0×20 注：（所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作）3.工程单价及造价：单价为208元/m2（不含税），其中包括人工、机具、 机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用，具体结算按甲方现场实际收
方结算。 4.工程款支付：乙方完成整个工程的50%时，甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款，余款（除质保金外）在10天内经甲方验收合格后，一次性付清所有余款 第二条工程质保 该工程质保期壹年，并扣合同总价款的3%作为质保金；如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。 第三条施工工期及施工措施 1、合同签订后，甲方基础工程完成后及时通知乙方，乙方立即进场施工，工期为30天，除不可抗力因素（如下雨）工期可适当顺延。 2、工程质量：按甲方要求进行施工，质量要求达到合格。 第四条甲方责任和义务 1、甲方派为现场代表，联系电话 2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。 3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。 第五条乙方责任和义务 1、乙方派为现场负责人，联系电话 2、乙方严格按照规程办理，坚持文明施工，保证质量，做到安全生产， 若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失，一概由乙方负责。 3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。 4、乙方在施工中应及时清理现场，保持现场清洁，不影响其他施工。第六条工程验收 1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。
生态农业综合观光园项目 建设工程协议书 业主（甲方）：宜宾蒋氏旅游开发有限责任公司 （项目负责人：蒋超） 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条：工程概况 1、工程名称：宜宾牡丹花生态农业综合观光园项目 2、工程地点：临港区沙坪街道办新路2社 3、开工日期：2016年月日，完工日期2016年月日 第二条：施工范围 1、施工范围：花木种植（详见品种清单）、道路、设施等工程量按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证盖章认可，甲方花木品种乙方报价经过甲方先确认价格质量资料以后乙方才能采购进场，进场以后甲方参与验收，但单价不允许超市场综合价格的限额，结算时乙方无条件开具发票方能与甲方办理结算。房建工期等方案和图纸设计好政府审批以后另约定。 第三条：施工方式 1、本工程由乙方艺包工、包料的包干形式进行施工。
第四条：工期 1、工期自定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，共计150天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程期不予顺延。 （1）因甲方原因影响工程施工进度，未提供水塔接点，甲方变更设计等。 （2）不可抗力因素。 第五条：工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到合格（验收标准按甲方设计要求及行业规范执行）。 2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范种植，每次所有使用品种及购买的市场价格必须经过甲方认可以后才能购买使用。 3、苗木成活率达到95%，房屋及公路等工程质量应达到合格工程。 4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。 第六条：工程价款及结算、付款方式
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 工程概况 工程名称：-------------------。 施工地点：-------------- @ 施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 ) 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 以上价格包含：（施工内容）。 价款支付：（双发约定付款方式）。 安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 甲方违约责任
因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 ： 乙方违约责任 乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院 提起诉讼。 本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： | 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 联系人：联系人： 电话：电话： 传真：传真： 、 住所：住所： 证件号：证件号：
建筑安装工程承包合同 建筑安装工程承包合同建筑安装工程承包合同工程名称： 工程编号：发包方： 承包方： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目批准单位 批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号） 项目主管单位： 四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：。 五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。 第二条施工准备
一、发包方： 1.月日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的维修。 2.月曰前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点） 份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、 管理、使用和维修工作； 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计 划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日
综合楼建筑安装工程施工合同 发包方：沅江市金隆生态农林科技开发公司（以下简称甲方） 承包方：武汉联成永合劳务有限公司（以下简称乙方）甲方在沅江市三眼塘镇土桥子村养殖场修建办公生活楼，依照《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国建筑法》的有关规定，甲、乙双方遵循公平、公正、自愿、诚实、守信的原则，经协商订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：金隆公司养殖场办公生活楼。 2、工程地点：三眼塘镇土桥子村土桥子。 3、工程内容：①办公楼、生活楼主体土建；②水电安装；③内外粉饰；④内外装修；⑤其他大件配置；⑥周边配套等。 二、承包范围 1、承包形式：包工包料。 2、承包范围：图纸范围内的全部内容及设计变更。 三、价款 工程总造价：约500万元 四、付款方式及质量保修期限 1、乙方进场时，甲方向乙方支付进场费为工程总造价的8%；以主体一层计量一次，乙方每完成一层甲方付计量款的80%；工程竣工验收合格后，结至合同总价的90%；乙方办理结算，由甲方审定后付至工程总价95%，留5%作质保金。乙方向甲方提交结算书后，甲方必须在1个月内审核完毕，否则，视同甲方认可乙方结算金额。 2、本工程质保期为一年，到期后甲方一次性付清给乙方。
五、计算办法 1、本工程按《湖南省2006年消耗量定额》计算，依照湖南省2010年发布的建筑安装计费办法取费，按费率下浮4%。 2、本工程材料价格依照施工期间益阳市建筑定额站发布的《益阳建筑造价》当季材料调价计算，人工按施工期间湖南省发布的当期价格的人工价格中间价格调整。 3、本工程设计变更及增加工程按实计算，付款办法依照本合同第四条第一款执行。 4、本工程全部按实结算。 六、建设工期 进场时间：2011年2月28日，具体开工日期以甲方通知为准。工期从甲方通知的开工日期开始计算，工期时间为有效工作日200天。 七、竣工验收 乙方向甲方提出竣工验收申请后，甲方应在一个星期内予以验收。若甲方未在一个星期内予以验收，即视为自动验收合格。 八、双方责任 1、甲方必须协调好与工程有关的地方关系，任何土地及人事纠纷与乙方无关。如因此而造成乙方工程施工受阻或人员伤害或造成的损失概由甲方负责。因此而停工一天，由甲方按国家相关规定补偿乙方损失，造成人员伤残的，则按伤残等级予以补偿。单方面终止合同或不能履行合同则处以工程总造价的1%倍赔偿或提前15天知会对方同意。甲方及时办理报建等相关手续。 2、乙方应在规定期限内竣工，延期一日罚款500元，提前一日奖励500元。
索道设备安装工程施工合同Ⅱ 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方将客运索道设备安装工程的施工委托给乙方，为明确甲乙双方的责任和权利，搞好工程建设，依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑法》特订立本合同，以资双方共同遵照执行。 一、工程名称： 客运索道安装工程。 二、工程地点： 三、工程期限： 达到安装条件后个月内完成安装 四、技术参数和质量要求 线路水平距离：1794.083m 高差：780m 运行速度：0.4-4m/s 索距：5m 单向运输能力：440人/小时驱动机功率：355kw 运载索直径：50 mm 支架：16个 吊厢数量：24个 以“客运索道设备安装图”设计为准，并符合《客运架空索道安全规范》（GB12352—2007）标准。 五、工程内容： 1．索道上、下站内全部设备及线路支架设备的安装和调试（包括单体调试和系统调试）； 2．索道运载索（指客运索道钢丝绳）施放、张紧； 六、本合同价款的构成和支付、结算办法： 1．本索道设备安装工程的合同价额为万元人民币（大写：）。 2．设备安装工程付款方式： （1）合同签订后五个工作日内甲方按本合同设备安装工程总额30%
（即人民币元整）向乙方支付工程款。 （2）乙方完成下站设备的安装，甲方按本合同设备安装工程总额30%（即人民币元整）向乙方支付工程款； （3）乙方完成上站设备安装，开始运载索施放甲方按本合同设备安装工程总额15%（即人民币元整）向乙方支付工程款； （4）乙方完成运载索施放，甲方按本合同设备安装工程总额10%（即人民币元整）向乙方支付工程款； （5）乙方完成全部设备安装，甲方按本合同设备安装工程总额７%（即人民币元整）向乙方支付工程款； （6）设备安装工程余款8%作为本合同质保金，在取得国家客运架空索道安全监督检验中心和省安全监督机构签发的索道《准许运营证》后壹年内甲乙双方结清余款。 七、甲乙双方权利和义务： 1．甲方权利义务 （1）甲方有权监督、检查乙方的施工质量、安全和工期； （2）施工索道产权归属甲方； （3）甲方负责给乙方提供合格的索道设备材料，并负责向乙方提供的提供机械、电气施工用的材料、机具等施工索道设备、设施安排存放地点； （4）甲方负责提供乙方施工图纸三套；负责协调施工过程与本地政府和群众的关系，为施工营造良好的环境； （5）免费向乙方提供施工中的用水、用电及上下站住宿； （6）甲方提供四通一平，负责解决用火（按景区规定）； （7）施工索道运行由乙方派员4人作为运行服务人员，因产权属甲方，甲方需给予乙方运行服务人员每人每天200元工资，其中包含甲方索道运行人员培训费用。 2.乙方权利义务 （1）严格按照设计要求和相关规范规程施工，保证其施工质量符合《客运架空索道安全规范》（GB12352—2007）和本合同规定的指标； （2）施工索道设备由乙方购置负责安装并承担相应责任； （3）在不影响景区环境的情况下负责清除施工索道线路上影响施工
设备安装工程合同 定作人：西双版纳南扬商贸有限责任公司（以下简称甲方） 承揽人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称： 1.1.2 施工地点：西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起40天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：见合同附件（设备安装施工图）。 1.5 价款支付：
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 联系人：联系人： 电话：电话： 年月日
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
A contract is generally a legal act of both parties and can only be established if the parties reach an agreement. Protect the legal rights of both parties after signing. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建筑安装工程施工合同(合同范 本)
建筑安装工程施工合同(合同范本)说明：合同一般是双方的法律行为，只有双方当事人达成协议才能成立。签订合同后依法保护双方的合法权益，避免很多不必要的争议。可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 甲方：___________________________乙方： ___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1．合同文件适用的法律、法规和标准、规范1．1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。1．2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。 2．合同文件组成及解释顺序2．1 合同条款及合同附件2．2 补充合同（协议）书2．3 中标通知书、投标书及其附件2．4 标准、规
巫溪县灵巫洞索道及滑道维修改造项目设计施工总承包合同
发包人：重庆长江三峡旅游开发有限公司 承包人：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 二○一五年十二月
目录 合同谈判、澄清内容 (1) 第一部分合同协议书 (6) 第二部分廉政协议书 (9) 第三部分安全生产合同 (13) 第四部分通用合同条款 (18) 1.一般约定 (18) 2．发包人义务 (30) 3.监理人 (31) 4.承包人 (34) 5.设计 (44) 6.材料和工程设备 (48) 7.施工设备和临时设施 (51) 8.交通运输 (53) 9.测量放线 (54) 10.安全、治安保卫和环境爱护 (56) 11.开始工作和竣工 (60) 12.暂停工作 (62) 13.工程质量 (65)
14.试验和检验 (68) 15.变更 (70) 16.价格调整 (74) 17.合同价格与支付 (77) 18.竣工试验和竣工验收 (86) 19.缺陷责任与保修责任 (93) 20.保险 (95) 21.不可抗力 (98) 22.违约 (100) 23.索赔 (106) 24.争议的解决 (109) 第五部分专用合同条款 (111) 1.一般约定 (111) 2．发包人义务 (114) 3.监理人 (115) 4.承包人 (119) 5.设计 (121) 6.材料和工程设备 (122) 7.施工设备和临时设施 (123)
8.交通运输 (123) 9.测量放线 (124) 11.开始工作和竣工 (124) 12.暂停工作 (126) 13.工程质量 (126) 14.试验和检验 (128) 15.变更 (128) 16.价格调整 (132) 17.合同价格与支付 (133) 18.竣工试验和竣工验收 (138) 20.保险 (140) 21.不可抗力 (141) 22.违约 (141) 24.争议的解决 (142) 25.合同的解除 (142) 第六部分工程质量保修书 (143)