杂工劳务协作合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为坚决贯彻国家“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实国家颁发的《安全生产法》和国家电力公司颁发的《安全生产工作规定》，明确各自双方在安全生产上的权利、义务和应承担的安全责任，确保现场施工安全、施工质量和进度，现甲、乙双方经友好协商，就二O 一四年度甲方委托乙方进行装卸、运输、电缆敷设及挖杆塘等杂工劳务有关事宜达成合同，具体内容如下：
一、安全方面：
1、乙方在进场作业前，甲方应对乙方进场作业人员进行现场施工安全技术交底。乙方应认真组织进场作业人员学习有关电力行业安全生产的规定、学习《电力安全工作规定》和甲方制定的工程施工组织设计。甲方应设立一到二名现场安全管理和安全监护人员，加强对本工程乙方进场作业劳务人员的安全管理、现场监护和监督。
2、乙方进场作业时作业人员必须自备合格的安全工器具，戴好安全帽，身穿工作服和工作鞋，手戴劳动保护手套，严格按有关规程施工，严禁违章作业、违章指挥和野蛮施工。
3、甲方在现场加强对乙方劳务人员的安全监督及考核，乙方应服从甲方的检查和指导，甲方有权纠正乙方危害安全的错误行为，确保现场的安全。
4、乙方必须按每个工程的工作任务、内容范围组织人员施工，并承担施工人员的所有安全、经济责任。应严格执行工程制定的施工“三措”，如乙方人员超越规定工作范围，不执行施工“三措”，违章作业、野蛮施工造成的事故及后果，其责任均由乙方自行负责解决，甲方概不负责。
5、设备装卸、运输应规范作业，严禁野蛮作业。应设专人监护，确保人员和设备安全。
6、不得碰伤、损伤设备，若发生人身意外和设备损坏事故，一切损失和后果由乙方承担，与甲方无关。
7、乙方安全的劳务人员应具备下列条件：
（1）年龄不得超过55岁
（2）从事装卸、运输的人员应有国家相关部门颁发的相关资质
证件。
二、施工质量方面：
1、若工程施工需要，施工作业前甲方应向乙方提供批准的工程施工设计图纸，并向乙方详细进行现场技术交底。
2、乙方应根据甲方提供的设计图纸和现场技术交底的具体要求，精心安排，周密施工，在工作中加强对工程质量的管理，并服从甲方现场人员对工程质量检查、指导、管理。
3、乙方在设备装卸、运输施工过程中，如违反设计和有关技术要求，经各级验收不合格，造成返工的全部损失由乙方承担。如在运输作业过程中，乙方造成甲方或用户设备损坏和设备外观严重磨损，其一切损失均由乙方承担并负责赔偿。
三、其他方面：
1、工程结算以双方商定的价格进行结算，未商定的价格以及施工有难度的工作由双方协商，最终以甲方核定价开票结算。乙方应按约定的工期去组织施工，按期完成。延误工期按本次工程劳务费总额的8%扣罚。
2、应妥善保管甲方提供施工材料并协助甲方做好工程余、旧料的回收；如经查实因乙方原因造成的物资材料散失材料原值的10倍处罚，在工程结算时扣除。
3、运输材料、工具的车辆乙方自备，运输作业人员由乙方自行负责安排。
4、乙方应树立客户至上的宗旨，做到文明施工。每天工作结束，应及时清扫现场，做到人走场清，保证客户满意。如发生违反环保、治安等有关规定，所罚款项由乙方承担。
5、费用：
（1）铲车400元/班、天；8T吊车台班费800元台班、天；12T 吊车台班费900元台班、天；16T吊车台班费1100元台班、天；25T 吊车台班费1500元台班、天；
（2）变压器运输200元/台；汽车运输3T 250元/趟；拉盘、底盘、卡盘20元/块。
（3）杂工工资小工100元/人、日；大工150元/人、日；变电所安装值班（室内正常安排1人）150/24小时；夜时看护值班（室外）100元/夜（18点－次日8点30分，正常在每个看护点设1人）。
（4）电杆运输、装卸：190*15m 200元/根，190*12m 150元/根；10m及以下100元/根。（10公里内）
（5）电缆敷设：
（6）配电盘柜进配电房拼盘安装就位120元/块，变压器进配电房就位1元/KV A。
（7）特殊情况，价格面议。
本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同一经双方签字盖章后，即行依法生效，甲、乙双方应共同遵守。
甲方盖章：乙方盖章：
代表签字：代表签字：
二O一三年十二月三十一日
编号：_____________劳务协作合同范本2018最新 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 注册号： 联系地址： 联系电话： 乙方： 注册号： 联系地址： 联系电话： ____________公司（以下简称甲方）和____________公司（以下简称乙方）双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》 等的有关规定，就劳务合作一事达成一致，同意签订本合同。 风险提示：工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位 从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因 为工种不同工资差别很大）； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工 作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日； 按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如 所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位， 工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。 第一条、合同期限
本协议期限为______年。本协议于_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。 第二条、劳务内容、要求 1、甲方分配乙方负责________劳务，在正常情况下乙方必须完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务为： ______________________________________。 2、工作地点： ______________________________________________。 风险提示：劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。 另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。 第三条、甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间 1、甲方按月支付员工工资，每月10号发放工资。 2、工作时间不满一个月离开公司而未结算工资的，未结算 的工资由乙方统一结算。 风险提示：雇主义务
合同工、正式工、劳务工； 编内、编外、非在编； 人事代理、劳务派遣的区别 发布时间：2013年05月14日来源：中部人才网（新闻中心派遣新闻栏目） 做HR的，自然要搞明白全民工、集体工；合同工、正式工（固定工）、临时工、劳务工；编内、编外、非在编；人事代理、劳务派遣的问题。首先，“全民工”指在全民所有制企业有劳动关系的人，“集体工”指在集体所有制企业有劳动关系的人。在计划经济时代，这两类人在劳动保障、福利等方面都有差异，所以以示区别。现在这两个称呼几乎纯粹变成了概念和历史名词了，因此不做深究。 法律规定，全员合同制以后，都是合同工（企业、事业单位通过签订合同招收的短期性工人），只要不签合同，那劳动者的合法权利就有可能受到侵害。那么，正式工、临时工、固定工、编内、编外的概念不是也就废除了吗？貌似其他概念我们都不用去看了。可是，事实上是这样的吗？不！因为我们生存关心的是个人的经济利益，那么“同工不同酬”的问题，让我们质疑合同工对我们经济利益的保障作用。首先，我们看一份工作，要先看它是国有企事业的还是非国有企业的。为什么这样呢？看我用用上面的示意图您就明白了。 社会团体按照组织形式分为：机关、事业单位、企业单位、中介
组织、群众团体等。 事业单位是相对于企业单位而言的。首先事业单位包括一些有公务员工作的单位，它们不是以盈利为目的的，是一些国家机构的分支。比如说工商局、税务局、银行、邮局等。事业单位一般是国家设置的带有一定的公益性质的机构，但不属于政府机构，与公务员是不同的。一般情况下国家会对这些事业单位予以财政补助。分为全额拨款事业单位，如学校等；差额拨款事业单位，如医院等。还有一种是自主事业单位，是国家不拨款的事业单位。 企业单位又分为：国有企业、私有企业。国有企业又分为：全民所有制企业、集体所有制企业。私有企业又分为：合作经营企业、合资经营企业、独资企业、私营企业。 在我国，很多国有企事业单位中，多使用编制来管理人员。国家企事业单位只为两种：编制人员和非编制人员，而且这两种人员都是聘用制的。所谓编制人员就是具有国家（人事部门）正式编制的工作人员，其基本工资和地方性补助都是财政拨款的，现在要进入编制都要经过公开招考的。非编制人员就是事业单位自行聘用的（包括临时工），就像企业聘用一样，不由财政拨款。 但是随着社会的进步，原有的人员不能承担现有的工作，因此很多不能入编的人员被聘用，编外人员一般采用人事代理，这是社会趋势，本无话可说，但是说明白了，编外人员就是社会人，关系不在本单位的人。编制外的人想在单位里得到职务的提升，是根本不可能的，即使你干得再卖命再好。这些人员享受不到入编人员所应有的待遇和福利，如同“打零工”，因此这样的人员就叫“编外人员”。 在很多单位，特别是那些企业化管理的事业单位，“编外人员”大量存在，有些单位的“编外人员”甚至比正式员工还要多。这是社会转型过程中出现的一种特殊现象，起初，这种临时性的“应急”办法对于打破计划经济遗留下来的用人体制的条条框框、促进人力资源的合理流动和有效配置起到了重要作用，但随着社会的发展，其弊端也越来越明显地显现出来。 “编外人员”在政治、经济上的待遇都不及正式员工，属于单位里的“二等公民”。一些“编外人员”即使比“正式员工”干得更好，也享受不到正式员工的相同待遇，这种体制背离了“同工同酬”、“多劳多得”等用工法则；而在管理上，“编外人员”则是“防范对象，
钢筋分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方： 工程名称： 工程地址: 甲方将承建的工程的钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。 一、工程承包范围、内容? 1、本工程从基础→主体工程钢筋制作及安装工作。不包括二次结构及电渣压力焊接头。 ２、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料全部由甲方提供。 3、各种机械设备自备（含对焊机__1_＿台,断钢机_＿＿１＿台,弯钢机＿_２_台，焊机等），所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。 ４、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输由乙方负责 二、承包方式：人工费承包 三、承包单价 本工程+0.０以下钢筋工程不论品种、规格、大小，一律以吨计算，+0,0以上钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以㎡计算。 1、承包单价为＿＿450_元／吨。34元／㎡。 2、计算方法：吨位计算按图纸结算,建筑面积计算按建筑物投影面积计算,屋顶构架按一层建筑面积一半计算。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的％结算；如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得质量奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖；反之，不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖；反之不能获得文明施工奖。
五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的70 ％支付。预留的人工费主体封顶95%支付,余款待竣工后 3 个月内付清。 六、质量要求 1、料表准确,必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中,不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接,对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤０.1d且≤2mm,无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工,不允许出现漏扎现象;垫块必须按80０×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖直、无扭曲，按钢筋砼结构验收规范进行验收。 4、钢筋绑扎成型后，成品保护尤其重要，在砼浇筑过程中铺垫好木板，成品保护时乙方必须派人看守修复,此人必须具有高度责任心，否则甲方以100元/次处罚. ７、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。 七、工期要求 工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成，未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下: １、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 ２、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度;安全教育制度等。 3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方
合同编号：SSJY-2007-03 工程施工劳务合作合同书 （范本） 中铁十四局集团公司第一公司 二OO七年七月二十五日
合同编号： XX工程施工劳务合作合同（范本） 甲方：XX项目部（以下简称甲方） 乙方：XX工程公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-91-0201），结合本工程具体情况，本着平等、自愿、公正、诚信的原则，经甲、乙双方协调达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：XX。 2、工程地点：XX。 3、工程内容：单价含完成所承包工程的一切必要及附属工作（即交付完整、合格产品，具体工作内容在工程量清单说明中）并维修到缺陷修复期满。 4、承包范围：XX工程项目。 第二条工期 本合同定于XX年XX月XX日开工，XX年XX月XX日竣工，工期XX 个月；除发生不可抗力（或业主原因）外，每推迟一天罚3000元，但最多不能超过30天，否则甲方有权将乙方清除出场，同时按本合同第十五条第6款办理。第三条工程数量 1、数量的计算，依据施工图纸和现场实际测量资料，如图纸数量大于实际数量，以实际数量为准；如实际数量大于图纸数量，只有在业主认可且已计量的情况下，才能以实际数量为准。 2、具体工程数量的计算方法按工程量清单说明办理。 第四条工程造价或单价 1、工程项目单价在工程量清单表中。 2、工程项目单价包含的内容：指完成质量合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料采购、来料卸车看管、消耗、损耗、超耗、施工机械、现场管理、施工调遣、 甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
劳务 甲方（总承包方）： 乙方（分包方）： 按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实守信的原则，双方就本工程施工合作事项协商一致，签订本合同。 —、工程概况： 1、工程名称：_______________________________________________ 2、分包工程名称：____________________ 3、工程地点：______________ 4、分包内容（范围）：零工。 5、工程承包形式：全费用单价合同。 6、质量等级：合格。工程质量检验依据施工图纸按国家现行的施工验收规范及质量检验标准验收；质量评定部门：现场专职质量监理、业主、总包单位及质监站。 二、工程定价及结算 1.工程量按实际计算，单价零工：2元/平方米。结算按实际为 准。 2.付款方式：甲方承诺按照工程的进度情况付款，付款比例为已完工程实际造价的95%优先考虑甲方的资金情况，若资金紧张可随时延缓支付，最迟年底清算所有欠款。 三、小型材料设备 1、机械方面：乙方自备施工所需的小型机械及工具并负责自机械设备的检测和使用安全，甲方提供塔吊等大型机械及工具。 2、管理方面：乙方负责对工人的安全文明生产及日常生活管理，并对施工现场及质
量负责。 四、工地代表： 1、甲方委派—同志为甲方驻工地代表、全面负责本工程施工现场的管理工作。 2、乙方委派_同志为乙方驻工地代表、负责施工现场及工人的全面管理工作。 五、甲方工作： 1、甲方根据业主与总包单位要求安排工程进度，并对工程质量、安全进行监督，实行统一指挥。 2、根据图纸和规范要求进行技术交底。 3、根据有关规定制定各项切实可行的规章制度。 4、甲方按合同规定及时支付人工费，根据工程进度及时提供材料。 5、（1）甲方有权对施工违法、违纪违规等（质量、安全、工期）行为进行罚款； ⑵甲方书面通知乙方整改，三日后未见成效，甲方有权随时高价引进施工队伍，所有费用由乙方承担； 六、乙方工作： 1、严格执行甲方与总包单位的各项规章制度，按总包单位及甲方编制的工程进度按时完成； 2、配备齐全工地负责人、施工、技术、质检、安全等现场人员以及本工 程相关的特种作业人员，持证上岗 3、按照相应的工程施工规范、标准进行严谨、科学施工，对不按施工工艺施工，且达不到验收标准的，应限期停工整改，否则进行退场处理。 4、乙方必须全面负责施工内容范围内的卫生清理、质量维修。现场物料要堆放整齐，按照文明现场施工的有关规定标准，做到文明施工、绿色施工。高温天气施工应做好
钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人： 承包人： 工程名称： 签订日期：（钢筋工）*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方：******************有限公司（以下简称甲方）承包方：****** （以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成协议任务，依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，明确各自本身职责范围，经甲乙双方协商一致，乙方承担甲方************工程钢筋施工任务，并就具体事宜达成如下条款，共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。
二、工程单价 1、包清工，单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务，包括材料的场内运输，乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋，甲方要求晚上加班乙方必须服从（必须配合其他工种工作）超工期一天罚款****元，由于甲方 的原因造成工期延误，工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工，安装准确确保工程质量，同时控制好钢筋保护层，
乙方在通知验收之前必须先做好自检工作，同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师，由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的，其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工，听从现场管理人员技术指导，对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任，如违反安全规章制度，责令立即整改并进行经济处罚（根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚）。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽，安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用，否则以后影响安全责任、安全罚款等，由乙方自行负责赔偿。
劳务合作协议范本 时间:2010-08-03 15:55来源:未知作者:w 点击:次 合同编号sx070705 企业编码dl062902 合作协议甲方：浙江义乌市三联企业管理咨询有限公司乙方：经友好协商，就乙方在赴甲方提供企业参加务工事宜，本着平等协商、自愿、诚信合作的原则，为明确双方权利与义务的关系，经双方友好协商，达成如下协议： 合同编号sx070705 企业编码dl062902 合作协议 甲方：浙江义乌市三联企业管理咨询有限公司乙方： 经友好协商，就乙方在赴甲方提供企业参加务工事宜，本着平等协商、自愿、诚信合作的原则，为明确双方权利与义务的关系，经双方友好协商，达成如下协议： 一、期限： 1、乙方向甲方推荐实习学生名，以实际人员到厂计算，输送前由乙方按规定格式将人员名单传真至甲方。 2、乙方根据约定，将符合甲方要求的学生(具体人数由甲、乙双方根据实际情况确定)，按约定的时间安排到甲方工厂。合作期限：从200 7 年月 日起至2007 年月日止，为期近个月( 天)。 二、学生数量及男女比例： 1、人数：人; 2、男女比例接近： ( 男，女)。 三、学生要求： (一)乙方所输送的学生必须符合下列要求： 1、年满 16 周岁以上，无残疾，无传染病，具有本人真实身份证、户籍证明、户口本复印件。 2、有责任心，有独立工作能力，富有良好的团队协作精神。懂普通话;身体健康;可适应轮班要求。 3、学历要求，专业要求：。视力: 。 (二)乙方所输送的学生，需体检合格后方能上岗，并提供学校当地医院出具的健康证明。 (三)乙方学生必须遵守并执行甲方的各项规章制度及服务规范，维护甲方及甲方的企业形象。 四、岗位： 甲方企业可以根据生产或工作需要以及学生本人的具体情况对岗位进行安排及调整。 五、待遇： 薪资计算方式(以企业提供的招工简章为准)： 1、学生的实习的薪资结构为：学生按正式员工工资待遇计算，底薪元/月, 天小时工作制，工作时间为：- ，- 。每日固定加班时间为2-3个小时，甲方须保证每月的工作时间在280个小时之上，不足280个小时按280个小时计算。每天按照企业上班时间如再另加班 1-2 小
劳务分包合同 甲方：哈尔滨长城建筑集团股份有限公司四分公司第三项目部 乙方：身份证号： 经双方友好协商，甲方将新洲园林生态住宅B区DN-3工程委托给乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。一、工程概况： 工程名称：新洲园林生态住宅B区DN-3（五栋） 工程地点：哈尔滨利民开发区临近恒星路 工程情况：本工程为主体二层双拼别墅，斜屋面，基础条基下夯砂，室内回填采用中砂夯实。 二、承包范围及方式 1.承包内容： 按施工图纸中基础分部、主体分部的所有钢筋、模板、脚手架、砌筑、混凝土、杂工等项目与设计变更单的所有工作内容。并负责相关的费用内容如下：施工用材料(钢筋、木材、模板、脚手架用材料等)
的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、焊接、场区范围内全部水平垂直运输（包括因现场场地等原因情况可能发生的材料两次人工运输）、涉及基础、主体工程的垂直运输（甲方提供垂直运输机械设备）、落地清理、废料堆码、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等全部人工费等等。 2.承包方式： 包人工、包质量（省优）、包工期、包安全生产、文明施工、包砂浆或砼垫块、试块的制作。 3．无论本工程单体中材料的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 4.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术、质量、安全要求；规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。 5.除甲方现场项目部管理人员的指挥错误，引起返工所发生的费用给予增补外，由乙方施工错误造成的损失将不与计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2007年5月15日进场施工；2007年6月20日基础工程施工完毕、室内回填完毕；2007年8月10日主体封顶。确
劳务工，合同工，劳务派遣工的区别 当我们在船厂或是大型密集劳动的制造型企业的时候，我们时常会听到一些这样的工种：临时工，协力工，劳务工，学徒工，合同工，正式员工，派遣员工等等。对于同一个福利，HR对于不同的工种的回答也会不径相同，似乎只有正式员工才能享有公司的员工手册上的福利。而有些员工似乎从来也没有年假和5险一金，甚至连基本的病假保障都没有，请假超过N天可能连工作都丢了。其实只要搞清楚自己是和谁（哪家公司）签订的是劳务合同还是劳动合同就能有效地维护自己的权益。 劳务合同和劳动合同的概念 劳务合同是为完成某项工作而使用了一方的劳动，另一方向对方支付报酬的协议。 劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。 劳务合同和劳动合同的区别 一方面，劳务合同与劳动合同在形式上有本质的区别，两种合同往往对应着两种截然不同的法律关系，另一方面，对于合同双方的法律关系，又不能仅仅从合同本身的形式来进行区分。下面，先说说两种合同的区别： 首先，劳务合同的双方有可能都是自然人，或都是法人或自然人和法人，而劳动合同双方一方只能是自然人，另一方则是除自然人之外的用工主体，主要是法人或非法人单位；
其次，劳务合同受《民法通则》和《合同法》的调整，而劳动合同受《劳动法》、《劳动合同法》的调整； 第三，劳务合同双方是平等的民事主体关系，而劳动合同双方在合同签订后存在隶属关系，劳动者需服从单位的管理和支配； 第四，合同内容不同，劳务合同内容主要是双方平等协商后的合意性条款，劳动合同的内容则更多的是法定性条款，双方选择的范围远小于劳务合同。具体来说，劳务合同的内容相对简单，主要是有关约定的工作内容和劳务报酬，而劳动合同还包括劳动者的保险、岗位等事项； 第五，争议处理方式不同，劳务合同一般通过法院诉讼解决（如果约定了仲裁条款，也可仲裁），而劳动合同必须先通过劳动争议仲裁委员会的仲裁，对裁决不服的才能起诉到法院，对于部分情形的裁决甚至可以一裁终局。 从以上区别可见，混淆两种合同，甚至将劳务合同当成劳动合同来签，有可能使劳动者失去劳动法的保护，不利于劳动者维护自身的合法权益。 如何来鉴别劳务合同 那么，是否签的合同上只要写的是劳务合同，导致的结果就一定是劳务关系而不是劳动关系呢？答案也是否定的。实践中，以下两种情况虽然劳动者签的是劳务合同，但实际上已经构成了劳动关系： 一种是合同名写的是劳务合同，但内容上却与劳动合同内容相同，则这
钢筋工劳务分包合同 甲方： 乙方： 为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事宜协调一致，订立本合同。 一、施工内容： 工程名称： 工程内容：钢筋工程。施工图范围内所有钢筋的制作、安装。 承包方式：1、承包人工费按建筑面积计算每平方米36元基础算半层面积。2、乙方自备工具、材料有：安全帽、钢筋制作机械及机械使用连线。3、承包内容：钢筋的制作、焊接、绑扎、预埋。混凝土浇筑时跟班作业，现场的转运，钢筋到场卸料。4、管理内容：（1）遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。食宿安排由乙方负责。（2）班组如有工人偷、盗工地材料及打架斗殴等治安案件，处罚及一切责任由乙方承担。（3）承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。（4）提前一周提出用料计划，如因计划错误造成的钢筋不足或过剩，损失由乙方负责。合理下料，如
出现下料错误造成的损失由乙方负责。
二、合同工期：自2017年8月24 日开工至2017 年9月 30 日竣工 三、质量标准：合格（1）、严格按照要求施工，必须满足规范规定。(2)、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。在工程中、按图纸移位造成的补救工料损失，从乙方承包费中扣除。（3）、造成质量事故的，发生的一切经济损失由乙方负责。 四、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故乙方自行负责任，并按有关规定罚款。2、严格执行公司安全生产有关条例。执行业主的安全生产要求和指令。 五、材料管理：1、认真按图纸及材料消耗定额。2、超出限额材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。 六、现场管理：1、施工现场做到工完料净地清。由于乙方不清理，甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。3、项目部所安排的加班、夜班必须无条件服从。
劳务协作协议 发包方（甲方）：协作方（乙方）： 甲乙双方为实施*****装工程，共同达成如下协议。 第一条工程概况1、工程名称：***改造工程波形护栏及附属设施安装。 2、建设地点：**** 。 3、工程数量见附表。 第二条工程协作范围 为实施和完成本项目所需的劳务、设备、自检、缺陷修复、工程保护、场地清理、安全布控、保险、管理、利润等费用及协作明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 第三条工程工期 1、本工程工期：协议签订日期起至2019年12月31日（以2020年春运时间为准，要求在春运前完成施工），乙方应按照协议约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。 2、工期的延误：因不可抗力造成的工期延误；业主同意的工期顺延；因重大变更引起工程量增加或减少；本协议执行过程中，如遇甲方调整工期，本协议工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。因甲方原因造成的施工工期延误，予以顺延工期。 第四条技术及质量标准 1、本工程技术及质量标准按照相关行业最新标准执行。 2、乙方应无条件服从甲方人员的技术指导及操作要求。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本协议的文件及优先解释顺序如下
1、本协议。 2、本协议附件。 3、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。 第六条甲方责任和义务 1、负责明确乙方协议作业内容和操作要求。 配合、协调乙方做好与施工有关的周边关系， 帮助乙方创造良好的施工 环境。 5 、如乙方未能按甲方的要求施工，甲方可根据产生的后果按照《合同法》 的有关规定追究乙方的违约责任，由此造成的一切经济损失全部由乙方承担并 负相应的法律责任。 6.在施工过程中，如乙方不能履行协议规定义务，甲方有权责令乙方整改、 核减项目的协议款，直至终止协议。 第七条 乙方责任和义务 1 、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度， 做好 安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2 、服从甲方人员的技术指导及操作要求， 承担由于自身责任造成的质量返 修、工期拖延损失及各种违约处罚的费用。 3 、为配合甲方施工进度，乙方应组织安排不少于 —组施工班组进场施工, （两台打桩机，一台打孔机，每队人员不少于30人）工程进度偏慢的时候及时 调整施工方案，增加施工人员，根据实际施工情况相应增加所需设备。 4 、服从甲方和业主的监督、检查、管理；遵守甲方、业主制定的规章制度 接受甲方和业主有关人员对安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。 5 、确保人员、机械设备保质保量到位，特殊工种必须持有作业操作证。妥 2 2、 负责按本协议约定办理结算、支付。 3、 协助乙方办理施工作业车辆在本路段免超时等手续。 4、
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程施工劳务分包合同
编号：FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同“），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1．劳务分包人资质情况 资质证书号码：_____ 发证机关：_____ 资质专业及等级：_____ 复审时间及有效期：_____ 2．劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_____ 工程地点：_____
分包范围：_____ 提供分包劳务内容：_____ 3．分包工作期限 开始工作日期：_____ 结束工作日期：_____ 总日历工作天数：_____ 4．质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5．合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业（分）包合同。 6．标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准
劳务派遣合同工范本3篇 劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同，除应当载明本法第十七条规定的事项外，还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。以下是WTT为大家精心准备的：劳务派遣合同工范本3篇，欢迎参考阅读! 劳务派遣合同工范本一 甲方：______劳务派遣有限公司 地址：______________________ 电话：______________________ 乙方：______________________ 地址：______________________ 身份证号码：________________ 电话：______________________ 甲、乙双方根据《劳动法》及相关法律、法规的规定，就乙方自愿加入甲方登记性灵活就业员工队伍成为甲方合同制员工，同意由甲方派遣至_公司(以下简称服务单位)工作等事宜，本着平等自愿、协商一致的原则签订本合同。 第一条合同期限 合同期年，自_____年_____月_____日至_____年_____月 _____日止。试用期为_____个日。 第二条工作岗位
乙方的工作岗位、地点由服务单位确定。服务单位因工作需要变动乙方的工作岗位、地点时，乙方应当服从安排。 第三条工作时间和劳动保护 1.乙方的工作时间服从服务单位的安排，工作制度按服务单位的规定执行。 2.乙方必须严格遵守国家和服务单位制定的安全生产操作规程，确保安全生产。 3.乙方发现服务单位未按照国家规定提供安全、卫生的工作环境及劳动条件时，应及时向甲方反映，甲乙双方共同督促服务单位予以纠正。 第四条劳动报酬 乙方的工资由服务单位交给甲方代为给付。乙方在法定时间内提供正常劳动的情况下，试用期月工资为_______元，试用期满后的月工资为 _______元。甲方根据服务单位提供的乙方工资清单及金额，在次月日前支付给乙方。 第五条社会保险和福利待遇 1.甲方按期为乙方办理缴纳基本社会保险费手续。单位应缴纳的社会保险费由服务单位支付，个人应缴纳的社会保险费由甲方从乙方工资中代扣代缴。 2.乙方享有法定节假日、婚假与产假。服务单位未能按照国家规定落实乙方法定节假日、婚假与产假时，乙方应及时向甲方反映，甲乙双方共同督促服务单位予以补假。
钢筋班组劳务分包合同 发包 方: (下称甲方) 承包方: 身份证号 码：(下称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将潜江市浩口原种场住宅楼工程的钢筋分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，以资共同遵守。 一、工程名称：浩口原种场住宅楼 二、工程地点：潜江市浩口原种场 三、承包范围及工作内容： 本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括： 1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作； 2、所有预制构件、预埋件、拉结筋的制作、焊接等工作； 3、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料（除钢筋、埋件外的所有材料工具）全部由乙方自带。
4、钢筋的搭接焊、竖焊（焊接资料、焊工的上岗证、焊剂的合格证必须齐全。） 5、施工现场的文明施工、标化施工，扬尘治理。 6、安全帽自购，费用由乙方负责。 7、各种机械设备自备，所有机具维修（包括配件、各类润滑油等）均由乙方自行负责。 8、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运。 二、承包方式： 按建筑面积：㎡，清包单价：_ 元/㎡，清包工程人工及扎丝焊条等费用：￥_元整。 大写：元整。 三、工程结算 按清包工程项目，基础完工验收合格付：_ _元，二层完工验收合格付：_ _元，四层完工验收合格付： _ 元；六层完工验收合格付：_ _元，屋面完工验收合格付：_ _元，工程竣工经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 四、质量要求 1、料表准确，必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中，不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接，对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤0.1d且≤2mm，无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工，不允许出现漏扎现象；垫块必须按800×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖
杂工劳务协作合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为坚决贯彻国家“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实国家颁发的《安全生产法》和国家电力公司颁发的《安全生产工作规定》，明确各自双方在安全生产上的权利、义务和应承担的安全责任，确保现场施工安全、施工质量和进度，现甲、乙双方经友好协商，就二O 一四年度甲方委托乙方进行装卸、运输、电缆敷设及挖杆塘等杂工劳务有关事宜达成合同，具体内容如下： 一、安全方面： 1、乙方在进场作业前，甲方应对乙方进场作业人员进行现场施工安全技术交底。乙方应认真组织进场作业人员学习有关电力行业安全生产的规定、学习《电力安全工作规定》和甲方制定的工程施工组织设计。甲方应设立一到二名现场安全管理和安全监护人员，加强对本工程乙方进场作业劳务人员的安全管理、现场监护和监督。 2、乙方进场作业时作业人员必须自备合格的安全工器具，戴好安全帽，身穿工作服和工作鞋，手戴劳动保护手套，严格按有关规程施工，严禁违章作业、违章指挥和野蛮施工。 3、甲方在现场加强对乙方劳务人员的安全监督及考核，乙方应服从甲方的检查和指导，甲方有权纠正乙方危害安全的错误行为，确保现场的安全。 4、乙方必须按每个工程的工作任务、内容范围组织人员施工，并承担施工人员的所有安全、经济责任。应严格执行工程制定的施工“三措”，如乙方人员超越规定工作范围，不执行施工“三措”，违章作业、野蛮施工造成的事故及后果，其责任均由乙方自行负责解决，甲方概不负责。 5、设备装卸、运输应规范作业，严禁野蛮作业。应设专人监护，确保人员和设备安全。 6、不得碰伤、损伤设备，若发生人身意外和设备损坏事故，一切损失和后果由乙方承担，与甲方无关。 7、乙方安全的劳务人员应具备下列条件： （1）年龄不得超过55岁 （2）从事装卸、运输的人员应有国家相关部门颁发的相关资质
2019年劳务合同工管理制度1 劳务合同工管理制度 篇一：劳务用工管理实施细则(定) 劳务用工管理实施细则 第一章总则 第一条为规范公司劳务用工管理，建立科学的用工机制，维护公司及劳务人员的合法权益，根据集团公司《劳务用工管理办法》，结合公司实际，特制定本细则。 第二条本细则包括：适用岗位、聘用与入职、劳动关系管理、薪酬支付与社会保险、工作纪律与奖惩、离职管理。 第三条适用范围：甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司及全资子公司。 第二章适用岗位 第四条本细则所称“劳务用工”是指公司在临时性、辅助性及替代性的工作岗位上，通过与劳务派遣单位签订《劳务派遣协议》，由劳务派遣单位将劳动者派遣到公司工作的用工形式。 第五条劳务用工主要在以下岗位上实施： （一）后勤服务岗位：驾驶员、厨师、采暖锅炉工、水暖工、服务员、保安、保洁、绿化工等社会通用工种；
（二）定员外其它辅助性、临时性或替代性岗位。 第六条无特殊原因，劳务用工岗位即采取劳务派遣的用工方 式。 第七条因特殊原因需聘用退休人员或为公司提供技术支持、服务的兼职人员，可不实行劳务派遣。由公司与劳动者签 订书面聘用协议，聘用协议中应明确聘用期限、工作职责、劳动报酬等事项。 第三章聘用与入职 第八条聘用 （一）劳务派遣单位实施的招聘 1、公司提出用人需求，注明岗位（工种）、资格要求、需求数量及薪酬福利待遇等。 2、劳务派遣单位负责推荐符合公司需求的人员，配合公司进行必要的面试，并组织面试合格人员进行体检。面试及体检符合要求者，公司方予以接收。 （二）公司实施的招聘 1、公司根据岗位（工种）、资格要求、需求数量及薪酬福利待遇等自行组织招聘。 2、符合公司需求的拟用人员由公司推荐给劳务派遣单位，由劳务派遣单位负责办理其劳动关系转接工作。
南通四建（项目部名称）_______________ 工程 钢筋工班组 劳务分包同 南通四建集团有限公司 第二十六建筑分公司
甲方(单位)全称: 南通四建集团有限公司第二十六建筑分公司 项目部名称：南通四建(工程项目部) 项目负责人：联系方式： 登记注册地：合肥市实际经营地： 乙方姓名：性别：身份证件号： 户籍所在地：_______________________________________________________________ 实际居住地：_______________________________________________________________ 联系电话：_________________________________________________________________ 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守： 一、工程概况 工程名称: _________________________________________________________ 工程地点：_________________________________________________________ 工程内容：钢筋加工及安装工程________________________________ 二、工期：以甲方给定的工期为准 三、双方职责 1、甲方职责： (1) 提供乙方施工人员宿舍(十人一间)和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。 (2) 组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。 (3) 提供乙方分包专业施工图纸一套及相关分项工程技术交底及安全交底资料并组织交底会，及时向乙方提供工程实施的各项通知、指令和设计变更单等。 (4) 制定分包工程管理制度，提供安全文明施工标准、工程质量标准、专项工程施工方案并组织实施， 组织对施工现场安全文明施工、工程质量、材料管理等进行检查、验收；按照规章制度对乙方实施奖 励或处罚。若乙方不服从管理或施工过程中不能执行本合同约定的职责要求，甲方有权采取必要措施直至解除劳务分包合同。 (5) 制定并提供施工进度计划，督促乙方按照计划实施，对乙方跟踪检查，按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。
公路工程施工劳务协作合同 合同编号： 合同订立地点： 工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于**市公路管理局（以下简称业主）为修建G206南段一级公路建设一标段工程项目，已与四川公路桥梁建设集团有限公司签订了施工《合同协议书》（以下简称总承包合同），四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称总包方）已与甲方签订了《工程施工劳务协作合同》，双方就施工劳务协作事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务协作人资质情况 （一）劳务资质情况 1、资质证书号码： 2、发证机关： 3、资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： (二)劳务安全许可情况 1、安全许可证书号码： 2、发证机关： 3、复审时间及有效期： 二、劳务协作工程范围、内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、协作范围：范围内的劳务施工任务（包含但不限于清单上所列细目）。此分段仅为暂定施工内容，甲方可在合同履行过程中根据管理及工作安排要求酌情进行调减，即使这种调减导致本合同桩号或合同标的发生重大变化，乙方必须无条件执行。 4、工作内容：K0至K1+700区段内施工图设计所含范围内的山渣石推平碾压、工序交验、涵洞工程、排水工程、防护工程及临时工程、路基交工验收，以及上述文件中没有规定但在施工过程中可能出现的所有与工程相关的内容。 5、若乙方工作任务经甲方审核完成较好，甲方可在新的路段招标中给予乙方一定的优先条件。乙方不得超越本合同约定工作范围进行施工，若乙方在未通过招标程序取得新的施工任务的情况下擅自进行施工，则其因此完成的工作成果甲方将不予计价支付，由此给其自身及甲方造成的全部损失均由乙方承担。 6、劳务工程数量：以监理工程师、审计部门、业主及甲方确认的最终计量数量为准。未经甲方书面批准超出设计数量的部分作为无效工作量，不予计价支付。 三、协作方式 本合同为劳务承包，主要材料钢筋、盖板涵砼、圆管涵安装嵌缝砼、圆管涵的圆管、山渣石由甲方负责提供，其他材料（含周转材料）均由乙方提供、组织并承担费用。同时，为了促进乙方不浪费材料并严格执行招标文件给定的耗用标准，在结算时采取清单包干，具体执行方式详见本合同相关约定。 四、劳务协作工程建设工期 1、开工时间为年月日，工期个月，完工时间为年月日，此对前述时间或工期若有调整，以甲方书面通知为准。