文件编号：TP-AR-L1436
The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them.
（示范文本）
甲方：_______________
乙方：_______________
签署时间：_______________
工程安装合同(附英文译
本)正式样本
工程安装合同(附英文译本)正式样本
使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
工程安装合同
于_________年_________月_________日，
_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。
1．安装工程名称：_________。
2．工程地点：甲方_________港口。
3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4．完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。
5．安装工程总价格：_________美元整。
6．安装工程付款进度：
第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；
第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，
即_________美元整。
8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10．工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合
理费用。在已交款中增付或扣除。
11．工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12．工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好
_________年。
13．附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14．附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。
附件包括：（1）图样；（2）估价单。
15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16．附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____
日_________年____月____日
签订地点：____________ 签订地点：
____________
附件
CONTRACT FOR PROJECT INSTALLATION
This Contract for project of installing Main Engine is made on_________，by and between _________ Company Ltd. （here- inafter called Party A）and _________ C ompany Ltd. （hereinaftercalled Party B）.
http://biz.doczj.com/doc/37573479.html, of installation work：_________.
2.Location of installation work：Party A ’’s_________in Port A.
3.Scope of installation work：As specifi ed in the drawingsand statement attached.
4.Time limit for completion：
The installation work shall cordinate wit h the construction of _________ in Party A，and shall be completed，including thetrial run for _________，within ___ ______days after the completion of ______ ___.
5.Total price of installation work：
_________U.S. D only.
6.Payment terms of installation work：
First installment：
Party A shall pay to Party B fifteen p ercent of the total pricefor installation work，i.e._________U.S.D only，when th iscontract comes into effect.
Second installment：
Party A shall pay to Party B fifteen p ercent of the total pricefor instalatiorn work，i.e_________U. S. D. only，at the commencement of construction installat ion.
Third installment：
Party A shall pay to Party B ten perce nt of the total pricefor installation wo rk，i.e._________U. S. D. only，duringt he installation of pipes.
Fourth installment：
Party A shall pay to Party B forty per cent of the total pricefor installation work，i.e._________U. S. D. only，at t hetime when the main equipment arrives a t the site.
Fifth installment：
Party A shall pay to Party B ten perce nt of the total pricefor installation wo
rk，
i， e._________U. S. D. only，upon comp le - tion of the installation work.
Sixth installment：
Party A shall pay to Party B ten perce nt of the difference of the price for installation work，i.e._________U. S. D. only，after the work received has bee n proved qualified.
7.Penalty for default：
此处输入对应的公司或组织名字
Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here
编号：GR-WR-36949 安装工程合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
安装工程合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 于____年____月____日，_____有限公司（简称甲方），与_____有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1．安装工程名称：_________。 2．工程地点：甲方_______港口。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方_______在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括_____主机试验运行。 5．安装工程总价格：______美元整。 6．安装工程付款进度： 第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即_________美元整； 第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即________美元整； 第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，
工程设计合同范本(2020) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
工程设计合同范本(2020) 工程名称： 工程地点： 合同编号： 由设计人编填) 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 深圳市规划与国土资源局监制 发包人： 设计人： 发包人委托勘察人承担工程设计，
经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容 2.1工程名称： 2.2设计指标 建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜 1 用地方案图
2《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》 3 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序占总设计付费额(元) 付费时间(由交付设计文件所决定) 第一次付费 20定金 20定金 说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 设备安装分包合同
编号：FS-DY-17380 设备安装分包合同 甲方：乙方： 经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程 二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里) 三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。 四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期及进度： 1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年10月30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。 2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。 3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。 六、付款方式： 1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。 2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量
工程合同书样本 第一部分协议书 发包人（全称）：中国******** 承包人（全称）： *********** 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：中国************程 工程地点：中******** 工程内容：电解车间第三栋电解厂房（E－F），包括第三栋电解厂房至第四栋电解厂房之间的连接通廊（F－G）、偏跨的建（构）筑物工程施工。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：项目编号：02DJJC02 资金来源：企业自筹、贷款。 二、工程承包范围 承包范围：以本工程设计文件G5164－8Ta、b及招标文件和答疑记要确定的工程施工内容为准。 三、合同工期 开工日期：2004年2 月8 日，具体开工日期以发包人批
1 准的开工报告日期为准。 竣工日期：2004年5 月2 日。 合同工期总日历天数82 天。 四、质量标准 工程质量标准：优良。 五、合同价款 金额（大写）：玖佰伍拾柒万玖仟玖佰壹拾捌元（人民币）￥：9579918.00 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸
8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2 七、议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、同生效 合同订立时间20**年 1 月30 日 合同订立地点 ****** 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：****** 住所：**** 法定代表人：法定代表人； 委托代理人：委托代理人： 电话：******* 电话：****** 开户银行：开户银行：
合同编号：WU-PO-826-48 系统安装合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
系统安装合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一、项目名称 __________市KTV VOD点播及营业管理系统工程 二、项目单位 甲方：_________ 地址：_________ 乙方：_____________科技有限公司 地址：___________ 三、项目费用 VOD点歌营业数据管理系统工程总金额为：人民币_____________元整（￥__________元）。
详细列单见合同附件《__________VOD点播管理系统清单》。 四、付款方式 自签订协议后甲方付工程总价的__________%，人民币__________元整（￥__________元）定金给乙方。 乙方按合同附件清单将设备运到甲方场地后，甲方即付工程总价的__________%即人民币肆拾壹万陆仟元整（￥__________元）； 在设备调试运转正常并开业后__________个月内付清工程余款即人民币__________元整（￥__________元）。 五、项目内容 甲方负责： 1．甲方应严格遵守合同条款如期付款。
编号：YW-HT-0553 2020标准设计合同范本(最 新版) The contract can be established only when the two parties reach an agreement. No matter how the contract is concluded, it must go through the offer and commitment phase. 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
2020标准设计合同范本(最新版) 设计合同范本(一) 甲方： 乙方：____有限公司 甲、乙双方在良好合作的基础上，本着平等互利、荣辱与共的原则，甲方决定委托乙方为甲方进行cis建设设计工作，同时甲、乙双方组成作业小组，为了便于沟通、高效、高质量地完成该计划，特订立如下协议，双方遵照执行： 一、甲方权益与责任： 1、甲方提供与cis相关的企业视觉、行为、理念资料以及与企业环境设计相关地楼体结构图、平面图等相关资料，并阐述该企业项目的市场定位、商品构成和运营策略; 2、甲方有权对乙方的工作进行监督，但原则上不随意干涉乙方的工作，同时应将甲方的有关规定及要求向乙方明示;
3、甲方需组成专门的工作小组并指派专人负责该项目的实施，与乙方一起共同完成; 4、甲方需按合同规定内容按时付款。 二、乙方权益与责任： 1、乙方成立专门为甲方服务的项目小组，可根据实际情况派出外驻人员，甲方协助提供必要的工作、住宿、交通、生活条件; 2、乙方应进行前期市场调查、项目实地考察; 3、乙方根据甲方要求严格执行合同条款，保质高效地完成合同约定的任务; 4、乙方在本项目协议签定之日起一年之内为甲方提供不限次数的ci咨询服务; 5、除了ci设计导入以外，乙方应尽可能的调动一切资源为甲方的发展战略服务。 三、项目具体内容： (一)乙方向甲方提供如下(mi)设计工作内容： 1、撰写企划书、ci观念教育课程、成立ci推广委员会、计划命名、设计ci news 三期、设置ci意见箱，并协助甲
合同编号：YT-FS-3317-48 设备安装分包合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装分包合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方： 经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设 备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙 双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国 经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有 关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共 同遵守。 一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工 程 二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村(距县城50 公里) 三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除 (含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、 3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改
造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期及进度： 1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年 10月 30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。 2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。 3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑
安装工程合同书_安装工程合同书样本 随着社会需要安装的东西越来越多,对安装工程造价成本进行相应的控制管理尤为重要。安装工程合同书你了解多少呢?以下是学习啦小编为大家整理的安装工程合同书范文，欢迎参考阅读。 安装工程合同书范文1 建设单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 乙方承接甲方的工程项目，该项目总造价 (大写) ，双方本着公平、公正的原则，同 意签署友好合作协议，细则如下： 1、施工方面： 乙方必须按甲方提供的设计方案(本合同预算的设计方案)施工，乙方不得擅自修改， 甲方有必要修改施工方案时，如有超出本预算范围的，作增加部份，另补费用。如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时，双方通过友好协商解决。
2、材料保证方面： 乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品，不得换与本技术标准不符的产品，如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或 停止生产该产品，则双方可通过协商解决代用品问题。 3、施工安全： 施工期间乙方要做足安全设施，预防事故发生，甲方有权监督乙方的安全工作，显示有关指引时，乙方必须跟进、改善工作环境，若出现问题乙方负责。 4、技术要求： 按照附件《设计说明和报价》所注说明。 5、保养责任： 乙方对该项安装工程，实行的保养;但有规定：对乙方提供的安装材料，如属于材料 质量问题，乙方负责更换，不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用，但甲方提供的材料，则不在该保养范围内(备注：如有发生不可预测的自然灾害，则自动终止 保养责任)。 6、施工期： 甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源，不影响乙方施工的前提下，乙方应在甲方通知进场日起天(即 2004 年月日)内完成所有工程，并经甲方验收合格汇签日为准。 7、付款方式： 总工程费用为： 付款方式： 8、其它： 1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的 滞纳金。 2.本合同如有未尽事宜，双方可协商补充，双方决定补充合同与本合同具有同等效力，本合同自双方签字日起，起法律效力，本合同甲乙双方各执一份，双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
设备安装合同样本标准版 Standard version of equipment installation contract sample 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
设备安装合同样本标准版 前言：技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包范围 1、工程承包范围：见技术合同 三、合同工期：
四、工程质量标准： 五、合同价款 六、组成合同的文件： 1、本合同合同书; 2、中标通知书; 3、技术合同和安全合同; 4、投标书及其附件; 5、本合同专用条款; 6、本合同通用条款; 7、标准、规范及有关技术文件; 8、图纸; 9、工程量清单; 10、工程报价; 11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。 双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。 发包人（公章）：承包人?（公章）：法定代表人：法定代表人： 日期：?年月日?日期：年月日 -------- Designed By JinTai College ---------
YOUR LOGO 2020新版设计合同(示范文本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
2020新版设计合同(示范文本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规中的规定，乙方需要接受甲方的委托，就委托的设计事项，双方需协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容和要求： 二、设计与制作的费用： 设计与制作的费用总计为：人民币￥×元，(大写：元整)。 三、付款的方式： 1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作的总费用的50%即人民币￥×元，(大写：)。 2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥×整(大写：)。 四、设计与制作作品的时间及交付的方式： 乙方需在双方的约定的时间内完成设计的方案。因甲方反复的提出修改的意见导致乙方的工作不能按时的完成时，可延期的执行，延期的时间由双方协商后确定。 五、知识产权的约定：
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务： 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
合同编号：YT-FS-2003-65 设备安装分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方: 为保证马芜高速10KV供配电工程安装工程的顺 利进行，确保本项目按预定时间对设备进行供电，安 徽省水利建设工程有限公司,由于甲方无外线施工资 质,为便于向供电公司申报,决定将本项目所有机电设 备的安装承包给乙方安徽聚慧输变电工程有限公司组 织施工。 一、工程名称及地点 二、合同价款： 本合同暂定价款为人民币：贰拾万.(具体见本合 同附件工程最终结账依据表) 三、承包范围： 本合同工程承包范围为：马芜高速公路房建区金 湖主线收费站、东阳互通收费站配电房10KV外线电缆
工程、配电房内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装，调试、交接试验向当地供电公司递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受电等工作. 总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为：从10KV电源的搭火至配电房所有设备受电为界限，其为完成该工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。乙方合同包含的材料： 1)外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含在本合同价款内。 2)配电房内的接地系统、预埋件、基础槽钢、电缆支架的材料采购。甲方合同包含的材料：配电房内基础槽钢向上所有的材料设备由甲方付款购买提供。 五、工期及质量要求 1、工期为20xx年10月20日，由于甲方供货不及时和房建单位土建没有按时完工不具备进场施工条件,而影响乙方合理施工工期除外。
编号：_____________门窗工程安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（下称甲方） 承包方：（下称乙方） 依据<<中华人民共和国经济合同法>>及其他有关法律、行政法规，经双方友好协商，订立本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程地点： 第二条：合同价款 1、门窗和栏杆安装数量及单价见下表： 序号安装门窗和栏杆数量单价小计备注 1 铝合金门窗70元∕M2 2 空调格栅窗50元∕M2 3 阳台栏杆50元∕M 4 附框18元∕M2 合计 此单价包铝合金门窗的安装费、辅材费、运杂费、管理费及成品保护费和全喷淋试验费等。阳台栏杆的安装费、预埋铁件、辅材费、运杂费、管理费及成品保护费等。。 2、工程量以实际门窗尺寸为标准计算面积。按实际发生的工作量结算。 第三条：结算方式 所有窗外框安装完毕并经业主、监理单位和甲方共同验收合格后一周内，付工程总价款的15%，扇和玻璃安装完毕并经业主单位、监理单位和甲方共同验收合格一周内，付工程总价款的35%，工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后一周内办理结算，办理完结算后一周内付付
足乙方实际完成总价款的80%，工程竣工验收资料归档后一周内付足乙方实际完成总价的95%，余5%作为质保金，竣工验收合格后二年质保期内若无质量问题和渗漏问题，甲方于二年质保期满后一周内付清。 第四条：材料使用约定 1、硅胶及发泡剂选用业主和甲方指定品牌，发泡剂采用桑莱斯，硅胶采用杭州之江品牌，其余辅材选用必须符合设计要求规范。 2、到甲方现场的成品或半成品窗框、窗扇、玻璃等乙方负责产品的运输和安装及成品保护，如有损坏、损耗由乙方自理. 3、门窗及栏杆所需保护材料（门窗单位应负责保护的除外）由乙方自理。 4、避雷所用铜编织带及螺丝由乙方自理。 第五条：工期 1、本工程项目工期为200日，随土建外墙施工进度完成安装，自乙方进场之日开始计算（以甲方书面通知为准）。 2、因甲方原因或不可抗拒因素影响不能施工，工期顺延。 第六条：双方的工作 一、甲方工作 1、提供施工所需的电源、脚手架、升降电梯、现场水平线等其他门窗工程进场应具备的开工条件。 2、负责对铝合金门窗工程进度、质量进行监督检查。 二、乙方工作 1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。 2、严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。 3、对铝合金门窗成品安装前负责质量检查和验收的责任。
合同编号：WU-PO-231-31 建筑工程安装合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建筑工程安装合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 建筑工程安装合同范文1 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑安装合同的有关事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：
4、合同数量为约数，工程竣工后按实际安装展开面积结算。 二、合同工期 1、材料进工地日期： 2、开工日期(具备安装条件后，以甲方通知时间为准)： 3、竣工日期： 4、合同总工期： 5、在施工过程中，如遇不可抗力的事由，工期自然顺延，如每周停电累积八小时以上，工期相应顺延，误工费由责任方承担。 三、结算方式及期限 合同签订后日内甲方预付合同总金额%的预付款，材料进工地的进度款;合同总金额%的进度款;工程验收后日内付到全部工程款的%，余款作为保修金
工程设计合同（通用版） 场景 不适用于建筑主体设计 要点 本合同适用于除建筑整体设计外的其他各专业工程设计（如装修设计、园林景观设计、幕墙设计等），甲方（发包方）委托乙方（设计方）提供工程设计服务，甲方支付费用。 工程设计合同（通用版） 合同编号： __________________ 甲方（发包方）： 乙方（设计方）： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用 原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包工程（以下简称本工程”或工程”）设计事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。 第1条本工程概况，设计依据及标准，设计范围、内容及设计要求 1.1工程名称：。 1.2工程地点：___________________ 1.3工程规模：。 1.4设计依据及标准： 按照国家、行业、工程所在省及市的相关标准、规范、规定、甲方及合同要求完成本工程设 计工作，包括但不限于： （1 ）《 ________________ 设计任务书》（以下称设计任务书”）及甲方对其调整、修改的 内容。 （2）甲方提供的建筑设计图等设计基础资料。
（3 ）甲方对乙方设计成果提出的设计修改意见。 1.5设计范围及内容： 1.5.1设计范围 本工程设计范围为___________________ 及设计任务书中包括的范围，包括但不限于以下范围：（1） -- 。 1.5.2设计内容 乙方负责本工程范围内的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计等设计工作，负责做 好本工程各专业设计的统筹协调工作，按合同要求提交甲方书面确认合格的设计成果；提供招标及施工阶段的配合及服务；提供设计交底及竣工验收服务等，以及设计任务书中还包括 的内容，包括但不限于以下内容： （1）° （2）° （3）° 1.5.3本工程乙方设计工作与其他专业设计单位工作的分界 （1）° （2）° 1.6甲方有权进行工程变更、修改，或增、减乙方设计范围和内容，乙方应按甲方指令按时完成设计工作，不得以任何理由拒绝，若出现按合同约定应予增、减费用且合同未有适用单价的，乙方在设计的同时按合同约定向甲方报价，由甲方审核确定。否则，视为该等价款已 经包含在设计费总额中。 1.7设计要求： 1.7.1工程造价限额： （1）本工程造价限额为万元。乙方应在保证满足甲方要求和造价限额的前提下， 根据设计区域及价值不同，优化分配不同位置的造价。若工程造价超限的（若甲乙双方对本工程造价无法达成一致，以双方同意委托的造价咨询单位编制的工程预算总价或中标单位的报价为准），乙方自费返工，确保设计成果满足工程造价限额要求，设计工期不予顺延。 （2 ）为确保每阶段设计成果符合前述工程造价限额要求，乙方在提交概念设计成果时需提 交工程造价估算，提交方案设计成果及初步设计成果时需提交工程造价概算，提交施工图设计成果时需提供工程造价预算，其中提交工程造价概算和预算书时，必须提供计算依据（电 子表格及计算式、套价、主材价格表等），以便于甲方复核（甲方复核发现乙方提供的工程概算或工程预算质量不合格，乙方需重新调整合格后提交），未提供者，视为该阶段的成果
安装工程分包协议书 第一篇：安装工程分包协议书 总包单位：XXXXXXXXX新区项目部（以下简称甲方）分包单位：XXXXXX身份证号码：（以下简称乙方）由甲方承包的XXXXXXX 水电安装工程，经过商议和对比，决定将 此工程安装费（辅材除外）部分，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方 协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 1、工程名称：XXXXXXXXXX 2、工程地点：城南路 3、工程内容：水电安装 二、施工日期： 以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。 三、工程质量： 乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100 %达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。
四、文明施工： 1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品， 2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。 3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、 打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安 机关处理。 4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙 方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。 5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。 6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相 应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。 五、施工范围： XXXX工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
安装合同模板 购方： __________________ 供应方： __________________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。 一、工程项目 1．工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。 2．交货及安装工程地点： 承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。。 二、系统总造价及其支付 系统总造价 1．本监控系统含税总造价为人民币_______ 2．整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整。 工程款支付 甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1．签订合同之日起_______ 日内甲方付总工程款的 _______%； 2．工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______ % 3．通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故 障运行一个月后，再付总工程款的_______%。 三、工期 1．本合同签订后，乙方于_______年 _______月 _______日进场，到 _______年 _______月 _______日止，完成安装调试。 2．在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方 责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可 后作出工期调整，以此确定竣工日期。 四、供货及安装 1．本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施 工。 2．乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设 计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由 乙方承担。 3．乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可， 方可采购进场安装。 五、维修保养 1．本监控系统保修期为_______年，自工程完工并通过
编号： JS-20212282 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 设计合同范本通用版 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.
[标签: titlecontent] 甲方： 乙方： 依据有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项： 甲方委托乙方为其公司进行 二、委托设计费用： 设计费用总共为：人民币______元，(大写：_______ 圆整)。 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订时付设计费人民币_____ 元，(大写：_______圆整)。 2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______ 元，(大写：______圆整)。 四、乙方设计作品的时间、交付方式： 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行， 延期时间由双
方协商确定。 2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。 五、知识产权约定： 1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：
编号：QJ-HT-0023 建筑安装工程承包合同专业 版(示范文本) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑安装工程承包合同专业版(示范 文本) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方（以下简称甲方）： 地址： 承包方（以下简称乙方）： 地址： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：
4、工程内容： 二、工程期限 1、本工程合同总工期为_________天（日历天）。 2、本工程开工日期________年______月______日，竣工日期________年______月______日。 3、工期顺延 （1）甲方在合同规定开工日期前________天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。 （2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、更换而耽误施工进度者。 （3）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。 （4）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 （5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。