联营合作协议
甲方:
乙方:
签订时间: 年月日
合作协议
甲方:XXXX
乙方:
根据《建设工程施工合同》与公司经济承包责任制的有关规定,乙方申请甲方同意** 工程(以下简称本工程)项目双方合作,本着公平自愿原则,经协商,双方达成如下协议:
第一条总则
甲乙双方本着互惠互利的原则,依照有关法律、法规,恪尽职守,履行责任与义务。甲乙双方作为平等的合同主体,对本合作方式及合作协议内容完全了解并接受,自觉全面履行合作协议约定的义务并承担其相应责任。
第二条工程概况
2、1工程名称:
2、2工程地点:
2、3建设单位:
第三条工程合作范围及价格
3、1合作范围: 。
3、2本合同价为元;大写: 。
3、3本合同价中已含乙方所需的安全防护与文明施工措施费。
第四条合同工期及质量标准
4、1以建设单位与甲方签订的合同工期为基准,控制工期比主合同工期提前天。如因乙方原因或建设单位原因无法按时交工时,由乙方负责办理延期竣工协议,否则乙方承担违约责任。
4、2开竣工日期:
计划开工日期: 年月日
计划竣工日期: 年月日
(具体开工日期以建设单位或监理单位发出的开工指示通知为准)。
4、3质量标准: 质量目标: 。
4、4技术目标:创新工艺工法,标准,专利项。
4、5绿色安全文明施工目标:创省(市)安全文明工地。
第五条组成本合作协议的文件及解释顺序
5、1甲方与本工程建设单位签订的全部合同及相关文件。
5、2施工过程中及结算时建设单位书面签认的有关工程的洽商、变更、预算、计量、认价、报验等书面协议或文件。
5、3本合作协议文本内容及甲方与乙方签订的补充条款。
5、4乙方未按国家、本工程所在地市政府及XXXX建设集团强制性规定执行,甲方对乙方的书面通知或指令文书。
5、5其她体现双方权利、义务关系的文件。
上述文件解释的原则以前者优先于后者为准。
第六条合作及管理方式
6、1甲方作为施工合同承包主体,向工程建设单位履行总合作方义务,承担及享有相应的责任及权利。乙方作为施工全过程管理的责任主体,对合同内容的全面履行承担及享有其相应的责任及权利并承担直接的经济责任与其她民事责任。
6、2甲方组建施工项目部(以下简称“项目部”),根据甲方各项管理制度的要求与双方约定对项目部进行共同管理。项目部根据本合作协议相关内容独立核算,应由甲乙双方共同负责资金的管理与运营及工程的经营、质量、安全事务等管理。乙方应独自承担本工程的经营成果,包括承担本合作协议约定的所有上交管理费用、各项保证金、各种规费与税金后的全部盈利与全部亏损。
6、3由甲方签订的组成工程实体的劳务分包、专业分包、所有材料、周转材料及设备等必须由甲方对外签订合同,无论金额大小所发生费用均进入本工程成本并相应核减本合同价款。合同模板应采用甲方提供的标准合同模板,由甲方项目部、甲方总部会审后,乙方负责实施并承担全部责任。
6、4乙方使用劳务分包队伍必须就是甲方分包方合格名录之内的,如该劳务分包队伍不在甲方分包方合格名录内,应经过甲方招标、风控部门进行考察评估,不合格的,乙方应立即更换拟使用的劳务分包队伍或由甲方另行招标确定。所签订的劳务合同,必须为真实发生的业务,不得以减少备案手续等为由篡改合同金额。
6、5乙方在本项目中不得与与甲方有法律纠纷的当事人签订任何合同或经济契约。
第七条施工项目部的人员组成
7、1项目经理的确定
甲乙双方商定聘请作为项目经理。
7、2项目经理职责:
7、2、1守法经营,贯彻执行国家法律、法规、方针、政策与强制性标准。严格按照增值税管理模式进行项目管理,认真审核与批准每一笔业务,保证业务的真实性,确保“三流合一”,即:资金流、货物及服务流、发票流一致。
7、2、2负责组织实施、协助、督促乙方全面履行甲方与建设单位签订的施工合同、承诺等有关文件赋予的权利与义务及本合作协议约定的甲乙双方权利与义务。
7、2、3完成甲方公司安排的相关工作,对项目管理承担领导责任。
7、2、4负责接待或处理政府、行业等有关部门的例行检查。对安全、质量、消防等责任事故承担直接领导责任。
7、3项目经理的更换与解职:
7、3、1工程竣工并完成结算,债权债务终结或项目部解体后无需留守时自动解职。
7、3、2项目经理严重违法、违纪或施工项目发生重大安全、质量事故。
7、3、3 因建设单位提出合理理由要求更换;或甲乙双方协商同意更换。
7、3、4非因甲乙双方的原因造成工程合同终止。
7、3、5项目经理缺乏责任感,对工作不负责任,乙方提出,甲方同意更换。
7、4项目部其她人员的确定:
7、4、1甲方负责督促管理项目的经营、质量、工期及安全生产、技术资料完善(不含竣工资料)等活动。乙方向项目部派出的现场项目管理人员应满足合同约定要求(具体见附表《项目管理机构配置表》),代表乙方全权履行与处理本项目施工全过程中的合同内容。项目部所有人员应按照甲方公司有关规章制度进行统一管理。
7、4、2乙方派出到本工程项目部所有工程管理人员必须具有专业职称、上岗证书与其她相关证件材料,必须有一定的施工生产实践经验。乙方应在派出项目部工作人员前将有关工作人员的岗位资质、证书复印件等送甲方审核备案。如乙方无力配备或资质不符合要求时,应及时调整,否则,由甲方指派,乙方应按下述7、4、3款约定承担相关费用。
7、4、3甲方拟向项目部派出等人,负责督促管理项目的经营、财务、质量、工期及安全生产、技术资料完善(不含竣工资料)等活动。甲方派出人员所有费用(包含工资、交通费、各种津补贴、五险一金、加班费、过节费、倒休工资等)均由乙方承担,具体标准按照甲方相关文件标准按实际发生计算。甲方派出人员如乙方须作为留守人员的,工资按甲方工资费用标准由乙方承担。乙方签订协议书时书面确认上述费用标准,甲方按月从乙方可用资金中直接扣留。
7、4、4因建设单位原因工程连续停工超过2个月(不含2个月)的由甲、乙双方另行协商甲方派出现场人员费用,停工2个月以内(含2个月)按正常施工计算。
第八条甲方职责
8、1支持乙方派往项目部人员的工作,协调甲方派遣管理人员与项目部的关系。
8、2负责审批施工组织设计,协助组织图纸会审。
8、3按照建设单位的要求与甲方《XXXX建设集团VIS视觉识别规范》形象建设,督促施工现场
标牌的制作与相关设施的设置,但所需费用由乙方承担。
8、4负责施工中与甲方公司各职能部门的主要业务往来工作(由甲方派驻代表完成),并协助乙方完成相关工作。
8、5如果建设单位的特殊要求,需要以甲方名义上报相关方案、洽商等资料,甲方可配合乙方组织协调编制工程预算与工程洽商及变更增减预算。
8、6全面负责组织检查工程进度、工程质量、安全生产、文明施工等管理工作及监督检查施工队伍资质、合法用工的情况。对出现的质量与安全事故,按照甲方公司的有关规定进行处罚。
8、7负责监督、配合乙方按相关规定,完成劳务分包合同、专业分包合同的把关与必要的备案,完成各种施工、技术、质量、安全等基础资料的建立与备案。
8、8负责工程款收入核算管理。甲方收到建设单位工程价款后,扣除甲方各项费用后支付本工程劳务、分包、物资设备等费用,支付其她代付、垫付款项(其她代付、垫付款项与各项扣款均需要现场甲、乙方双签),余款在工程产值达到合同额30%后进行第一次支付,按照建设单位回款比例,及时以合理方式无息支付给乙方。
8、9因工程前期或过程垫资,乙方不得私自支付应由甲方名义签订合同款项,必须以保证金方式打入甲方账户,由甲方支付,否则,由此出现的任何损失均由乙方负责并承担全部责任。
8、10负责项目部公用印章的保管、使用、登记等相关工作并承担责任。
8、11及时为乙方办理各项手续。
第九条乙方职责
9、1负责中标通知书、意外伤害险、施工合同备案手续、政府监督部门备案手续,备案表原件报送甲方存档。
9、2 严格按照增值税管理模式进行项目财务管理,确保每一笔业务的真实性,保证“三流合一”。
9、3 严格按照国家颁发的工程质量检验评定标准,施工及验收技术规范与有关文件规定施工。建立与落实施工现场管理责任制度,确保按合同工期完成。确保工程质量并对其产品结果承担责任。
9、3严格依照本工程所在地政府与甲方文明施工管理、治安、消防条例及环保、市容与劳务人员管理等规定,科学组织施工,规范施工现场,保证安全生产与文明施工。杜绝重伤以上安全事故,控制轻
伤事故。在项目施工周期内,如工程质量及安全出现事故,乙方要及时如实地向甲方代表汇报,并负有不可推卸的责任与承担由此而引发的一切经济损失。
9、4按照甲方与建设单位合同约定及甲方的要求报送工程预算、工程洽商变更增减预算及工程结算等资料。协助甲方向建设单位、监理单位报送工程技术、质量等有关资料及编报工程进度报量。
9、5负责组织设计交底与图纸会审,并做好文字记载,完成竣工资料编制及报送。
9、6负责贯彻执行甲方有关物资设备管理的相关规定与要求并提供采购材料、设备、构配件等产品合格证明或实验检验报告,并协助监理工程师做好取样见证工作。
9、7负责在施工过程中办理与协调交通、消防、市容、建委、城管、环保、扰民等相关工作。
9、8履行甲方与建设单位签订的施工合同、承诺等有关文件与工程施工合同之补充合同的责任与义务。
9、9承担本工程对内、外所发生的与本工程有关的全部费用,包括但不限于竣工验收资料费、编制竣工图纸费及现场管理费、投标经费(投标编制费、投标保证金或保函费用、中标手续费、印花税)、政府规定的保险费、劳务费保证金、诉讼费、律师费、两税两费、甲方项目部及乙方派出人员的费用等其它合理费用。对于甲方垫付的款项(甲方提供垫付明细),乙方应于垫付当月的月底前将垫付资金以现金或支票的方式支付给甲方。
9、10负责按时发放项目部乙方管理人员与承担甲方派遣人员工资及本合作协议约定的其她费用,负责及时支付工程所需劳务、专业分包、材料、设备等费用。
9、11按本合作协议约定向甲方交纳质量、安全及合同履约等保证金,甲方从月工程款中预扣。
9、12乙方以甲方名义对外签订的劳务等合同,必须在该合同约定内容履行完成后6个月内完成结算,并且结算额不得突破合同额的120%。如因乙方及乙方分包等相关单位原因6个月内未完成结算,或结算额突破合同额120%的事件发生,每发生一起,甲方在本合同第十二条约定的综合管理费标准上涨0、5%向乙方收取。如有特殊原因需提前向甲方说明。
9、13因该工程发生诉讼或仲裁案件时,由乙方负责委派职业律师处理相关案件并承担相关律师费、诉讼费、交通费、差旅费、鉴定费等全部费用;如果乙方不聘请律师或不处理相关案件时,甲方有权自行聘请律师处理案件,并按诉讼总额的% 收取乙方律师代理费用,从应付乙方款项中直接扣除, 不足部分乙方有义务按实际发生办案费金额支付。
9、14履行双方合同约定的其她职责。
第十条工程质量安全检查及验收
10、1甲方派入项目部人员监督工程质量工作,对乙方施工中存在的工程质量问题有权警告、报告公司质量部门,经甲方确认后可进行停工处罚。
10、2工程具备竣工验收条件,按国家工程验收的有关规定,乙方负责全部施工技术资料并组织竣工资料的编制与移交工作。甲方10天内协助乙方组织有关单位部门进行验收,并按规定办理竣工验收手续。
10、3工程质量及竣工验收以工程监理单位、建设单位与设计单位、甲方验收合格为准;工程竣工验收不合格时,乙方在限定时间内进行返工修改,直至合格为止,所发生的一切费用由乙方承担。
10、4当因工程质量原因造成返工返修,所延误工期一律不予顺延,建设单位同意顺延工期的除外。乙方对施工中出现的质量问题应及时处理,对重大质量问题应及时汇报,查明原因,并将处理方案上报。对验收不合格或超出规范规定要求的项目,乙方应负责全面返修并承担全部费用。对已竣工工程出现的质量缺陷或问题,乙方不能及时返修的,由甲方外调人员返修,发生的一切费用由乙方承担。
10、5凡用于本工程的原材料,使用前必须经有试验、检验资质的单位试验检验取得合格证,有复试要求的原材,经见证取样复试合格后方可使用。
10、6施工现场使用的中、小型机具,由乙方自备。乙方自备或租赁的机械设备,必须符合安全技术标准与防护要求,手续齐全,甲方有权监控检查。乙方在使用机械设备中出现违章指挥,违章操作,其一切责任事故由乙方负责。
10、7在安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工、工程质量目标等方面乙方要严格执行甲方的有关规定并无条件承担由此发生的损失及责任。
10、8甲方对工程施工的管理文件,乙方已签收并完全获悉,并同意按甲方要求接受管理。乙方应按甲方的现场管理要求执行,达到绿色安全施工要求。
10、9乙方应于进场后3日内与甲方签订《安全施工协议书》。
10、10因乙方违规作业或对劳务作业教育、管理不当等原因,所发生的一切损失全部由乙方承担,并承担与其相关的法律责任。施工中如有重大安全、消防事故时,乙方应及时报告甲方有关部门,一并进行紧急处置,乙方必须无条件配合。
10、11若施工现场发生被国家或工程所在地相关管理机关处以罚款或曝光,乙方应承担全部罚款及责任。
10、12若乙方违反国家、工程所在地、甲方安全、质量与技术等方面的强制性规范,甲方应及时通知乙方改正;乙方3天内拒不改正时,甲方有权自行采取措施使之符合管理要求,其发生全部费用由乙方承担,甲方有权直接从应付乙方的工程款中扣除该费用。
10、13乙方应积极配合甲方及上级单位各部门的现场及相关业务检查,并如实提供相关的业务资料。
第十一条工程分包及材料、设备的供应
11、1工程实体的劳务分包、专业分包,以及需乙方自购的材料、设备、办公用品等,均由乙方负责采购与分包,必须符合国家有关的质量规范与标准,项目上有关材料、设备的一切开支,乙方必须保证业务的真实性,确保“三流合一”。达到建设单位、监理单位、设计单位与甲方的要求。乙方保证用在工程上的所有材料的所有权均合法属乙方所有;所有机械设备乙方也享有合法使用权;否则,因材料、设备等权属产生争议均由乙方负责并承担相应全部法律责任。
11、2乙方自行负责供应的材料、机具、设备提供产品合格证明,并经过监理单位认证,如与设计与规范要求不符合的产品,乙方需要重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用。
11、3乙方自行负责采购分包的劳务分包、专业分包,以及需乙方自购的材料、设备设备、材料,分包采购合同及协议的单价应控制在经甲方确认的项目目标成本分项范围内,乙方主导的采购分包过程应接受甲方风控部门的参与与监督。
第十二条综合管理费及其她费用的确定
12、1本工程综合管理费以同建设单位结算总造价为基数,甲方收取综合管理费(不含税金),税金由甲方缴纳、乙方承担并进入本工程成本,综合管理费在收到建设单位款项后按付款比例扣留,税金在收到建设单位款项后按发生额扣留。综合管理费的收取标准同对建设单位结算完成时间挂钩。自竣工验收单签认之日起, 3年内完成对建设单位结算工作,甲方按以上标准收取综合管理费;如果因乙方原因超过3年完成对建设单位的结算工作,每超过1年(不满1年按1年计算),甲方收取综合管理费的标准上涨1%。
管理费与工资在收款时足额扣留,若出现拖欠公司费用,自动按银行同期贷款利率的四倍承担利息费用,财务直接扣除。
12、2根据国家对建筑业营改增的政策,一般计税税金按收款或开票金额的11%扣留,简易计税按相关税率扣留。实际纳税金额根据工程所取得的进项税认证抵扣情况与公司要求进行调整。乙方确保所取得增值税专用发票为工程确实发生的,符合增值税“三流合一”要求,若因增值税发票问题引起的不可抵扣与法律风险,相关责任由乙方承担,且甲方保留追偿的权力。
12、3乙方应向甲方交纳合同价2%的履约保证金(不含政府相关部门特殊要求的保证金),如劳务保证金等特殊要求按政府相关部门要求执行。甲方收到建设单位款项后按付款比例扣留。保证金作为乙方履行本合同义务的保证,包括但不限于:
(1)按合作合同工期与质量要求完成全部合作范围的工作;
(2)取得四方验收单并与建设单位完成整体结算(必须提供最终结算预算书)并收回全部工程结算尾款(即债权债务全部结清);
(3)支付完全部劳务费、工程款及材料费与租赁费等;
(4)根据甲方管理要求完成资料等各项工作及罚款;
(5)全部竣工资料。
上述全部工作完成后,甲方在一个月内向乙方返还履约保证金,但不计取利息。
12、3、1甲方预扣的乙方履约保证金,在乙方违约时由乙方及时按《施工合同》或本合作协议等约定承担责任。否则甲方有权从履约保证金中直接支付,履约保证金不足时从乙方费用中抵扣,仍不足以扣除的,甲方有权向乙方追偿。
12、3、2劳务保证金按国家及地方相关规定执行,如无国家及地方相关规定时,按劳务费用的15%预留,专款专用。
12、3、3按本合作协议约定需扣除保证金的,由甲方提供乙方相关违约或违规之佐证,经甲方或监理机构对违约或违规事实认证属实后,甲方提出意见并通知乙方如数扣除,不足部分从乙方费用中扣除,以及向乙方追偿。
12、3、4剩余部分(如有)在与建设单位、分包方、供应方等全部完成及取得正式结算单、工程债权债务全部结清后无息返还乙方(已扣除的除外)。
12、4如遇到下列情况,甲方有权从履约保证金中扣除相关费用。
12、4、1未按国家、地方及XXXX集团、甲方强制性标准进行工程施工,未配备齐全的安全防护设施,经责令改正未及时改正或仍须整改的,甲方有权进行代购配置并直接从履约保证金中扣回。
12、4、2以甲方名义签订合同等产生的全部债务,包括未及时支付引起债权方索要或司法规定需支付的,均由乙方承担。乙方可用资金不足时,从保证金中支付。因款项支付、债务纠纷等原因发生的诉讼费(包括但不限于诉讼费,如鉴定费、保全费、执行费等),全部由乙方承担。
12、4、3按照施工合同约定,被建设单位或政府等部门罚款、新闻曝光等给甲方造成经济及名誉损害的,其造成的直接及间接损失从保证金中抵扣,如不足抵扣时从乙方费用中继续抵扣,仍不足以扣除的,甲方有权向乙方追偿。
12、4、4本合作协议约定乙方应完成的全部义务及约定的甲方可以扣除履约保证金的其它情况。
12、4、5发生安全、质量、消防事故处理业务费用及补偿费用;
12、4、6履约保证金扣除后,金额不足时须按本规定补足其差额。
12、4、7政府部门收取的劳务费保证金退还给甲方之后一个月内无息退还乙方。
第十三条工程价款支付及结算办法
13、1甲方就本工程为乙方设立内部专用账户,由甲方财务部统一管理。甲方收到建设单位工程款后扣除甲方的各项费用,剩余款项专款专用。甲乙双方应为各自受委托人出具书面的授权委托书,与受委托人的身份证复印件一并作为本合同的附件,若双方更换受委托人的,需通知对方,且乙方更换受委托人的,还需向甲方出具书面的更换受委托人申请书及新受托人的授权委托书及身份证复印件。乙方需对外付款时,由甲乙双方委托代理人签字后,按甲方对外付款程序办理。
13、2工程施工中建设单位未履行合同付款时,由乙方与建设单位协商解决,但在未经建设单位认可时不得擅自停工或延误工期,否则,由此产生的后果由乙方承担。
13、3乙方负责工程预、结算与索赔工作,必要时甲方协助。工程投标时,乙方编制的投标文件应经甲方认可并签章。乙方保证不因任何原因向甲方提出结算或经营成本盈亏等索赔,独立承担其最终经营结果。
13、4如出现建设单位拖延支付工程款情况,在此期间乙方要无条件自行解决好民工劳务费的问题,并有责任积极配合甲方共同向建设单位催收工程款。乙方保证:在建设单位拖欠工程款的情况下,不因此而采取诉讼、仲裁或其她任何甲方不认同的手段向甲方索要工程款。
13、5施工过程中当建设单位资金未到位时,乙方未经甲方同意不得以资金为由影响工程工期、质量、材料的进场或提出经济索赔要求等,乙方对本工程的资金支付与使用已作出各项安排与保证。
第十四条免责条款
14、1可以免责的情况
14、1、1除甲方实际收到建设单位依照合同足额支付的工程款而不及时向乙方支付外,甲方对乙方不承担包括付款在内的任何经济责任。
14、1、2因建设单位的原因造成的不能及时开工、停工,工程合同不能继续履行或不能履行,甲方与乙方解除施工合同时,甲乙双方互不承担违约责任,但因此造成损失的,甲方配合乙方向建设单位索赔,乙方无条件接受索赔结果。
14、1、3施工过程中,非甲方原因造成对建设单位违约,建设单位明确表明不追究违约责任时,甲方可以免除乙方违约责任。
14、2不能免责的情况
发生建设单位不能及时支付工程款或变更设计等原因时,在未经建设单位书面同意,乙方擅自停工、拖延工期、不按合同要求进行施工等一切情况,乙方不能免除违约责任;如果事后确定建设单位不追究乙方任何责任时,甲方可以考虑免除乙方违约责任。
在增值税管理模式下,如果出现业务不真实,虚开增值税发票等违法行为,将追究相关责任人的法律责任。
第十五条协议的解除
15、1工程施工过程中,甲方认为乙方所合作的工程项目有严重进度滞后、质量安全存在重大隐患,而短时间内乙方又无能力转变,即将损害甲方的社会形象或给甲方带来重大经济损失时,甲方有权随时采取果断补救措施,或令其改正、退场,直至解除本合作协议并追究乙方的违约责任。
15、2乙方无故停工经甲方通知两次后仍不开工或停工达7天时,视为乙方擅自解除本合作协议。
15、3建设单位解除或终止施工合同使甲乙的经济合作协议落空无法履行时,本合作协议自动解除。
第十六条违约责任
项目工程联营合作协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及其它相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。就承接项目工程，经双方协商一致，达成条款如下： 1、甲方权利与义务 甲方负责向乙方提供真实有效的全套企业资料原件、扫描件（并每页加盖公章），保证乙方正常开展业务使用。 2、甲方向乙方下达承接该项目工程前期工作的法人授权委托书，所有费用由乙方组织实施，甲方积极配合。 3、该项目工程投标前，甲方须向乙方正式下达法人授权委托书和任命书，提供全套企业资质副本原件，公司公章、合同章、法人章及法人身份证扫描件正反面等全套合法有效的原件，中标后，由乙方与发包方签订工程合同。 4、协助乙方筹建工程项目部（指挥部），开立工程项目专用账号，所有工程款均由此账户结算。甲方派驻一名财务人员共同监管财务，协助乙方工作，工资由乙方支付。 5、公司管理费的提取：按所签合同总造价计算，乙方上交甲方千分之壹管理费（税后），管理费随工程进度款按比例支付。 6、甲方同意乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。甲方不承担乙方在该项目工程中所发生的、涉及的所有债权债务以及造成的经济损失。 7、甲方不承担乙方在该项目施工过程中所发生的所有人员伤亡，安全事故的赔偿责任。 8、甲乙双方合作期间公司不得注销或解散。 二、权利与义务 乙方按照甲方与业务方的要求，工程合同签订后，积极努力开展工作，严格组织科学管理，依法经营，廉洁自律。 按期、如数缴纳管理费不拖、不欠。 经营方式：乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。
抓安全、保质量、促生产、争创一流业绩。 乙方要求甲方，工程合同签订生效后，被授权人享有合法权利，甲方不得以任何理由更换被授权人。如需更换由乙方提出申请报批。 该项目工程款专款专用，甲方不得以任何理由截留、挪用工程款。 乙方不承担甲方其他工程的任何债权、债务和经济纠纷及其它连带法律责任。 该工程属乙方独有，乙方有不可置疑的决定权。 本工程在实施中所发生的一切安全事故，以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任，概由乙方承担全部责任。 三、财务管理 甲方协助乙方筹建工程项目部（指挥部），同时开立此工程项目专用账号，所有工程款均由此账户结算。甲方派驻一名财务人员共同监管此财务账户（加法人私人印章）协助乙方工作，甲方有权要求乙方及时支付人工费、材料费等一切工程相关的费用。 甲方在乙方不违反法律法规的前提下，不得干涉乙方资金的正行使用，否则由此造成的经济损失由甲方承担。 此账户开立后，在发包方（业主方）第一笔预付款没有到账之前，所有财务印章（财务专用章、法人私人印章）锁银行保险柜共同保管，不得启用。待业主方第一笔预付款到帐后正式移交乙方使用。乙方不得用公司的名义收取任何保证金、工程押金。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。 乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生人员伤亡事故以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷，概由乙方负责。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任。 本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费，乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定，乙方必须合法经营，及时照章纳税。缴纳税费的主体为甲方。乙方承担税、费缴纳
大型商场联营合作合同协议书范本
编号：_____________ 大型商场联营合作合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本协议，以资共同信守。 第一条：位置 入驻柜位：楼。 第二条：经营范围 乙方经营品项为 第三条：合同期限 合同期共年，自年月日至年月 日(具体合同起始日以甲方开业日期为准)。 第四条：应付费用 1.乙方将以下列方式及金额与甲方结算应付费用。 乙方以每月保底销售额人民币的%向甲方支付经营利润作为固定费用，超出保底部分按%上交甲方作为浮动费用；乙方销售额未达保底销售额，甲方有权按保底销售额的合同百分比，从乙方销售额中直接抵扣作为应得收入；销售额不足抵扣甲方应得收入时，乙方应于7日内自动补足不足部分。 2.节日促销赞助费：（包括：店庆、元旦、春节、五一、中秋、国庆）共合计元，从 首批货款中扣除，作为商场促销宣传费用。为提高商场经营效益，甲方会根据不同时令、季节组织多种商场促销活动，乙方须积极主动地参与活动，不得无故推诿；乙方自行举办的促销活动由乙方自行负责，但活动方案须事先报甲方企划部门和营运管理部门，经确认
后方可执行。 3.开业赞助费元。 4.甲方向乙方收取设备折旧费元/年。 5.合同期间，乙方经营所发生的水、电、煤气、电话费、清洁费等费用均由乙方自行承担，若 由甲方代为乙方支付的，甲方按垫付额从乙方营业额中扣除。 6.本合同未明确之费用，如因乙方经营所增加的，均由乙方承担。 7.乙方需对一切应付未付款项，自乙方在接到甲方通知三日内以现金形式补交，若超过期限未 交费时，甲方将每天额外收取所欠金额的3%作为滞纳金。 8.合同期间，乙方自行负责保管所经营的商品，相应的保险责任等费用由乙方承担。 9.甲方对不可抗拒外力造成的乙方任何经济损失，不承担任何偿付责任。 10.其他费用： a、进场费元整，在合同签订时一次性付清。 b、销售扣点： C、 d、 第五条：保证金 1.乙方应于签约时向甲方支付约定金额作为合同保证金，合计人民币元，于合约期满， 双方解除联营合同，乙方完成撤柜离场手续后30天，甲方将此笔押金无息退还乙方。 2.甲方收到保证金时，将另立收据交乙方保存；退回保证金时，甲方需收回收据。 3.如因乙方违约，致使本合同终止，甲方有权没收全部保证金，以补偿因乙方违约而造成的甲 方的经济损失。 4.乙方同意于合同有效期内、到期或终止时，甲方有权从保证金中扣除乙方需承担的部分或全 部金额的金钱责任（含甲方的损失及乙方需承担的费用）。且乙方需保证于7日内补充被甲方扣除部分。 5.对于无法由保证金中抵扣的甲方任何损失，甲方于乙方无意做出任何赔偿回应时，甲方有权 选择单方面解除合同，并通过正当手段追索损失。
xxx住宅小区一期工程 安全管理协议书 建设单位：xxx房地产开发有限公司 总承包单位： 专业分包单位：
安全管理协议书 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故责任划分办法》等有关规定，加强施工现场安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定，经协商签订“安全管理协议书”（以下简称协议书）。本协议书适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。 本协议书的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位齐心协力，为建设单位服务，完成建设单位交给的各项施工任务，确保本工程安全生产与文明施工。 一、建设单位的责任、权利和义务 1、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。 2、审查分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施，并负责将分包单位的上述资料送总承包备案。 3、协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。 4、如发生生产安全事故，负责协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。
5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对分包单位提出整改或停工整改。 二、总承包单位的责任、权利和义务 1、按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。 2、配合建设单位做好对分包单位的管理工作。 3、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。 4、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时，一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故；二是要以书面形式尽快通知建设单位，促使分包单位立即整改或停工整改；三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。 5、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。 6、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。 7、由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。 三、分包单位的责任、权利和义务 1、贯彻落实国家及烟台市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。
工程联营协议书 甲方： 乙方： 经双方友好协商，决定以甲方单位的企业资质承揽资质范围内的施工业务，为使业务的顺利开展和正常运行，确保双方达到互惠互利的目的，为此双方特签订如下协议： 一、甲方的权利和义务 1、甲方负责向乙方提供承揽业务所需的全套建筑资质和相关资料，并保证提供的资质和资料的真实有效，并提供签署工程合同所用的相关证件和印章及法人出具的全权委托书和任命书。 2、配合乙方办理合同签约，合同签订后甲方协助乙方组建工程管理班子，有序合作开展工作。如合同签好后 不能到现场开户，一切责任由我公司负责。开户的一切费用由乙方承担。 3、甲方对乙方在经营上甲方要尊重乙方自助经营的权利，在业务上不横加干涉。（乙方合作时间是某一个单独项目 年内不变）。 4、合同签订后甲方为乙方在施工所在地为乙方设立独立核算的银
行账户，配齐工程所需的印章（业务章、合同章、财务专用章），甲方给乙方独立施工管理、独立核算、自负盈亏的经营权，乙方所承揽的工程项目剩余利润由乙方自行分配，甲方无权参与和干涉。 5、甲方同意乙方在全国各地承揽大小土石方工程项目，经双方协议，甲方只收取管理费‰，管理费按工程款进账的比例进行支付。 6、为了确保工程顺利进行，乙方应按合同要求完成任务，组织全面施工管理，确保工程顺利进展和企业形象。甲方对乙方在工程施工进度、质量、安全和工程管理出现的问题有权做出限期整改，乙方负责承担全部法律责任。 二、乙方的权利和义务 1、乙方负责工程项目的联系洽谈，前期费用的支付、合同保证金的筹措、负责签署工程合同，对承接的工程实行全方位的管理，独立核算、自负盈亏。并对工程质量、工程进度、社会治安负全责。安全生产事故负全部责任，甲方不承担任何责任。 2、合同签订后乙方必须在规定的时间内按合同要求组建工程管理机构，制定出相应的管理条例和相关制度，确定施工队伍、组织施工设备及时进场投入施工。 3、乙方必须严格遵守国家的法令法规，任何违纪违规给甲方的企业形象造成影响或经济损失，由乙方承担责任。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 联营合作协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：云南东起房地产开发有限公司 住所地： 法定代表人： 联系电话： 乙方： 住所地： 法定代表人： 联系电话： 联营各方本着互利互惠、共同发展的原则，并经过充分的可行性研究和相互协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，特订立本合同。 第一条联营项目概述 1、甲、乙双方经平等协商，确定双方的联营项目为：甲、乙双方合作经营、生产、销售贝塞尔混凝土业务； 2、甲、乙双方并协商约定：双方合作生产的贝塞尔混凝土，甲方须无条件按双方约定的市场价采购，用于甲方所开发的天生桥特色产业园项目内。 第二条联营方式 1、甲、乙双方经协商，不再另行成立联营实体，确定以乙方公司名义对外独立开展本合同项下联营业务，并独立核算。 2、甲、乙双方并约定，联营生产贝塞尔混凝土业务的厂址定在甲方所开发的天生桥特色产业园内，甲方并须向甲方转让50亩的土地使用权。（《土地使用权转让合同》双方另行再签订）乙方须增加后期土地使用面积时，甲方在市场同期价格条件下优先转让给乙方。 3、乙方自行购置相应的贝塞尔混凝土生产系统设备。乙方 因购置该贝塞尔混凝土生产系统设备而产生的生产成本，纳入联 营成本。
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-028973 联营合作协议书详细版
联营合作协议书详细版 甲方：××服饰有限公司 乙方：×××服装制造厂甲、乙双方本着互惠互利的原则，就甲方参与乙方经营生产达成如下协议： 一、联营合作的条件 1．乙方以现有厂房平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用； 2．甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金，确保乙方正常生产，并提供承接乙方生产任务。 二、联营合作的组织机构 1．联营合作期间，甲方的法定代表人担任乙方的法定代表人，本协议签订后日内，由乙方负责办理工商变更登记，甲方予以协助； 2．联营合作期间，乙方的原法定代表人担任，负责工厂的生产、质检及内部的行政管理工作，甲方派专业人员协助、监督； 3．联营合作期间，工厂的财务人员由甲方派驻，负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。 三、联营合作的方式 1．乙方按甲方认可的方案，完成厂房的装饰，设备的安装，由甲方验收通过；
2．上述第1款验收通过后，由甲方负责招聘生产人员，并进行业务的培训；3．甲方负责生产管理制度，岗位责任制度、员工奖惩制度、人事管理制度、生产流程表、工艺流程表等运作机制，乙方在生产管理过程中必须切实履行；4．乙方的生产任务由甲方负责提供、承接，未经甲方同意乙方不得擅自承接业务； 5．乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。 四、联营合作的盈利和亏损的分配 1．扣除人工工资、水电、税赋等一切成本后的净利润按甲方%、乙方%的比例进行分配；如工厂亏损亦按上述比例进行分担； 2． 五、联营合作的期限 联营合作期从年月日至年月日共计年，联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议，甲方在同等条件下享有优先权。 六、联营合作终止的财产处理 1．联营合作终止后，乙方享有现有厂房、设备的财产所有权； 2．除第1次的财产外，甲、乙双方按甲方 %、乙方 %的比例对其它财产进行分割。 七、违约责任 1．任何一方擅自终止履行本协议，退出联营合作，应承担违约责任，由违约方向守约方支付违约金； 2．乙方擅自承接业务或拒绝生产甲方提供、承接的业务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金；
工程合作协议书 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 甲方已与公司签订了工程承包合同。 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨： 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围： 包工包料的方式合伙承包工程，对外以公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限为个月，自年月日起，至年月日止。
第四条出资额、方式 甲、乙、丙三方同意以名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享利益、共担风险。 因本工程预算所需资金为80万元，经过友好协商合作项目由三方按以下出资金额与比例共同投资： 甲方出资20万元，占合作项目投资比例_25_%； 乙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5 %； 丙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5_%。 签字之日起天内，甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要，如出现资金缺口，各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第__五_条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按1:1:1比例分配。 2、风险承担：本着风险共担的原则，如本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，各方合伙人按1:1:1比例承担。
联营合作协议 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 合作协议 甲方：XXXX 乙方： 根据《建设工程施工合同》和公司经济承包责任制的有关规定，乙方申请甲方同意** 工程（以下简称本工程）项目双方合作，本着公平自愿原则，经协商，双方达成如下协议： 第一条总则 甲乙双方本着互惠互利的原则，依照有关法律、法规，恪尽职守，履行责任和义务。甲乙双方作为平等的合同主体，对本合作方式及合作协议内容完全了解并接受，自觉全面履行合作协议约定的义务并承担其相应责任。 第二条工程概况 2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3建设单位： 第三条工程合作范围及价格 3.1合作范围：。 3.2本合同价为元；大写：。 3.3本合同价中已含乙方所需的安全防护和文明施工措施费。 第四条合同工期及质量标准
4.1以建设单位与甲方签订的合同工期为基准，控制工期比主合同工期提前天。如因乙方原因或建设单位原因无法按时交工时，由乙方负责办理延期竣工协议，否则乙方承担违约责任。 4.2开竣工日期： 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 (具体开工日期以建设单位或监理单位发出的开工指示通知为准）。 4.3质量标准：质量目标：。 4.4技术目标：创新工艺工法，标准，专利项。 4.5绿色安全文明施工目标：创省（市）安全文明工地。 第五条组成本合作协议的文件及解释顺序 5.1甲方和本工程建设单位签订的全部合同及相关文件。 5.2施工过程中及结算时建设单位书面签认的有关工程的洽商、变更、预算、计量、认价、报验等书面协议或文件。 5.3本合作协议文本内容及甲方与乙方签订的补充条款。 5.4乙方未按国家、本工程所在地市政府及XXXX建设集团强制性规定执行，甲方对乙方的书面通知或指令文书。 5.5其他体现双方权利、义务关系的文件。 上述文件解释的原则以前者优先于后者为准。 第六条合作及管理方式 6.1甲方作为施工合同承包主体，向工程建设单位履行总合作方义务，承担及享有相应的责任及权利。乙方作为施工全过程管理的责任主体，对合同内容的全面履行承担及享有其相应的责任及权利并承担直接的经济责任和其他民事责任。 6.2甲方组建施工项目部（以下简称“项目部”），根据甲方各项管理制度的要求和双方约定对项目部进行共同管理。项目部根据本合作协议相关内容独立核算，应由甲乙双方共同负责资金的管理和运营及工程的经营、质量、安全事务等管理。乙方应独自承担本工程的经营成果，包括承担本合作协
三方合作合同通用版 建设方： 总包方： 分包方： 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的职责，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围：无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方职责 1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1.负责对分包单位进场后的现场安全礼貌施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2.负责现场临时水电的统一管理。 3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2.对工程进度、质量、安全、环保礼貌施工等承担全部职责。 3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场礼貌施工，卫生清理工作。 4.及时向建设方、总包方带给工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要职责。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等到达工程合格标准所要求的一切工作，带给满足专项验收要求的所有技术资料。 6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8.负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9.按照规范及____市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的带给给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量
建设工程联营施工协议书 协议双方：〔总包人名称〕（以下简称甲方） 〔联营人名称〕（以下简称乙方） 依照甲方与（以下称发包人）签订的建设工程施工合同（以下称总包合同），遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工联营事项协商一致，订立本协议书。 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程内容： 4．承包范围： 5．合同工期：开工日期：年月日；竣工日期：年月日；总日历天数天。 6．质量标准：，一次验收合格率达到100％。 7．合同价款：元￥元 二、甲方驻工地代表 1．甲方驻工地代表姓名：职务：项目经理 三、乙方驻工地代表 1．乙方驻工地代表姓名：职务：项目经理 四、甲方责任 1．甲方委派相关管理人员，实施对工程的监督管理。 2．协助协调乙方与发包人、监理的关系，实行业务对口管理，若发生费用由乙方承担。 3．甲方负责提供工程施工所需资料、表格，若发生费用由乙方承担。
4．甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面，负有指导、监督和服务职责。 5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续，费用由乙方承担。 五、乙方责任 1．严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时，若与总包合同的约定冲突时，执行本协议的约定；本协议没有约定的，应按总包合同约定的条款执行。 2．乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求，规范自身的管理行为，有计划、有步骤地开展施工生产活动，严格执行甲方、监理、发包人的指令，确保协议（合同）顺利履行。 3．乙方自行负责本工程的施工组织工作，必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。 4．乙方进场的管理（须持证）人员和主要工种（须持证）人员必须持证上岗。 5．乙方自行负责本工程的施工组织设计（方案）、投标报价、工程结算，工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用（含交缴管理费等）。甲方可对上述工作提供服务，发生的费用由乙方承担。 6．乙方对工程的工期、质量负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定及时处理发生的质量事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。 7．乙方对工程的安全生产负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。
项目联营合作协议书 甲：首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司（以下简称甲） 地址：省六盘水市钟山区冶金北路78号邮编：553028 法定代表人： ：0 传真：0 乙：（以下简称乙） 地址：邮编： 法定代表人： ：0858- 传真：0858- 为拓展XXX建筑市场，甲与乙优势互补，利用甲相关资质、技术等面条件，结合乙经济、管理、社会资源等面的实力，共同开拓XXX围的工程业务，根据《人民国合同法》、《人民国建筑法》、《招标投标法》及其他相关法律、法规和规章，甲、乙双本着平等互利、友好合作和诚实信用的原则，经友好协商双就项目合作，达成以下协议： 一、合作式及条件 1、双发挥各自在市场、技术、人力资源、设备设施、现场管理等面的优势，积极协作，共同保质、保量、保工期完成项目的工程建设。 2、乙根据XXX住建局要求，结合经营需要成立XXX分公司(项目部)，人员由甲指派，经营业务地域围限于XXX围，承接工程围限于甲已有的工程承包资质围，分公司(项目部)的经营活动接受甲的指导和管理。 3、根据对市场的综合考察评估，分公司(项目部)的一切经营活动、施工生产活动必须格遵守有关法律、法规和当地各项行政管理规定，切实维护甲、乙双的利益。
4、甲利用自身的施工管理能力及类似工程经验，在施工过程中配合乙办理项目开工及施工合同备案等相关工作；针对不同的项目甲乙双共同组建项目部，有关项目施工过程中所有案措施及管理机构人员的备案由甲上报相关管理部门，工程竣工阶段，所有资料及决算由分公司(项目部)负责办理，决算须经甲审核同意。 5、项目部(分公司)印章管理 5.1由于业务需要，及时应对投标资料、项目管理等用章需求，甲安排一枚分公司(项目部)公章在XXX分公司使用，有关印章不得参与除工程外的其他商业活动；同时分公司为乙开具一个专户，项目资金支付流程按甲规定，确保项目施工需要。 5.2 项目部(分公司)印章不作为“经济类用章”，仅作为“资料类用章”使用； 5.3项目部(分公司)印章用于“承诺以外”的用章按每项10万元罚款； 5.4项目部(分公司)印章由甲派驻项目部管理人员保管并使用“项目部(分公司)印章”。 6、乙负责协调工程投标、项目施工中的各种关系，协助分公司购买招标文件并承担相关费用、承担投标保函和中标后履约保函的相关费用，甲提供中标后办理银行履约保函所需要的银行资料及其他相关手续。 7、甲配合乙开具外出经营可证，乙按税务机关规定向甲支付应交纳的相关税费（含甲应交纳的企业所得税），并提供相应的材料等成本发票。 8、甲在XXX自主承接的工程项目，不属于乙承包围，项目部相关管
煤炭合作联营协议书 甲方：东宁联华能源有限公司 乙方：出资方 鉴于： 1、甲方拥有煤炭经营许可证，专业的煤炭运营团队，丰富的上下游客户资源并是华能集团燃料采购会员； 2、乙方拥有项目优势、较强的协调能力。 甲、乙、双方愿意利用各自优势和资源共同进行项目合作。经友好协商，达成如下合作协议，以共同遵守。 第一条合作范围 合作范围：从呼伦贝尔东明矿业有限公司、神华宝日希勒能源有限公司和西乌珠穆沁宝日胡硕煤炭有限公司等公司煤矿采购煤炭，通过铁路、航运、公路等运输方式，发运电煤到华能吉林发电有限公司九台电厂等电厂，赚取差价。 甲、乙双方愿意利用各自优势和资源共同进行项目合作。经友好协商，达成如下合作协议，以共同遵守。 第二条合作时间 自2010年10月起，至2015年9月止。合作期满后经双方一致同意，可另行签订协议合作。 第三条各方责任 甲方责任： 1、提供本合作项目所需的煤炭经营资质，为该项目顺利进行提供资源、订单及所需要的采购配套资金（不低于2000万）服务。 2、2010年10月份开始，合作期内每月采购并销售给电厂电煤30万吨以上。 甲方确保采购并销售给电厂上述数量的煤炭，并取得销售上述煤
炭所需铁路运力。甲方承诺合作期内每季度平均每月采购并销售电煤30万吨以上；如未能达到上述销售数量（不可抗力原因除外），甲方同意按未能实现的销售数量从利润分成中相应扣除。 3、甲方负责安排与华能吉林发电有限公司九台电厂等电厂签订每月供煤30万吨以上的供货合同。 （计划已报60列）贸易流程为：煤矿-东宁联华能源有限公司-电厂 4、甲方与煤矿签订每份采购合同均需乙方书面同意后方可签订，相关手续需由双方指定专职人员办理。 5、双方共同监控采购合同中所列煤炭的货权，每批货物均需双方核实铁路计划、航运计划，确定收货人为收货电厂，铁路大票、下水单由专职人员管理。 乙方责任： 1、为合作项目提供三百万元人民币(￥3000000.00)并于2010年10月10日前到东宁联华能源有限公司帐户，作为前期流动资金，并摊入成本。开户行：北京银行燕京支行，账号： 2、监督合作项目正常运行，监管财务帐户资金及货物流向。 第四条合作方式 1：按现代企业制度科学决策、运营，双方以东宁联华能源有限公司经营班底为基础，乙方派驻一名财务总监，合署办公，办公地点设在北京石景山路22号万商大厦（），其他人员聘用。 1、甲方与电厂签订购销合同，办理铁路运输手续。 3、乙方负责监控整个过程中资金流向和货物流向。 第五条利润分配和亏损分担 1、双方所合作项目按一个月为一核算周期，实行收益独立核算，利润计算方式：一个分配周期内的总收入－总支出（含资金利息）－税费= 净利润。收入和利润分配比例为：甲方占70%，乙方30%。 约定：
建设方：________________________ 总包方：________________________ 分包方：________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。 四、建设方责任 1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2. 负责现场临时水电的统一管理。 3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8. 负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 八、违约责任 1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。 2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。 3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。 九、其他 本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
工程施工联营协议 甲方: 中太建设集团股份分公司 乙方: 经甲、乙双方协商一致，甲方将其承建的“工程”承包给乙方施工，为明确双方的义务和责任，特制定如下条款，共同遵守执行。 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、承包容：甲方与业主签订的建设工程施工合同容、投标文件及往来函件容等全部容。 四、承包方式： 乙方承包甲方同该工程业主所签订的建设工程施工合同、协议书、招标文件、往来函件等全部容和责任和施工组织设计的全部容，包工、包料、包工期、包安全、包CI形象达标、包工程质量达到甲方同业主约定的质量标准，包办理工程交验及资料收集、整理、归档手续。 五、工程工期： 工期以甲方与业主单位签订的合同为准，业主发出开工令之日开始计算。如因业主原因影响按业主确认的工期签证天数予以顺延。 六、合同计价依据及工程款支付 （一）本协议按甲方与业主确定的计价为计算依据，工程变更根
据投标时综合单价按实际工程量计算；乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书（含来往函件）的所有文件。 （二）工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包，具体承包价以甲方与业主结算价款为准，有关现场搭设的临时宿舍、办公室、辅助用房、临时道路铺设、临时水电的管线等由乙方负责。 （三）有关该工程报批、报建工作由甲方协助乙方办理。办理报批、报建、施工许可证的一切费用由乙方承担。 （四）工程款支付：按照甲方与业主签订的工程施工总承包合同规定，由乙方每月据实通过甲方向业主申报支付工程款。若遇节假日不能及时办理，应当顺延。本项目开设独立银行账户，甲、乙方双方鉴章共管该账户。工程款到账后，甲方在3个工作日及时将扣除管理费后的工程款支付给乙方。 （五）乙方按本协议的承包容施工完毕后，办理工程竣工手续，经业主、质检及等部门验收合格后，由乙方以甲方名义依据甲方与业主签订的工程施工合同所规定的计价依据与业主办理竣工结算，甲方予以配合。 七、管理费、税金、工程安全措施保证金、投标保证金及履约保证金： （一）管理费及企业所得税：按合同造价（暂定人民币元）×3.5%（其中管理费2%，合计人民币元整；企业所得税1.5%，合计人民币元整。），共计人民币元整，实际合同造价以最后工程结算的金额为准。 支付方式和时间为：①管理费在本协议签订之日后七日乙方向甲
项目合作联营协议书 甲方：__________科技发展有限公司 住所地：________________________ 法定代表人：____________________ 联系电话：______________________ 乙方：______电子信息技术有限公司 住所地：________________________ 法定代表人：____________________ 联系电话：______________________ 鉴于乙方拥有___________产品完整的所有权和知识产权、且至本协议签订之日未与任何他方就本产品、知识产权有任何形式的合作，乙方也未以任何方式生产和销售本产品； 甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿的基础上，就合作生产、销售由乙方自主研制的___________产品项目达成本协议，以资共信守。 1.合作内容 本项目合作的内容为：生产、销售由乙方自主研制的___________产品。首批生产________套（其中________系统_____套），以后批产品生产量根据市场销售情况待定。 2.合作期限 _____年_____月_____日到_____年_____月_____日，共_____年。
3.合作体制 在甲方框架内成立由乙方组建，甲方派员监督的________产品项目部，其权限为负责本项目产品的生产、销售及售后服务。项目部设立独立帐户，实行独立核算。 4.知识产权的使用 4.1本项产品的生产、销售可使用乙方提供的中文：__________；英文：__________的注册商标。也可以使用甲方所提供的商标及冠名。 5.权益平衡 自本协议签订之日起，乙方不得独立或以任何方式与第三方合作生产、销售___________产品。 甲方从合作之日起，按月向乙方提供资金__________万元，持续时间不超过_____个月，且该资金纳入本项目产品的生产总成本。 6.甲方职责 6.1提供本合同项目生产、销售及售后服务的所需资金，前期投入不低于人民币__________万元（以后根据市情况待定）的基本运作资金，在本协议签订生效后的十个工作日内存入开列的________项目部的独立帐户内，实行专款专用，保证该资金的投放与生产、销售及售后服务的进程同步，并即时派出财务人员管理并建立独立的帐目，及时制作月报及年报等财务文件交双方备案。 6.2提供本项目产品必需的生产场地（__________?标准厂房）。 6.3监督本项目产品的生产、销售及售后服务的全过程。 6.4与乙方共同制定项目产品的销售计划、共同进行本项目产品
山庄店联营商户招商 合作协议书 甲方： 单位名称： 经营地址： 乙方： 姓名、居住地址、身份证号码联系电话、。 根据《合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方所属山庄店二楼商位与乙方进行联营合作一事达成如下协议，为明确双方权利、义务订立本合同。 第一条联营项目 1、甲方将位于的商位出租给乙方，但不收取租金。甲方以营业额提点的方式与乙方进行合作。 2、乙方自主经营项目，独立承担经济和法律责任。 3、未经甲方许可，乙方不得超过约定经营范围，否则承担违约
及相关责任。 第二条合作方式及扣点方式 1、合作期自年月日至年月日止；试合作期自年月日至年月日。 2、为保证甲方所提供场地、设施、设备完好，敦促乙方遵守甲方管理制度、合法经营等。乙方在进店经营前需向甲方一次性交纳保证金元，￥元。 3、乙方月营业额不得低于叁万元整。累计两个月达不到设定营业额，甲方有权单方终止合作，要求乙方在7个工作日内撤离，不承担任何补偿责任。 4、乙方未完成或刚好完成设定营业额任务，甲方将按设定营业额任务30%提点，如乙方超出设定营业额任务，则超出部分甲方按 20% 提点。（任务详见附表） 乙方试营业做活动期间，甲方按乙方实际营业额的提点，活动期结束后，甲方按30%提点，经过试合作期运营双方均认可合作，签订正式招商合作协议书。 第三条经营要求 1、乙方必须接收甲方店内的统一管理和各项要求。 2、乙方所经营的品种不能与一楼、二楼、三楼发生重复，相同
品种不得生产、经营。 3、乙方所有商品定价必须经过公司同意方可销售，不得私自改价。 4、乙方所经营品种必须符合国家食品安全规定，并单独办理相关执照。 5、乙方经营者要具备良好的经营和职业素养，本着对顾客、对生产、对公司负责的原则。 第四条结算方式 1、结算方式：乙方每日营业款由甲方统一收银，乙方不得私自收取，否则甲方有权扣除乙方所有保证金。甲方与乙方同为一个账期，扣除乙方使用费用后以转账或现金的形式与乙方结账。 2、甲方在月初给乙方结账时，按标准统一扣除乙方相关费用（水、电、汽、员工餐费等）。 第五条合同期满或终止 1、合同期满乙方如继续合作的，同等条件下享有优先权；若乙方不继续合作需提前两个月告知甲方，如不告知甲方就私自离开者，甲方将扣除乙方所有保证金。 2、在乙方交清水、电、汽费、员工餐费及其他相关费用；检查完场地、设备、设施后，甲方即可无息退还乙方保证金，并合同自然
合同编号：__________三方项目合作协议范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 丙方： 身份证号码： 甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一条、项目概况及合作条件 1、本工程项目总建筑面积为__________平方米，中标造价约__________万元人民币。 2、经过三方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为__________万元左右，因此本工程项目计划投资万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下： （1）甲方投资__________万元，占__________%。 （2）乙方投资__________万元，占__________%。 （3）丙方投资__________万元，占__________%。 4、在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其
他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。 5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。 第二条、工程管理职责 1、该项目工程管理责任及分工如下 （1）该项目与总承包单位签订分包合同由负责；承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。 （2）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管（其中造价方面由主管，水电安装方面由主管，质量安全方面由主管）。 （3）该项目的会计日常工作由甲方负责管理，出纳日常工作由丙方负责管理。 （4）施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行；