砖混结构砌体工程施工劳务合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款，供甲、乙双方遵守执行。
一、现甲方将工程承包给乙方施工。
二、承包范围包括等，工作范围的清理安全文明施工所需的各项措施。
三、乙方的一般义务：乙方应根据合同的规定严格按图纸保质、保量施工。必须做到物尽其用，节约成本，及时清理自己的作业现场，做到工完场清，满足甲方的需求。
四、工期和进度计划：乙方应严格按甲方的进度计划进行，本合同签订后，甲方应对乙方的工期和进度计划交底，如因不可抗力因素和业主原因造成工期延误。甲、乙双方应妥善安排劳动力，所产生的误工甲方不予补助。
五、工程质量和验收：本分项工程要求优良，乙方应认真按照标准规范，设计要求进行施工，随时接受甲方及公司业主代表的检查验收。为检查验收提供便利条件，并按甲方的要求进行返工和修改。
六、对本班组在工作中出现的质量问题将根据甲方编制的质量处罚规定进行处罚。产生的质量问题应进行及时修整处理。并且所产生
的费用均由方承担。质量和进度达不到甲方要求按合同价的90%结算。
七、计量单价：按所施工的图纸计量，每月结账，付款80%。本工程完工后20天内付清余款，如因业主原因导致不及时支付乙方的工程款时，乙方应予以谅解。
八、文明施工：进场人员必须遵守规章制度，杜绝打架斗欧和违法犯罪事件发生。参与打架斗殴计班组处200元以上罚款，并从当月工程进度款中扣除。
九、其他
1、本合同未尽事宜，双方签订补充合同，补充合同具有同等法律效力。
2、本合同壹式贰份，双方负责人签字盖章后生效。
3、本合同在执行过程中发生纠纷，双方可申请本地仲裁委员会进行调解或向当地人民法院上诉。
甲方（盖章）乙方（盖章）
负责人：负责人：
合同签订日期：年月日
中太建设华润项目 劳务分包合同 编号： 总包方（甲方）： 分包方（乙方）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、本分包合同由以下文件组成： 无 二、劳务分包工作工程概况 工程名称：华润项目住宅一期及地库 工程地点：市太康路和铭功路交叉地段 工程概况：见建施与结施说明 三、劳务分包围 1．正负零以下和正负零以上基础、主体结构分包，含清土、抽水、排水沟、集水井、砌砖胎模、配合桩头处理、钢筋、模板、砼、电焊、后浇带打凿清理等结构工程甲方土建图纸施工部分（自清土开始至主体结构全部工作完成）。
其中（包括但不限于）： 钢筋工程：钢筋车间的平整、地面硬化（回填石粉石子夯实等），钢筋车间的搭拆（包含刷外框架钢管油漆；按我公司标化图册标准执行）；机械定位；参与原料及半成品点数；钢筋调直或冷拉、除锈、选料、切断、放样、弯曲等的制作；钢筋绑扎、焊接，人工垂直、水平运输钢筋。钢筋顶撑（马凳）的制作及安装；套筒安装；配合测量员放主控制线、轴线、标高（其余引线等由劳务负责）；搭拆自用架子；清理模板杂物，场取运半成品钢筋，按设计要求绑扎成型放入模，其它所有涉及钢筋的零星工程及预留插筋的制作及安装。负责制作安放砼垫块，捣砼时看护钢筋，负责竖向用钢筋的调运，清理每次绑扎后多余的钢筋，并运至指定地点堆放整齐，以及可能存在的材料二次移位和转运工作。配合取样、送检。钢筋原材料的卸车。钢筋损耗按翻样单的1.5%控制。 模板工程：木工车间的平整、地面硬化（回填石粉石子夯实等）；圆盘台锯、平刨机、压刨机、套丝机等机械的定位；木工车间架子搭设、棚顶搭设、加固（包含刷外框架钢管油漆；按项目部要求的标化图册标准执行）；配合测量员放主控制线、轴线、标高（其余引线等由劳务负责）。施工前的准备工作，刨木方、制作砼及钢筋撑条，场取材，模板制作及安装；木材的刨平刨直，搭拆支模钢管架（含超高架）和相关防护；补模板洞缝，刷隔离剂；预埋铁件、钢板止水带、橡胶止水带、对拉螺杆加工及安装；模板、木方等材料的场运输，楼层垂直及水平人力运输；安装完模板后的清扫木模杂质，浇捣砼时看护木模及修整加固。拆除钢管架、模板、垫楞、铁丝、螺栓，并将拆除的材料起钉并分类堆放整齐。拆除最后一层楼面模板、木方要把铁钉起净、钢管上的扣件拆完、吊运到地面指定的地点堆放整齐，其所使用的钢管保养调直及扣件清洗，电梯井架的相关防护。对
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
工程施工劳务合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 为满足甲方建设工程施工的需要,乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容： 施工范围： 第二条合同文件组成及解释顺序 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况, 按下列组成顺序解释: ）本合同书及附件; ）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; ）施工承包的招投标文件; ）公路工程标准施工招标文件（年版）及相应补充约定1 ）确定工程造价的工程预（结）算书； ）国家现行工程技术规范、标准、规程; ）图纸； ）甲乙双方管理人员名单。 第三条工期 工期：日历天 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 正式开工日期：以甲方的开工通知书为准 因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。拖期违约金的计算方法：每延迟一天赔偿合同价款的％。,限额为合同价款的；
因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;日禹常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况,不能作为乙方工期延长的理由； 因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题,如甲方得到业主的经济补偿,乙方将得到相应部分的经济补偿,否则乙方应放弃追偿权。 第四条工程质量 本合同工程必须达到合格等级，工程一次交验合格率达到；达不到要求,乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。 第五条施工图纸 甲方在本合同签订后天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件X 第六条合同价款 本合同为固定综合单价合同,具体详见工程量清单,合同价款暂定为元。 第七条承包方式 本工程以劳务分包、实际完成的施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。 第八条工程量清单 除非合同另有规定,工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人匚机械、材料（本合同第款约定由甲方供应的除外L水电、质检（自检L缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除夕卜\ 税费、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间,综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的増减无关； 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中； 用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸;争值为准，具体应符合《公路工程标准施工招标文件》（年版）及相应补充约定技术规范中相应章节的”计量支付”条款的规定。 第九条工程变更 工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时,甲方应在接到变更通知后天内向乙方下达书面变更通知；乙方在接到甲方的书面变更通知后天内上报工程量变更报告,甲方收到后天内完成审核批复,未经批复的不进行计量支付； 因变更新增支付项目的单价,双方按以下原则协商暂定并进行进度款计量支付：
遇到合同法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/3813879271.html, 建设工程施工合同和劳务合同有什么区别 建筑合同纠纷中，对合同性质是属于工程建设合同还是劳务合同容易产生争议。那么建设工程施工合同和劳务合同有什么区别?下面由赢了网的小编在本文详细介绍。 建设工程施工合同和劳务合同有什么区别? 建设工程施工合同与劳务合同应当从四个方面来区别： 1、标的种类。建设工程施工合同的标的是建设工程。工程劳务合同标的中是工程中的劳务，即仅提供劳动力。 2、报酬方式。建设工程施工合同中发包方支付的是工程款，其中包含人工工资。而劳务合同发包方支付的仅仅是人工工资。 3、签订条件。建设工程施工合同的承包人必须具备一定建筑资
质，如果工程需要分包，必须经业主同意。而劳务合同承包人一般不需要建筑资质，劳务分包也不需要业主同意。 4、完成方式。建设工程施工合同中承包人必须以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成工程。而劳务合同承包人中提供劳务即劳动力。 建设工程施工劳务合同范本 建设工程施工劳务合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就 _______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________
工程地点：______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序
工程主体结构劳务施工合同书
主体结构劳务施工合同 发包单位（甲方）：（以下简称甲方）承包单位（乙方）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。就 工程结构主体劳务施工事宜协商一致，订立本协议。 一、工程名称：（以下简称本工程） 二、工程地点： 三、结构形式：建筑规模： 总建筑面积：平方米 四、承包范围及内容： 本工程主体结构的模板工程、钢筋制作安装、砼浇筑、外架搭设及拆除。砂石垫层及其以上结构主体工程中的钢筋、模板、砼、构造柱钢筋绑扎、二次结构钢筋制作、外架的施工，以及主体施工用的木工棚和钢筋棚的搭设、塔吊基础电梯基础施工、临舍地面施工、“四口”防护和现场内道路硬化、围墙、现场文明氛围布设的施工内容，不包括土方，回填土乙方配合人工。具体分项内容如下： 1、钢筋工程： 主体结构全部钢筋的提料、制作、水平、垂直连接。另外包括： （1）、钢筋制作设备的就位、操作、保养、工作台制作安装和布置。
（2）、主材场内倒运、归堆码垛、调直整理、原材料标识。 （3）、钢筋翻样并接受甲方检查、校对，按甲方主管人员的配料审批单加工制作并验收。逐日向甲方报送日配料统计报表。做好半成品、成品分类归堆标识工作。 （4）、原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输。并按文明工地的要求堆放整齐。钢筋加工场地及工作面应保持工完场清和做好随干随清。 （5）、钢筋闪光对焊、电渣压力焊、钢筋短料接长对焊，钢筋机械连接（不含套筒，套筒由甲方提供）钢筋安装绑扎，试件取样、钢材除锈（不含旧钢材）、余料回收加工再利用，废料归堆交接。 （6）、设计洞口和施工预留洞的钢筋切割，洞口加筋处的制、绑、焊。（7）、钢筋分项中的所有附件（马蹬筋、梯子筋、剪力墙加固筋）的制作、工作面的成品保护、钢筋保护、浇注砼时钢筋保护用工。 （8）、乙方应做好各工序中的自检、互检、交接检。合格后及时向甲方报送自检记录、参与甲方的质量检查及隐蔽工程的验收。 （9）、为保证钢筋不移位等采取的质量保证用工。 （10）、二次结构构造柱钢筋由乙方绑扎，其余圈梁、过梁、砌体拉结筋由乙方只负责加工不负责绑扎。 （11）、钢材需求计划必须提前15天上报，主体封顶时现场不能剩余整件钢筋（每个规格重量不能超过3t）,超出部分原价以工程款方式抵给乙方。2、模板工程： 提供模板搭设方案、现浇构件、木模板制作安装、拆除、钢模板的安装
建筑工程施工劳务分包合同 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 为明确甲乙双方的权利义务，保证工程的顺利施工及双方的合法权益，经双方协商达成一致，特签订本施工合同，以便共同遵守。 第一条劳务单位资质情况与工程概况 1.营业执照注册号：； 2.资质证书号码：； 3.发证机关：； 4.资质专业及等级：； 5.复审时间及有效期：； 6.工程名 7.工程地 点：； 8.工程内 容：； 9.劳务作业范围：； 乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。 第二条合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.补充协议； 2.本合同；
3.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4.中标通知书、投标书和招标文件； 第三条合同文件适用标准和法律 1.适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规； 2.适用标准及规范： (1)现行的国家及工程当地有关标准、规范； (2)其他标准及规范； 3. 总承包合同约定的标准及规 范。 第四条施工前期工作 1.施工图纸： 甲方正式开工前，负责向乙方提供满足施工需要图纸的套，并组织施工单位技术交底。 2.办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间： 施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续由甲方负责与业主联系办理。爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由乙方提前向甲方报告并协助甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除； 3.提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任： 提供位置及交验要求由甲方与业主商定；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护； 4.完成生产、生活、临时设施的责任和费用以及完成时间和要求：由分包单位自行确定； 5.合同签订后，乙方施工设备和人员必须要在日内进入施工现场，乙方
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
建设工程施工劳务合同范本 以下是建设工程施工劳务合同范本文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承包人)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年 ＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同；
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
工程施工劳务合同书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程施工劳务合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：____ 甲方：____ 乙方：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_____工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件
合同编号： 建设工程施工劳务合同 （老项目、简易计税项目劳务合同范本） 甲方： 乙方： ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
(注：在本合同文本中，标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句，如果确需更改或删除，应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除；标有“***”的为法律规定条款或合同通常必备条款；标有“**”的为合同各方协商确定的条款；标有“*”的为合同选择性条款。 本合同是通用格式文本，在具体合同签署前必须经公司审核，以审核后文本为准。)
工程施工劳务合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第1条双方企业信息★ 1.1甲方企业信息 xx集团xx工程有限公司 注册地址：x 法定代表人：x 职务：执行董事 通讯地址：x 纳税人身份：一般纳税人 纳税人识别号：x 开户银行名称：x 开户银行账号：x 1.2乙方企业信息 乙方：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 法定代表人：职务： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 联系人：电话： 纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号（15位代码，国税号）：（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码） 开户银行名称： 开户银行账号：（开户银行账号必须是在主管国税机关备案的账号。） 第2条乙方劳务分包工作对象及提供劳务内容*** 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿（注明：结算以实际施工的双方签证为准）。 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第3条工期** 3.1 工期日历天，开工日期以甲方书面通知为准。
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放成品材料或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、已进入施工现场，乙方工人住宿在当地租房，租房费、水电费、生活费均有乙方承担，施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）现场施工电源按甲方指定的二级配电箱接入，从二级配电箱接出的所有电缆线用电材料费、设备均有乙方承担，施工用水按甲方指定点接入，其施工现场的水费电费由甲方承担。乙方在现场搭设的临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即
拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。 （3）安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、止水钢板、止水胶带、预埋 套管、预埋件、装模用的止水螺杆、瓷砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包包干。 6、承包范围： （1）、主体从出渣清理、基层平整、基础垫层开始，主体工程（包括图纸以内的土建工程量，除去水电安装，外墙防水油膏，栏杆安装外，图纸以内的工程量均为乙方承包范围内。具体包括：二级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、临时道路场地硬化，止水钢板，止水胶带，预埋套管，预埋件等图纸以内的预留孔安装，池壁外墙瓷砖铺设等所有主体工程。 （2）、二次结构后浇带预留及浇筑、原地面以上的外墙粉刷、抹灰。（3）、如乙方需安装塔吊时，甲方只提供塔吊基础的混凝土、钢筋主要材料，其他一切费用由乙方承担。 第二条：工程价款与支付
建筑工程施工劳务合同书 【主体工程】 工 程 施 工 合 同 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 资质证号码：
劳务分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，双方就本合同劳务分包的相关事项达成以协议： 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积 本工程暂定 平方米 结构型式：框剪结构 施工工期及竣工日期：以甲方下达的计划为准。 质量等级：合格以上（以甲方与建设单位签定的合同为准）。 组成本分包合同的文件： 、劳务分包合同。 、使用本单位企业定额及相关规则、说明。 、国家规范标准及有关技术文件。 、所承包的图纸中标识的内容。 、经有关部门签证的工程量清单、报价单。 、技术部门下达的经签证的技术交底及有关洽商。 第二条 工程承包方式、范围及承包内容
一、工程承包方式：包工不饮料 、组成建筑物的材料按预算定额用量由甲方提供。 、施工用的各种小型工器具、小型材料、小五金如：铁钉、铁丝、扎丝、灯具、雨具、锯片、切割刀、照明灯线配电箱以外电缆、木（铁）抺子、尺子、铁锹、洋镐、大锤、灰桶、瓦刀、錾子、扳手、线锤、线绳、粉笔、冲击钻、电锤、手提电锯、吹风机、管钳、打磨机、斗车、单双面胶带纸、安全帽、安全带、手套、水管、扫把等均由乙方自备（包含在每平方米单价内） 、乙方需配备现场管理人员，建立一套严密的管理系统，加强自检，并按要求填写自检记录，各工程之间流水施工前必须办理交接手续，在自检和互检后，报建设单位和监理检查、验收符合要求后方可进行下道工序施工。 、乙方应合理利用材料，避免造成浪费，实际施工中甲方将采取限额用料，节约有奖的制度，如浪费，甲方将视实际情况要求乙方一加一数量的索赔。 、所承包工程中部分材料如对拉螺栓、进入现场后甲乙双方签字认可，乙方保管使用，如有丢失乙方负责。 、乙方应合理支付其班组工人劳务工资，杜绝劳务纠纷事件发生，如因乙方处理不当造成民工聚众闹事、上街流行、在政府机关或建设单位办公室静坐等过激行为而影响甲方信誉的，甲方有权从保证金中代付民工工资，同时甲方对乙方处以 万元的罚款，由此而造成的其他损失由乙方负责。
建设工程施工劳务合同范本 劳务的形式有两种，一种是生产过程与交换过程的统一，消费过程可以独立于外，如服装加工，家具制作等等。还有一种是劳动者的劳动与购买者的消费同步，劳动者提供使用价值的过程，如饮食、理发等等，劳动行为以劳动成果的形式呈现。 建设工程施工劳务合同范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点：
分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： (1) (2) 7、总(分)包合同
7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。 9、项目经理 9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。 9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。 10、工程承包人义务 10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责; 10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
主体结构工程施工劳务承包合同 甲方：（以下称甲方） 乙方：（以下称乙方） 甲方承建，因施工生产需要，在乙方对甲方施工环境、地质勘探报告、图纸和工作内容充分了解的情况下对以下范围进行劳务承包，为明确双方责任和权益，确保工程施工的工期、质量、进度与安全，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定，经双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 按照工程的施工图纸和有关技术文件（含设计图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等）的要求对主体结构工程（含模板支撑系统、钢筋、砼、模板等分项工程）由乙方进行劳务承包。
三、承包方式 1、采用包工不包主材，包机具、包辅材、包质量、包进度、包安全、包文明施工的方式。 2、甲方根据工程进度提供以下主材和机具： 主材：模板、方木、钢管、扣件、钢筋、商品混凝土、钢筋连接套筒、水泥、砂、石。 机具：塔吊、搅拌机、大面积施工场地照明、三级配电箱、车丝机具。 3、除甲方提供的主材和机具外，其它本专业工种承包范围内需用的全部机具及用品、辅材均由乙方自备，主要有 （1）模板分项工程： 圆盘锯、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品； 辅材：铁钉、铁片、铁丝、拉杆及配件、拉杆套管、铁垫片、蝴蝶扣、胶纸等所有辅材。 （2）钢筋分项工程： 机具及用品：钢筋调直机、钢筋拉伸机、切断机、弯曲机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品；
兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司 承包方： 2015年9月20日
建筑工程劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点：兰州市中川镇 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准，机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临
建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 （1）熟悉图纸，根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容： （1）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （2）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、配料；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （2）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （3）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （4）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
主体结构工程施工劳务承包合同书 发包单位：（以下称甲方）承包单位：（以下称乙方） 甲方承建建设工程，因施工生产需要，经内部劳务议标，在乙方对甲方施工环境、地质勘探报告、图纸和工作内容充分了解的情况下对以下范围进行劳务承包，为明确双方责任和权益，确保工程施工的工期、质量、进度与安全，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定，经双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 按照建筑设计院的施工图纸和有关技术文件（含设计图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等）的要求‘ #楼主体结构工程（含模板、钢筋、砼及砌筑分项工程）和装饰工程由乙方进行劳务承包。 三、承包方式 1、采用包工不包主材，包机具、包辅材、包质量、包进度、包安
全、包文明施工的方式。 2、甲方根据工程进度提供以下主材和机具： 主材：模板、方木、钢管、扣件、门式架、收口网、止水螺杆；钢筋、方管；商品混凝土、水泥、砂浆外加剂、砂、石、钢丝网等； 机具：塔吊、井架、施工电梯、大面积施工场地照明、配电箱等。 3、除甲方提供的主材和机具外，其它本专业工种承包范围内需用的全部机具及用品、辅材均由乙方自备，主要有 （1）模板分项工程： 圆盘锯、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯等机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品； 辅材：铁钉、铁片、铁丝、穿墙螺杆及配件、穿墙套管、铁垫片、蝴蝶扣、胶纸等。 （2）钢筋分项工程： 机具及用品：钢筋调直机、钢筋拉伸机、切断机、弯曲机、闪光对焊机、电焊机、电渣压力焊机、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯等机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品； 辅材：电焊条、扎丝、压力焊渣、保护层塑料垫块等。 （3）砼及砌筑分项工程： 机具及用品：水泵、搅拌机、砂浆机、插入式振捣器、平板式振捣器、打夯机、铁斗车、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯等机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品；
编号：GR-WR-11892 工程施工劳务合同书模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程施工劳务合同书模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号：_______ 甲方：________ 乙方：________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将______工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的
建设工程施工劳务合同工程名称： 发包方：中国石化有限公司( 分公司)承包方：
发包方：中国国际有限公司（分公司） 承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方就本工程的劳务事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3基本概况（单位工程个数、结构、层数、层高、建筑物高度和建筑面积等）： 2、施工条件 2.1施工机具 2.1.1发包方提供项目公用大中型施工机械，如塔吊、井架、卷扬机、砼搅拌机、砂浆机、砼振动器、手推车、电焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机等。 2.1.2承包方自备队组或个人的自用施工工具，如铁镐、锄头、铁铲、铁锤、砖刀、灰刀、线锤、靠尺、斧头、锯子、板手、钢筋勾、刮尺、铁批子、档板等。 2.2水电 水电通至施工现场。 2.3材料 2.3.1材料堆放处距建筑物 m之内。 2.3.2主要周转材料是： 2.3.3建筑物主要构成材料：一般常规材料、 3、劳务承包内容及价格 3.1 劳务承包内容及价格如下： 3.2出现承发包双方协商解除本合同、承包内劳务作业工程量增减较大、有
承包外劳务作业等情形，不能使用劳务价格包干办法计算劳务费的，按以下分项工程实物工程量计件综合价计算劳务费： 3.3劳务作业承包外计时工单价：技工元／工日，普工元／工日。 3.4劳务价格相关说明 3.4.1本工程劳务价格是市场价，已包含以下内容的费用：劳务人员个人的社会保险费和有关税费、 3.4.2承包方自行中途退场造成解除本合同的，按原定劳务价格的 %进行劳务费的最终结算。 4、工期 4.1总工期：自年月日至年月日止，共日历天。 4.2 重点形象进度要求： 承包方必须根据项目安排的形象进度计划，及时组织与调配好劳动力，确保按时乃至提前完成。 4.3发包方根据工期、形象进度要求以及现场实际生产进度情况，签发工程任务单细化分项工程劳务作业的具体工期，或在施工过程中另外安排或调整具体工期，承包方必须严格执行，确保按时乃至提前完成。 5、质量 5.1承包方必须严格执行质量规范，按工程设计图纸和发包方的技术交底进行施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料，不得违反操作规程。 5.2承包方必须严格执行国家现行《建筑工程质量验收统一标准》和发包方的企业标准，满足发包方GB/T19001-2000质量管理体系要求。 5.3发包方签发技术交底单细化分项工程具体质量标准和要求，或在施工过程中书面或口头提出具体质量标准和要求，承包方必须严格执行，精心施工，认真自检，确保工程质量。 6、安全