建设工程合同与合同管理习题
一、单项选择题
3、按照承包工程计价方式分类不包括（）。
A．总价合同 B．单价合同
C．成本加酬金合同 D．预算合同
4、下列不是合同价款应规定的内容的是（）。
A．计算方式 B．结算方式
C．价款的支付期限 D．价款支付日期
5、建设工程总承包合同的履行不包括（）。
A．合同应明确双方责任
B．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
D．建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可
10、建设工程合同的最基本要素是（）。
A．标的 B．承包人和发包人
C．时间 D．地点
11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。
A．总价合同 B．单价合同
C．成本加酬金合同 D．邀请合同
12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。
A．预付款 B．工程进度款
C．退还保留金 D．价格调整条款
13、下列不属于完善合同条件问题的是（）。
A．关于工程交付 B．工程量及价格单
C．关于合同图纸 D．关于施工占地
14、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。
A．勘察 B．设计
C．施工 D．造价
15、BOT合同又称（）。
A．特许权协议书 B．工程项目总承包合同
C．单位工程施工承包合同
D．勘察、设计或施工总承包合同
16、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（GM1999-0201）的是（）。
A．《协议书》
B．《通用条款》
C．《专用条款》》
D．《建设工程质量管理条例》
17、工程分包是针对（）而言。
A．总承包 B ．专业工程分包
C．劳务作业分包 D．转包
18、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《协议书》内容的是（）。 A．工程质量标准 B．工期
C．工程变更 D．质量与安全
19、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《通用条款》内容的是（）。
A．保障、保险及担保B．合同的生效
C．质量与安全D．双方一般权利和义务
20、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《专用条款呐容的是（）。
A．词语定义及合同文件B．分包工程概况
C．竣工验收与结算D．工期
21、下列不属劳动报酬采用的方式的是（）。 A．固定劳动报酬（含管理费）B．按确认的工时计算
C．按确认的M程量计算D．按确认的质量计算
22、工程承包人确认结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A．13 B．14
C．15 D．16
23、劳务分包人和M程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（）。
A．按本合同关于争议的约定处理B．《协议书》
C《通用条款》D．《专用条款》
24、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（）天。
A．28 B．27
C．26 D．25
25、索赔程序和争执的解决主要分析（）。
A．争执的解决方式
B.任的开始
C．工程所有权的转让
D．承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始
26、建设工程合同实施控制的作用是（）。
A．通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标
B．分析合同执行差异的原因
C．分析合同差异的责任
D．问题的处理
27、下列不属于合同诊断的内容的是（）。
A．技术措施B．问题的处理
C．分析合同差异责任D．分析合同执行差异的责仟
28、下列不属于工程问题的四类措施的是（）。
A．问题的处理B．技术措施
C．经济措施D．合同措施
29、下列不属于合同资料种类的是（）。
A．合同分析资料。
B．工程实施中产生的各种资料
C．工程实施中的各种记录、施工日记等
D．合同资料的收集
30、下列不属于资料文档管理的内容的是（）。
A．合同分析资料B．合同资料的收集
C．资料整理D．资料的归档
31、以下关于索赔的说法不正确的是（）。
A．索赔是相互的
B．索赔是双向的
C．发包人不可以向承包人索赔
D．承包人可以向发包人索赔
32、索赔按索赔当事人分类包括（）。
A．承包人与发包人之间索赔
B．发包人与分包人之间索赔
C．发包人与供货人之间索赔
D．发包人与保险人之间的索赔
33、索赔按索赔要求分类包括（）。
A．工期索赔B．工程终止索赔
C．工程变更索赔D．工程拖延索赔
34、下列不属于建设工程反索赔特点的是（）。
A．索赔与反索赔同时性
B．技巧性强，处理不当将会引起诉讼
C．在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿
D．工程质量缺陷反索赔
35、下列不属于材料采购合同订立的方式的是（）。
A．公开招标 B．间接采购方式
C．邀请招标 D．直接采购方式
36、下列不属于材料采购合同的主要内容的是（）。
A．标的 B．数量
C．质量 D．时间
37、下列不属于建设工程监理合同标准条件的是（）。
A．监理人义务 B．委托人义务
C．委托人权力 D．外部条件包括的内容
38、下列不属于NEC的核心条款内容的是（）。
A．总则 B．单价
C．工期 D．权利
39、下列不属于NEC合同条件体系的合同形式的是（）。
A．总价合同 B．总目标总价合同
C．单价合同 D．工程管理合同
40、NEC的主要特征不包括（）。
A．适用范围广 B．为项目提供动力
C．简明清晰 D．速度快
41、下列不属于国际工程承包合同的实施阶段的内容的是（）。
A．合同管理 B．计划管理
C．成本管理D．工程进度管理
42、下列属于FIDIC合同条件（纠纷的解决）规定的程序的是（）。
A．早期预警程序B．补偿事件程序
C．友好协商D．裁决人程序
43、国际工程承包合同订立的最主要形式是（）。
A．招标 B．投标
C．公开招标D．邀请招标
44、下列不属于开标和评标的推荐程序的是（）。
A．开标B．招标文件的修改
C．评标D．授予合同
45、国际工程合同包括（）。
A．国际工程招标B．国际工程承包
C．国际工程投标D．国际工程开标
46、国际工程的概念为（）。
A．国际工程咨询包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业
B．国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程
C．国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等
D．国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议
47、关于工期的索赔不包括（）。
A．关于延展工期的索赔
B．由于延误产生损失的索赔
C．由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
D．赶工费用的索赔
48、常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含有（）。
A．有关合同文件的组成问题引起索赔
B．关于合同文件的内容不明，或不详问题引起的索赔
C．关于合同文件有效性引起的索赔
D．因图纸或工程量表中的错误而索赔
二、多项选择题
1、支付担保的形式有（）
A．银行保函B．履约保证金
C．担保公司担保D．抵押或者质押
E．银行汇票
2、《建设工程合同》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括（）。
A．发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务，承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务
B．一旦发包人违约，付款担保人将不承担任何责任
C．一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任
D．提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件
E．支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施
3、进行合同分析是基于（）原因。
A．合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解
B．同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系C．工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分内容，如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响
D．合同中存在问题和风险，包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险
E．合同分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容
4、承包人的主要任务有（）。
A．明确承包人的总任务，即合同标的
B．明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义
C．明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天
D．明确工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示
E．承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款
5、下列关于合同价格分析中正确的是（）。
A．合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围
B．工程计量程序，工程款结算方法和程序
C．合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期规定 D．拖欠工程款的合同责任
E．对合同中明示的法律应重点分析
6、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（）。
A．索赔的内容、方式及数额
B．索赔的程序
C．争执的解决方式和程序
D．仲裁条款，包括仲裁所依据的法律，仲裁地点、方式和程序仲裁结果的约束力等
E．索赔的金额
7、合同控制依据的内容包括（）。
A．合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等，它们是比较的基础，是合同实施的目标和依据
B．各种实际的工程文件，如原始记录、各种工作报表、报告、验收结果、计量结果等 C．对于合同执行差异的原因，对合同实施控制
D．工程管理人员每天对现场情况的书面记录
E．合同管理中涉及到的资料不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束
8、合同资料的种类有（）。
A．合同资料
B．合同分析资料
C．工程实施中产生的各种资料
D．工程实施中的各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等
E．原始资料
9、按索赔当事人的不同可分为（）。
A．承包人与发包人之间索赔
B．承包人与分包人之间的索赔
C．承包人与供贷人之间索赔
D．承包人与保险人之间的索赔
E．发包人与分包人之间的索赔
10、按索赔所依据的理由分类分为（）。
A．合同内索赔 B．合同外索赔
C．道义索赔 D．单项索赔
E．总索赔
11、索赔成立的条件有（）。
A．与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失
B．因为某种原因使得承包人或发包人受到严重的利益影响，并带有严重经济损失
C．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D．承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告
E．发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失
12、常见的建设工程索赔有（）。
A．因合同文件引起的索赔
B．有关工程施工的索赔
C．增减工程量的索赔
D．关于价款与工期的索赔
E．财务费用补偿的索赔
13、合同文件是索赔的最主要依据，包括（）。
A．本合同协议书及中标通知书
B．投标书及其附件
C．本合同专用条款和通用条款
D．标准、规范及有关技术文件，图纸，工程量清单和工程报价单或预算书
E．相关证据
14、建设工程反索赔的特点有（）。
A．索赔与反索赔同时性
B．技巧性强，处理不当将会引起诉讼
C．在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿
D．承包人可以针对发包人的索赔进行反索赔
E．反索赔是双方的，即可指发包人对承包人，也可指承包人对发包人
15、发包人相对承包人反索赔的内容有（）。
A．工程质量缺陷反索赔
B．拖延工期反索赔
C．保留金的反索赔
D．发包人其他损失的反索赔
E．关于工伤赔偿金的反索赔
16、材料采购合同订立的方式有（）。
A．间接采购方式 B．直接采购方式
C．公开招标 D．邀请招标
E．非公开招标
17、得到投标的推荐程序有（）。
A．准备招标文件及颁发招标文件
B．发包人陪同投标者考察施工现场
C．招标文件的修改以及投标者的质疑D．投标书的提交和接收
E．邀请承包人参加资格预审
18、国际工程承包合同订立后，即进人合同的履行阶段，对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括（）。
A．合同管理、计划管理
B．成本管理、财务管理
C．物资采购管理，质量管理
D．分包商管理、移交和竣工验收管理
E．资金管理
19、建设工程监理合同的基本条款内容有（）。
A．委托人委托监理人监理的工程概况
B．监理人承诺按合同的约定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务
C．委托人向监理人承诺本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬
D．双方当事人的鉴字盖章和签约时间
E．工程执行的起止时间
20、NEC合同条件体系下的六种主要选项条款包括（）。
A．总价合同及单价合同
B．目标总价合同及目标单价合同
C．成本加酬金合同
D．工程管理合同
E．承包合同及分包合同
21、建设工程监理合同专用条件有（）。
A．合同适用的法律及监理依据，监理范围和监理工作内容
B．委托人对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复的时间
C．委托人免费向监理提供设施，在监理期间，委托人免费向监理机构提供工作人员数 D．委托人向监理人支付报酬的计算方法、支付时间和金额、奖励办法
E二委托人在责任期内如果失职，应当承担责任
22、DRB（ispute Review Board一纠纷审议委员会）的优点有（）。
A．DRB委员可以在项目开始时就介人项目，了解项目管理情况及其存在的问题
B．DRB委员会公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见CIRB委员是发包人和承包人自己选择的，容易为他们所接受
D．由于DRB提出的建议不是强制性的，不具有终局性和约束力
E刀RB费用较高
23、建设工程施工招标的必备条件有（）。
A．招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经落实
B．初步设计及概算应当履行审批手续，已经批准
C．招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D．有招标所需的设计图纸及技术资料
E．相应资金中有部分资金已经落实
24、工程建设项目施工招标文件一般包括（）。
A．投标邀请书，投标人须知，合同主要条款
B．投标文件格式，技术条款，设计图纸
C．采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单
D．评标标准和方法，投标辅助材料
E．招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间
25、详细评审内容包括（）。
A．确定评标方法以及备选标的确定
B．投标文件的排序和汇率风险的承担
C．决定招标项目是否可作为一个整体合同授予中标人
D．决定投标有效期可否延长
E．投标文件的澄清说明或补正
26、废标的条件包括（）。
A．逾期送达的或未送达指定地点的以及未按招标文件要求密封的
B．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的
C．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效
D．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的以及未按招标文件要求递交投标保证金的
E．投标人名称或组织机构与资格预审时相一致的
27、投标文件一般包括（）。
A．投标函，投标报价
B．施工组织设计，商务和技术偏差表
C．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件
D．根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价
E，投标担保
28、有关投标人之间串通投标的禁止中，对投标人之间的串通投标有（）。
A．投标人相互约定抬高或压低投标报价
B．投标人之间相约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C．投标人之间先进行内总竞价，内定中标人，然后再参加投标
D．投标人之间其他串通报标投价的行为
E．部分投标人联合与另一部分进行竞标
29、合同谈判的主要内容有（）。
A．关于工程内容和范围的确认
B．关于技术要求、技术规范和施工技术方案
C．关于合同价格条款
D．关于价格调整条款
E．关于完善价格条款的问题
30、与建设工程有关的其他合同包括（）。
A．建设工程委托监理合同
B．建设工程物资采购合同
C．建设工程保险公司
D．建设工程担保合同
E．建设工程总承包合同
31、建设工程总承包合同的主要条款有（）。
A．词语涵义及合同文件，总承包的内容，双方当事人的权利义务
B．合同履行期限，合同价款，工程质量与验收
C．合同的变更，风险，责任和保险，工程保修
D．对设计、分包人的规定，索赔和争议的处理，违约责任
E．合同价款，合同工期开式日期，竣工日期
32、施工总承包合同的主要内容中《协议书》的内容包括有（）。
A．工程概况、工程承包范围、合同工期
B．质量标准、合同价款
C．组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同
D．承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
E．承包人向发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项33、关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有（）。
A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
B．建设工程合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D．分包单位将其承包的建设工程再分包的
E．不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为
34、劳务报酬采用的方式有（）。
A．固定劳务报酬（含管理费）
B．约定不同工种劳务的计时单价
C．约定不同工作成果的计件单价
D．约定不同努力程度的计表现单
E．劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用
35、劳务报酬的最终支付形式为（）。
A．全部工作完成，经工程承包人认可后的14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付
B．工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款
C．劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理
D．约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算
E．除本合同约定或法律政策变化，导致价格变化的，均为一次包死，不再调整
36、当发生（）情况时，工程承包人应承担违约责任。
A．工程承包人违反合同的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬
B．工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况
C．承包人检测工程质量不符合本合同的约定，但能够达到国家规定的最低标准
D．工程承包人由于劳务分包人的影响，而延续劳务分包人的时期
E．工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾数
37、投标保证金的形式有（）。
A．交付现金、支票
B．银行汇票、不可撤销信用证
C．银行保函
D．由保险公司或者担保公司出具投标保证书
E．延期付款
38、银行履约保函的内容有（）。
A．承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程顺利进行
B．银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同总额的10％左右
C．在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行的合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项
D．无条件保函的情形，是在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由
E．当承包人在履约合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金
39、在下列情形中，经批准可以进行邀请招标的有（）。
A．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
B．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的
C．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的
D．受自然地域环境限制的
E．法规规定不准公开招标的
40、招标文件澄清与修改过程中（）。
A．招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件
B．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人
C．招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件；投标单位在收到澄清或修改通知后，应书面予以确认，该确认双方均应妥善保管
D．对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的
E．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
41、关于劳务分包人应承担违约责任的说法，正确的有（）。
A．工程承包人违反合同的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬
B．劳务分包人因自身原因延期交工的
C．劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时
D．劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延
E．工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时
42、劳务分包人义务有（）。
A．按时提交报表、完整原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收
B．妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施
C．劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令
D．除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施完全负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序
E．负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系
43、工程承包人的义务有（）。
A．组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责
B．负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收
C．统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工现场
D．按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要
E，做好自己的本职工作，不必与他单位协调配合，照顾全局
44、建设工程总承包合同的履行内容有（）。
A．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
B．建设工程总承包合同通过招标投标方式订立
C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
D．建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可
E．建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容作出明确规定
45、评标报告内容包括（）。
A．基本情况和数据表，开标记录
B．评标委员会成员名单，评标标准
C．符合要求的投表一览表，废标情况说明．
D．推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
E．经评审的招标人排序
46、有关工程施工的索赔包含的内容有（）。
A．地质条件变化引起的索赔和工程中人为障碍引起的索赔
B．增减工程量的索赔和各种额外的试验和检查费用偿付
C．工程质量要求的变更引起的索赔和关于变更命令有效期引起的索赔或拒绝
D．指定分包商违约或延误造成的索赔和其他有关施工的索赔
E．各种正常的试验和检查费用偿付
47、索赔按索赔事件的影响分为（）。
A．工期拖延索赔：由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等
B．不可预见的外部障碍或条件索赔：承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件
C．工程变更索赔：由于发包人或工程师指令修改设计、增减工程量、增删部分工程等而造成的工期延长和费用损失
D．工程终止索赔以及其他索赔：由于某种原因发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失
E．费用索赔
48、建设工程索赔的起因有（）。
A．承包人违约，包括发包人和工程师没有履行合同责任；没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款
B．合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等
C．工程环境变化，包括法律、市场物价、货币换率、自然条件的变化等
D．不可抗力的因素以及合同的变更，如双方协议签订的新的变更合同、备忘录、修正案以及其他等
E．合同变更
合同法 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B、融资租赁合同 C、收养合同 D、国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B、合同因未盖章无效 C、合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D、合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B、按照履行合同时履行地的市场价格履行 C、按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D、按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为( )。 A、同时履行抗辩权 B、不安抗辩权 C、后履行抗辩权 D、抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，
甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权 B、不安抗辩权 C、撤销权 D、后履行抗辩权 【正确答案】A 【您的答案】 6、甲借款给乙1万元，丙为保证人，此后乙与甲私下协商变更借款数额为1.5万元。合同到期时，乙无力偿还该借款。对此，根据《担保法解释》的规定，下列说法正确的是( )。 A、丙应承担1.5万元的保证责任 B、丙应承担1万元的保证责任 C、丙不承担该保证责任 D、丙不需承担保证责任，故丙承担保证债务后无权向乙追偿 【正确答案】B 【您的答案】 7、根据担保法律制度的规定，下列各项中，可以为合同债务人的债务履行作保证人的是（）。 A、学校 B、医院 C、企业 D、残疾人联合会 【正确答案】C 【您的答案】 8、下列有关当事人合并、分立后，债权债务的处理的表述中，错误的是（）。 A、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人履行合同义务 B、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人行使合同权利 C、当事人订立合同后分立的，必须由分立的当事人承担连带债务 D、当事人订立合同后分立的，可能不由分立的当事人承担连带债务 【正确答案】C 【您的答案】 9、根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是（）。 A、只能适用定金条款 B、只能适用违约金条款 C、合并适用违约金和定金条款 D、选择适用违约金或者定金条款 【正确答案】D
第一章招标采购合同管理题库1-0-8
问题： [单选]下列不属于招标采购合同基本法律特点的是（）。 A.A.招标采购合同是一种民事法律行为 B.B.招标采购合同是一种刑事法律行为 C.C.招标采购合同是合同当事人意思表示一致的协议 D.D.招标采购合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的 招标采购合同的基本法律特点招标采购合同首先具备一般合同的基本法律特点：①招标采购合同是一种民事法律行为。②招标采购合同是合同当事人意思表示一致的协议。③招标采购合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
问题： [单选]民事法律行为是指民事主体实施的不能够（）民事权利义务关系的合法行为。 A.设立 B.变更 C.撤回 D.终止 招标采购合同首先具备一般合同的基本法律特点：招标采购合同是一种民事法律行为。民事法律行为是指民事主体实施的能够设立、变更、终止民事权利义务关系的合法行为。
问题： [单选]招标采购合同区别于其他合同的主要特点是（）。 A.通过招标采购程序订立合同 B.通过货物采购程序订立合同 C.通过服务采购程序订立合同 D.通过工程采购程序订立合同 招标采购合同还具有不同于一般合同的特点。招标投标活动不仅适用《合同法》及其相关法律规范，同时还受到《招标投标法》、《政府采购法》等与招标采购相关法律规范的调整。通过招标采购程序订立合同，是招标采购合同区别于其他合同的重要特点。 出处：飞禽走兽 https:///;
问题： [单选]在招标采购中，按照采购的标的物划分，不属于招标采购合同的是（）。 A.工程采购合同 B.货物采购合同 C.服务采购合同 D.项目采购合同 招标采购合同的概念招标采购合同是招标人依法通过招标采购方式采购工程、货物或服务，并与中标人签订的明确相互权利义务关系的协议。招标采购合同包括工程采购合同、货物采购合同和服务采购合同，具体表现为施工合同、货物买卖合同、勘察设计合同、监理合同等。
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
中央广播电视大学2003-2004学年度第一学期 “开放本科”期末考试法学专业合同法试题 2004年1月 一、单项选择题（每小题1分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案，请将正确答案的序号填在括号内） 1.我国《合同法》规泄属于实践合同的有（）。 A.买卖合同 B.委托合同 C.保管合同 D.借贷合同 2.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：（）。 A.格式条款 B.诚信原则 C.非格式条款 D.法律规左 3.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为（）。 A.承诺生效的地点 B.经常居住地 C.收件人的主营业地 D.合同签订地 4.具有撤销权的当事人自知逍或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为（）。 A.诉讼时效 B.除斥期间 C.履行期间 D.以上都不是 5.违约行为是当事人（）。 A.违反法律规定的行为 B.违反合同约泄的行为 C.应当对合同不能成立负有责任的行为 D.给对方当事人造成人身和苴他财产损失的行为 6.买卖合同标的物的毁损、火失的风险在标的物交付之前由（）。 A.买受人承担 B.出卖人承担 C.担保人承担 D.第三人承担 7.当借款合同双方当事人不能确左支付利息期限时，借款期间不满（）的，应当在退还借款时一并支付。 A. 3个月 B. 6个月
C. 12个月 D. 24个月 8.共同承担人对定作人（）。 A.不承担连带责任 B.承担连带责任 C.谁的过错谁承担责任 D.由法律作岀规泄 9.委托开发完成的发明创造，除当事人另有约泄的以外，申请专利的权利属于（）0 A.研究开发人所有 B.委托开发人所有 C.研究开发人与委托开发人共同所有 D.国家所有 10.行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系 中，行纪人属于（）。 A.当事人 B.代理人 C.居间人 D.利害关系人 二、多项选择题（每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案未选全或选错的，该小题不得分） 1.合同法的基本原则有（）。 A.平等、自愿原则 B.公平原则 C.合法原则 D.诚实信用原则 E.保护公序良俗原则 2.下列合同中，可撤销的情形是（）。 A.因重大误解而订立 B.因显失公平而订立 C.因一方受欺诈而订立 D.损害国家利益的行为 E.恶意串通损害第三人利益的 3.我国合同法律制度规泄当事人承担的违约责任主要有（）。 A.支付泄金 B.赔偿损失 C.中止履行合同n继续履行合同 E.采取补救措施 4.借款合同抵押担保中不得抵押的财产有（）。 A. 土地所有权 B.国有土地使用权 C.宅基地上地使用权 D.某大学校舍
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、
一、单项选择题 l.无名合同是指( B ) A.无名称合同 B.法律无明文规定名称与规则的合同 C.无内容合同 D.无形式合同 2.《合同法》规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提 供证明。这一规定体现的是( B ) A.适当履行原则 B.协作履行原则 C.经济合理原则 D.情势变更原则 3.上海某公司与宁波某公司订立一加工承揽合同，由宁波公司承揽加工3万件牛仔裤，合同中未约定履行地点，依合同法规定，该合同履行地应在( B ) A.上海某公司所在地 B.宁波某公司所在地 C.上海某公司指定的地点 D.宁波某公司指定的地点 4.合同当事人互负债务，且无先后履行顺序之约定，当事人一方可在对方未履行之前，拒绝对方的履行请求，这被称为( B ) A.先履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 5.情势变更的前提，是合同成立后，作为该合同基础的事由发生了合同订立时不能预料的变化，而这种变化的原因是( D ) A.由于主体不合格 B.由于意思表示不真实 C.由于违法 D.不可归责于当事人的原因 6.合同解除针对的标的是( B ) A.无效合同 B.有效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 7.法律规定或者当事人约定解除权行使期限的，期限届满当事人不行使的，该权利( C ) A.继续有效 B.效力待定 C.消灭 D.中止 8.合同的权利义务终止后，当事人根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，其依据是( A ) A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.公平原则 D.平等原则 9.债务人对同一债权人负担数宗同种类债务，而债务人的履行不足以清偿全部债务时，决定该履行抵充某宗或某几宗债务的现象，称之为( B ) A.清偿 B.清偿抵充 C.代为清偿 D.抵销 10.依当事人一方的意思表示即可发生抵销效力的权利，称为抵销权。该权利属于( C )
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 买卖合同范本(钢材买卖专用) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
买方：（简称甲方） 卖方：（简称乙方） 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依法就甲方项目部购买乙方钢材的相关事宜达成本合同条款，供双方遵守。 第二条、产品质量标准 产品的质量按国家相关质量标准执行，乙方保证产品符合环保标准及要求，并符合国家 有关有害物质排放的相关标准、规范，同时应符合甲方对该产品的特殊要求：。乙方对产品质量负完全责任，保证安装、使用后能够通过国家相关职能部门的验收。 第三条、计量方法 以乙方根据甲方通知实际交付的数量为准，由甲方总库、分库库管员和采购人员共同签 字验收确认。双方约定误差在土3%内。 第四条、产品的包装标准和包装物的供应与回收 /。 第五条交货地点、方法及期限 5.1交货地点为甲方工地现场指定地点。指定地点即：甲方有权 根据实际情况通知乙方将货物运到其他地点交给其他单位或个人，但甲方应在交货前24 小时内通知乙方）。标的物所有权自交货时转移至甲方。 5.2交货方法，按下列第项执行：
（1）乙方负责送货；（2）乙方负责委托第三方运输，甲方负责运费；（3）甲方自提自运。 5.3货物装卸采用第种方法执行： （1）乙方负责装卸；（2）乙方负责装、甲方负责卸；（3）甲方负责装卸。 5.4交货期限： 双方约定乙方在年—月日前交货，或按甲方通知的时间、规格、数量、品名交 货，但甲方应提前24小时通知乙方。 第六条、交货和结算凭证的特别约定 6.1交货时双方应做好书面记录，明确品名、数量、质量、规格等货物基本情况及交货时间、地点，相应送货单必须由甲方相应的总库、分库库管员和采购人员、项目经理共同签字认可，并由乙方完善相关结算凭证的审批手续，在甲方财务部挂帐后方有效，否则视为乙方未履行交货义务。甲方总库、分库库管员和采购人员。 6.2乙方委托（身份证号码:）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。 6.3每次送货后，必须使用乙方提供的经双方认可的送货单，并由乙方委托人员在送货单的结帐联上签字确认。乙方须在送货后五日内凭甲方认可的送货单、材料入库验收单到甲方开具内部结算付款凭证作为结算依据之一，否则甲方有权拒绝支付当次货款。乙方从送货单开票之日起90日内须完善甲方审批及财务挂账手续，否则该送货单自动失效，并视为乙方放弃收取该笔货款的权利。若甲方有关人员故意拖延相关结算单据的签字时间，乙方可及时函告甲方，甲方应予以及时处理。 6.4乙方明确地知道，甲方任何工作人员（包括但不限丁施管人员、项目经理、处长、库管员等）任何时候以甲方或甲方相关项目部的名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何 经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有 效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。 第七条、产品的价格与货款的结算： 7.1产品的价格，以双方约定的为准。 7.2货款结算与支付： 本合同生效后，甲方分次，按甲方财务制度和下表约定结算支付款项，并以乙方到甲
合同管理题库1-0-8
问题： [单选]在信息系统建设中，建设方与承建方合同的作用体现在以下（）方面。①作为监理工作的基本依据②规定了总监理工程师的职责③确定了项目的工期④规定了双方的经济关系⑤规定了扣除招标公司费用的比例 A.①②③ B.①③④ C.②③④⑤ D.①②③④⑤ 在任何工程建设中，工程建设合同是必不可少的。工程建设合同在工程中有着特殊的地位和作用，主要体现在以下方面。 （1）工程建设合同确定了工程实施和工程管理的主要目标，是合同双方在工程中各种经济活动的依据。工程建设合同在工程实施前签订，它确定了工程所要达到的目标以及与目标相关的所有主要的和具体的问题。例如，工程建设合同确定的工程目标主要有三个方面： ●工期。包括工程开始、工程结束以及工程中的一些主要活动的具体日期等。 ●工程质量要求、规模和范围。详细的、具体的质量、技术和功能等方面的要求。 ●费用。包括工程总价格，各分项工程的单位和总价格，支付形式和支付时间等。
它们是工程建设和工程管理的目标和依据。工程中的合同管理工作就是为了保证这些目标的实现。 （2）合同规定了双方的经济关系。合同一经签订，合同双方就结成一定的经济关系。合同规定了双方在合同实施过程中的经济责任，利益和权力。从根本上来说，合同双方的利益是不一致的。由于利益的不一致，导致工程过程中的利益冲突，造成在工程建设和管理中双方行为的不一致、不协调和矛盾。 很自然，合同双方都从各自利益出发考虑和分析问题，采用一些策略、手段和措施达到自己的目的。但这又必然影响和损害对方利益，妨碍工程顺利实施。合同是调节这种关系的主要手段，它规定了双方的责任和权益，双方都可以利用合同保护自己的利益，限制和制约对方。 （3）合同是工程建设过程中合同双方的最高行为准则。合同是严肃的，具有法律效力，受到法律的保护和制约。订立合同是双方的法律行为。合同一经签订，只要合同合法，双方必须全面地完成合同规定的责任和义务。如果不能认真履行自己的责任和义务，甚至单方撕毁合同，则必须接受经济的，甚至法律的处罚。 除了特殊情况（如不可抗力因素等），使合同不能实施外，合同当事人即使亏本，甚至破产也不能摆脱这种法律约束力。 （4）合同将工程所涉及到的生产、材料和设备供应、运输、各专业施工的分工协作关系联系起来，协调并统一工程各参加者的行为。例如，在有第三方（监理单位）参与的项目中，合同也将作为监理单位进行监理工作的依据。 （5）合同是工程过程中双方争执解决的依据。由于双方经济利益的不一致，在工程建设过程中争执是难免的。合同争执是经济利益冲突的表现，它常常起因于双方对合同理解的不一致，合同实施环境的变化，有一方违反合同或未能正确履行合同等。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-005352 买卖合同(完整版) business contract
买卖合同(完整版) 销货方：____（以下简称甲方） 购货方：____（以下简称乙方）签约时间：_______ 签约地点：_______ 第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。 第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。
第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。 国家定价的商品，在合同规定的交（提）货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货（指运出）时的价格执行。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行；遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。 第四条运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。 第五条各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。第六条商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。 第七条商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按３∶３∶４的比例分批发货；季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。 第八条对有有效期限的商品，其有效期在２／３以上的，甲方可以发货；有效期在２／３以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。 第九条甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站（港）委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。 如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。 第十条商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲
合同法试题（一） 部门：姓名：日期： 一、单项选择题（每小题2分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案。 请将正确答案的序号填在括号内） 1 ?下列合同中，属于要物合同的是：（）。 A ?租赁合同B?买卖合同 C ?加工合同 D ?借用合同 2?按照我国《合同法》第33条的规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立，对确认书的要求是（）。 A?可以在合同成立之后要求签订确认书，签订确认书时合同成立 B ?可以在合同成立同时要求签订确认书，签订确认书时合同成立 C ?可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立 D ?可以不要求签订确认书，合同也成立 3. 无处分权的人处分他人财产的合同属于（）。 A?为自始无效合同 B.为效力未定合同 C .为可变更可撤销合同 D .以上都不是 4. 合同履行费用的负担不明确的，由（）分担。 A. 履行义务的一方 B .接受履行的一方 C .合同双方当事人 D .协商确定 5. 甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的 甲，并向甲交付清洗费100元。该合同关系的主体是（） A.甲和丙 B.乙和丙 C.甲、乙和丙 D.宏都干洗店和丙 6. 在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（） A.招标 B.投标 C.开标 D.决标 7. 某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售”，并且标示了价格，贝U “正在出售”的标示 视为（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.既是要约又是承诺
8. 合同终止以后当事人应当遵循保密和忠实等义务，此种义务在学术上称为后契约义 务。此种义务的依据是（） A.自愿原则 B.合法原则 C.诚实信用原则 D.协商原则 9. 某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业 概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款（） A. 无效 B. 是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效 C. 不一定有效 D. 只对一方当事人有效 10. 当事人采用合同书形式订立合同的，自（） A. 双方当事人制作合同书时合同成立 B. 双方当事人表示受合同约束时合同成立 C. 双方当事人签字或者盖章时合同成立 D. 双方当事人达成一致意见时合同成立 二、多项选择题（每小题3分，共10分。在每小题的五个备选答案 中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案 未选全或选错的。该小题不得分） 1 ?依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机构审批方为生效的合同 有（）。 A ?中外合资经营企业合同B。中外合作经营企业合同 C ?涉外贸易买卖合同 D ?技术引进合同 E ?对外合作开采海洋石油资源合同 2 ?下列情况，属无效合同的有（）。 A ?因欺诈而订立的合同 B ?因胁迫而订立的合同 C .损害国家利益的合同 D .无行为能力人订立的合同 E. 当事人以合法形式掩盖非法目的合同 3 .在权利质押中可以质押的权利有（＞。
债权人转让权利的通知： A. 不得撤销，但经受让人同意的除外 B. 一律不得撤销 C. 一般可以撤销，法律另有规定的除外 D. 一律可以撤销 回答错误!正确答案： A 甲与乙订立买卖茶叶的合同，合同约定，甲于2002年10月7日发货，乙收到货物后10日内付款。乙收到货物后，经检验，发现货物与封存的样品差异巨大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是：( ) A. 行使同时履行抗辩权 B. 行使不安抗辩权 C. 行使先履行抗辩权 D.
违约行为 回答错误!正确答案： C 下列行为属于效力待定民事行为的是（）。 A. 余某以欺诈手段与陈某签订的买卖钢材的合同 B. 小刚（12岁）与时代数码商场签订的购买一台价值1800元的mp3的合同C. 邓某基于重大误解与吴某签订的买卖大米的合同 D. 张小妹（7岁）接受其叔叔5000元赠与的行为 回答错误!正确答案： B 下列关于违约金的说法错误的是（） A. 违约金是由当事人协商确定的 B. 违约金是违约后生效的责任方式 C. 违约金和解除合同不能够并用
D. 违约金的数额是预先确定的 回答错误!正确答案： C 关于合同解除的效力，下列表述正确的是（） A. 委托合同的解除不具有溯及力 B. 在合同尚未完全履行时，解除具有溯及力，当事人之间当然回复原状。给付人请求受领人返还给付物的权利是债权请求权，而不是所有物返还请求权 C. 违约解除有溯及力时，增加的返还费用，应由违约方和守约方共同负担 D. 协议解除不可以与赔偿损失并存 回答错误!正确答案： A 当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由( )对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。 A. 上级主管机关 B. 原来的法人
2007年注册会计师考试经济法练习题（九）合同法（买卖合同）习题与答案 单项选择题 1．甲、乙企业于2004年4月1日签订一份标的额为100万元的买卖合同，根据合同约定，乙企业应于4月10日前到甲企业的库房领取全部货物，但由于乙企业的原因，乙企业于4月20 日才领取该批货物，但4月15日甲企业的库房发生火灾，致使部分货物受损。根据《合同法》的规定，乙企业应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。 A．4月1日 B．4月10日 C．4月15日 D．4月20日 1.「答案」B 「解析」因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。 多项选择题 1．甲、乙企业于2001年4月1日订立一份标的额为100万元的买卖合同，根据合同约定，甲企业于2001年4月10日交付货物，乙企业采取分期付款支付方式，付款期限为4年。2002年4月10日，乙企业未按照合同约定支付第一期货款25万元，根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列选项中，符合法律规定的是( )。 A．甲企业可以要求乙企业一并支付到期与未到期的全部货款100万元 B．甲企业可以解除合同 C．如解除合同，双方应互相返还财产 D．如解除合同，甲企业可以要求乙企业支付货物的使用费 1.「答案」ABCD 「解析」分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款五分之一的，出卖人可以要求买受人一并支付到期与未到期的全部价款或解除合同。出卖人解除合同的，双方互相返还财产，出卖人可以向买受人要求支付该标的物的使用费。 7．甲公司和乙公司签订一买卖合同，约定由甲公司购买乙公司一批大米。在下列情况下，甲公司有权通知乙公司解除合同的有( )。 A．乙公司因正在进行某项技术改造工程而暂时无法按期发运大米 B．乙公司因正在办理与另一企业的合并事宜而暂时无法按期发运大米 C．乙公司因正在联系大米货源而暂时无法按期发运大米 D．甲公司因正在进行一场意外火灾后的恢复工作而无法接受乙公司的交货 7.「答案」ABC 「解析」D属于不可抗力的情形，一方无权要求解除合同。 8．上海某工厂向广州某公司购买一批物品，合同对付款地点和交货期限没有明确规定，发生争议，根据《合同法》规定，下列表述正确的有( )。 A．上海某工厂付款给广州某公司，应在上海履行 B．上海某工厂付款给广州某公司，应在广州履行 C．广州某公司可以随时交货给上海某工厂，该厂不得有任何异议 D．广州某公司可以随时交货给上海某工厂，但应给该厂必要的准备时间
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
第十章合同法（分则） 一、单项选择题 1.根据《中华人民共和国合同法》的规定，在买卖合同中，除法律另有规定或当事人另有约定外，标的物的所有权转移时间为（）。A．买卖合同成立时 B．买卖合同生效时 C．标的物交付时 D．买方付清标的物价款时 2.甲供电人与乙用电人签订了一个供用电的合同，甲的工作人员丙按照甲的安排在没有通知乙的情况下中断供电，此时乙的损失由（）承担。 A．甲 B．乙 C．丙 D．甲和丙 3.下列各项中，赠与人不能撤销赠与的是（）。 A．严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属，但该财产已交付并办妥产权转移手续 B．对赠与人有扶养义务而不履行的，但该赠与合同已经过公证
C．不履行赠与合同约定的义务的，但该赠与合同具有救灾性质D．受赠人为限制民事行为能力人 4.甲企业于2006年1月1日从乙银行借款1000万元。期限为1年零9个月，但双方在借款合同中没有约定支付利息的期限，在依照《合同法》有关规定仍不能确定的情况下，甲企业支付利息的期限为（）。A．在返还借款时一并支付利息 B．每季度的最后1日支付 C．前6个月的最后1日支付2/3的利息，借款期限届满时支付剩余的1/3利息 D．在届满1年时支付一次，剩余9个月期限届满返还借款时再支付一次 5.根据《中华人民共和国合同法》的规定，租赁合同的租赁期限在（）以上的，合同必须采用书面形式，当事人未采用书面式的，视为不定期租赁。 A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年 6.甲乙双方达成一份合同。其要点为：甲方按照乙方指定的型号和技术要求向指定的丙购进一套设备，交付乙方租赁使用，设备所有权属
于甲方，乙方按期支付租金，租赁期满，设备仍归甲方所有。按照我国《合同法》的有关规定，该合同属于（）。 A.租赁合同 B.融资租赁合同 C.买卖合同 D.租买合同 7.甲企业与乙加工厂签订了加工承揽合同，乙企业为甲企业加工一批生产用配件，合同履行过程中，乙加工厂将该配件的辅助工作交给丙企业完成，根据《合同法》的规定，下列说法中正确的有（）。A．该辅助工作由丙企业向甲企业负责 B．丙企业完成的工作成果由乙加工厂向甲企业负责 C．乙工厂不得将辅助工作交给第三人完成 D．乙加工厂对辅助工作的质量不负责任 8.经承包人催告发包人仍未在合理期限内支付工程价款的，建设工程承包人的工程价款就该工程折价或者拍卖的价款享有优先权。该工程价款不包括（）。 A.支付给工人的报酬 B.支付给管理人员的报酬 C.材料款 D.因发包人违约所造成的损失
技术合同题库1-1-8
问题： [单选]甲、乙两公司签订一份非专利技术转让合同，约定甲向乙转让其某产品的配方，乙应承担保密义务，并不得擅自允许第三者使用该配方。乙获得配方后，将配方允许其联营企业丙公司使用，而丙为牟利，将配方多方转让，致甲蒙受重大损失。对该损失，甲得请求谁赔偿？（） A.仅得请求乙 B.仅得请求丙 C.乙和丙 D.只能选择乙、丙中一方 本题涉及技术转让合同中受让人的义务问题。依《合同法》第352条的规定，受让人实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的，未经让与人同意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密的，应当停止违约行为，承担违约责任；违反约定的保密义务的，应当承担违约责任。本题中，乙公司为非专利技术转让合同的受让方，其未经甲方同意，擅自允许第三方丙公司使用该技术秘密，给甲公司造成重大损失，对此甲公司应请求乙公司承担违约责任，并可请求丙公司承担侵权责任，故C选项正确，其他选项错误。故本题答案为C。
问题： [单选]甲公司受让乙公司一项专利技术，用该专利技术生产的产品被丙公司指控为侵权，且指控属实，丙公司要求赔偿损失2000万元。此赔偿责任应由谁承担？（） A.由甲公司承担赔偿责任 B.由乙公司承担赔偿责任 C.由甲公司、乙公司承担连带责任 D.由甲公司、乙公司平均分担责任 本题涉及技术转让合同中出让方义务问题。依《合同法》第353条的规定，除非当事人另有约定，受让人按照约定实施专利侵害他人合法权益的，由让与人承担赔偿责任。本题中，甲公司依约实施专利技术生产的产品侵犯了丙公司的合法权益，应由乙公司承担赔偿责任。应予注意的是，甲公司为善意侵权人，应承担停止侵害的责任。本题正确选项为B。
最新合同管理知识培训考试题库及答案 姓名单位编号 一、单项选择题库（每题库1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部 3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同
C工程施工合同 D劳务用工合同 4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实 整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综 合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部计划外 租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位组织评审 并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的 C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的 D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的 8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。 A 患职业病的 B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”
国际货物买卖合同练习试卷2及答案与解析 一、单项选择题 每小题0.5分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。 1 在买卖大批量散装货并由买方派船装运的情况下，享有溢短装决定权的当事人一般是( )。 （A）卖方 （B）船方 （C）买方 （D）船方代理 2 合同中未注明商品重量是按毛重还是净重计算时，则习惯上应按( )计算。（A）毛重 （B）净重 （C）以毛作净 （D）公量 3 关于数量条款，按照《联合国国际货物销售合同公约》的规定，以下叙述正确的是( )。 （A）如果卖方短交，卖方不能在规定的交货期届满前补交 （B）卖方多交部分造成的所有开支均由买方负担 （C）买方可以收取多交部分的货物或多交货物当中的一部分 （D）卖方只是无意中造成的多交，买方不得以合同规定为由提出损害赔偿 4 国外来证规定交货数量为．10000公吨散装货，未表明可否溢短装，不准分批装运。根据《UCP600》规定，卖方发货的( )。 （A）数量可增减10％
（B）数量和金额可增减10％ （C）数量和金额可增减5％ （D）数量可增减5％，总金额不能超过信用证金额 5 某公司出口小麦约2000公吨，根据《UCP600》规定，该公司发货时，最少 可以装运( )公吨。 （A）2000 （B）1990 （C）1900 （D）1800 6 定牌中性包装是指( )。 （A）在出口商品和／或包装上不使用卖方的商标或牌号，也不注明产地 （B）在出口商品和／或包装上使用卖方的商标或牌号，但不注明产地 （C）在出口商品和／或包装上使用买方的商标或牌号，但不注明产地 （D）在出口商品和／或包装上不使用买方的商标或牌号，也不注明产地 7 支付给中间商的酬金称为( )。 （A）预付款 ）折扣B（． （C）佣金 （D）订金 8 信用证规定“Shipment During March／April／May in three equal monthly lots”。因为生产原因，3月份的货未能装运，3、4、5三个月份的货拟于全部在4月份装运。根据《UCP600》，则( )。 （A）3月份的货不能装运，只能装运4、5两个月的货