钢结构分包合同

发包单位简称甲方：

承包单位简称乙方：

本工程遵照国家建委的《建筑安装工程承包合同》和有关规定，并在施工条款具备的基础上，为了使工程顺利进展，保证工程质量的进度，结合本工程的具体情况，经双方协议下列条款共同遵守：第一条：工程名称：奇瑞汽车扬州4S销售服务店及配套工程钢结构分部

地址：扬州市刊江工业园区

一、工期要求：乙方在甲方规定的时间内，准时进场安装，并服从甲方进度要求，不得拖延时间。

（工期天）

二、安全及操作要求：乙方在安装过程中其操作程序，应严格按相关规范规定进行。不得野蛮施

工、违规操作。乙方负责自身班组的安全施工，因乙方原因发生的安全责任，由乙方完全负责。

三、质量要求：乙方应按图纸设计要求安装施工。并符合设计及规范验收要求。如因业主及监理

提出质量不合格而造成的返工、返修等损失由乙方自负。

四、工程材料管理及现场施工：

1、屋面瓦及墙面施工时，要注意其观感质量，应保证其瓦面平整，不得划伤、打折、破洞、

缺角等。

2、螺栓、锚钉等辅助材料按定额计划领用，超额、现场缺失自行采购。

五、工作量计算方式及价格：主钢架安装元/吨，支撑系统及檩条等次构件安装

元/吨，预埋件元/吨，落水管元/米，屋面板安装（按实际面积）元/M2，墙面板安装（含包边包角，不扣除门窗洞口）元/M2，天沟安装元/M。

上述各项安装价格均已含吊机等垂直运输机械费用。

六、付款方式：单项工程主钢架安装结束，屋面及墙面瓦安装结束付，春节前付

至，余款一年内付清。

七、坚持工程质量标准，按照《钢结构施工及验收规范制安装》严格按施工图纸和施工说明以及其它有关技术规定进行施工，保证质量，不留隐患。乙方原因造成预期不能验收的责任由乙方承担。

八、乙方应按工程要求，积极采取组织措施与技术措施，确保工程达到合格，争创优良。由于乙方原因造成的质量事故、安全事故，所造成的一切责任及经济损失均由乙方承担。因甲方或其它人为造成的损坏、遇非人力抵抗的自然灾害乙方不承担保修。

九、本合同有效期限：双方签字后生效，至工程全部完工工程款全部付清，甲乙双方帐务结算办毕后失效。

十、违约责任，罚违约一方钢结构工程款的每天/违约金。

十一、工程若有变更项目，待工程竣工后另行计算。变更单确认为准。

十二、本工程按图制作安装，按图纸验收。

十三、甲方应按时付款，如延迟付款，材料不能正常采购进场，造成停工，工期延误一切责任及经济损失由甲方承担。

十四、本合同遵照《中华人民共和国合同法》就《建筑安装的工程合同条例》的规定，合同双方承诺遵照合同条款全面履行各自的权利和义务。

十五、本协议一式四份，双方各执二份。经双方签字后生效。

十六、纠纷处理：如有纠纷，双方应友好协商，协商不成，由乙方所在地法院处理。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

单位名称：单位名称：

单位地址：地址：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

签订日期：

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对奇瑞汽车扬州4S销售服务店及配套工程钢结构分部（工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：承包人工程承包范围内所示的工程内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，主体结构工程终身保修，相关工程符合建筑强制性规定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项田，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：/

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

法定代表人（签字）：

年月日

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

年月日