当前位置:文档之家› 空气能工程承包合同

空气能工程承包合同

空气能工程承包合同

合同编号:

一、本合同由发包方(以下简称“甲方”)以及承包方(以下简称“乙方”),根据《中华人民共和国合同法》,经协商后共同签定,并自愿依据本合同所规定的条款执行。

二、甲乙双方信息:

三、系统配置:

□热水系统工程、

四、合同总金额及付款方式:

本合同系统总金额为:¥元(大写:

元整)。甲方于本合同签订之日,向乙方支付系统总金额的,即元(大写:元整)。

材料及人员进场开始施工,甲方向乙方支付到款项,即元(大写:元整),后期根据甲方付款进度,乙方必须保质保量在约定时间内完工。

五、安装时间:

六、安装地点:

七、甲方责任:

1、开工前为乙方入场施工创造条件,包括清理场地,提供施工所需要的水电条件;

2、甲方通知工程开始,在水电开工交底时,需及时通知乙方,配合乙方做施工交底;

3、甲方水电施工人员,需按时乙方提供的施工设计方案,在相应位置预留水电位,并按照设计要求,预置相应规格的电源线,保证设备安装完成后,能够正常供水供电,其中,水电接入端需引到设计指定的室外主机安装位置;

4、合同如果有甲方提供部分施工材料,则甲方提供材料时需与乙方施工人员做好交接,交接后,乙方妥善保管、使用,如果材料损毁则由乙方承担责任;甲方提供的材料需保证由正规厂家生产的合格品,如果因材料质量问题造成的一切损失由甲方自行承担乙方不承担任何责任,根据乙方工程师的施工设计方案如果系统设备安装中需要开槽、打孔、开挖墙洞的,由乙方在施工前交底、放线、定位,甲方在做基础施工时进行预先施工。

5、合同签定时,乙方进行客户备案,合同一旦确定,甲方应及时按合同约定支付乙方工程款,若因延期付款,造成工程停工,由甲方承担责任。

6、如果甲方不能按合同约定支付乙方工程款,乙方同意甲方根据甲方付款进度施工如果因甲方资金不到位、支付不及时而导致乙方工期延后或停工的由甲方承担全部责任。

8、甲方必须及时有效处理乙方所提出的问题,若甲方不能及时处理乙方所提出问题造成的损失由甲方负责。

9、甲方项目负责人起到关键性的协调组织作用,甲方现场管理人员不得无故刁难乙方现场施工人员,如因甲方人员造成乙方人员伤害、停工、延误工期、材料损

坏的等均由甲方承担责任。

10、甲方应协调场地供乙方保管材料、人员食宿。

八、乙方责任:

1、合同签定后,及时根据合同约定出具施工图纸,并交甲方签字确认。

2、配合甲方装修施工进度,及时做好现场交底,现场会议必须要有笔录,参会负责人要签字。

3、合同签定,乙方收到第一笔工程款后,及时组织施工材料,组织设备。设备材料到位后,与甲方协商开工时间,一旦确定开工,乙方需迅速配送材料到施工工地,并安装工程师做现场施工;

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定,严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工,按期保质完成设计安装;

5、保持施工现场的干净整洁,每天施工结束后,整理好施工材料及设备,确保设备安全完好,若果尽心尽力方服务甲方工地管理,导致乙方人员伤害、材料丢失的由乙方负责。

6、乙方负责乙方施工人员安全问题、食宿费用由乙方承担。

7、乙方在施工过程中遇到变更事项时,必须与甲方管理人员沟通协调签字确认后方可实施,不得未经甲方同意擅自变更施工内容,造成的一切损失由乙方全权负责。、

8、室外工程指:主机、水箱、循环泵与主管道对接、配电箱控制设备的安装等,室外工程完成后,需进行系统调试,并填写《系统竣工验收报告》。

九、产品质保:

1、热水项目:热水系统,出水温度≥50℃

2、故障报修:24小时内工程师电话沟通,必要时工程师6小时内到位,并进行

故障排除。自然灾害(地震、雷电暴雨等)引起的设备故障,乙方不承担修配修责任,只负责维修。

十、违约约定:

1、若因甲方单方面因素无法按合同约定支付乙方货款,乙方有权停工,并将甲方信用记录提交中国人民银行信息中心举报备案,由此造成的一切后果将由甲方自行承担。同时乙方保留起诉甲方的权利,并不承担甲方所购产品的拐杖保及售后服务工作。

2、施工过程中,甲方未与乙方代表协商智谋自要求施工人员变更施工内容或施工方式,所引起的后果由甲方承担责任。

3、若因乙方违反施工规范,安全损失规程,防火法规、环保规定和双方其他约定,对乙方自身和对甲方造成损失,由乙方承担责任。

4、因一方原因,合同无法履行或继续履行时,应及时通知对方,双方协商后,办理合同终止手续,由提出解约一方赔偿对另一方由此造成的相应经济损失。

5、本合同在履行期间,双方发生争议可采取协商解决或向相关部门申请调解。当事人不愿通过协商、调解时,甲方双方可以向本地仲裁委员会申请仲裁,或者向人民法院提起诉讼。

6、甲方施工验收完毕,必须在2个工作时内付清乙方货款,如甲方违约,甲方自愿承担所乘工程,每天10%的违约金。

十一、附则:

1、本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。、

2、合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

十二、其他约定:

甲方:乙方:

代表签字:代表签字:地址:地址:

账号:账号:

日期:日期:

精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

承包人签订建设工程施工合同应当注意的问题(更新)

承包人签订建设工程施工合同应当注意的问题 建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成特定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的协议。依据建设工程施工合同,承包人应当完成发包人交给的施工任务,发包人应当按照约定提供必要施工条件并支付工程价款。建设工程施工合同是保护发包人、承包人双方合法权益的法律文件。本文以承包人的视角讨论在签订建设工程施工合同时应当注意的问题,提醒承包人应当充分认识并积极行使法律所赋予的合法权益。 下面结合建设部和国家工商行政管理局1999年修订的《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款,说明承包人在签订建设工程施工合同时应当注意的问题。 一、签订建设工程施工合同之前应当注意的事项。 在签订合同之前,承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解,必要时要做详尽的调查。只有在工程合法、相关手续完备及发包人资信情况良好的条件下,承包人与之签订合同,其合法权益才能得到最大限度的保障。在实践中,经常会有一些不法分子利用承包人急于取得工程的心理,编造一些虚假信息,伪造审批文件,从事诈骗活动。因此,如不对工程情况进行仔细、详尽地了解,则有可能掉入陷阱,产生巨大的经济损失。 对发包人主要了解以下三个方面,第一发包人的主体资格,即其是否依法取得企业法人营业执照及相应的经营资格,是否具有签订和缔约资格。根据我国法律的有关规定,建设工程施工合同的缔约当事人均应为法人或其他

经济组织,自然人不能成为建设工程施工合同的当事人。第二工程是否是依法批准的合法项目,相关手续是否齐全,如建设用地是否批准?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等等。第三发包人的资质情况、社会信誉、财务状况如施工所需资金是否已经落实或可能落实等。 在签订合同之前,审查发包人的资信情况是一项重要的准备,为将来合同能够全面履行奠定一个良好基础。 二、签订建设工程施工合同时应当注意的事项 1、仔细阅读《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款,掌握相关的法律、法规。 《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201),由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四部分组成。签订合同时仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要,这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导如何签订“专用条款”,更重要的是当“专用条款”中基本条款未作特别约定时,“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。 2、合同价款应当明确约定。 (1) 填写《协议书》中“合同价款”,应当根据工程是属于招标工程,还是议标工程?招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是签约双方共同约定的条款,第一要双方协商,第二要明确。暂定价、暂估价、概算价均不能作为合同价款,约而不定的价款也不能作为合同价款。 (3)填写合同“通用条款”第23条“合同价款及调整”时应当按照其所

10KV线路施工合同

10KV线路施工合同 甲方:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 乙方:四川省南充市水电工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签定本合同,双方共同遵照执行。甲方将教育城幼儿园10kV 线路改造承包给四川省南充市水电工程有限公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称:教育城幼儿园10kV线路改造工程 二、工程内容:按照施工图中所有内容。 三、工程地点:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 四、设计单位:通园水电设计 五、工期:15天 六、质量标准:10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范 七、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价¥:169400.00元(大写:壹拾陆万玖仟肆佰元整)人民币,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。 三、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人:多吉 二、乙方项目负责人:杨建军 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、工程乙方代表:负责质量、安全及报验申请。 第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二、根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。 三、甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 四、甲方负责协调当地群众工程。 第五条乙方工作 一、按照国家电力工程质量验评标准,担负教育城幼儿园10kV空架线路施工任务。 二、与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三、在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。 四、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。 六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用。 七、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至

2016年版工程项目施工内部承包合同(营改增后)

工程项目施工内部承包合同 巴州区小微企业创业园工程施工内部承包合同 合同编号: 发包人(以下简称甲方):四川XX建设集团有限公司 承包人(以下简称乙方): 为进一步挖掘企业潜力,控制成本、提高效益,经甲方研究决定,对甲方中标及承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本地区和该工程的实际情况,就项目工程施工内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。 一、工程概况 (一)项目名称:巴州区小微企业创业园 (二)建设单位:巴中市锦绣巴山置业有限公司 (三)工程地点:巴州区光辉乡哨台村 (四)工程中标金额:单价合同,建筑面积约10000平方米,具体见发包人与建设单位的施工合同 (五)工程工期:18个月,具体见发包人与建设单位的施工合同 二、承包方式 乙方遵循“依法经营、确保上交、独立核算、照章纳税、自担风险,自负赢亏”的原则,按照“保质量进度、保安全环保、保文明施工、保企业形象”和“无拖欠民工工资现象、无质量安全事故、无顾客投诉、无债务纠纷”的要求,实行“全面风险承包施工”。 三、承包范围

乙方内部承包施工范围以本项目工程的设计图纸、设计变更、工程量 清单及甲方与建设方(业主)签订的合同所有条款并包括合同谈判的会议 纪要和业主与监理的工作指令为准。 四、承包费用 (一)乙方按照甲方与建设单位签订的本合同承包工程范围的工程款 总额向甲方交纳 1.00%的管理费计审计结算金额×1%万元,并在 签订本合同时乙方一次性向甲方交纳 / 万元的承包保证金。 (二)支付给甲方管理费分二期支付,具体约定如下: 1、第一期管理费:在签订本合同后,乙方将本项目 / %的管理费计/ 万元付至甲方指定账户。 2、第二期管理费:工程预付款到位(或第一笔计量款到位)后,乙方 将本项目余下的管理费付至甲方指定账户。 3、双方约定:本项目乙方向甲方交纳的项目管理费以最终结算金额 为计算基数;如果最终结算金额少于中标金额,则以本项目的中标金额为 计算基数。 (三)乙方使用建造师、技术负责人、“五大员“及其他相关人员的 证件被使用,乙方每月必须向甲方交纳相关费用。标准为:一级建造师4000 元/月,二级建造师 2000 元/月,高级技术负责人 2000 元/月,中级技 术负责人 1000 元/月,安全员 2000 元/月,其他“五大员” 1000 元 /月。 (四)补充条款:因本项目为单价合同,故双方约定管理费按照建 设单位支付工程款的1%在每次甲方拨付给乙方的工程款中扣除。 五、银行保函及履约保证金 1、本项目如果要求甲方向业主单位出具履约银行保函(或预付款银 行保函),则在甲方开具银行保函之前 / 个工作日内,乙方需向甲方交 纳保函额 / %的风险押金,此押金在业主方将银行保函退回到甲方后的 / 个工作日内,由甲方退回给乙方,不计利息。 2、如果乙方通过第三方担保公司自行办理履约银行保函(或预付款 银行保函),则乙方需保证该保函的真实性。 3、办理银行保函的各种手续费及年费全部由乙方承担。

简单工程承包合同协议书

简单工程承包合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

工程分包合同一、发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 二、分包范围: 1、项目工程名称 2、合同价款 3、开工日期: 4、竣工日期 5、工程质量等级验收合格。 6、分包内容: 7、工程面积:平方米 三、计量及支付: 结算方式:进度款和结算款以分期付款方式结算。 1、当工程量完成%,甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。

2、全部工程完成后,经甲方验收合格,依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量,一次支付剩余价款%,缺陷责任期满付剩余价款至%(扣除预付款及%的质量保证金)。 3、工程验收合格后日内,凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理,工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付,不计息 四、承包人乙方的责任: 1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期到施工现场检查工程质量和安全,如发现工程质量、安全达不到要求,由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同,立即终止合同,并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。 2、发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外,还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。

3、项目工程回访保修,按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金,保修期满按合同规定清算。 4、乙方必须按期支付在该项工程中发生的民工工资,不得无故拖欠。 五、甲方的责任: 1、;甲方负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导;不提供乙方为完成工程而使用的任何工具设备。 2、甲方负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。 3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。 六、本合同自甲乙双方签字之日生效。 本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。 发包人(甲方): 承包人(乙方):

配电工程施工合同

10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商,订立合同,共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分(后面简称高压专线部分)和高低 压用户“一户一表”交产验收部分(后面简称“一户一表”部分) 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆,至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准,负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧, 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等;电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行(一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准)。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:

施工合同营改增

建设工程内部承包施工合同 甲方: 乙方:身份证号码: 地址: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,甲乙双方本着自愿、平等、诚信、有偿的原则,进行充分友好的协商一致,现甲方同意将自己承接的 工程以项目承包责任制形式交由乙方负责进行施工建设。并签定如下合同供双方共同遵守:本合同是企业内部经营管理合同。发包是甲方的经营管理形式,承包是乙方同意接受甲方管理,按要求完成工程项目施工建设,依本合同规定获取报酬的意思表示。 一、工程概况: 1、工程名称:。 2、合同价款:万元 3、开竣工日期:开工日期竣工日期。 4、合作方式:乙方自愿全额投资、盈亏自负。 二、承包范围: 甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》或《工程承包协议》及其补充协议、合同附件所载明的全部内容。 三、应交纳的管理费与税金: 1、管理费:按与建设单位最终结算核定的工程总价款的百分之

(百分之 %)由乙方向甲方交纳管理费。因本工程合同价款较小,签订施工合同后乙方须向甲方一次性缴纳管理费元(管理费暂按照施工合同价款执行,如有变更增加款项部分,在竣工结算后缴纳)。 2、税金:详见项目财务管理办法。 四、甲、乙双方的权利及义务 (一)甲方的权利、义务 A、该工程发包后,甲方对乙方享有如下监督管理权: 1、对乙方施工质量安全及文明施工进行有效监督; 2、对工程项目资金拨付、使用进行有效监督; 3、有权依照本合同约定同步扣缴国家税金和企业管理费; 4、甲方有权就该项目工程的工期、质量、安全、决算等事宜与发包单位达成协议,乙方必须执行; 5、甲方有权就该项目施工期间发生的安全、质量以及其他民事责任赔偿达成协议,乙方必须执行。 B、该工程发包后,甲方应向乙方提供下列服务: 1、与建设单位洽谈签订《建设工程施工合同》; 2、协助办理施工手续,向乙方提供有关建筑施工证照(费用由乙方承担); 3、协助编制施工方案、施工进度计划、向乙方提供组织施工服务(费用由乙方承担); 4、参加图纸会审、技术交底(费用由乙方承担);

简单版工程承包合同的范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 简单版工程承包合同的

编号:FS-DY-20468 简单版工程承包合同的 有关工程承包合同范文 甲方:_____ 乙方:_____ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。 一、工程概况 1.工程名称及规模: 2.工程地点:富阳_____路_____号。 3.工程范围:土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分) 4.工程承包性质:包工包料。 二、工程质量、施工进度 1.工程质量:严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、

经济损失、工期延误由乙方自负。 2.工期进度:核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。 3.乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。 4.乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。 三、工程款支付原则 1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。 2.工程款支付: 1)土建材料进场、施工人员到位后,支付总价的_____%。 2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。 3)竣工验收合格后,支付总价的_____%;根据计划工期,延误____天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。 4)总价的_____%做为保证金。 工程承包合同样本

10KV架空线路施工总承包合同(2012)

10kV电力架空线路#~#杆工程 施工总承包合同 [合同编号:] 甲方(发包方): 乙方(承包方): 签约地点: 时间:年月日

10kV电力架空线路#~#杆工程 施工总承包合同 (甲方): (乙方): 甲方作为10kV电力架空线路#~#杆工程发包方,根据工程需要,现委托乙方承担此项目10KV线路工程总承包施工,为进一步明确双方的责任与权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经友好协商签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程名称 第二条10kV电力架空线路#~#杆工程 第三条工程地点及迁改方案 地点:本合同工程位于。 初步设计及施工图方案:迁改初步方案已经业主()审定,详见附件。 第三条工程内容、范围及工程量 本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。主要工程量为:10kV电力线路#~#杆共处、长公里 以上迁改数量均为施工图评审确定的数量,项目具体内容详见相关设计图纸。乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。 第四条31682 7BC2 篂38910 97FE 韾27217 6A51 橑_G22305 5721 圡26046 65BE 斾 第五条 第六条承包方式 乙方包工、包料,包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔,包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。 第七条工程监理 本工程由(广西正远电力工程建设监理有限责任公司)进行监理,监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”(质量、投资、进度、安全控制)、“两管理”(合同、信息管理)、“一协调”(协调业主和承包商关系)所采取的相关措施,双方均予以认可或执行。 第八条合同金额 本项目实行总价承包,合同金额为整人民币(¥),此费用已包含乙方完成本合同工程的全部费用,并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,自负盈亏,除新增项目外,本合同工程的费用不能调整。

建筑施工合同范本2016营改增后

松原市石化园区热电厂全厂建筑工程 招标策划书 部门评审招采中心工程公司批示 审核 校核 编制 阳光凯迪新能源集团有限公司招标及采购中心 武汉凯迪电力工程有限公司 二0一六年十月

目录 一、工程概述.............................................................................................................................. - 2 - 1项目名称........................................................................................................................... - 2 -2工程概况........................................................................................................................... - 2 -3标段划分........................................................................................................................... - 2 -4工期................................................................................................................................... - 2 - 5 现场条件........................................................................................................................ - 2 - 三、招标方式.............................................................................................................................. - 4 - 1.拟定招标方式.................................................................................................................. - 4 - 2.投标报价包含内容、原则.............................................................................................. - 4 - 3 材料供应.......................................................................................................................... - 5 - 4 标底编制.......................................................................................................................... - 6 - 四、风险及防范.......................................................................................................................... - 6 - 1、入围施工单位要求........................................................................................................ - 6 - 2.合同争议、违约、索赔及其他...................................................................................... - 6 - 3工程款的支付................................................................................................................... - 6 -4合同的生效....................................................................................................................... - 6 - 五、初步入围厂商名单及合格供方名单.................................................................................. - 6 - 六、清单、图纸资料情况.......................................................................................................... - 7 - 七、招标初步时间安排.............................................................................................................. - 7 - 八、招标尚需的资料提供及其他.............................................................................................. - 7 -

简单的工程承包合同协议书2实用版

YF-ED-J9472 可按资料类型定义编号 简单的工程承包合同协议 书2实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

简单的工程承包合同协议书2实 用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 发包人代表(甲方):承包人代表(乙方): 身份证号:身份证号: 联系电话:______ 联系电话:______ 合同双方根据《中华人们共和国合同 法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相 关法律再结合具体情况,经过友好协商达成以 下协议。 1、甲方将位于X市X区X小区的一件套房 交由甲方装修,总面积为120平方米。(甲方拥 有对房屋的所有权)。

2、开工前,甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底,对不能腾空的设施实行保护措施,否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。 3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项,在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。 4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求,否则造成不良后果由甲方承担。 5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工,未经同意不得随意改造,否则承担一切后果。 6、乙方要遵守室内装修的管理规定,不得污染环境、不得扰民。 7、乙方要认真履行合同条约,按时保质保

建设工程施工合同订立过程中

建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程,形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此,我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以,依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益,防范合同风险。 目前,发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本)》(GF-1999-0201)签订施工合同,下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》)由四部分组成,即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分,在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面: 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准,但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时,可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件

10kV施工电源工程合同

息黔高速4标段10kV施工电源工程 总承包合同 合同编号: 工程名称:息黔高速4标段10kV施工电源工程 建设单位:贵州路桥集团有限公司 总承包单位:贵州天凌电力工程有限公司 签订时间:年月日

息黔高速4标段10kV施工电源工程工程总承包合同 发包方:某某项目部(以下简称甲方) 承包方:贵州天凌电力工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,自愿达成以下协议,双方共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:息黔高速4标段10kV施工电源工程。 2、工程地点:贵州省毕节地区。 3、工程规模:主干线长度约14.76km,支线部分合计约3.85km。 第二条:工程承包范围及内容 工程的承包范围:从勘察设计、采购、施工、建设期维护至质保期(指按建设期完成之日起计算满两年)内的勘察设计、采购、施工、维护一体化总承包。包括本工程关于电力设施勘察设计、审批、电力设施施工(安装)、调试、验收、搭火、建设期线路维护及询价人使用期线路维护等从设计、采购、施工至最终交付使用、使用期线路管理维护及缺陷修复的全部工作内容。包括施工(安装)的材料费、机械设备、配(变)电设备采购、征地、青苗赔偿、林木赔偿、地方单位或个人要求的赔偿、电力设施验收、搭火、停电损失、整定值计算、工程相关的线路及环境保护,同时还包括合同明示或暗示的所有责任、义务。 (1)乙方承担的设计范围:总承包范围内的所有设计工作。 (2)设备、材料供货范围:总承包范围内的所有设备及材料供货(含公路施工用支线变压器、公路用变压器及安装)。 (3)乙方负责提供工程各个阶段全部的有关图纸、技术资料(含必要的电

工程项目承包合同营改增

项目编码: 合同编号: 建设工程施工合同工程名称: 签定地点:浙江(省)宁波市) 签订日期: 1 / 10

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 一、工程概况: :、工程名称 、工程地点: 、资金来源: 工程立项批准文号年度预算编号:、 、工程承包范围: (具体详见图纸和工程量清单)) 二、合同工期 计划开工日期:年月日(具体以开工令为准)。 计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、签约合同价 、合同价为: 人民币(大写) (¥元);

安全文明施工费:()人民币(大写) (¥元); ()材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)(¥元); ()专业工程暂估价金额: 人民币(大写)(¥元); ()暂列金额: 人民币(大写)(¥元)。 四、双方职责 2 / 10 、甲方职责: ()确定线路规划路径和办妥工程建设相关手续; ()负责政策处理及征借地手续: ()向乙方提供所有工程设计图纸,组织工程设计交底。 ()甲方资金应根据施工合同条款的规定及时到位 、乙方职责: ()乙方负责编制施工图预算,施工组织设计或施工方案;预算、设计及方案应由甲方作最终确认。施工过程中接受和配合甲方和甲方委托的监理单位按国家有关法律法规进行的检查、监督工作。 ()乙方承担施工安全保卫工作,文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行;负责施工场地的平整,施工界区以

内的给水、用电、道路和临时设施的施工。 ()竣工验收前负责已完工程成品保护,工程结束时做好场地清理工作,修复损坏的设施,做到文明施工。 ()乙方负责组织管理人员、材料、施工机械进场。 ()隐蔽工程验收时,应提前七天通知甲方,并在验收时予以配合。()施工过程中发现施工图纸存在问题,如需甲方协调解决,须在十日前告知甲方。 ()按照合同约定的工期和质量标准,完成承包范围规定的工作内容,并在质量保修期内承担保修责任 五、物质供应 、由甲方供应以下材料、设备: 、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。 、甲、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证、质保书,任何3 / 10 一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验(由专业的检测机构进行);经复验符合质量要求的,其复验费用由要求复验方承担;不符合要求的,不能用于该工程,其复验费由材料提供方承担,如有乙方提供的材料不符,还应承担相应的赔偿责任。六、工程款支付 、合同签订后,支付合同价的工程预付款; 、进度款支付: (每月支付经审核后实际完成工程量的工程进度款,并同比例扣回预付款); 、验收合格,支付至合同价的;如有重大变更需另行签订补充

简单工程承包合同简单版

工程承包合同 发包人:(简称甲方) 承包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围: 4、承包方式:。 二、合同工期 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。五,付款方式 付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过

银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充

工程合同签订必须注意的问题

工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同?如何认定其效力? 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同,将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工,并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的,可认定为企业内部承包合同;当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由,主张该内部承包合同无效的,不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力? 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证,与承包人签订建设工程施工合同的,应认定合同无效;但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的,可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的,不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力? 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致,但并不违反法律、行政法规强制性规定的,该约定应认定有效。

4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力? 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的,该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间? 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后,仍不具备开工条件的,应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的,应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延? 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的,该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格,能否再以质量问题提出抗辩,主张延期或不予支付工程价款?

电力工程施工承包合同

电力工程施工承包合同 电力工程的快速发展和合理的建设结构为我国的经济发展提供了有力保障,强健的"筋骨"促进了我国国民经济的又好又快发展.下面是小编为您整理的“电力工程施工承包合同”,希望您喜欢!更多详细内容请点击查看. 电力工程施工承包合同1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,xx 将xx 县结xx村0.4kV~10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期,保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议. 第一条工程概况: 0.4kV~10kV线路工程,变台安装及下户线路安装 1,工程名称:xx社区水利配套基础设施(供电)工程 2,工程内容: 0.4kV~10kV线路工程,变台安装及下户线路安装工程 3,工程地点:xx村 4,设计单位:xx水利水电勘探设计院 5,工期: 201x年月日至201x年月日 6,质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准

7,合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定(¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准. 第二条合同使用的语言文字,标准和适用法律 1,合同语言:汉语 2,适用法律:国家法律,法规以及工程所在地地方法规. 3,适应标准,规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准. 第三条甲乙方驻工地代表 1,甲方项目负责人: 2,乙方项目负责人: 3,工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查. 4,监理工程师代表: 第四条甲方工作 1,施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件. 2,甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止.

营改增后合同的增值税条款

“营改增”后的工程承包合同增值税条款 1.对合同价款进行价税分离,分别列示不含税价款和增值税税额。 【修订示例】工程总承包总价(含增值税)为XX元。其中,不含税价款为XX 元,增值税为XX元。 2.明确提供发票的类型。根据业主类型及业主的抵扣需求明确提供增值税专用发票或增值税普通发票。 【修订示例】在每月/季度执行甲方的验工计价程序,依据甲方批准的计价金额,由乙方向甲方提供增值税专用发票(依据甲方是否为增值税一般纳税人或甲方要求确认)。 3.明确发票开具时间。修改工程款支付相关条款,目的保证进项税票取得时点和销售产生的销项税时点匹配。开始预售前期预测销项税额,确保不提前交纳增值税,有足够的建筑服务增值税专用发票抵扣进项税。 【修订示例】双方签订合同后,甲方向乙方一次性支付合同总款的XX%作为工程预付款。在甲方支付乙方预付款后,若乙方不履行合同的,除承担违约责任外,需如数返还预付款。(如有预付工程款约定时) 在每月/季度完成验工计价程序后,乙方向甲方申请支付款项,甲方X日内按双方确认的验工计价金额,支付工程款到乙方指定账户,乙方需在XX日内开具增值税专用发票。

4.发票附件约定。汇总的专用发票,需提供销售货物或者提供应税劳务清单并盖章。材料采购、办公用品采购中居多。 【修订示例】汇总专用发票开具符合《增值税专用发票使用规定》,开具销售货物或者提供应税劳务清单。 5.调整保证金相关条款。明确保证金相关计算基数为不含税的工程价款。采取以保函形式提供保证金。 【修订示例】乙方于合同签订前,XX日内,向甲方提交合同暂定总价(不含税款〕XX%的履约保函或保证金(金额均不低于人民币XX万元)。否则,甲方有权从乙方的应付第一笔工程进度款中扣留同等金额款项作为保证金、并扣除相应违约金。该履约保证金在工程验收合格后XX天一次性无息退还。 6.调整质保金相关条款,明确工程完工时,开具全额工程结算增值税票据,含质保金。 【修订示例】乙方XX工程竣工验收合格,办理完竣工验收手续并取得验收备案证,乙方提出申请后XX日工作日内付至该工程结算价款的95%,乙方需开具该工程结算价款100%的增值税专用发票。预留5%的质保金在XX年XX条件下支付。 7.明确甲供材的价款、结算及开票事宜。对于计入合同总额的甲供材,应明确约定由材料供应商向甲方开具增值税专用发票,甲方直接向材料供应商付款或明确在甲方采购甲供材时,由业主、施工企业和供应商签订三方协议,要求供应商向施工企业开具增值税专用发票。合同中需要约定运输费结算及票据开具,一般纳税人运输费税率

简单工程承包合同格式详细版

文件编号:GD/FS-4569 (协议范本系列) 简单工程承包合同格式详 细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

简单工程承包合同格式详细版 提示语:本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 发包人:(简称甲方) 承包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围: 4、承包方式:。 二、合同工期

1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥。五,付款方式 付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

相关主题