东方广场28#楼CFG桩基工程施工合同
甲方（发包方）：______________________________________________ 以下简称（甲方）
乙方（承包方）：_________________________________________________ 以下简称（乙方）为保护双方的合法权益，双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，根据《中华人民
共和国合同法》、结合本工程具体情况，明确双方在桩基检测过程中的责、权、禾经双方友好协商签订本合同，并信守下列条款：
—、工程概况：
工程名称：_
工程地点：______________________________
承包范围：______________________________________
承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工
二、工程内容：
三、质量标准：合格
四、施工工期：
1. CFG工程桩施工总工期天。

此工期不包括桩基检测时间。

2. 实际开工日期以甲方书面通知为准。

五、合同金额：合同价（人民币）____________________ ，大写： ____________________________。

1. 包干单价：桩径400mm单价为元/m。

本合同单价为包干价，在任何情况下，该
合同单价概不调整。

以上单价为综合包干单价，包括人工费、材料费、施工费、机械进出场费、机械安拆费、运输费、安全文明费、跳打时土方倒运费、配合费、税费等施工过程中发生的
—切费用。

2. 计价方式：
合同价=包干单价X根数X（有效桩长+0.5米）
3. 合同价：________________ ，大写：____________________________ 。

补桩计价方式：机械退场前，按合同单价计价；机械退场后，按合同单价另加机械进
出场费壹万元计价。

5. 结算按图纸设计和设计变更据实结算。

6. 除有效桩长+0.5米计价外，其他（包括空桩）不另计取任何费用。

7. 商品混凝土采用新乡市亿丰混凝土有限公司产品或新乡市宏泰混凝土有限公司产品。

六、付款方式：
桩基工程施工完毕，支付万工程款，桩基检测合格后三个月内支付剩余工程款。

七、甲方工作及责任：
1. 指派_为甲方驻工地代表，负责履行合同，对施工质量、进度及施工过程进行全面监督检查和协调配合，
办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2. 确保乙方进场前具备施工条件，并提前3天向乙方下达进场通知单。

3. 向乙方提供施工所需的水、电和排水口等接口。

水、电接口甲方提供到施工现场，
并说明注意事项。

水电费（包括用水电损耗）由乙方自理。

八、乙方工作及责任：
乙方作为有经验的基础施工承包方，应严格按照国家有关施工规范、操作规程以及设计施工图纸，对本合同承包及管理范围内质量、进度、安全文明施工等负全面履行的
责任，服从监理单位和甲方工程管理的要求，并协调与总包及外界各方关系。

其工作责
任在以上原则的基础上，具体还应做好以下但不仅限于以下责任内容的完成：
1. 乙方对基础工程全面负责，同时对甲方分包的土方施工单位进行配合，统筹考虑编制桩基工程施工施工
方案及安全文明施工专项方案，报经监理审查以及需专家论证的方案批准后方可组织施工。

2. 基础桩径、桩身强度、地基承载力、桩身完整性、桩位偏差、桩垂直度、桩长必须
符合国家有关规范及图纸要求。

基坑挖土应按照最合理的方式，最短的工期进行，桩基检测过程乙方须提供详细桩基施工资料。

223元/台.天、 3. 乙方必须接受甲方现场管理规定及监理单位的工程管理要求。

乙方应做好各项质量 检查记录，严格施工
报审报验程序，材料进场必须经甲方、监理验收并提供质量检 测报告、合格证书，保证样品与实际质量相符。

4. 乙方施工完成经检验合格后，应做好与总包单位配合交接，书面提供每个桩的桩顶
标高，桩身坐标偏差及开挖深度。

乙方负责做好 CFG 工程桩的技术交底和技术资
料的移交工作，并在监理规定时间内，提交符合要求四份竣工资料交监理、总包单 位签字认可。

5. 乙方负责处理施工现场和周边关系，甲方配合乙方做好相关协调工作。

6. 指定_为乙方驻项目经理，负责履行合同，按要求组织施工，保质、保量、按期完 成施工任务，解决由乙
方负责的各项事宜，及时和甲方、监理等相关管理人员处理 工程问题。

施工期间必须参加甲方及监理组织的专题会议及工程例会，保证每天在
场，有事需与提前与甲方驻工地代表请假。

每次无故不参加工程例会罚款 200元。

7. 乙方应按照施工图纸完成施工内容， 并在甲方满足施工条件乙方进场三日内设备安装
完成并可以保证桩基施工，因乙方原因超过五天仍不能桩基施工等，每延迟一天罚 2000元；如超过十天未能正常开工，甲方有权终止合同，乙方必须无条件撤场，并 赔付甲方违约损失贰万元；如总工期拖延，每延迟一天罚款 3000元。

8. 乙方在施工过程中质量、安全、文明施工、工程进度应达到合同要求，如达不到规 范和合同要求，甲方
有权责令停工整改，所发生工期延误及相关费用乙方承担；如
检测发生乙方原因的断桩 （以甲方、监理确认为准），其补桩责任及费用由乙方承担； 施工过程中如发生交底不清造成的土方深度及宽度超挖致使土方工程费用增加，其 费用损失及工期延误的损失由乙方承担责任。

9. 乙方负责施工现场周围建筑物和道路沉降、位移观测，按监理批准的施工方案及时
上报观测记录，每漏报一次罚款 100元。

10. 因乙方施工后提供的桩顶标高不正确或部分桩头过长而导致土方开挖时造成的桩身 断裂、偏移，需要补
桩所发生的一切费用及对甲方工期造成的滞后所带来的经济损 失全部由乙方承担。

11 •如因甲方原因造成连续停工五天以上，从第六天开始，甲方按打桩机 地泵 348元/ 台. 天计取设备停滞费，人员窝工按每人每天十元生活费补偿计取。

12. 乙方必需严格执行国家有关安全文明施工的管理规定， 对本工程施工制定出相应的安 全措施， 凡因违反
安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由乙方负责。

13. 乙方应负责文明施工工作，在施工现场冲洗运输车辆，甲方提供水源，水费由乙方负责。

乙方每天应清扫
工地门外马路上运土时散落的土方和垃圾，保证马路上的清洁卫生。

对场内及场外因清理不及时而造成相关单位对甲方的处罚，其费用由乙方双倍承担。

如对甲方名誉造成不良影响，甲方有权对乙方进行处罚，并从工程款中扣除。

14. 施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由乙
方负责。

15. 乙方保证桩基施工过程中、东方广场28#楼主体施工过程中，周边建筑物和市政设施的安全。

按监理
批准的施工方案及时上报观测记录，每漏报一次罚款100 元。

16. 乙方负责桩基检测的土方开挖、桩帽制作安装等一切配合费用。

17. 甲方按乙方安装施工用电表加线路损耗计费，每次支付工程款时甲方扣除乙方已使用的电费。

九、争议或纠纷处理：本合同在履行期间，双方发生争议时，可友好协商解决，协商不成，任何一方均可向新乡
市红旗区人民法院提起诉讼。

附则：本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，在法律上具有同等法律效力，经双方代表签字盖章后生效。

任何一方违反本合同条款，均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。

此页无正文）。