项目经济责任承包合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
为进一步开拓建筑市场，提高企业和个人的经济效益及社会效益，确保国家、企业、承包者及职工的利益，特制订本承包合同，以明确双方的权利和义务。
一、承包方式：
以项目合同（甲方与业主及土建施工方签订的三方合同）的承包范围，实行包工包料。
二、工程项目名称：
工程名称：
承包方式：
三、承包期限：
承包期限从该工程项目部成立时始至按项目合同（甲方与业主及土建施工方签订的三方合同）履约完成止。
四、工程质量：
1、乙方承包项目的质量等级不得低于项目合同（甲方与业主及土建施工方签订的三方合同）规定质量等级，鼓励争创优质工程。
2、不合格工程（包括分部分项质量不合格），除返工损失（包括因质量不合格造成其它损失）由乙方承担外，甲方将向乙方以工程总造价3%的处罚，并追究相关责任。
3、如经主管部门检查或巡查因工程质量不合格而被通报批评的，甲方将对乙方处以工程总造价3%的处罚，并追究相关责任。
五、安全生产：
1、乙方在施工中必须严格按国家及地方规定组织生产。安全施工，争创安全生产标准化工地。为确保安全生产，乙方必须按工程总造价提取不少于3%作为安全设施的资金，专款专用。
2、乙方必须确保施工安全，实行文明施工，保持场地整洁有序，办理意外伤害保险，并随时接受甲方或主管部门安全检查及巡查。如经主管部门检查因安全生产不达标而被通报批评的，甲方将对乙方处以工程总造价3%的处罚，并追究相关责任。
3、乙方在施工中必须确保安全生产，杜绝伤亡事故发生。如发生安全事故而造成的直接或间接损失的，概由乙方承担，同时甲方将对乙方处以工程总造价3%的处罚。
六、工程合同履约率及工期：
乙方必须严格履行项目合同（甲方与业主及土建施工方签订的三方合同），确保合同履约率为100%，如发生工期延误而引起的经济损失和罚款由乙方自负。
七、甲、乙双方的权利和义务：
（一）、甲方的权利和义务
1、及时传达贯彻上级有关方针、政策、法规，制订各项规章制度，并指导和监督乙方执行。
2、如乙方项目施工管理力度不够，施工组织混乱，甲方有权调派项目管理人员，所调派项目管理人员费用由乙方负责发放。
（二）、乙方的权利和义务
1、在不违背上级部门及甲方有关政策、规定、制度的原则下，因地制宜的制订各项规章制度的实施细则。
2、有权对项目职能人员的考核、决定是否录用。
3、加强对职能人员及职工的法制教育，防止刑事及经济犯罪案件的发生。
八、劳动用工：
1、乙方必须按劳动法规定用工，严禁使用童工。
2、乙方必须按时足额发放职工工资。如发生因拖欠工资而引起投诉的，一经发现，甲方除督促乙方发放拖欠的工资外，同时将对乙方处以每人次贰万元（20000.00元/人次）的处罚。
九、费用分配及机械设备使用：
1、因本工程而发生的一切费用概由乙方负责。
2、因本工程施工中产生的经济纠纷概由乙方负责。
3、本工程使用机械设备收乙方自理。
十、工程保修：
乙方对工程保修按项目合同（甲方与业主及土建施工方签订的三方合同）的要求进行。
十一、其他约定：
1、在签订项目经济责任承包合同时，工程质量保证金按总造价的2.5%提取，安全保证金按总造价的2.5%提取，劳动用工工资发放保证金按总造价的2.5%提取，实行专款专用。以上保证金每月按业主拨款比例提取，并在工程竣工验收合格后，视具体情况一周内返还（不计息）。
2、若发生安全事故，对事故中的一切抢救、善后处理费用及根据甲方劳保福利条例所规定的一切赔偿全部由乙方承担，上级主管部分的罚款由乙方承担，同时甲方将对乙方处以上述第五条第3款的罚款。
3、出现下列情况之一者，甲方可及时中止或解除该承包合同，并按乙方违约处理。
（1）若承包者经营不善、社会信誉差，工程质量严重低下，遭到上级主管部门通报批评，损害发包方企业声誉的。
（2）承包者经营知识严重缺乏，造成严重亏损的。
（3）承包者违法乱纪或不按本合同条款执行的。
（4）承包者不执行合同规定，损害了发包方利益的。
（5）承包者在施工中发生重大事故，社会影响恶劣或法律规定应当中止或解除合同的。
十二、合同生效与有效期：
本合同经发包方、承包方代表签字盖章后生效，在承包期满后经审计完毕后失效。
本合同如发生争议，双方约定由永康市人民法院管辖。
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
年月日
模板分项工程经济承包合同书 ××××××××单位工程模板分项承包合同书： 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），模板分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 整个工程的模板制作、安装和拆除。 二、承包方式： 采用包工包料的方式，未经甲方的同意，乙方不得私自将模板工程转包他人。 三、承包价格： 不分构件类型和部位：做合格工程××元/m2，做优良工程××元/m2。 四、工期要求： 从工序交接日起，基础模板在××天内完成，主体模板每层在××天内完成。屋面梯盖、栏板和水箱在××天内完成。 五、材料要求（仅对包工包料而定）： 1、支撑应选用质地坚硬，无腐朽的松木，不低于Ⅲ等材，含水率应不低于25％；模板应全部采用胶合板（支撑的水平拉结条除外）。 2、胶合板要求新材占××％，旧材占××％，模板的支撑的尾径不应小于××cm。 六、质量与施工要求：
1、模板及其支架应根据工程结构，荷载大小，地基土类别，施工设备和材料供应等条件进行设计。 2、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。 3、模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及支架进行观察和维护，不得发生涨模、松动和坍塌的事故。 4、安装现浇多层房屋和构筑物的上层模板及其支架时，下层模板应具有承受上层荷载的承载能力。 5、当下层模板不具有承受上层荷载能力时应加设支架支撑；上层支架的立柱应对准下层支架的立柱。 6、在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 7、模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿透。 8、浇筑混凝土前，模板内的纸屑、木块等杂物应清理干净，特别是柱内的混凝土掉渣要处理干净。 9、跨度大于4m的梁板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时起拱1/1000-3/1000。 10、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固。 11、模板安装允许偏差：轴线位移5mm；底模上表面标高±5mm；柱梁截面尺寸+4mm，-5mm。. 12、模板安装允许偏差：层高在5米以内的柱垂直度为3mm，相邻两板的表面高低差2mm，表面平整度5mm。 13、底模及支架拆除时，应根据同条件养护的砼试块送去抗压待
编号：QJ-HT-0060 建筑工程内部经济承包合同 书(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑工程内部经济承包合同书(官方 版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 建筑工程内部经济承包合同书 单位工程土方分项承包合同书： 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，土方分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程基础土方的开挖、运弃、回填。 二、承包方式： 包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。 三、承包价格： 开挖土方10元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。
四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运;在××天内完成基础回填。 五、质量与施工要求： 1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
内部项目承包责任协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 工程，由乙方承包实施施工，为了保证工程质量和安全生产，使工程施工顺利完成，经甲、乙双方协商一致，自愿制订以下条款，双方共同遵守履行。 第一条内部承包双方总约定 1、乙方应全面履行国家行业主管部门的有关规定及甲方与建设单位签订的工程施工合同及协议的全部条款。 2、乙方应在甲方与建设单位签订的施工合同条款规定期限内竣工。 3、该工程质量乙方应达到甲方与建设单位签订的施工合同所约定的工程质量等级，并保证竣工后获得工程质量核验认定证书。 4、乙方必须按照部颁标准和省、市《建筑施工安全管理、文明施工检查标准》搞好施工现场的安全生产和文明施工工作。 5、本工程项目乙方自愿按照甲方与建设单位签订的合同补充协议条款进行承包，乙方对本工程项目采用独立核算，自负盈亏，甲方不承担本工程项目一切经济损失和责任。 6、按国家行业主管部门有关规定，本工程开工前，项目负责人和各工种建筑作承包时，必须和有资质的劳务公司签订合同，决不允许与个人包工头签订承包协议，未按规定，一切后果由乙方自负。 第二条税、费的缴纳规定 1、乙方应按工程结算总造价___1__%上交甲方工程管理费，不包括因本工程发生的任何费用，工程款由建设单位按合同付款方法分期转入甲方帐户，甲方必须专款专用,五个工作日内转入乙方。 2. 本项目甲方统一做资料,乙方负责出具保证资料,资料费用按行业标准的百分之九十 收取;甲方统一报验、分部分项验收、竣工验收、报优质工程所发生的费用按各项目所施工的建筑面积分摊。 3、根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国个人所得税法》及《南昌市地方税务局关于加强建筑安装业所得税征收管理的通知》的规定，乙方承包的工程项目有义务按国家有关部门规定依法缴纳税款、企业所得税按当地税务部门收取代收代扣。乙方必须提供该工程项目总造价的65%以上成本发票，否则甲方将预征该工程项目总造价的 0.5%企业所得税。 4、税、费缴纳方法为：管理费由甲方在工程款中收取；税金与规费由甲方在乙方的工程款中按规定代收代缴。 5、乙方承建工程项目未履行上述税、费的缴纳，甲方有权停办乙方帐户上往来款，并在乙方往来帐户上划拨所欠税、费款额（含滞纳金等一切罚款费用），情节严重的移交司法部门依法追究其法律责任。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程项目内部经济责任承包合同(范本) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（通用条款） 第一条承发包主体 1.1本内部承包合同的发包方（甲方）为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司，承包方（乙方）为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。 1.2公司是唯一具有法人资格的企业实体，对内实行统筹管理，对外承担工程施工风险。 1.3项目部是公司组成部分、分支机构，是公司为项目建设需要而临时设立的实体，不具备法人资格，项目施工完成后白行撤销；项目部为公司内部独立核算单位，接受公司领导、管理、监督，不得以白己的名义对外签订合同。 1.4项目经济责任承包人是公司员工，受公司管理，受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部，提高公司效益和信誉。 1.5本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址，则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址，乙方未书面通知变更的，有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。 第二条承包合同的范围 2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明施工等由专用条款约定，如专用条款未特别约定，则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容，详见甲方与建设单位签订的〈〈建设工程施工合同》（包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出的相关承诺等），对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容，乙方已经充分了解，并确认合同约定的全部权利义务对乙方具有约束力。 第三条承包方式 3.1本承包合同的承包方式由专用条款约定。 3.2无论采用何种承包方式，除合同约定的权利义务关系外，并不影响甲，方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。 3.3甲方根据需要，可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检 查，乙方应主动配合。甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定,
工程经济责任协议 甲方：中天建设集团有限公司滁州第一人民医院综合病房大楼工程项目部（以下简称：甲方） 乙方：粉刷班组承包人：经双方协商，为保证工程进度，保证工程质量，落实安全生产责任制，工程如期按时完成之目的，经项目经理部研究决定，同意将滁州第一人民医院综合病房大楼项目部工程按清包工（包小型机械、包人工、包工具、包附材）的方式，把滁州第一人民医院综合病房大楼工程承包给乙方组织施工，并订立具体条款如下： 一、承包性质： 包清工；包括小机械、翻斗车、三级配电箱、工具等 二、承包工程的工作范围及工期时间： 工期：按照总工期目标和项目部制定的进度计划，特定工期 180日历天。以开工报告批准开工日期为准。施工人员进场时间应根据甲方及时安排足额人力到位。 工作范围： 滁州市第一人民医院综合病房大楼内外墙粉刷 三、甲乙双方职责： 甲方职责： 1、保证施工现场水、电供给，道路畅通。 2、按计划提供原材料，保证及时供应，保证原材料的质量，配合班组调节垂直运输机械使用，提供工程的结、建施工图纸壹套（乙方交押金2000元，图纸全数归还7天内退还，缺少的按20元/张赔偿，押金在第一次发生活费时计入预支帐）。 3、甲方对乙方自带的机具及设备等实行监督，对不合格的设备有权禁止使用或销毁，并对使用不合格产品处以罚款，视情节轻重处以500-1000元的罚款。 4、项目部施工员对乙方的工程进度、质量、安全生产实施全过程的监督，并有权制止不符合要求的工程的返工或勒令其停工整顿。 5、提供乙方施工必需人员的食宿安排，统一办理职工的暂住证(费用由乙方自负)、职工上岗培训考核，安全三级教育，安全技术交底。班组内职工不得带家属。 乙方职责： 1、各班组在进场前需把自己班内人员配合项目部做好登记手续，并上交五张一寸照片。不得安排未经三级安全教育或考试不合格的职工上班。一经发现，每人每次罚款100元。
经济承包合同模板 甲方：山东兴润建设有限公司 乙方：富丽桃源小区5#楼项目部 为强化我公司内部施工合同的管理，提高工程质量，缩短工程工期，确保安全生产，提高企业经济效益，项目部必须认真贯彻执行《建筑法》、《建筑施工安全检查标准》及安全监管新机制，确保完成公司及项目部本年度安全生产、文明施工的总目标，加大建筑施工现场安全管理、文明施工管理力度，提高安全管理、文明施工的管理水平，杜绝重大安全事故的发生，贯彻管生产必须管安全的原则，做到责、权、利相结合，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、责任目标 1、工程建设项目要做到安全生产、创建二型、五化工地，合格达标率100%,优良率80%，杜绝安全事故发生，争创安全文明工地。 2、贯彻落实安全监管新机制，年度工程安全报监率达到100%，施工现场周边环境安全评估率也达到100%，施工现场安全监管人员的配备率达到100%。 3、认真组织全员安全生产培训，施工企业职工三级安全教育和新工人教育率 为100%，关键岗位管理人员和特殊工种作业人员持证上岗率达到100%。 二、实施措施 1、认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》，严格执行建设部一标五规范，以及市、区现行有关法规条例，认真落实公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度。 2、加强管理力度，坚持安全生产安全第一、预防为主的方针，严格实行安全生产目标责任制，监督检查制和责任追究制，确保认识到位、措施到位、监督到
位、整改到位、追究到位。从公司项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理，健全各项规章制度，加强管理人员、职工安全生产，技术、技能的培训教育，严禁违章指挥、违章作业，坚决杜绝酒后作业。 3、严格实行建设工程安全监管制度，加强安全监督管理，工程项目在施工过程中，市、区、公司的各次安全生产、文明施工检查中，安全达标合格率必须达到100%,优良率80%。若参加全国或全省安全、文明施工检查，施工项目必须达到85分以上。 4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施，积极推广应用新技术、新工艺，认真做好职工的三级教育，全面落实技术交底制度。 5、强化建筑安全防护用具管理，严格实行建筑安全防护用具备案制度，杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。 6加强施工现场安全、文明、卫生管理，管理认真贯彻《建筑施工安全检查标准》及上级有关工作部署，不断完善文明施工管理制度，确保文明施工现场向标准化、规范化、景观化发展。深入开展做文明建筑工人、创文明建筑工地活动。 三、工程概况： 1、工程名称：山东兴润*富丽桃源住宅小区5#楼 2、工程规模：建筑面积5118平方米，9+2层； 3、承包内容：土建、装饰、水电、门窗安装等； 4、合同造价：460万 、施工工期: 1、开工日期：XX年9月10日
项目责任承包合同 甲方（公司）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（项目部）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据公司“本部企业经营管理办法”和《建设工程项目管理规范》的有关规定，甲乙双方结合实际情况，就项目承包管理，经平等协商，自愿达成如下合同条款，双方共同遵守。 一、承包方式 1、甲方同意将承接的工程项目安排给乙方承包施工，工程范围详见公司年月日与业主签订的工程承包合同。 2、乙方按照“确保上交、照章纳税、保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉”实行全面风险承包。自垫所需资金，依法经营，独立核算，自负盈亏，自担风险。 3、乙方同意按工程结算总价百分之向甲方缴纳施工管理费，乙方同意按工程结算总价（含个人所得税，如果当地各种税费费率不同，按实办理）由甲方扣缴现行规定的各种税费。乙方确保按国家的法律法规规章向相关部门缴纳各种
费用。建设单位拨付第一次工程款到账时，由甲方一次性扣缴乙方应上交的施工管理费和税费。 4、工程项目劳保基金全部由甲方返回上交公司，乙方不能分享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必须全力支持。 二、项目经理部管理 1、工程项目经理部由甲乙双方推荐人员报公司审批成立，项目经理部全体员工的工资、奖金、福利等均由项目经理部承担。主要管理人员（项目经理、生产副经理、技术主管、施工员、质安员、资料员、预算员、材料员、会计等）都必须执经年审合格的相关资格证书上岗。项目部使用的劳务队伍（劳务用工），必须使用持有国家和省级有关部门认定的劳务专业资质，且经公司人力资源部、工程科技部、市场发展部等部门资质评审合格的建筑工程劳务承包单位。如使用没有劳务资质和未经过公司资质评审（年审）的劳务队伍，对项目部处以人民 币元/次的罚款。项目部必须给予劳务用工人员法律法规规定的必要的劳动保障、安全保障和生活保障，依照相关法律法规规章购买保险。项目部不得与无执业资格的特殊工种人员签订《劳动合同》或发生实际上的劳动关系。特殊工种作业人员（电工、机械工、塔吊司机、电焊工、架子工等）必须执劳动部门核发的特殊工种操作证上岗。如查出上述人员无证上岗或假证上岗，造成的一切损失由乙方和当事人承担，甲方将追究相关责任人的相关责任。 2、乙方及责任人必须承担履行公司与建设方签订的工程施工合同的全部职责（含工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、工程交验、工程决算、工程保修、资金收回等）。按公司规定服从并实行项目经理及责任人承诺制、谈话制、例会制、述职制和接受项目稽查。
建设工程项目内部经济责任承包合同协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
建设工程项目内部经济责任承包合同 (通用条款) 第一条承发包主体 1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司，承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。 1.2 公司是唯一具有法人资格的企业实体，对内实行统筹管理，对外承担工程施工风险。 1. 3项目部是公司组成部分、分支机构，是公司为项目建设需要而临时设立的实体，不具备法人资格，项目施工完成后自行撤销;项目部为公司内部独立核算单位，接受公司领导、管理、监督，不得以自己的名义对外签订合同。 1.4 项目经济责任承包人是公司员工，受公司管理，受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。 1.5 本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址，则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址，乙方未书面通知变更的，有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。 第二条承包合同的范围 2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明施工等由专用条款约定，如专用条款未特别约定，则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容，详见甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出的相关承诺等)，对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容，乙方已经充分了解,并确认合同约定的全部权利义务对乙方具有约束力。 第三条承包方式 3.1本承包合同的承包方式由专用条款约定。 3.2无论采用何种承包方式，除合同约定的权利义务关系外，并不影响甲，方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。 3.3甲方根据需要，可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检查，乙方应主动配合。甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定，并由乙方负责支付。 第四条合同项目的管理机构 4.1乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员，并按照法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。 4.2 项目部组成人员确定后，乙方应在3日内报甲方审定，并由甲方发文确定，甲方有权在审批时或者施工过程中，要求乙方更换相关人员。
项经字[ ]第号 项目工程内部经济责任风险承包合同 甲方：（以下简称甲方) 乙方:身份证号码： (以下简称乙方） 第一条定义 1.1甲方:本合同所称甲方是具有独立法人资格的建筑施工企业:XXXＸ有限公司。 1．２乙方:本合同所称乙方是与甲方有劳动合同关系并具有建造师资格或具有项目施工经济能力和管理能力的经营者。 １．3内部承包：除非本合同另有说明,本合同所称承包是指甲方与乙方基于企业内部隶属关系,为了提高经济效益，落实项目经理经济责任制，明确权利义务，依据国家相关法律法规和甲方有关管理制度建立的内部合同关系,也是甲方将其承揽的专项工程分派给下属项目经理部的内部经营管理行为。 1．４工程:本合同所称工程系甲方与（业主单位名称）签订的 工程项目。 1. ５经济法律责任:乙方为实施该工程的内部经济责任人,对该工程的盈亏按本合同 约定承担责任。为全面落实经济责任制，承、发包双方共同约定:乙方对自己应承担的经济责任,以自己所有个人资产承担责任; 第2条订立本合同的宗旨 甲乙双方签订本合同的宗旨是：确保本合同项下工程按照工程施工合同约定质量、工期及安全文明施工目标完成。甲方根据公司法及有关法律法规,依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定乙方乙方式和权利义务。 第二条根据乙方的要求,公司决定通过内部承包的形式,确定乙方为本工程的项目负责人，把所承建的项目工程发包给乙方，由其负责履行建设单位合同，及其总承包工程的工程建设、进度、质量、安全、财务核算、计生综合治理等经营管理工作。 第三条项目工程概况: 项目名称： 地址: 工程规模：㎡结构/层数： 签约合同造价：万元，最终价款以审定的结算价款为准。 工程工期: 以工程施工合同(补充协议)为准
三大工种劳务承包合同 劳务承包合同 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经友好协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务计量承包，包质量、工期、安全生产、文明施工、 综合治理。 四、承包工程内容：图纸所示施工内容。 1、模板工程：从模板配制制作到立设、支撑固定（圆木支撑）、砼浇筑时的观察加固、拆模、场内模板运输等所有模板工序项目，含现场木工加工机械（圆木锯、手提切割锯等）、铁丝、元钉材料等（垂直运输机械及模板、木枋、支撑拉杆材料由甲方提供）。 2、钢筋工：从钢筋下料制作到绑扎验收合格的所有工序项目，含钢筋加工机械（弯曲机、调直机、切断机、框架结构还有碰焊机、电渣压力焊等）、电焊机等机械以及扎丝材料和场内水平运输等（垂直运输机械由甲方提供并将主电源接到机械旁）。 3、瓦工：砖砌体砌筑、砼浇筑、抹灰、屋面、结面、保温砂浆，包括砖块场内运输，砂浆、另星砼搅拌等，含小型工具（振动器、配电箱、灰桶、托线板、直木、刮尺、红线、扫把、斗车、电锤等）外墙涂料不在单价内。 乙方配备的机械设备、工用具等由乙方负责保管、维修、保养。 五、承包费用及计算方法：暂定建筑面积约 m2，合计工程款为万元，具体以实做建筑面积为准。 六、承包单价：三大工种总价元/m2（其中钢筋工元/m2，木模工元/m2，瓦工 /m2），钢筋工、木模工、瓦工分别提留元/m2、元/m2、元/m2作为质量、安全保证金，本工程无质量、安全事故在工程结束后支付给乙方。 建筑面积计算方法：车库按占地面积计算，层按建筑面积计算规则计算（图纸计算面积），阁楼按建筑面积的 %计算。 六、工期要求： 乙方根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，并通过业主、甲方、监理的联合验收合格，如乙方逾期完成，每延误一天罚款元。 七、质量验收标准： 符合现行施工质量验收规范要求，施工质量确保一次性验收合格。具体为： 1、模板工程：保证截面尺寸正确，模板要有足够的强度、刚度和稳定性、 1 / 4
项目施工经济责任内部承包合同 合同名称：中铁十五局一公司蒙华铁路 MHTJ-29标防护附属工程 年月日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据工程需要，甲方将工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国 建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：中铁十五局蒙华二十九标一工区 二、工程地点：浏阳市古港镇 三、承包方式：包工、包料 四：承包内容：护坡防护附属工程 施工图纸设计内容中所涉及的所以工作内容，及本工程相关的临时设施工程（含生活设施）、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理（资料、施工放线）、全面安全管理等工作。 五、承包价格见（劳务项目工程分项报价表） 1、临时设施 1·1乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价并经双方签认，费用由乙方承担。 1·2乙方同意：若乙方中途退场，包含在合同单价中的临时设施，甲方需 要继续使用时，按照1·1条临时设施成本估计和已完成价值占合同总价的 比例折旧转让给甲方；单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使用的损坏部分由乙方负责维修或赔偿费用。 1·3施工所需要贯通便道或场外引入便道、钢觞场建设、拌合站建设、变 压器按照至二级配电箱、供水接口由甲方提供并承担费用；场内便道由乙方承担；施工便道维护由乙方负责并承担费用；二级配电箱、供水接口至工点的电力设施及供水设施由乙方负责并承担费用。 2、甲方义务 2·1组织实施项目管理，对工程的质量、安全、工期和环境保护由总包方 负责。 2·2办理项目开工手续，向乙方提供必要的开工条件。
公司 内部经济责任承包协议项目编号： 工程名称： 承包人： 签订日期：
内部经济责任承包协议 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 鉴于： 1、为充分调动项目管理人员的积极性、创造性，不断提高工程项目管理水平，明确公司与项目管理人员之间的权责利，增强市场竞争力，公司（发包人）积极推进工程项目承包责任制； 2、工程项目承包责任制，是指公司（发包人）承包的工程任务，由项目内部承包人严格按照工程项目内部承包协议书的约定，依法组织项目实施，实行项目独立核算。工程项目内部承包人就项目承包所涉及相关利益，自负盈亏，自担风险；项目内部承包人与发包人必须建立劳动合同关系，并按照劳动合同发放工资、缴纳社会保险； 3、2013年11月11日，甲方经招投标程序（或磋商议标），依法承接建设项目工程的施工总承包（或分包工程）的施工任务，并与建设单位（或总承包人）正式签订了建设工程施工合同（总包合同）； 4、经乙方提出工程项目承包申请，并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面进行综合考评的基础上，甲方同意由乙方承包上述工程项目的施工任务，项目其他主要管理人员由甲乙双方协商确定； 在此基础上，为了全面履行建设工程施工合同（总包合同），加强对工程项目的管理，明确甲、乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，协商一致，达成本合同，以资共同遵守。 第一条、工程概况（具体内容根据甲方与建设方签订的施工合同为准） 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3建设单位： 1.4工程规模：建筑面积：结构层次 1.5工程立项批文： 1.6承包内容： 1.7工程造价：小写（RMB）万元，大写：元 1.8工期目标：计划开工日期：，计划竣工日期：年月日，总日历天（天）
经济责任（自负盈亏）承包合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 为确保完成二0 —0年度各项经济、技术指标，规范企业制度化建设，进一步完善企业内部管理责任制，加强企业经营管理，注意风险防 范，积极开拓建筑市场，谋求更大发展，甲方确定_______________ 同志为承包负责人（简称承包人），为明确责、权、利，充分发挥承包者的积极性，使企业的经济效益和各项技术指标能稳步增长，特订立如下经济责任制承包条款，双方共同遵照执行： 一、承包期限： 二0一0年一月一日至二0 —0年十二月三-一日。 二、承包经营区域： ________________________________ （进其它地区须报甲方批准） 三、履约保证： 根据甲方《工程业务管理制度》规定：乙方按__________ 作为履约保证。1?交纳履约保证金____________ 万元人民币，该保证金到本合同款清为止，到期付给银行存款同期利息。2?私有财产或实物抵押，财产或实 物公证处公证。3?经甲方考察同意的担保人担保（另附担保书）。 四、经营指标： 1. 甲方考核乙方全年完成建安产值________________ 。 2. 乙方按完成产值上交管理费__________________ 。超核定产值部分按_______________________ 上交管理费。 3. 跨年度工作量__________________ 。
4. 质量指标：工程一次性交付合格率为100%，工程验收备案完善 率100% ，杜绝重大质量事故，杜绝不合格产品。主体工程的质量保证不因时间和本合同的期限而终止，全部由乙方承担一切责任。省地市级创优目标按甲方计划完成，具体详见甲方工程管理部年度创优计划。 5. 乙方必须做好员工的安全生产知识培训，必须全部签订好上岗生产工人的安全生产责任书，保证安全生产。抓好安全生产，确保年平均死亡事故为零。工伤事故频率在3%o以下，事故歇工率在5%o以下，杜绝死亡事故，如发生重大安全事故，一切经济和法律责任概由乙方承担。省地市级创安全标化工地按甲方计划完成，具体详见甲方工程管理部年度创标化计划。 6. 职工个人统筹费、医保费等专项费用乙方应严格按甲方及有关规定执行，费用由乙方承担，统一上交甲方。 7. 乙方按完成产值的0.6%上交甲方作为质量安全奖励基金，专款专用，具体详见甲方质安管理奖罚实施细则。 8. 乙方按完成产值0.1%上缴甲方作为工会经费，专款专用。 9. 乙方应及时交纳当地税收及有关规费，甲方向乙方代收代交东阳 税务部门应交纳的企业所得税等费用按完成产值的0.6%计取。 10. 乙方向甲方借用资金或信誉担保、银行保函承接的工程项目，按单项承包工程为单位增加收取管理费，单项工程借款在三个月内按时归还借款本金及利息，不在向甲方借款的，不增加管理费。具体增收额度为：①借款累计数与该工程合同造价的5% （含5%）以下的，按该项工程的总价0.5%增收管理费（承包者在同一工程项目的借款，按约定时间还清后，经集团公司同意续借或再次借款的，未超过上次借款部分不累计计算，下同）。 ②借款累计数与该工程合同造价达到5%至10%（含10%）的，按该
建设工程各工种承包合同（瓦工） 甲方： 袁向阳 乙方： 刘先培 （身份证号码： ）经甲、乙双方共同协商，甲方将所承接的南通博亿化工工程的瓦工施工任务委托给乙方施工，为明确双方各自的责任和义务，在自愿、平等、互惠、互利、自负盈亏的原则基础上，确保施工质量、施工进度，确保安全生产，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合本工程的实际情况，双方达成如下协议： 一、工程概况 、工程名称：南通博亿化工有限公司 综合楼、水合车间和综合车间 、工程地点：沿海经济开发区滨海四路南侧 、承包方式： 包净工，（含小型机具） 、承包内容： 图纸中所有瓦工工程量 、承包价格：综合楼 ㎡ 综合车间 和水合车间 ㎡ 车间用塔吊减去 万元人工费 二、承包价内包含的工作内容及要求： 按图纸设计要求（图纸会审、设计变更及业主签证）的全部砼浇筑，砖砌体、地坪等并包含施工缝和二次砼浇筑、清理，砼浇筑后养护，毛坯房，不含装饰：
、设备：除搅拌机、铲车外，施工所用的的所用机具均有自行负责（平板震动器、插入震动器、砂浆桶、铁锹、直斗、尼龙绳和三级电箱向外的、小电线等） 、砼工，瓦工工作要求： （ ）砼浇筑：（泵送砼，补缺少量的自拌砼） 、准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员放线、抄水平，领退料具，砼浇筑前，楼层模板和柱模板充分浇水湿润，做好施工前的准备工作。对甲方提出质量要求，乙方必须及时予以实施，对甲方提出图纸上的变更要求，按实际工作量结算并及时予以实施，不准拖延，故意拖延或拒不执行，甲方将按该工程的 倍予以罚款。 、其它工作：配合甲方以及其它工种工作。 三、双方的责任和义务 （一）甲方的责任和义务 、及时组织乙方会同建设方、设计单位图纸会审，并协助乙方办理好设计图纸变更的有关签证手续。 、协助乙方做好工程施工期间与当地有关部门的协调工作。 、在施工过程中，甲方有权对乙方施工全过程进行监督管理，在施工过程中依照甲方的管理规定进行项目管理，甲方有权对乙方违规行为进行处罚，乙方不得以任何理由拒绝。 、如乙方违背合同施工，不能适应本工程该工种的承包，甲方有权责令乙方返工、整改，直至甲方有权单方面终止本合同，有权及时清退乙方退场，乙方必须无条件服从，同时甲方保留向乙方追偿由此造成损失的权利。 （二）乙方的责任和义务 、乙方签订合同人任该工种负责人（责任人）。
项目经理内部责任承包协议书（修1） 甲方：长沙市城固建筑材料有限公司 乙方： 甲方根据与签订的工程项目《外墙保温隔热施工承包合同》要求，经考察后决定聘任乙方为该外墙保温隔热工程项目经理，全权负责该项目内部责任承包的工程安全、质量、进度、及经济指标。为了明确甲乙双方责任、权利、义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方充分友好协商一致，同意签订本内部责任承包协议，以资共同遵守执行。 一、工程项目概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点： 3、工程项目建筑面积：约㎡ 4、保温隔热工程面积：约㎡ 二、工程项目内部责任承包目标 1、包工程安全文明施工 （1）、乙方在施工前必须对参入项目管理及施工人员进行相关安全文明施工的培训和教育，明确严格的考核规章制度；以工程项目名义为参入管理和施工人员购买团体人身意外伤害险； （2）、施工期间必须严格执行和遵守建设方的安全生产、防火管理和文明施工的各项规定，接受项目建设方相关管理部门、人员和甲方的监督、检查和指导； （3）、乙方对各所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，必须确保符合安全要求和处于安全状态方可进行作业施工。发现隐患，立即停止施工，并经整改或检修合格后方可施工。严格遵守有关安全、消防工作，预防安全事故的发生；
（4）、乙方承担项目参入管理和施工人员发生安全事故全部责任。 2、包工程质量合格 （1）、项目工程施工用的材料品牌必须达到如下要求 保温腻子和柔性腻子为城固品牌；抗碱底涂、反射中涂、罩面漆和主色漆为品牌；其他辅料按工程系统配套要求乙方自行选定品牌； （2）、工程施工工序、施工工艺符合相关国标或省标要求，施工厚度符合甲方与建设方设计要求； （3）、施工工程中，严禁擅自更换材料品牌或偷工减料，必须自觉接受项目建设方相关管理机构和甲方的监督、检查和指导； （4）、甲方要求乙方所有保温工程必须按国家规范、强制性标准、图纸及甲方的现场要求施工，且必须做到一次性工艺验收，质量必须达到优良； 3、包工程进度 工程施工进度必须满足甲方与签订《外墙保温隔热施工承包合同》要求。 4、包经济独立核算 （1）、内部责任承包方式：包工包料，包质量、包安全生产、文明施工、包吊蓝施工、包验收、包税金（含个人收入根据国家相关政策应该缴纳的税金）。 （2）、内部责任承包单价：外墙保温隔热综合承包单价为元/㎡（包括乙方所有开支费用、管理费用、利润及税金）； 三、工程决算及工程款的支付 （1）、甲方协助乙方办理项目工程决算； （2）、项目决算审定后，甲乙双方办理内部承包决算； （3）、该项目工程进度款到甲方后，5天内甲方支付给乙方； （4）、建设方97%工程款到甲方后，5天内甲方支付乙方至甲乙
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.工程立项批准文号：。 4.资金来源：。 5.工程内容：。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述
计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）(￥ 元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）(￥ 元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(￥ 元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(￥ 元)； （4）暂列金额： 人民币（大写）(￥ 元)。 2.合同价格形式：。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相
1111 项目经理责任承包协议书 甲方（公司）： 乙方（个人）： A、总则： 一、为更好的落实公司的各项规章制度，为更好的实现项目效益，为了项目工程的质量、安全得到有效保障。 二、工程项目以项目经理负责制为基础，公司进行全方位的支持、监督、控制、以确保工程能顺利进行。 三、公司各项目的项目经理从符合“德、量、才”标准的内部人员选拔为主，外部招聘为辅，为实现共同协定的目标，共创双赢，使公司资源得到充分合理的利用，成本得到最合理的控制，项目经理能得到最合理的回报。 B、甲方经考察后决定任命为工程项目经理，乙方已接受任命。根据项目的实际需要，双方达成如下一致协定，共同遵守。 C、重要条款： 一、项目名称：珠江管理区产业工人居住区配套道路工程（珠江一路、珠江 二路） 项目地点：广州南沙开发区珠江管理区 二、责任期限：与工程工期一致。工程竣工后如因乙方原因造成工程质量或 其它原因而导致甲方被追索，甲方仍可以根据本协议追究乙方的终身责任。 如因征地原因而长时间不能施工的，经甲乙双方同意可将该部份转由第三方承包，该部份利润直接冲减总利润。 三、责任目标：在确保工程安全、质量、进度、文明施工前提下，本项目利 润目标（具体分析见附件一）。如材料单价或分包单价等发生变动，则高出原分析单价部份，在利润目标上扣减，低于成本分析单价部份的视为创收利润。 四、乙方的优先权利：本项目的各项考核符合甲方要求，工程的质量、进度、
文明施工、安全满足业主等部门的要求，在不影响本项目正常运作情况下（本项目大部份已完工），乙方在甲方的其它项目并符合甲方要求的同等条件下可优先获任项目经理。 五、乙方责任范围： 1、根据项目施工的实际要求，进行项目管理人员的聘用及工薪编制（参照甲方工薪制度条文，并经甲方同意）。 2、有权对项目内部人员的聘用、解雇、晋升作出决定（采购、仓管、统计、财务人员及项目副职由公司委派），但须事先通知甲方并获得甲方同意。经甲方考察，项目部人员不称职者或其他原因的，予以辞退的人员，乙方无条件服从。 3、在甲方批准的施工计划、进度计划和有关规章制度（含本合同的相关规定）的指导、监督下，灵活自主地开展项目施工活动。 4、在不违背公司管理原则的基础上，健全项目本身的各种规章制度，并将其落实到实处，发挥各种规章制度应有的效力。 5、准确理解、执行、优化甲方的管理意图；认真执行、遵守甲方制定或由甲方颁布实施的各项规章制度。乙方须接受甲方对项目的考核，（考核办法见附件一）；乙方须遵循在甲方工作指引下进行各项工作（甲方工作指引见附件二）；乙方必须执行甲方制定的审批程序（见附件三）；乙方必须遵守甲方对项目部的各项管理（甲方管理制度见附件四）。（注：如规章制度部分条款与本合同相冲突，则以本合同为准）。 6、财务管理方面，原则上执行甲方的财务管理制度，如因实际情况需要，亦可在不违背甲方财务管理制度的前提下予以适当补充，但必须事先经甲方书面同意。 7、落实甲方与项目部约定的各项指标，及时补充或修正完成各类指标的先决条件。 8、文明施工，积极维护甲方良好社会形象与商业信誉。 9、对因组织、指挥并参与工程的施工过程中所了解或知悉的关于甲方或任何甲方的业务合作伙伴的商业秘密不得向任何第三方披露。 10、按经甲方批准的聘用编制招聘本项目所缺管理人员（公司委派除外），项目部聘请项目人员时必须要求入职人员出具各种资格证书、职称证明及其它各类相
建筑工程内部经济承包 合同书 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
建筑工程内部经济承包合同书3钢筋分项工程经济承包合同书 ×××单位工程钢筋分项承包合同书： 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，钢筋分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 整个工程钢筋的制作和安装。 二、承包方式： 包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。 三、承包价格： 每吨包干价××元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。 四、工期要求： 从工序交接日起在××天内完成好基础工程钢筋的制安;主体每层柱钢筋安装××天要完成;主体梁板钢筋每层××天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在××天内要完成。 五、材料要求(仅对包工包料而定)： 1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证(提供原件)，并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。 2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条(剂)的合格证给甲方。 六、质量与施工要求： 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。
2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。 4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。 5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。 6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准(包括 一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。 7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。 9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。 10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位)，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。 12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%。 13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。 14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。 15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。