中建——土方回填施工分包合同
土方回填施工分包合同
合同编号：中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Group Construction
5、3、4 机上人工费、机械费、运输费、能源动力费、渣土消纳费；
5、3、5
施工机械进退场费；
5、3、6 向市容环卫等政府有关机构缴纳的各项收费；
5、3、7 部分土方（如人防出口）须另行确定回填时间，乙方报价中须考虑二次进出场费用。
5、3、8 人工费、材料费、机具费、附件或配件费、食宿交通费、试验检验费、保险费、运输装卸费、工具费、冬雨季施工费、成品保护费、临时设施（除发包方提供之外的乙方为完成本工程所必需的临时设施）、赶工费、文明施工费、与其他分包商的配合照管费、资料费等；
5、3、9 现场管理费、企业管理费、利润、营业税；
5、3、10 应该缴纳给政府有关部门的，包括营业税在内的各项税费；
5、3、11 任何因市场人工、材料、配件、能源、运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件颁发而引起的乙方的实际
支出的增减，均为乙方自身经营风险，视为已经事先充分考虑并已列入合同价款之中（合同另有说明者除外）。
5、4 工程量计算方法：
5、4、1 基本原则：工程量计算规则按经甲方确认的施工图按实际回填土方量计量。
中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同3
5、4、2 下列项目不予计量：乙方强行施工的；
未经甲方同意超出施工图要求回填的部分。
第六条付款
6、1 本工程不实行预付款；
6、2 月度付款前提
6、2、1 月度施工内容经甲方同意
6、2、2
施工进度在甲方的总控制计划之下
6、2、3 试验/复试报告证明所用材料合格或满足合同要求
6、2、4 经监理单位、甲方验收合格【分项验收时】
6、2、5 随月进度提交了相关技术资料【试验报告、验收资料等】
6、3 付款程序：乙方于每月25 日向甲方递交本期按合同约定应付的费用汇总表和请款报告，甲方收到报告后于次月的
18~25 日向乙方签发付款证书，乙方提供合格的建安发票后，在
签发证书的下月3 日~10 日，以网上划款或转帐支票（甲方认为必要时）方式支付进度款。
6、4 付款额度按进度付款，每月付款时，工程款支付比例为月度完成工作工程量的85%；
15% 待甲方与乙方完成工程结算后的3 个月内支付；甲方在支付上述款项的同时应扣除甲方代付/垫付款、罚款及本合同规定的其他应扣款项。
6、5 资金风险共担
6、5、1 鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对甲方未按时收到业主相应款项情况下，乙方表示理解与宽容，并愿意与甲方一起承担资金压力，乙方也不要求甲方每月付款均按时足额到位。
6、5、2 乙方同意甲方按业主实际支付给甲方的比例来支付其进度款，此时也应扣留资料保证金和质量保证金。任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。
6、5、3 乙方应当具备一定承担风险的能力。如果乙方承担的分包工程施工中，乙方向甲方所递交的索赔要求，在甲方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则乙方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成甲方已经无法全部或部分得到工程款，甲方亦将不会支付乙方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工
作量的比例共同承担，即使乙方的结算数额已经获得甲方的批准。
第七条工期要求中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同4
7、1 开工日期：根据甲方要求；
7、2 完工日期：根据甲方要求[总工期和阶段工期已经考虑包括法定节假日和不利的天气条件等施工工序间不可避免的交叉作业影响；
高考、中考期间政府对施工的限制；
全国及北京市两会等重要活动等因素在内]。
7、3 乙方必须按甲方总控进度计划施工，确保每周之工作均在甲方之总控进度计划内完成；
如果乙方不能按甲方总控计划完成其工作，乙方必须按甲方指令无偿追加各项投入，以达到甲方的合理工期要求为止。如乙方再追加现场使用的机具后仍不能达到甲方、业主之合理要求时，甲方有权另行聘请其他分包商承建，相应费用从乙方合同价款中扣除。
7、4 如出现地下埋藏文物或地下障碍物需要停工，按本合同有关工期顺延规定执行。
7、5 除本合同规定并经业主方、甲方批准的工期可作调整外，如本工程不能按合同约定完工交付，乙方应承担全部责任，
并赔偿工期延误造成的一切损失，包括但不限于对整体工程竣工、开业、经营的相关影响及
第三方对甲方的索赔等一切损失，并承担不少于每天2000 元的罚款（罚款交付于甲方）罚款金额最高不超过合同价款的5%。
第八条工期延误
8、1 因以下任何一项原因造成乙方延误实施分包工程的，经甲方项目经理书面确认，分包工程的竣工时间相应延长：
8、1、1 非分包单位造成工程延误，而且甲方根据总包合同已经从业主获得与分包合同相关的竣工时间的延长；
8、1、2 甲方未按约定时间提供开工条件、施工现场等造成的延误；
8、1、3 甲方发出错误的指令或者延迟发出指令确认批准造成分包合同工期延误；
8、1、4 不可抗力【有关定义见
第九条】
等其它非分包原因造成分包工程的延误；
8、2 乙方在上述任一事件发生后的2 天内，就延误的工期以书面的形式向甲方提出报告。
如果索赔事件具有持续的影响，则乙方应每隔2 天发出一份报告，事件影响结束之日起10 天内提交最终报告给甲方商务部
门。甲方在收到报告后5 天内就报告内容予以答复或提出修改意见，否则视为已经同意。
第九条不可抗力
9、1 不可抗力指业主、甲方、乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出一般防范能力的事件。此类事件的发生给合同一方的履约造成不可能或减弱。不可抗力包括：
9、1、1 地震、洪水、海啸、飓风、台风、剧烈雷击等天灾以及恶劣气候；
9、1、2 战争、敌对行动【无论是否宣战】
；
9、1、3 叛乱、暴动、军事政变、内战；
9、1、4 暴乱、骚乱、游行示威或混乱【乙方自身及相关联的人员内部并且是从事本工程而发生的事件除外】
中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同5
9、1、5 空中飞行物体坠落；
9、1、6 音速或超音速飞行物或装置产生的压力波；
9、1、7 由于法律法规的变更或后续颁布的法律法规导致本合同在法律上不合法。
9、2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并根据总包合同的约定处理。不可抗力事件结束后48 小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。
不可抗事件持续发生，乙方应每隔3 天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7 天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
9、3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法分别承担：
9、3、1 下列费用由甲方向业主索要回来以后支付给乙方：
9、3、1、1 工程本身的损害、因工程损害导致
第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害。
9、3、1、2 停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用。
9、3、1、3 分包工程所需清理、修复费用。
9、3、2 乙方人员伤亡由自身负责，并承担相应费用。
9、3、3 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担。
9、3、4 延误的工期相应顺延。
9、4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第条变更与变更计价10、1 如果甲方认为有必要对分包工程或其中的任何部分的形式、质量、数量作出变更或调整，甲方有权指示乙方进行以下任何工作，乙方应遵照执行。该指示应该包括来自业主、设计、监理单位的设计变更、洽商、指示等。
10、1、1 增加或减少合同中已经包含的工作量。
10、1、2 改变工程做法、材料。
10、1、3 改变分包工程任何部位的标高、位置或尺寸。
10、1、4 改变施工顺序或时间安排。
10、1、5 为确保工程质量和工程竣工而必需的任何附加的工作。
10、2 上述变更指令发出后，双方应继续履行本合同，本分包合同不能因以上变更而失效或者作废。因变更而导致合同价款发生变化则按相应条款规定调整。
10、3 如果上述变更是因为乙方违约或分包自身原因造成甲方不得不发出变更指令，则任何此类变更后增加的费用由乙方自己承担。
10、4 无论什么时候，乙方没有任何权利对合同工作内容提出变更，更不得在施工中擅自中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同6 改变材料做法、进行未经甲方许可的施工作业。
10、5 如果变更仅仅造成工程量发生增减，则其固定综合单价不变，仍按原合同固定综合单价执行。
10、6 如果合同中没有适用于变更工作的价格，则双方协商一个甲方认为合理的市场价格。
第一条技术质量要求11、1 总则11、1、1 乙方应严格按照本合约和现行规范提供材料、安排组织本分包工程的施工作业，确保施工质量满足规范和设计要求。
11、1、2 乙方应选派业务水平较高、经验丰富的专业施工技术人员和操作人员在本工程施工。
11、1、3
施工作业人员需持有有效的北京市劳动局和建委颁发的上岗证，并提供加盖单位公章的复印件，报甲方备案。
11、1、4 除本合约约定内容，本分包工程质量要求见甲方确认的施工方案11、2
施工质量要求：11、2、1 质量标准填土分层厚度及压实遍数压实机具分层厚度（mm）每层压实遍数机械夯实≤350
≥3 人工打夯≤300 ≥3 填土工程质量检验标准项目序号检查项目允许偏差或允许值检查方法1 标高50 水准仪中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同7 项目2 分层压实系数级配砂石 0、94 试验检查1 回填土料天然级配砂石取样检查或直观鉴别2 分层厚度300 水准仪及抽样检查一般项目3 表面平整度20 用靠尺或水准仪11、2、2 土工实验素土和2：8 灰土由现场采用环刀法测其质量密度；
检查点数量：肥槽回填2：8 灰土每层按每20m 取样一组，取样部位在每层压实后的下半部；房心回填素土每层按300m2 取样一组；11、2、3 房心回填表面平整度偏差过大，会致使地面砼垫层过厚或过薄，造成地面开裂、空鼓。应认真检查回填表面标高和平整度，防止造成返工损失。
11、2、4 严格按照规范要求进行施工，分层厚度采用机械碾压时为300～350mm ，人工夯时为250～300mm，分层夯实振实遍数不小于3 遍。
11、2、5 边缘和转角处夯压要密实，留接槎按规定搭接和夯实，防止局部下沉。
11、2、6 在回填土未完成前，如遇大雨，必须采取措施防止地表水流入填方区。
11、2、7 配料正确，拌合均匀，分层虚铺厚度符合规定，夯压密实，表面无松散、翘皮。
11、2、8 管道下部必须人工夯实，防止管道下方空虚，造成管道折断渗漏。
11、2、9 应配专人及时处理砂窝、石堆等问题，做到砂石级配良好。
第二条材料管理12、1 计划管理12、1、1 所有物资、设备须经过甲方书面同意后方能进场。
12、1、2 进场后一周内，应向甲方提供工程所需主要材料物资供应计划书，以满足施工进度计划要求。
12、1、3 进场的物资材料应满足甲方制定的月计划、周计划施工进度要求。
12、1、4 所有材料进场前，乙方需提供相应的合格证、生产许可证、出厂证明、复试报告等合法资料，否则不得进场。
12、1、5 物资、材料的进场后的申报程序执行北京市地方标准《工程建设监理规程》[DBJ 01-41-98]。
12、1、6 所有进、退场材料物资应提前12 小时向甲方申报物资进、退场计划，经甲方相关人员签字同意后，由乙方向甲方申请填制生产要素出入许可证，报至甲方项目经理中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同8 部相应部门确认后，方可组织物资进退场；
否则严禁进退场。
12、1、7 生产要素出入许可证[一式四份] ，需明确进出场时间、车号、物资名称、进出场理由及乙方负责人签名。
12、2 仓储管理12、2、1 由乙方自行负责对材料加以妥善保管，防止人为破坏、偷盗以及不利自然条件的侵蚀，费用自理。如果乙方未采取适当的保管保护措施，甲方有权指派他人完成。
所发生的费用无论多少概由乙方承担，对此乙方不得有任何异议。
12、2、2 进场物资堆放地点，必须经过甲方批准,服从甲方的统筹安排。
12、2、3 现场物资堆放、标识等须符合甲方的有关管理规定。
12、2、4 材料存放要求12、2、4、1 材料存放环境要符合干燥通风的要求。甲方提供库房场地，乙方建造其围护结构及房内设施。
12、2、4、2 材料包装必须密封，表面应有明确标志标明材料各组份名称，生产日期及有效期。
12、2、4、3 材料严防日晒雨淋，远离火源，避免碰撞，乙方在库房外自备消防设备及防火标识。
第三条现场及人员管理13、1 乙方应遵守国家、行业、地方以及甲方有关现场安全文明施工的各项管理规定，在设施的投入、现场的布置等各方面严格按照甲方的规定，并符合甲方的 CI 要求。
13、2 现场施工人员必须统一着装，统一配戴安全帽及胸卡。施工人员须持证进出现场。
13、3 现场不允许出现宣传乙方单位的标识、标语。
13、4 乙方所有现场施工人员【非北京市户籍人员】
需持有北京市劳动局核发的北京市外来人员就业证、北京市公安局下属驻地派出所办理的暂住证、北京市政府指定卫生防疫部门合法的健康证。乙方承担上述证件不齐而造成的责任，因此给甲方造成损失也由乙方承担。办理证件所需费用乙方自理。
13、5 乙方应该采取一切合理的措施防止其人员发生任何违法犯罪或妨害社会治安和公共安全的行为，并有完全的责任和义务保护周围其他人员和财产免受上述行为的危害，由此造成一切后果由乙方负责。
13、6 严格遵守有关消防、保卫、交通安全、环卫社会治安方面的规定。凡是由于乙方在上述要求贯彻执行不得力而造成的
一切事故、灾害，其经济及法律责任由乙方独自承担。由此造成甲方的损失由乙方赔偿，此外甲方有权对其进行处罚。
第四条甲方一般职责14、1 甲方驻现场代表【项目经理】【技术负责人】
中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同914、2 提供定位轴线；
14、3 审核乙方的施工组织设计（施工方案），然而甲方的审核并不能免除或减少乙方所应承担的责任；
14、4 提供现场基坑外临水临电设施（包括一级配电箱/ 二级配电箱、消火栓、水源），在此之后的所有实施本工程所必需的临水临电设施均由乙方负责提供；
乙方应厉行节约，甲方有权随时抽查监督乙方用水用电行为，若发现有浪费或不良使用行为，甲方有权重罚。
14、5 审核乙方完成的工作量；
14、6 负责协调乙方与现场其它分包商、施工工序之间的关系如：降水、护坡、基础桩、测绘之间的关系；
14、7 及时向乙方提供施工所需指令、指示、洽商等相关施工文件；
14、8 当甲方对工程材料、质量发生怀疑时，有权随时进行抽查；
14、9 监督检查分包工作质量，牵头组织分包工程的中间验收及隐蔽验收，如果乙方在工程质量、进度、安全、现场管理等
方面满足不了甲方、监理、业主任何一方的合理要求时，甲方有权将分包合同范围的工作指定给其它单位完成，所发生的分包费用、劳务费、材料费等费用从分包款中扣除，对此乙方不得有任何异议；
14、10 协调解决乙方现场的材料堆放及库存场所；
14、11 为便于乙方车辆顺利进入现场，甲方向乙方详细告知工程项目地理位置以及周边明显标志性建筑物。
14、12 审核并接收乙方提交的符合规范标准、并符合甲方要求的竣工资料与竣工图，负责将本工程竣工资料与竣工图移交业主及北京市城建档案馆，然而甲方审核并不能免除或减少乙方所应承担的责任；
14、13 负责接洽政府及地方对施工现场的检查，将政府要求及时通知乙方，所发生的费用由乙方按施工产值分摊；
14、14 提供现场临水、临电线路图；
14、15 负责定期召开现场协调例会；
14、16 甲方为乙方提供下列施工便利：14、16、1 提供现场乙方临时办公场地，但办公设施由乙方自行提供；
14、16、2 提供施工现场、出入口以及基坑周围的夜间照明设施；
14、16、3 协调现场施工安排，确保场内运输道路的通畅；
14、16、4 提供清洗进出车辆的水源接驳点；
14、16、5 在施工现场供临时厕所设施，并负责定期清理；
14、16、6 根据工期要求，若需夜间施工，负责向政府主管部门办理夜间施工手续；
中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同1014、16、7 负责现场出入口的保卫工作。
第五条乙方一般职责15、1 按合同约定及甲方要求的时间准时进场; 严格按甲方审核同意的施工组织设计、甲方代表依据本合同发出的指令要求组织施工,根据甲方审核同意的月/周施工计划组织施工;15、2 乙方驻现场代表【项目经理】
姓名：【技术负责人】
姓名：15、3 自备施工所需机具、工具及其它随身工具。
15、4 自备符合规范要求的个人安全防护用品，如：安全帽、安全带、手套等。
15、5 乙方施工前七天需向甲方提供基坑回填的完整技术方案，其中应包括以下内容15、5、1
施工依据现行国家技术规范、质量验收标准及其它相关规定；
15、5、2 主要施工方法；
15、5、3 根据工期要求和现场情况为每阶段施工安排的机具型号、数量；
15、5、4 每一阶段现场作业人员、管理人员数量；
15、5、5 乙方现场管理人员组织结构系统和隶属关系以及通信联系方式；
15、5、6 根据现场实际情况和可能出现的情况【包括有毒害环境作业】
，所采取的保证措
施。
15、6 负责协调处理与交通管理及城管等政府部门的工作问题。
15、7 向甲方提供施工人员名单[需经北京市建委外管处备案]及特殊工种的上岗证复印件【加盖单位公章】
。
15、8 负责对施工现场的定位桩、水准控制点、高程控制
点、沉降位移观测点的保护工作，确保不被破坏；
乙方承诺不损害其它施工方已完项目，如有损害乙方自费予
以修理。
15、9 清理运输车辆机身、轮胎的余土、黏土。
15、10 根据施工区域的综合条件，优选土方机械数量、型号，并报甲方审批。
15、11 接驳清洗车辆用的水源。
15、12 在机械无法作业的部位，人工进行修整边坡坡度及清理。
15、13 乙方负责提供除本合同约定的甲方提供资源和服务以外的所有实施本工程所需资源。
负责在机械无法作业的部位，进行人工施工。
15、14 乙方应随时准备接受业主方、甲方对工程质量、安全、文明施工的检验、检查，并为检验、检查提供安全、便利条件。
中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同1115、15 负责将施工产生的泥浆、弃土、渣土进行清理并负责外运、消纳；
否则甲方有权自行组织他人完成该项工作，费用从乙方款项中扣除。
15、16 负责现场自身施工操作面及自设仓储区、生活区的消防保卫工作。
15、17 未经甲方许可，乙方不得私自在现场包括生活区私搭乱建临时用房或未经甲方同意擅用、拆改甲方现场的临时设施。
15、18 负责施工现场直至本工程正式移交给甲方时为止的临水临电等临时设施的保管、保护、维护，保证整个施工现场的临时设施能正常运行，有关费用及工期影响已包含在合同价款及合同工期内。如因乙方责任造成损坏应负责修复或照价赔偿。
15、19 未经甲方同意不得与本工程设计单位进行变更设计，确需变更时应先经甲方批准。
15、20 负责承包范围内地下管线、文物保护工作，因乙方基坑支护施工而导致的现场内外各种管线、文物的破坏，乙方应承担相应责任，延误的工期不予顺延。
15、21 每月23 日前向甲方报送一式三份本工程完成情况月报表（包括形象进度、工程量和工作量）及月度施工进度计划、材料设备计划，并按甲方要求提交周进度计划及日作业计划。
15、22 应遵守北京市关于扰民的规定，承担因自身施工不当或违反操作规程等原因引起的扰民和民扰事宜的处理，凡因乙方原因造成的扰民和民扰，其责任和经济损失由乙方承担，乙方应确保甲方免于承担该等责任。
15、23 负责自身生活区及成本范围内工程的成品保护工作直至本工程结束，不得损坏其他方的成品、半成品，违反上述规定的责任和费用由乙方承担。分包工程交叉作业区域的成品保护工作由乙方自行协商解决。
15、24 乙方按本合同规定完成本合同内全部工作，整理齐全竣工资料后，向业主方、监理方、甲方提出子分部验收要求，其程序按国家规定及业主方、监理方、甲方要求办理。
15、25 必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备及用于本工程的材料和待安装设备办理保险并支付保险费用。
15、26 乙方雇用的任何员工或其他人员因乙方原因造成意外事故或伤害所引起的一切损失或法律补偿费甲方将不负责任。
15、27 负责本工程的保修工作，保修期及保修内容均按照甲方与业主合同的相应规定执行，保修期满后并不免除乙方自身施工质量责任。
15、28 乙方现场负责人需按时参加甲方项目经理部组织的有关安全、质量、进度、文明施工等方面的各种会议、检查活动，不得无故缺席。若乙方代表临时有其它紧急事物无法出席，须指派全权代表参加。会议所作出的决议、事项，双方需共同恪守，严格遵照执行。乙方承担任何因执行上述管理制度、规定不力或违反上述规定造成的一切损失及责任，并保证甲方免于承担因乙方过失造成的损失及承担的责任。
15、29 乙方应保障甲方免于承担因乙方过失、失误造成的任何人员伤亡、财产损失的全部责任和索赔，另外还应保障甲方免于承担与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、抚恤费和其它相关开支。
中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同1215、30 乙方的食堂和宿舍需接受甲方的统一监督管理，并严格执行北京市卫生防疫有关规定，采取必要措施，防止蚊蝇、老鼠、蟑螂等疾病传染源的孳生和疾病流行。
第六条授权管理16、1 乙方领用甲方提供材料的唯一授权人为，同时甲方确认发放甲方提供材料的唯一授权人为。双方特此约定，本工程所有甲供料的领用单必须同时具有上述二人的签字。
16、2 对于本工程承包范围外发生的零星用工，双方约定：甲方的项目经理仅有对施工工作的确认权；
涉及该工作的工作量及金额必须得到甲方高级项目总监或项目经理或商务经理的书面签认，方能作为该工作结算的依据；签证应当天办理，每月汇总上报甲方；除此以外的零工签证，均作无效处理。本工程承包范围内乙方承诺不发生零星用工。
16、3 凡涉及合同价款变更、结算、付款的，必须经甲方项目经理部项目经理、商务经理共同签字确认并加盖买方与本合同相同的印章。甲方项目经理部其他任何人员的任何形式的签字不作为合同价款变更、付款及结算的依据。
16、4 甲方项目经理部公章（方章）的使用范围为往来函件、会议纪要、洽商变更等履约过程中的文件，但不包括签署合同及其补充协议、办理结算。”
第七条检查与验收17、1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。
17、2 工程质量达不到约定标准的部分，甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
17、3 甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的发生的费用由甲方承担，相应顺延工期。
中铁二局土石方工程 合 作 协 议 书
土石方运输合作协议书 甲方：沈阳中建龙建设有限公司 注册号：2101374000024570 乙方：福建南宁爆破建设有限公司 注册号： 为了加快工程进度，保证工程质量，现将甲方工程运输项目与乙方合作承包施工，为了双方的全法权益，经双方协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等地方政府相关法律、法规以及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，经双方协商达成以下补充协议，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：中铁二局土石方工程（第三标段）+ 2、工程地点：珠海市横琴 3、工程范围和内容：土石方总量约贰仟万立方米，数量以实际工程量为准，如乙方管理能力较强、车辆数满足项目的同时有富余，甲方将优先安排乙方增加工程量。 第二条：承包方式
乙方只负责（爆、装、运、平）工程，甲方负责交警、城管和行政相关部门的相关事宜和手续费用。 第三条：工程单价和预付款 1、土石方单价为立方米（按车上方计价结算，其中包括含1.5元是乙方的文明施工费和安全生产费）。 2、运输车要求是18-20立方米内车辆，泥头至泥尾0+6公里范围内结算，（如超过6公里路，另外增加单价为元/公里），油料由甲方提供，且油料价格低于市场价格每升0.2元。 3、本工程按珠海市公安局指定的物资供应公司供应货价格，大价格不作调整。 第四条：工期 工期：2016年月日进场之日起至2017年月日止，按甲方要求的施工日期为有效期25个月，从开工日算起。 第五条：付款方式 施工当天开始计算，每周结算一次，每次结算90%，此款在结算日起算三天内支付，满一个月时支付97%，余留3%在第四个月支付。依此类推，每次结算扣除甲方其他往来，物资、炸药耗材、油料款后，如果超过48小时，甲方每超一大赔偿乙方每天每车500的补偿，每台勾挖机800元，潜孔钻机补偿每天1000元/台的补偿，人员每人100元。甲方同意给南宁爆破公司暂定数量800-1000万方（山体方9.85元）爆破价火工材料9000元，超出甲方负责。 第六条：双方责任
合同编号:xxxxxxxxxxx xxxxxxB-17地块项目工程 土方工程分包合同 甲方：中国建筑xxxx（集团）有限公司 乙方：
目录 第1条工程概况 (1) 第2条承包范围及承包方式 (1) 第3条合同工作内容 (1) 第4条合同价款与计量 (2) 第5条工程款的支付 (4) 第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求 (6) 第7条质量保证与检验、验收 (6) 第8条保险、担保、缴税 (8) 第9条结算 (8) 第10条驻工地代表及职责 (9) 第11条甲方工作与职责 (9) 第12条乙方工作与职责 (9) 第13条文物和工程障碍 (12) 第14条安全与环境保护 (12) 第15条违约 (12) 第16条乙方的撤场 (13) 第17条保修 (13) 第18条争议 (13) 第19条合同解除 (14) 第20条补充条款 (14) 第21条其它约定 (15) 第22条未尽事宜 (15) 第23条合同生效与终止 (15) 第24条合同份数 (15) 附件安全生产管理协议书 (17)
xxxxxxB-17地块项目工程土方工程分包合同 总包方: 中国建筑xxxx（集团）有限公司【以下简称甲方】 分包方: 【以下简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方施工中国建筑xxxx（集团）有限公司工程土方工程分包工程事宜达成一致意见，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： xxxxB-17地块项目（以下简称“本工程”） 1.2工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.3分包工程名称：土方工程 第2条承包范围及承包方式 2.1承包范围：施工图示基坑土石方（含地下障碍物）的开挖、外运、消纳及边坡修整。 2.2承包方式：包工包料 第3条合同工作内容 3.1工作内容：3#、4#、5#、6#、8#、10#、14#的土方开挖。 3.1.1乙方工作内容包括并不仅限于以下工作内容： 1)提交满足甲方要求的施工方案；
土方劳务承包合同 甲方：中天建设集团有限公司第五建设公司惠泽苑项目部乙方：为按时按质完成立丰惠泽苑DK2-1,4#楼地下室及室外回填土工程施工的劳务费、机械费等,明确各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规，结合本工程的具体情况，就本施工合同工程事宜，经甲乙双方充分协商，乙方愿意承揽本施工合同范围内所有工程施工任务。为明确双方责任、权利和义务，经协商一致达成如下条款。望双方以资信守并严格执行：第一条：工程概况 1- 1、工程名称：惠泽苑项目部DK2-1,4#楼地下室、车库内及室外回填土工程 1- 2、工程地点：西安市昆明路与富源二路交叉北口。 第二条：承包内容 2- 1、本工程以包人工、机械（乙方自备大小装载机、挖掘机、运输车辆、压路 机、各种打夯机等大小设备、二级箱以下的配线及配套设备、照明设施；架子车、铁锨、洋镐、水管、筛网等小工具、劳保用品等）的方式承包。 2- 2、工程承包范围：室外回填按现场实际回填数量计算，土方回填施工前甲、 乙双方现场进行测量并绘图，双方签字确认，作为结算依据；车库及室内回填土以图示尺寸为准。 第三条：工程工期 3- 1、本工程按甲方要求的施工进度及时间施工。 3- 2、如因雨天（中到大雨）问题造成乙方无法施工的，经甲方确认后乙方工期顺延。如乙方原因不能满足甲方工期要求，甲方有权单方终止合同，更换队伍，并按已完经验收合格的工程量的90%吉算。甲方单方办理结算，不需乙方签字认可。甲方汇同监理方、建设方三方确认后生效。 第四条：施工技术要求 4- 1、回填土工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字确认。 4- 2、乙方代表必须指挥工人按照技术交底和土方回填的现行施工验收规范及质量标准施工。
公路工程施工劳务合同 甲方（发包人）：中建八局基础设施建设有限公司 乙方（承包人）： 为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程内容 1.1 工程名称：阜阳至合肥高速公路工程第十五合同段 1.2 工程地点：淮南市田家庵区 1.3 工程内容：包括提供一切工程所需的劳务及相应的材料、机械、技术、工程监督和其他一切能使工程及时、顺利完成的项目。 乙方应进行但不限于下列工作： 1、清理现场：施工区域表土清理，以及施工区域内一切障碍物的清除，包括将清除的表土和障碍物垃圾,弃方运输到甲方指定的弃土场平整，以及路基清除表土后回填至原地面标高； 2、借土填方：路基填筑（换填土、借土填方、台背填筑）包括施工区域内场地和一切障碍物的清除后填前碾压至合格，借土场的表土清理，借土场至填方路段红线外施工便道的征地、修建、维修和养护，路基填筑借土的运输、推平、碾压至符合规范及设计要求，还包括借土场的非适用材料的挖除、弃运； 3、挖除非适用材料（包括淤泥）：挖除路基范围内的非适用材料，同时还包括挖除非适用材料前所需进行的围堰、排水等辅助工作； 4、石灰改善土：石灰改善土包括不良土的废弃，石灰的购置、消解，石灰土的拌和、摊铺、养生等一切与此有关的工作； 5、路基填筑过程中的边坡修整、相应工作段落的红线内施工便道养护、路基成型所进行的边坡修整等均为乙方工作内容，其价款已包含在相应单价子目中。 1.4 施工范围： 第二条工期 2.1 工期： 10个月。 2.2 开工日期： 2005 年 9 月 20日。 2.3 竣工日期： 2006 年 7 月 31日。 节点控制：路基工程在2006年7月31日完成，2006年1月1日完成路基填筑高度至少1.0米。 因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担；拖期损失赔偿金为合同价格的1万元/天，限额为合同价宽的10%；不可抗力或作为有经验的承包商不可预见的等非乙方原
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 土石方工程分包合同
编号：FS-DY-20778 土石方工程分包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议: 第1条:工程概况: 1.1工程名称:二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段) 1.2工程地点:二环路西一段 1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用
的机械)。 1.4承包方式:土方工程全包干 1.5工期:240天 1.5.1开工日期:XX年11月05日 1.5.2竣工日期:XX年07月05日 1.5.3总日历日期:XX年11月05日至XX年07月05日 1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。 1.6工程质量等级 1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求。 1.7工程造价 1.7.1单价:外运:元/m3;内转:元/m3。 1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按元/m3,
土方工程分包施工合同 总包单位：山西省第一建筑工程公司（以下简称总包方） 分包单位：龙田村赵根瑞劳务队（以下简称分包方） 根据总包方与业主（以下简称发包方）签订的建设工程施工合同（以下简称总包施工合同）的原则，经协商，总、分包双方达成如下协议：第1条工程概况 1.1工程名称：华都公司住宅小区15#楼 1.2工程地址：榆次区龙湖街南、定阳路西侧 1.3分包工程内容：15#楼基础挖土、运土、现场转运、施工安全及整个基槽的开挖。 1.4 开工日期：2011年11月21日竣工日期：2011年11月30日 1.5质量等级及要求：工程质量应符合设计图纸和国家施工规范及质量检验标准。合格 1.6承包范围：1、土方开挖过程中包括基础机械切边、人工配合修边坡，基底平整度误差不得超过±50mm 。2、所有土方不得计取二次倒运费，并将土方运至总包方指定地点。3、土方工程量的计算按照自然方计算（自然方系指未经扰动的自然状态的土方）。 1.7分包工程合同价款： 暂定：（大写）柒万元整 ￥：70000.00元 1.8结算方式：（1）渣土按9元／m3以实际工程量结算。（2）可利用
土方按7元／m3以实际工程量结算。（以上单价均包括挖土、运土、现场转运、施工安全费用、税金、及整个基槽开挖过程中的一切费用。）第2条总包方驻工地负责人：蔡晓丰职务：项目经理 第3条分包方驻工地负责人：赵根瑞职务： 第4条总包方工作 4.1 向分包方提供施工场地约／平方米。办公和生活房屋设施／间，分包方应按／标准向总包方支付房屋设施费用 4.2 向分包方提供有关技术文件（不含标准图集）和建筑物标高、轴线的标识。 4.3 对分包工程质量、进度、安全进行监督检查和协调，协助分包方办理工程变更、竣工验收等与发包方之间的有关工作联系。 第5条分包方工作 5.1 全面负责分包工程的实施、完成和维护工作，并负责办理和负担一切与其自身施工有关的手续和费用。 5.2 本合同签订后7 日内向总包方报送施工方案 4 份。同时报送现场施工人员资格证件的原件和复印件。 5.3 分包方在施工中应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关建筑法规、规范。 分包方在现场应设计有专职（或兼职）的安全员，承担因分包方责任造成的安全事故所产生的一切经济后果。
外购土回填施工合同 甲方： 乙方： 甲方将绿化工程内的（土方工程）委托乙方施工，为明确甲乙双方责任，协调配合，尽快完成本工程任务，经双方协商订立本协议如下条款，共同遵守： 工程名称：工程-回填土方工程 一、工程内容；包工包料，包括土源、机械开挖，汽车运土、卸土和相关部门收取的费用金额，及市政道路上因土方车辆产生的清理工作。 二、工程期限及数量：满足业主、甲方要求的时间内完成供应回填土方及数量。工程量及土源质量以施工图范围及业主、甲方要求为准。再终以甲方与业主结算进土（回填种植土）出具的土方数量为结算依据。 三、单价：综合单价元/立方米（包括土方运输到指定现场倾倒为止）。 三、质量：回填土方要求为无腐蚀土、无杂物、无根植土，土质分二种：①回填土，②种植土（需业主、甲方现场对供应土检测验收通过为准）。 四、工程款支付： 付款根据业主的付款精神,按月进度完成工程申报量的60%结算。完工验收合格后按实际回填土方数量（甲方与业主结算土方量依据），结算确认后年内付清款项（无预留款）。 六、甲方责任：为乙方提供进场开设施工道口，按合同要求及时办理
决算及支付工程款。 七、乙方责任：在现场施工中应与甲方其它工序的施工密切配合，听从甲方统一指挥。 八、文明施工和安全责任： 1、乙方聘请人员，与甲方间均无任何劳动或劳务合同关系。乙方应自行负责上述人员的管理，杜绝例如拖欠人员薪资、人员罢工等事故的发生。若有此情形且对甲方企业形象造成影响或损失的，甲方有权停止支付乙方之工程费用并追究乙方相关责任。 2、施工过程中出现的安全事故及设备事故，导致的对乙方人员、或第三方人员的人身和财产之损害，相应赔偿后果由乙方承担，与甲方无关。在事故未妥善处理前，甲方有权停止支付乙方之承包费用。 3. 因违章作业、不文明施工等，业主单位在施工现场所开具的罚款单金额由乙方承担。 九、争端解决方式 合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、附则 1．乙方不得以任何形式将工程分包给第三方施工，如甲方一旦发现乙
中建二局第筑华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称：____________________________ 分包专业名称：____________________________ 合同编号：____________________________ 甲方：中建二局第筑华东分公司 乙方：
土方专业工程分包施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民国建筑法》、《中华人民国经济合同法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务，本着平等、自愿和公平的原则，经双方协商一致，订立本合同： 第一条工程概况 1．工程名称：_______________________________________________ 2．工程地点：_______________________________________________ 3．质量标准：____________________ 4．工期：按照甲方开工指令或进场施工时间要求，在甲方限定的工程进度或时间段，乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包围及承包方式 1．承包围：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日乙方向甲方交纳履约保证金______万元；止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还，反之，若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时，甲方则按以下对应费用给予扣除，不再返还。 履约保证金费用分解如下： ①工期：_______________________________________________ ②质量：_______________________________________________ ③安全及文明施工：_______________________________________________ ④甲方指令：_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及容，仅作为甲乙双方签订本合同时，乙方向甲方承诺的履约保证费用，故该条款与本合同第十二条违约罚款容不应等同理解，应分别执行。
甲方： 乙方： 为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工作内容：平基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，清淤，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，压实抽样试验，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。 四、工程范围： 按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场，渣场由乙方自行落实，甲方概不负责。
五、合同工期： 开工日期：2008年月日；竣工日期：2008年月日。合同工期总日历天数天。 六、合同价款： 本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为： 1、场内回填部分 （1）页岩（松次坚石）做回填方，按元/m3包干价执行。 2、余土外运部分 （1）外运工程量不论运距远近，按元/m3包干价执行。 3、其他若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按租用期市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。 七、工程结算： 工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交竣工资料后，一次性付至结算金额的85%，剩余尾款两个月内付清。
土方回填工程分包合同 发包单位：福州龙峰建筑工程有限公司福港·塞纳项目部（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 经双方协商决定，甲方将福港东方塞纳——1#~23#楼工程，土方回填分项工程分包给乙方施工，为确保工程顺利进行，安全生产，文明施工，保质保时完成施工任务。严明责任，同意签订本合同，以资共同信守执行。 一、工程概况： 1、工程名称：福港东方塞纳——1#~23#楼工程 2、工程地点：海州开发区 二、承包形式和范围： 福港东方塞纳——1#~23#楼基础土方回填工程商定价格：回填土方按元/立方米（包括基础机械回填、车辆场内转运、手续办理齐全、基础土方夯实；不包括人工清理梁面土渣）计算。 三、工程款支付： 1、工程结算：按设计图纸计算工程量 2、工程款支付：甲方按乙方月已完成工程量付给乙方50%工程款，余款待回填土方全部结束三个月内付清（乙方必须提供地方税务发票）。 四、质量与安全条款： 1、本工程约定质量标准为国家验收标准合格等级。 2、乙方必须按照国家标准、规范、设计图纸和甲方所发的有关工程质量管理程序施工，并接受甲方和有关单位的定期和不定期的检查和监督。发现问题及时整改，未达到标准无条件返工，返工所有费用（包括人工、材料等）由乙方负责。 3、乙方对新进班组进行各方面的安全教育，及时布置各方面安全措施，专业人员持证上岗，不得跨工种进行各项操作，遵守甲方和业主有关章程和制度。
4、工程承包价格内已包括安全费用、所有在工地施工过程中发生的一切安全事故责任由乙方自负（包括资金、材料、政府有关追究责任等）。 五、工程验收： 1、工程验收，甲方以施工图纸及其说明书，国家颁布的施工验收规范和质量检验评定标准为依据，进行验收。 2、经甲方验收合格后，报监理单位及机关单位检查验收合格后方能进行下一道工序施工。 六、工程进度： 按照现场的具备条件陆续开工，具体的工期按实际情况拟订施工。 本合同一式叁式，甲方执两份，乙方执壹份。未尽事宜，双方协商解决。 甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）
BF-2009-0208 合同编号： 北京市房屋建筑工程 结构劳务分包合同 工程名称：北京市大兴区亦庄BO2地块住宅项目 3标段 劳务发包人：中建二局第三建筑工程有限公司 劳务承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司 北京市住房和城乡建筑委员会 监制北京市工商行政管理局 二〇一三年十二月
第一部分协议书 劳务作业发包人：中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称发包人） 劳务作业承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司（以下简称承包人） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称：北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目工程 2、分包合同容：结构扩大劳务施工 2.1本合同分包围：3标段结构劳务施工。 3标段：建筑面积56315.6 m2；其中：地下15784 m2，地上40531.6m2。 说明：建筑面积仅为业主招标的量，地下室标段划分为暂时估算量，待施工图纸下发后重新具体分布，最终结算按预算部门与中标单位双方核算的面积数为准（建筑面积按北京市2012定额计算规则，按外墙结构的外围水平面积计算，不含外墙保温、装饰面），投标综合单价不会因建筑面积的变化而调整； 2.2本合同劳务作业容： 1）依据本工程的结构施工图纸、建筑施工图纸、机电施工图纸显示的，与结构施工有关的（除招标人特别指出的容：基坑护坡、桩基工程、褥垫层、防水以外）所有结构施工容；以及完成该项工程所需的全部人工、材料（招标文件列明的甲供材料除外）、机械（招标文件列明的机械除外）及中小型机具、管理费、利润、税金、风险费用及为达到相关标准规、施工工艺等要求所发生的费用、为完成合同约定的奖罚条件而发生的费用等全部费用，均综合在对应的平米报价； 2）与结构有关的土石方工程，包括但不限于以下容：配合挖运基础垫层下皮以上300mm厚土（石）方及电梯井坑、集水坑土方；楼座后浇带降板位置的CFG桩褥垫层修边及反梁位置的土方及褥垫层下挖；地基钎探及验槽（CFG桩区域不进行钎探）; 3）结构工程，包括但不限于以下容：钢筋混凝土工程包括但不限于以下构件的钢筋工程、模板工程、混凝土工程：基础结构（含垫层）；
中建二局第二建筑有限公司华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称：____________________________ 分包专业名称：____________________________ 合同编号：____________________________ 甲方：中建二局第二建筑有限公司华东分公司 乙方：
土方专业工程分包施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务，本着平等、自愿和公平的原则，经双方协商一致，订立本合同：第一条工程概况 1．工程名称：_______________________________________________ 2．工程地点：_______________________________________________ 3．质量标准：____________________ 4．工期：按照甲方开工指令或进场施工时间要求，在甲方限定的工程进度或时间段内，乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包范围及承包方式 1．承包范围：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日内乙方向甲方交纳履约保证金______万元；止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还，反之，若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时，甲方则按以下对应费用给予扣除，不再返还。 履约保证金费用分解如下： ①工期：_______________________________________________ ②质量：_______________________________________________ ③安全及文明施工：_______________________________________________ ④甲方指令：_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及内容，仅作为甲乙双方签订本合同时，乙方向甲方承
土石方工程施工合同
工程名称：象山兰园项目一期高层及高层区地库土方工程发包方：中建七局(上海)有限公司 承包方：象山洁美环保工程有限公司
象山兰园一期高层及高层区地库土方工程施工承包合同 合同编号：CSCEC-XS-LC-TF-008 甲方：中建七局(上海)有限公司 乙方：象山洁美环保工程有限公司 为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，就甲方委托乙方负责象山兰园一期高层及高层区地库土方工程施工一事达成如下协议，签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：象山兰园项目一期高层及高层区地库土方工程 1.2工程地点：象山丹山路以北，东谷路以西，甲方所承建工程的施工现场。 1.3 施工范围：象山兰园一期高层及高层区地库土方工程施工。 1.4工程内容：乙方应按照甲方的要求，结合现场实际施工需要，负责组织工程的土方开挖、运土及边坡修整等，包括但不限于以下内容（以下工作内容自1.5-1.9条所需的费用均已在本合同约定的综合单价内综合考虑，结算时乙方不得以任何形式或理由要求调整单价或总价）： 1.5 工程范围：承包范围为甲方下发的测量方格网、施工图纸、施工管理及技术要求中所含全部工程内容。 1.5.1土方开挖及场地平整、附着物、地下原厂场区老承台及桩头的破碎及处
置、少量杂草树根清理及外运、房屋拆迁后的弃渣及腐植土、原堆积弃土、场地所有垃圾等清除及外弃处置费用综合在土方综合单价内。 1.5.2 场地内建筑物和构筑物拆除、垃圾清理外运（运距综合考虑）； 1.5.3 所有地下障碍物、淤泥清运（含淤泥的挖运、单价及运距综合考虑）； 1.5.4 现场池槽等积水排除（抽除）。 1.5.5甲方以书面通知形式要求增加或调整合同范围内容（包括因设计变更而发生的增加项目）被视作本工程范围内的工程内容，乙方不得拒绝，且必须在通知规定的合理期限内完成工程内容，而此等增加的工程的计价依本合同的相关约定进行；当乙方违背此承诺时，甲方有权另行委托第三方完成，不论第三方报价如何，有关费用将按合同约定从乙方的工程进度款内扣除，并另外向乙方收取此部分费用的10%的代管理费用。 1.6挖土的坑内基础梁、电梯井、承台、后浇带加深、塔吊基础等所有土方挖土及车辆运输任务，坑内所有桩凿除后的桩头挖运及处置。 1.7场内道路铺设、路基钢板、垫木、挖土机具、车辆、扫帚、铁铲、水管、劳保用品（如：安全帽、手套、雨衣、雨鞋等）。照明设施、渣土有关管理证、各种执照、证件办理、与弃土场征用相关的所有费用、施工便道、运输道路的形成和维护费用、乡村道路维护及修复、试验费、工程排污费、密闭运输费、所有综合服务费、安全保险费、所有挖土设备及其它辅助用具设备均由乙方自理，费用已在综合单价内考虑。
土方工程施工承包合同 甲方：______________________（下称甲方） 乙方：______________________（下称乙方） 因施工需要，甲方将_________________________________的土方工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务、进度、质量、安全得到有效控制。经双方友好协商订立如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程名称：X沙土方工程 二、工程地点： X 项目地块内 三、承包范围：X项目地块内土方开挖（甩方），外运，回填。 四、承包工程内容： 1、土方开挖，外运,回填。 五、工程承包方式： 1、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。 2、土方开挖外运24元/ m3，内倒9元/ m3，甩方4.0元/ m3（均不含税费）。 3、以上单价已包含机械消耗和人工费在内。 4、工程计算方式以施工图纸计算的工程量为准 六、质量要求： 严格按技术交底施工，质量符合机械土方开挖施工要求。具体要求如下： 1、地下室大面积开挖基底标高高低差不得大于10公分。 2、基坑四周护坡边角整齐，平整。 七、施工工期： 按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响和延误工期。 八、工程总造价： 工程造价以竣工结算为准。 九、付款方式： 工程完工后付工程款80%，余款在楼体建至16层后付清。
十、双方责任： A、甲方责任 1、提供施工用电、照明。 2、负责向乙方作标高和放线位置和交底。 3、完成边坡防护措施。 4、负责现场指挥管理，放线和标高控制。 B、乙方责任 1、熟识机械施工操作规程，对工人进行安全，质量技术交底。 2、机械工人和司机持证上岗。 3、服从甲方管理人员指挥，严格遵守甲方有关规章制度。 4、乙方必经办理工人工伤及劳动保险。 5、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故（含第三者伤害）均由乙方负责。 6、乙方与第三方之间一切协议、合同等与甲方无关。 十一、违约责任： 1、施工质量不符合要求，乙方应采取措施及时补救和返工。 2、除大、中、雨外，乙方不得以任何理由停工或延误工期。 3、乙方不得将工程转包给他人，签订协议应常住工地。 4、乙方不服从甲方管理，在工地上打架斗殴，罚款500-2000元。 十二、争议处理： 1、在协议履行过程中若发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交当地仲裁委员会仲裁。 2、除双方要求或者仲裁机构要求停止施工外，双方都应继续履行协议，保证施工正常。 十三、其它规定： 1、未经同意，不得乱动工地上一切材料，严禁乱接，乱拉电线。 2、不得在工地现场赌博，吸毒，嫖娼等违章活动。 3、现场土方开挖，堆放，汽车运输路线均由乙方指定。 本协议未尽事宜，甲方、乙方双方协调解决，一式三份，甲方存两份，乙方
土方回填工程合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 甲乙二方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则，经充分协商一致，达成以下协议，以致共同遵守。 一、合作内容： 1、乙方承包甲方承包建设的“”项目室外回填土。 2、本次回填总方量约 ,依据工程进度情况分批次拉运至施工现场（不包括回填压实）。 3、工程地点：。 二、承包单价和质量要求： 1、室外回填土按实方价格：（含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点等除税金外的一切费用）单方土方价格（）元/ m3。 2、承包单价一次包死，不再作调整； 3、土方质量要求：不含有机物、垃圾等杂质。 三、工期：按甲方要求完成。 四、甲乙方的权利和义务： （一）甲方权利和义务： 1、负责协调施工场地内运输通道的畅通； 2、负责指定土方需要点；
3、按合同约定及时办理工程款； （二）乙方权利和义务： 1、回填土运至现场甲方指定位置质量符合施工规范的要求。 2、负责市政道路的保洁和市政设施、苗木等的保护，若有损坏由乙方赔偿，与甲方无关； 3、乙方需有专职人员负责施工过程中的问题处理； 4、有权利要求按合同约定付款。 5、向甲方缴纳安全、质量保证金。 6、负责提供优质的、满足甲方要求的土源。 7、全面负责协调外围关系，保证工程的顺利进行。乙如方协调解决外围关系影不利而响造成甲方的损失，甲方将全部扣除乙方保证金人民币元。 五、付款方式： 1、本工程无预付款； 2、年底付完成工作量总价的 % 。剩余款项待完成所有工作量的审核即全部回填结束后第年底内全部结清。 六、违约责任及解决方式： 1、因乙方原因致使合同无法实施的，除不支付已完工工程款外，乙方应向甲方支付万元违约金； 2、因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的，甲乙双方互不承担违约责任； 3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的由相关机构调解，调解无效，任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。 七、其他：
合同编号： 悦港北路道路工程 土石方工程专业分包合同 签订时间：2017年3月15日 签订地点：悦港北路道路工程项目部
土石方工程专业分包合同 发包人：（以下简称：甲方）分包人：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就悦港北路道路工程土石方工程分包事宜协商一致，订立本合同以共同遵守。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程结构形式：土石方工程 第二条乙方资质情况 营业执照注册号： 资质证书号： 发证机关： 资质专业类别及等级： 资质授予时间及有效期： 安全生产许可证号码： 企业税号： 第三条分包方式、范围和内容 1、分包方式：包工包料、包机械、包质量、包安全、包进度 2、分包工程范围：施工图纸及建设单位设计变更、联系单范围内所有平基土石方开挖、爆破、石方凿打、装运、回填、换填、施工便道及甲方指定的重力式及衡重式挡墙基础、桥台等土石方工程（不含路基精平）。 3、分包工程价格：暂定总价为。 4、分包工作内容： （1）平基土石方：各类土石方（含清表、软弱土、淤泥，桥台、重力式及衡重式挡墙沟槽）开挖、各类石方爆破、装车转运、边坡清理、路基平整，爆破手续办理，便道施工（保证施工期间全线畅通），土石方施工期间所有进出车辆的冲洗（标准冲洗场1个，土建部分的主材和冲洗设备甲供），为满足施工需要的施工及生活场地平整，配合挡墙及护坡等构筑物施工，炮损清理及赔偿，土石
方施工期间所有相关部门的协调工作。 （2）石方机械凿打：根据土石方施工相关规定，不能进行爆破施工区域内的石方（含桥台、重力式及衡重式挡墙沟槽）凿打、装车转运、边坡清理、路基平整。 （3）土石方回填：根据设计及相关规范要求，完成路基回填、抛石挤淤、沙卵石或碎石土回填，重力式及衡重式挡墙墙背回填，配合挡墙及护坡等构筑物施工。回填过程中承台（基槽）的修土、回填。 （4）土石方外运：土石方外运出施工区域至指定渣场，办理外运环卫、渣场等手续，外运期间所有进出车辆的冲洗，工地内外路面清扫，严禁带泥上路。 5、若在本分包工程的施工过程中，甲方因本分包工程施工的需要，须对本分包中乙方的承包范围及内容给予适当的增加或减少时，乙方应积极地予以接受，并作为本分包工程的组成部分全面、实际地履行。除非本合同其它条款对此等增加或减少的情况另有规定，乙方不得据此向甲方提出任何索赔或权利主张。 第四条工期进度及履约代表 1、乙方自甲方书面通知正式进场开挖之日起按甲方规定时间（甲方施工进度计划）内完成土石方开挖（包括天气等各类不定性因素）。 计划开工时间： 2017 年 3 月 25 日，计划完工时间： 2017年 9 月30 日。若造成延误达10天以上，单价扣0.5元/立方；延误20天以上，单价扣1元/立方；延误30天以上单价扣2元/立方；以此类推。 2、双方代表： 甲方现场负责人为：，甲方施工负责人为：。 甲方核量人员：，负责与乙方进行工程收方核量确认工作。 乙方代表：，负责本合同签订、履行及结算收款等事宜，负责与甲方有关管理人员协商解决履约过程中的实际问题，保质、保量、按期履行合同义务。 3、工程量签认：乙方需提供加盖乙方公章、字迹清晰、内容齐全的已完工程量确认单，双方指定人员签认确定工程量，此单据只代表数量认可。 第五条通知、催告送达 甲乙双方确认，甲方为签订、履行、变更、终止、解除本合同，向乙方发出的任何通知、催告，甲方有权以手机短信或电子邮件的方式向乙方发出。甲方的前述通知、催告一经发送至乙方在本合同中预留的如下联系方式，即视为送达乙方，并产生相应的法律后果。 乙方代表手机：电子邮箱： 第六条工程质量 1、本分包工程质量标准双方约定为：满足现行《土方与爆破工程施工及
土方施工合同 甲方：（发包方）天元建设集团第十建筑工程有限公司 乙方：（承包方）保定建松机械设备租赁有限公司 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在资源、平等互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：长城汽车徐水整车厂三期工程。 2、工程地点：徐水大王店长城工业园区。 3、工程范围：变速器车间、乙炔站车间、垃圾站车间、座椅车间，本合同土方约计工程量为30000 立方米。 4、工程单价：经双方确定本合同综合单价为需要运输的为7元/m3，不需要运输的为4.5元/m3；本单价包括挖土单价、运输、二次倒运、及各项税费，项目单独使用机械时，小挖142元/小时，大挖290元/小时（开具增值税抵扣发票）。 第二条工程期限 根据双方协商工程期限自通知挖土开始至2016年8月28日止，若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸、资料及甲方技术人员交底进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 1、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校对后作为最终结算的依据。按实际挖土方工程量进行结算。 2、工程价款结算与拨付办法： 工程结算日期为每月20 日结算工程量，待建设单位拨款到位后按已完成工程量的70% 拨付，余款待本工程竣工验收后三月内拨付。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施、不详、不及时或于实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；此损失由甲
建筑工程施工合同 发包人（以下简称甲方）: 深圳市华庆投资发展有限公司 承包人（以下简称乙方）:中建四局第六建筑工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意签定本合同，以供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1．1工程名称：沙浦围拆迁安置工程 1．2工程概况：本工程总建筑面积约170000平方米，其中酒店建筑面约为23472平方米，办公、公寓、商业部分建筑约为36584平方米；地下车库建筑面积约为10271平方米；公建区屋面建筑面积约为442平方米；1—9#住宅楼建筑面积约为98643平方米，砼剪力抗震墙结构。 二、工程造价 2．1本工程价款为固定单价，固定单价按每平方米建筑面积综合单价计算，每平方
米建筑面积固定单价为：元人民币。 2．2本工程暂定总价（人民币）：28050万元（暂定建筑面积170000平方米×1650元/平方米），其中地下室主体结构部分暂定价为：2054万元；地下室装饰、水电安装工程暂定价为：355万元；地上部分主体结构部分暂定价为：15973万元；地上部分装饰和安装工程暂定价为：9668万元。实际价款以双方竣工结算为准。 三、承包方式 3．1本工程采用包工包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工。 四、承包范围 4．1承建范围：土方工程、基坑支护工程、地下室土建工程，主体结构工程、普通装饰工程（毛坯交楼标准：天棚局部水泥腻子修补，墙面做至抹灰层、地面结构找平）、电梯大堂装饰工程、防水工程、屋面工程、铝合金门窗工程、栏杆工程、电气安装工程、给排水工程、消防工程。 4．2以下工程不在合同承包范围：桩基础工程、人防工程、高低压变配电工程、通风空调工程、发电机组安装工程、燃气工程、电梯工程、智能化弱电安装工程、室外工
土方回填分包协议 甲方：公司（以下简称甲方） 乙方：工程队（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就元氏盛世华庭项目基础土方回填、平整、夯实事宜。达成一致意见，特签订本协议，以资信守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、分包工程承包范围： 依据工程施工图纸及甲、乙、监理三方书面确认的文件，完成基础部分的土方回填、平整、夯实等工作。其施工机械设备、工具、用具及劳保安全防护用具等由乙方自行解决。 三、分包工程施工内容 1. 根据图纸要求，按甲、乙、监理三方确定的范围，所有基础范围内的土方运输、回填、平整、夯实。 2.涉及运土的道路路架由乙方自行搭设解决，其施工工具必须符合安全施工规范要求。 3.施工中产生的垃圾及施工作业面的污染等清理工作，乙方应当班次处理清楚。 4.乙方应服从甲方的质量、安全及文明施工的管理，土方夯实的密实度必须达到设计及现行施工规范有关要求，服从甲方的协调管理及甲方施工进度要求，不得无故停工。达不到质量要求的应免费无条件整改到符合要求；不符合
安全使用要求的施工机械、用具、三级配电箱一律不得使用；所有机具的堆放要按甲方指定的地点明码分类标识堆放，违者上述规定的每次处于300～1000元罚款。 四、分包协议工程量的计取，工程款的支付 1.工程量计取:按甲方、监理、乙方三方现场书面确定的范围及工程量计取。2．工程量：立方米,单价：元/立方米，总价为元。 3.工程款支付：按双方约定完成施工承包范围内的垃圾铲除、保温板的粘贴、回填、平整、夯实等工作后，由乙方将其完成并经过甲方项目部、监理及相关单位人员验收合格的工程竣工资料上报甲方项目部审核，经现场监理、甲方审核确认；此款于回填工程竣工后付至本工程总价的90%，余款于主体封顶后（无质量问题）付清。 以上为清包单价包含机械费、人工费、施工用具使用费、劳保费、措施费、管理费、规费、税金、赶工加班等一切费用，单价包干，总价包死。 五、工期 协议签订日起 -- 日内，即从2011年6月日至2011年6月日止。六、工程质量标准 工程质量标准：合格。 其平整度、密实度必须符合施工图纸设计要求及现行施工规范要求，施工质量不符合要求的，乙方应及时返工，直到符合质量要求为准。因为质量问题造成返工而影响工期的，甲方有权对乙方进行经济处罚。 七、双方一般权利和义务 1.甲方的权利和义务 1.1、与监理、乙方共同确定回填范围及工程量，对回填过程进行监督。 1.2、乙方应合理安排人工及工序，不要因此影响工期。 1.3、如乙方不服从甲方管理，违反协议的，甲方有权对乙方进行经济处罚。 2.乙方人的权利和义务