当前位置:文档之家› 合同履约验收单

合同履约验收单

编号:

合同履约验收单

合同名称合同编号

委托单位签约单位

合同类别工程经办部门工程部项目地点验收时间

验收内容苗木成活情况

评审意见

□合格

□不合格

参验部门施工单位:工程部:物业:成控部:

分管领导

备注:1.本表单适用于以房地产开发为履约内容的合同验收。

2.本表单为办理财务结算的依据。

[免费专享]合同审查法律意见书

关于《_______________________》的 法律意见书 ______________单位: 你单位送审的______________________合同(协议)及相关材料收悉。该合同(协议)属于___________(重大合同/一般合同),经研究,依据法律法规以及公司合同审核流程的相关规定,出具如下意见,请考虑。(注:重大合同是指各单位所签订的涉外合同,重大对外投资合同,重大资产划转、转让、收购合同,企业设立、合并、分立、重组、改制合同,重要知识产权转让合同等。) 一、合同审核流程的问题 1、该合同的审批流程违反了公司合同管理办法。 ______________________________________________________ 2、供应商的选择方式不符合公司管理制度。 ______________________________________________________ 3、该合同应当进行招投标,未经过合法招投标。 ______________________________________________________ 4、该合同报审资料不全,立项审批文件的内容与合同内容不一致。 ______________________________________________________ _____________________________________________________ 注:该部分应主要审查以下内容,结合公司对各类合同的内部管理制度要求,审查送审合同是否符合公司内部的合同管理规范。 审查要点 1、审查合同的前置审批流程 ①合同选择的审批流程是否正确? ②供应商的选择方式是否符合公司的管理规定?应当招投标的项目,是否进行招投标?

合同项目竣工验收单汇总-共9页

合同工程竣工验收单

宜昌市城市园林绿化养护管理标准(一级) 1、草坪管养 草坪一级管养的标准是目的草种生长旺盛,呈勃勃生机,正常气候下基本达到四季常青,草坪整齐美观,覆盖率达98%以上,杂草比例较低,一般控制在5%,无明显积水,无裸露地。 1.1生长势 生长季节生长势强,生长量超过该草种该规格的平均年生长量,叶片健壮,生机勃勃,叶色浓绿,无枯黄叶。 冷季型草坪(高羊茅、匍匐剪股颖、草地早熟禾等):在3-32℃,叶色浓绿,无枯黄叶。在3-0℃,32-36℃,即城区7-9月和12月中旬-2月中旬,叶色以绿色为主,基本均匀,黄叶率控制在30%以内。 暖季型草坪:春夏秋三季叶色浓绿。 1.2修剪 考虑季节特点和草种的生长发育特性,使草的高度一致,边缘整齐。高度控制在:高羊茅、匍匐剪股颖、草地早熟禾5-9厘米,狗牙根、结缕草、马尼拉控制在3-5厘米。 1.3灌溉、施肥 根据草坪植物的生长需要、天气状况和土壤水分状况进行淋水和施肥,保证肥水充足,肥料的施用方法和用量科学,既要保证草坪生长所需的大量肥料,又要适当补充草坪生长的微量元素肥料,同时防止过量或不均引起肥伤。在雨水缺少季节,每天的淋水量稍大于该规格的蒸腾量,使含水量保持在:砂土为3-6%,砂壤土为6-12%,壤土为12-23%,粘土为21-23%。需水量大的植物,其土壤含水量一般要求砂土为4.5-6%,砂壤土为9-12%,壤土为18-23%,粘土为22-23%;需水量少且不耐涝的植物,其土壤含水量控制在:砂土为3-4.5%,砂壤土为6-9%,壤土为12-18%,粘土为21-22%。本着不干不浇,浇则浇透的原则,浇水深度一般在10厘米左右。 1.4除杂草 经常除杂草,通过化学、人工和栽培方法相结合的方法控制和防除杂草,正常气候条件下使纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%。夏秋季节,杂草控制在15%,此时属杂草生长的旺盛期,对草坪恶性杂草要集中精力彻底挖除,入冬前恢复95标准。新接管的绿地要求半年内达标。 1.5填平坑洼 及时填平坑洼地,使草坪内无明显坑洼积水,平整美观。

2.3-工程合同履约验收报告

工程合同履约验收报告

《工程履约验收报告》使用说明 1.适用范围: 本表适用于公司开发项目工程合同结算前的工程履约验收工作。 2.填写要求: 2.1.项目部在竣工验收后,组织设计管理部、合约管理部、工程管理部(如需)、承(分)包 商/供应商进行单项工程合同履约验收工作,各部门在《工程合同履约验收报告》签署意 见。 2.2.《工程合同履约验收报告》的主要内容应包含: 2.2.1.是否已完成全部合同约定工程实体内容; 2.2.2.是否已完成全部变更内容; 2.2. 3.技术档案和施工管理资料; 2.2.4.工期变化影响; 2.2.5.工程质量是否达到合同要求等。 2.3.《工程合同履约验收报告》签署后,开始办理工程合同结算。 3.填写说明: 项目部填写: 3.1.记录编号:由项目部根据“合同编号+验”,例如“华置新协字[2010]121号”,履约 验收报告编号为“华置新协字[2010]121号—验”,(系统选择) 3.2.履约验收时间、验收地点、参加人员、合同名称、合同编号、承(分)包商/供应商、 合同开工日期、合同完工日期、实际开工日期、实际完工日期,由项目部据实填写。 审查情况的填写 3.3.第一、二、三项为确认项,由参与验收的相关人员共同确认后,由项目部专业工程师在 相应的□内划“∨”确认即可;任何参与验收的一方有异议,则验收不合格。 3.4.第四项为三选一,参与验收的相关人员协商后,由项目部专业工程师在相应的□内划 “∨”确认即可。 3.5.第五项为二选一,参与验收的相关人员协商后,由项目部专业工程师在相应的□内划 “∨”确认即可。 3.6.各部门意见填写在对应的意见栏(对于未完成的工程内容由项目部注明是否已办理减账 变更)。 4.核准程序:现场验收合格后,各方确认签字。 5.存档:本表格一式五份,项目部、合同管理部、设计管理部、工程管理部、承(分)包商/供应 商各存一份;

合同审查意见书(范例)

合同审查意见书(范例) 致:****公司 自:河南律师事务所 贵公司2008年8月26日所发《施工劳务承包合同》(以下简称《劳务合同》)已于当日收悉,收悉后本所指派***、***律师对该合同进行了认真审慎的审查,现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本着独立、客观、公正的原则,依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的规定,出具如下法律意见:一、出具本《合同审查意见书》的主要法律依据 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路建设市场管理办法》、《中华人民共和国公路建设监督管理办法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。 二、合同审查的主要内容 合同主体是否适格、合同内容是否合法有效、意思表示是否真实、合法权益是否得到充分保护、合同的形式是否合法、完备等。 三、合同审查遵循的基本原则 (一)合法性原则 包括合同主体、内容和形式的合法性,即:合同的当事人必须具备与签订合同相应的民事权利能力和民事行为能力;合同约定的具体内容不违反法律、法规的强制性规定;合同订立的形式符合法律、法规的要求。 (二)真实性原则 即合同是当事人真实意思的表示,非为合同一方欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解下所为或合同当事人恶意串通所为。 (三)完备性原则 按照合同的性质,确定合同条款有无遗漏,各条款内容是否具体、明确、切实可行。避免因合同条款不全和过于简单、抽象、原则,给履行带来困难,为纠纷埋下隐患。 (四)规范性原则 审查合同的文字是否规范,确定合同中是否存在前后意思矛盾、词义含糊不清及容易引起误解、产生歧义的语词,确保合同的文字表述准确无误。 (五)公平原则 合同当事人应当遵循公平的原则确定各方的权利义务、衡平合同当事人之间的权益。 四、本合同存在的主要问题及法律依据 (一)本合同属建设工程施工合同中的建设工程分包合同,而非“劳务承包合同”。 《最高人民法院关于经济合同的名称与内容不一致时如何确定管辖权问题的批复》第一条规定:当事人签订的经济合同虽具有明确、规范的名称,但合同约定的权利义务内容与名称不一致的,应当以该合同约定的权利义务内容确定合同的性质,从而确定合同的履行地和法院的管辖权。因此结合送审《劳务合同》中的内容(尤其是包工包料的承包方式)来看,其应属建设工程分包合同,而非“劳务作业分包合同”。 劳务作业分包,指施工总承包企业或专业承包企业即劳务作业发包人将其承包工程的劳务作业发包给劳务承包企业即劳务作业承包人完成的活动,劳务分包是以提供劳务为目的的分包,它是承包人内部劳务清包(即包人工)的一种形式。工程的劳务作业分包,无需经过发包人或总承包人的同意。业主不得指定劳务作业承包人,劳务分包人也不得将该合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。具体说来建设工程分包与劳务分包的区别主要包括:

项目委托验收合同书

项目委托验收合同书 项目名称: 2015年市级特色效益农业资金项目委托方(甲方):石柱县农业委员会 受托方(乙方): 签订地点:石柱县农业委员会 签订日期: 2016年月日

委托方(甲方):石柱县农业委员会 受托方(乙方): 本合同经甲乙双方平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》与国家发改委、重庆市物价局的有关收费标准,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方独立承担“2015年市级特色效益农业资金项目”县级验收事宜,具体验收内容以2016年1月21日“采购第三方验收2015年市级特色效益农业资金项目”验收内容为准。 第二条为保证乙方能顺利开展项目验收工作,甲方应协调项目实施业主积极配合乙方工作;甲方应为乙方验收工作提供必要的工作条件,并指定专人负责联络;甲方应协助项目业主向乙方提供与项目验收有关的基础数据、图纸资料、文字材料及相关附件等资料及竣工资料。提供的相关资料应真实、有效。 在不影响乙方正常开展工作的情况下,甲方有权就本合同的执行情况进行检查和监督。 第三条甲方应支持乙方按照国家和地方有关项目管理、验收规定开展验收工作,让乙方完成验收工作具有公正性和科学性。 第四条乙方应按国家和地方有关项目管理、验收规定,组建由相关专业工程技术人员、财务人员及有关专家为成员的验收组,按照项目验收相关技术及质量要求,按时完成验收工作,其成果内容应符合国家、地方的法律、法规要求与行业的技术标准和要求。 第五条验收方式及成果 乙方应按甲方及项目相关验收标准制定验收方案,并严格按照验收方案组织验收工作,确保工程投资效益。项目验收结

政府采购合同履约验收管理办法

政府采购合同履约验收管理办法 为进一步加强我院关于政府采购合同履约验收的管理,保障政府采购项目实施质量,切实维护合同双方的合法权益,根据四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》相关文件要求并结合我院当前实际情况,特制定本管理办法。 一、成立验收小组 成立验收工作小组。其中:1、办公物资类验收小组成员由司行处处长或副处长(组长)、监察人员、财务人员、装备科科长、申购者、采购者(小组成员)组成。2、工程材料、信息化设备类验收小组成员由司行处处长或副处长(组长)、信息技术室主任、监察人员、财务人员、基建办主任、信息技术人员、工程管理员(小组成员)组成。当中标或成交金额1000万元以上或复杂的政府采购项目,应当邀请专家或国家认可的质量、技术检测机构参加该项目的验收工作,但不属于质量、技术检测机构检测范围的除外。验收小组成员应为单数。 二、制定验收方案

验收小组成立后应当根据项目的具体情况,制定详细的采购项目履约验收工作方案,验收小组成员应当在实施履约验收前掌握该采购项目的采购需求、验收清单和标准及政府采购合同内约定的双方权利义务并完成其他验收前相应的准备工作。 三、验收程序与要求 1、验收应在供应商履行完合同义务起十个工作日以内,由采购经办人提出,验收小组组长牵头组织进行履约验收。 2、中标或成交金额1000万元以上、复杂的采购项目或国家有强制性检验标准的项目,需委托国家认可的质量、技术检测机构,参与项目验收并出具相应书面报告;服务项目需邀请专家或国家认可的质量、技术专业检测机构参与验收;与工程相关的材料设备必须在安装时进行现场检测试验。 3、验收应以采购合同、招投标(采购)及其补充文件、国家或行业相关标准、封存样品为验收的主要依据。 4、验收小组成员应到合同标的交付现场进行实地审查验收。根据标的所示清单逐一进行检查,核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件,查验产品合格证明、检测报告、进口产品报关单,对标

最终版施工合同履约情况报告

施工合同履约情况报告 慈溪市市政工程建设管理中心: 由浙江东航建设有限公司承建的青少年宫北路北延工程—安置房工程(投资、建设、移交)项目;工程于2016年5月6日综合验收并合格。现向贵单位申报该工程在施工过程中本公司对合同的履约情况: 一.合同工期与实际工期情况: 合同工期:30个月。 实际工期:2013年4月26日至2016年5月6日,共计36个月零11天。 本工程施工完毕后,经贵公司组织竣工验收确定竣工日期。因以下原因工期共延期了8个月零1天(未包括第5条、第15条待定工期)。 1、在2013年10月份时该工程处于地下室深基坑施工阶段,该工程6、1 2、18、24#楼基坑东侧与四灶十甲江相邻较近,恰时10月初菲特台风正面登录浙江;台风带来的强降雨致使河床水位迅速上涨且超过堤坝高度,河水大量涌入基坑且有决堤的险情出现。我公司及时组织各方力量想方设法抢险自救,加固堤坝及拦截涌入河水,经多次抢险取得成功。但由于抢险过程有时间差,涌入的河水及基坑的自然降雨量,使得整个基坑大面积积水,平均水位深达0.8米左右,部分区块的施工区域正处于砖胎膜刚成型及基础钢筋绑扎状态,大量的淤泥堆积需逐步清理,基坑短期内处于停工状态无法开展正常施工。我公司及时组织多台水泵24小时不间断排水。经审核影响施工总进度工期16日历天。 2、在2014年凤凰台风于9月21日持续至9月23日。影响施工总进度工期3日历天。 3 、在2015年灿鸿台风于7月9日持续至7月11日。影响施工总进度工期3日历天。 4、在2015年杜鹃台风于9月28日持续至9月30日。影响施工总进度工期3日历天。 5、2013年10月23日编号为G(16)联系单,-1.8米自行车库外围墙体处于顶板覆土部位,由砖砌墙体改为砼剪力墙体,由于后者自身的施工工艺比前者相对复杂,且填充砖砌墙体可以在上部结构施工时穿插进行,而砼剪力墙体需要与该层结构同步施工,综合两项因素延长了施工时间,影响施工总进度工期8日历天。 6、2014年12月8日编号为J(07)联系单,所有住宅与商铺顶棚增加腻子饰面层,属于增项且工作量非常大,虽然我公司根据工作顺序进行了穿插施工,但该项工序最后收尾状态时间相对较晚(楼地面浇捣与墙面拉毛完成后方可进行),故影响了整体工程的施工时间,影响施工总进度工期45日历天。 7、2015年3月23日编号为J(13),2015年3月25日编号为J(14)联系单,外墙节能抹灰层较多面积增加5厚抗裂砂浆(内衬网格)由于工作量相对较大,影响施工总进度工期18日历天。 8、2015年11月5日编号为07-1(景观绿化专业)联系单,消防登高场由原设计的隐形登高场改为硬化(明)登高场。由于该联系单下发时现场已做好原设计的登高场且已种植苗木,故将种植成型的苗木移除后重新按联系单内容进行登高场施工,工作量较大且恰遇连续雨天50多天,影响施工总进度工期55日历天。 9、2015年10月28日编号为J(24-8)联系单,公建部分卫生间墙地面砖取消改为用户二次装修自理,减工期5日历天。 10、施工期间遇到中考、高考各三次,延期3天/次,共计延期18天,影响施工总进度工期18日历天。 11、根据2013年7月15日慈溪市住房和城乡建设局发文,在高温期间每天阶段性停止露天作业。在2013年高温影响53天,2014年高温影响11天,2015年高温影响16天。经审核影响施工总进度工期40日历天。

2020年工程验收合同范本

工程验收合同范本 工程验收有什么样的要求,是怎么样的一个过程呢?下面就随一起去阅读工程验收合同范本,相信能带给大家帮助。 甲方(买方): 乙方(卖方):喀左龙泽电子科技有限公司 甲、乙双方经过友好协商,兹签订如下协议并共同遵守: 在甲方的积极配合下,乙方顺利完成甲方委托(合同号为 LZxx0605,以下简称本项目),在规定的时间内,甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后,认定均符合合同要求,并同意通过收货。 第一条验收方式 1.产品到达甲方指定地点进行安装调试后,甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。 2.验收标准: 1)产品外形、包装完好; 2)产品符合合同要求及标准; 3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料; 4)甲方认可设备的安装、调试无问题。

第二条对产品提了异议的时间和方法 1.双方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符,甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款,并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。 2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。 3.乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内提出书面处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第三条本合同签订日,是设备验收通过日。 第四条本合同签订,视为本项目验收通过。 第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份 本着共同发展和平等互利原则,双方可以在自愿的基础上,互相为双方介绍客户和业务,作为长期合作。 甲方(盖章):乙方(盖章): 地址:地址: 代表人(签字):法定代表人(签字): 联系电话:联系电话: 年月日年月日 发包人(全称):__________________ 承包人(全称):__________________

合同审查意见书(范例)

合同审查意见书(范例)?致:****公司 自:河南律师事务所?贵公司2008年8月26日所发《施工劳务承包合同》(以下简称《劳务合同》)已于当日收悉,收悉后本所指派***、***律师对该合同进行了认真审慎的审查,现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本着独立、客观、公正的原则,依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的规定,出具如下法律意见:?一、出具本《合同审查意见书》的主要法律依据?《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路建设市场管理办法》、《中华人民共和国公路建设监督管理办法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。 二、合同审查的主要内容?合同主体是否适格、合同内容是否合法有效、意思表示是否真实、合法权益是否得到充分保护、合同的形式是否合法、完备等。?三、合同审查遵循的基本原则 (一)合法性原则?包括合同主体、内容和形式的合法性,即:合同的当事人必须具备与签订合同相应的民事权利能力和民事行为能力;合同约定的具体内容不违反法律、法规的强制性规定;合同订立的形式符合法律、法规的要求。?(二)真实性原则 即合同是当事人真实意思的表示,非为合同一方欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解下所为或合同当事人恶意串通所为。 (三)完备性原则 按照合同的性质,确定合同条款有无遗漏,各条款内容是否具体、明确、切实可行。避免因合同条款不全和过于简单、抽象、原则,给履行带来困难,为纠纷埋下隐患。 (四)规范性原则 审查合同的文字是否规范,确定合同中是否存在前后意思矛盾、词义含糊不清及容易引起误解、产生歧义的语词,确保合同的文字表述准确无误。?(五)公平原则?合同当事人应当遵循公平的原则确定各方的权利义务、衡平合同当事人之间的权益。 四、本合同存在的主要问题及法律依据?(一)本合同属建设工程施工合同中的建设工程分包合同,而非“劳务承包合同”。 《最高人民法院关于经济合同的名称与内容不一致时如何确定管辖权问题的批复》第一条规定:当事人签订的经济合同虽具有明确、规范的名称,但合同约定的权利义务内容与名称不一致的,应当以该合同约定的权利义务内容确定合同的性质,从而确定合同的履行地和法院的管辖权。因此结合送审《劳务合同》中的内容(尤其是包工包料的承包方式)来看,其应属建设工程分包合同,而非“劳务作业分包合同”。 劳务作业分包,指施工总承包企业或专业承包企业即劳务作业发包人将其承包工程的劳务作业发包给劳务承包企业即劳务作业承包人完成的活动,劳务分包是以提供劳务为目的的分包,它是承包人内部劳务清包(即包人工)的一种形式。工程的劳务作业分包,无需经过发包人或总承包人的同意。业主不得指定劳务作业承包人,劳务分包人也不得将该合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。具体说来建设工程分包与劳务分包的区别主要包括: 1、工程分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程;工程劳务分包人是取得工程中的劳务,提供劳动力。 2、工程分包单位以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程。劳务分包人提供的劳务即劳动力要和承包人的机具设备、原材料结合,承包单位提供技术和管理,共同完成建设工程。? 3、承包单位进行分包工程,需经过业主的同意;承包单位进行劳务分包不需要业主同意。?4、工程分包要对分包工程进行施工中的管理,工程承包人对分包人的管

合同审查意见书

法律意见书 鉴于: 公司欲与我司签订的一份《买卖合同》涉及金额比较大,故本部采取法律意见书形式对该份合同可能存在的风险作出审查,根据对方公司提供的合同内容以及目前法律规定,提出如下法律意见: 一、总体问题 通过审查,我们发现,该合同文本属于买方对方公司提供的合同版本,其条款倾向于维护买方对方公司单方权益,对我司权利的保护非常有限,如果不加修改直接签订将会严重影响我司在该合同中履行过程中的正当权益。 二、对方公司主体资格及资信情况。 对方公司于2014年12月9 日在设立的一家一人有限责任公司(法人独资),注册资本50万元,经营范围包括 ,注册资本为亿元,成立于2014年10月29日)。 根据部分尽职调查资料显示,对方公司成立时间短,注册资本少,且为一人公司,其履约能力及责任承担风险较低,考虑到与我司签订的合同标的达亿元,故需要考虑对方公司履行不能的风险。 三、条款中的具体问题 1、合同协议书部分第7条,卖方向买方保证的内容,描述性文字使用的过于宽泛,特别是“并对其供货范围内的完整性、可靠性、先进性负责”“所提供合同设备是安全、经济、高效、成熟、可靠”等作出的保证,更是合同中应该避免出现的词汇,因为鉴于目前技术人员的认知水平、技术水平、生产设备仪器条件,不能保证是否是达到买方所谓的“先进、高效”等程度,因此对我司提供的设备,不能盲目的对买方作出不切实际的承诺、保证,如果达不到我司所做的承诺、保证,可能需要承担相应的赔偿风险。 2、合同约定的权利义务条款不对等。 (1)合同中关于交货、技术服务、验收方面的约定,明显具有免除对方公司的责任、加重我司的责任条款。其中验收部分的风险点主要在于,如买方对方公司未及时按标准验收,将会导致我司的相关损失。 (2)合同34页第16.3、16.4条约定的合同暂停、终止条款,如因买方对方公司的原因导致合同的暂停情况下,我司只享有工期的延长,没有其他的补偿,超过两个月工期延长部分约定不详。这样无形中增加我司的相关损失。而在卖方即我司的原因导致合同暂停或终止,则买方享有损失补偿,暂停付款,通知终止合同,并享有我司已交货的设备的所有权和使用权,除此之外,对方公司还享有相关补偿款在

合作协议审查意见

关于《合作协议》 法律审查意见书 (2015)泽民审字第0608-1号 贵州贵安电子信息产业投资有限公司: 根据贵公司提出的合同审查要求及精神,通过对贵公司提供的贵公司与贵州省北斗卫星技术有限公司《合作协议》进行认真的审查与分析后,现结合我国现行相关法律之规定,特提出如下审查意见: 一、根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释等法律法规的规定,我们认为,《合作协议》中签约主体合法,双方意思表示真实有效,未见违反《合同法》所规定的合同无效或可撤销的情形,合法有效。 二、鉴于贵公司所签合同种类较多,合同涉及面较广,建议规范合同条文及体系。特别是一些合同固定条款,基本在每一类合同中均可能用上,建议能够统一。本所律师希望能通过自身努力,为贵公司对外所签合同均起草较为规范完备及明晰的合同范本,故在原合同基础上做了相应调整,调整及添加之处用红笔标注,删除部分用蓝色标注,便于贵公司审阅。 以上审查意见,供贵公司参考! 贵州泽行律师事务所 二0一五年六月八日

贵州贵安电子信息产业投资有限公司贵州省北斗卫星技术有限公司 合作协议 2015年5月

甲方:贵州贵安电子信息产业投资有限公司(以下简称甲方)乙方:贵州省北斗卫星技术有限公司(以下简称乙方) 一、合作背景 甲方是国务院批复同意设立的国家级新区贵安新区的属地企业,位于贵安电子信息产业园,规划控制面积32平方公里。主要从事贵安电子信息产业园区规划建设、园区运营、产业投资。 乙方是我省合法成立的从事北斗卫星技术研发、生产的企业。 为促进贵安新区经济发展,建设和壮大贵安电子信息产业终端产品科研和制造规模,鉴于乙方在安全生产和国防军事等方面的专业优势,本着平等自愿、诚实信用、互惠互利、共同发展的原则,就在贵安新区电子信息产业园投资建设北斗卫星应用产品研发制造基地及检测中心等项目事宜达成一致,特签订本合作协议。 二、合作内容 (一)项目名称:南方北斗卫星产业园 (二)乙方在贵安新区注册成立全资子公司:南方北斗(贵州)卫星科技有限公司(以工商登记注册为准),主要负责项目的投资建设和经营北斗卫星应用产品生产、检测、研发等事项。 (二)项目建设总投资5.25亿元,分两期完成,吸纳就

(完整版)工程建设项目竣工验收综合测量-合同范本

厦门市工程建设项目竣工验收综合测量 测绘合同 合同编号: 项目名称: 项目代码: 二○一八年七月制定

委托方(甲方): 承揽方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《厦门市人民政府办公厅关于印发建设投资项目审批中介网上服务大厅实施意见的通知》(厦府办[2017]79 号)、《厦门市工程建设项目审批制度改革试点方案》及有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条测绘项目 本合同约定的测绘项目为位于厦门市区路(或地点),由单位开发建设的项目,工作量情况: □建筑物共幢,总建筑面积约平方米,用地面积约平方米。 □管线种类为,管线总长度约米,用地面积约平 方米。 □人防建筑面积约平方米。 □绿地面积约平方米。 □消防建筑物共幢,总建筑面积约平方米,总平面图面积约平方米。 第二条测绘内容 □建筑工程1:500竣工总平面图测绘:建设用地情况、建筑平面位置、基地主要出入口、地面停车泊位、小区内部道路、公建配套设施等; □建筑物验线:建筑退让红线、建筑间距、建筑层数、建筑层高、建 筑高度、建筑密度、建筑外立面、建筑室内地面标高、室外地坪标高等;

□竣工建筑面积测绘(1:200 竣工分层平面图):各分层平面布局、建筑功能、单元户型、公建配套、核心筒、室内停车泊位等。 □市政工程1:500 竣工总平面图测绘:建设用地情况、市政道路及管线平面、管井、灯杆、附属设施等; □各类管线:管径、材质、走向、管井平面坐标、管顶标高、管底标高、井盖标高、横断面、纵断面、与规划审批、设计对照表、对照图、管线综合等; □防空地下室建筑面积测量:人防专用部位、平战两用部位等平面情况及面积明细、汇总。 □绿地率及市政配套测量:各类型绿化部位的平面位置、面积明细及面积汇总;雨水及污水井位、管线、流向,红线内外两个总出口井地标高,接入口的管底标高、管径、材质。 □消防测量:建筑类别,总平面布局和平面布置,防火、防烟分隔及防爆,安全疏散、消防电梯,消防设施等。 □1:500 地籍测绘。 □房产面积测绘。 第三条执行的技术规范及技术要求 1、《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2009; 2、《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009 ; 3、《房产测量规范》GB/T 17986-2000 ; 4、《城市测量规范》CJJ/T8-2011 ; 5、《地籍测绘规范》CH 5002-94; 6、《城镇地籍调查规程》TD1001-93; 7、《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2007 ;

合同履约部管理方案

xx企业合同履约部管理方案 【xx】2011(总)字第(00X)号 编制部门:重庆xx建筑安装工程有限公司合同履约部审批: 文件编号: 编制日期:2011年10月10日 执行日期:

重庆xx建筑安装工程有限公司 合同履约部管理方案 (试行) 第一章目的 为规范企业合同履行工作,提高企业合同管理水平,保护企业权益,特制定本规定; 第二章职责及含义 职责:对建设工程施工合同的订立和履行进行指导、监督、检查和管理。 含义:指项目发包方和承包方根据合同规定的时间、地点、方式、内容、标准等要求,各自完成合同义务。 第三章合同履约部管理制度 第一条、依法成立合同具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员必须本着“重合同、守信誉”的原则,严格执行合同所规定的义务,确保每个项目合同的实际履行或全面履行。未经审批部门同意,任何个人或部门不得消极处理或擅自变更、中止、终止合同。 第二条、合同履行过程中的具体负责人,按照企业审核规定执行,即由谁审核,就由谁负责合同的事前监督、事中处理和事后总结。 第三条、合同履约部等有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。 第四条、因企业合同履行部门过错而导致企业利益受损的,相关责任人应当承

担赔偿责任并应及时采取补救措施;因客户过错给企业带来损失的,应按《中华人民共和国合同法》提请对方承担损害赔偿责任;双方都有过错的,各自承担相应责任。 第五条、合同履行部应当组织工作人员对合同履行情况进行全程监控,以确认合同履行情况符合合同要求。重大复杂的合同项目,由总经理同意后可外聘专家参加合同履行控制工作。 第六条、合同履行部应制订合同履约流程,明确履约控制指标,明晰参加合同履行工作人员的岗位职责,编制合同履行岗位职责书,工作人员应在岗位职责书上签字,并承担相应的法律责任。 第七条、合同履行岗位职责书由企业法律部门负责编制,应标注所履行合同的编号、客户名称、合同内容、开始履行时间、全员审核部门等基本情况。合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台账。 第八条、合同履行完毕前五天,履行部门应向总经理办公室发出通知;即时清结的合同,应在履行之初与总经理办公室协商处理验收事项;涉及货物交接的合同,在接收货物时,应通知验收人员到场。 第九条、合同履行部门应督促客户全面履行合同义务,合同已有规定的,按照约定执行;没有约定或约定不明的,必须符合国家、行业、地方标准执行及企业履约目标。 第十条、重大、复杂合同的履行过程中,经办人员应定期与对方对账,确认双方债权债务。 第十一条客户发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时,应及时对账,确认合同效力及双方债权债务。 第十二条、客户未按合同约定的时间、地点或方式履约,继续交易将损害企业利益的,合同履行部门或验人员应及时通知客户改正并向总经理报告,并提出中止履行、变更履行、不予履行等意见,总经理应将合同履行情立即转告合同审核部门及相关负责人。

技术开发合同范本(1)

合同 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方就项目的技术开发,经协商一致,签订本合同。 一、合同内容和技术要求 1.合同内容: 包括: ①、 ②、 ③、 ④、(结合具体项目自行添加) 2.技术要求: 乙方应该采用目前流行和先进的技术设计开发整个项目,各项功能的实现程度和性能指标应该达到现阶段的先进水平,并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。 二、甲乙双方的责任 1.甲方责任 甲方负责提出具体要求,并负责设计方案的内容确认;协助乙方准备系统安装调试、运行所需的环境。 2.乙方责任 ①.根据甲方的要求,乙方成立该项目的技术队伍,确定为项目负责人,承 担甲方项目开发与运作。

②.乙方应严格按照双方确定的设计方案完成项目工作。 ③.在方案实施过程中,对甲方提出的修改意见,乙方应无条件对有关内容及时进行 修改,直至满足甲方的全部需求。 ④. 乙方项目实施人员须服从甲方人员管理,必须遵守杭州市公安局各项规章制度。 三、项目开发时间 自合同签订之日起个工作日内完成 四、项目开发费用及其支付方式 1、本项目技术开发费用:万仟佰元整(¥ .00) 2、支付方式 ①、合同签订后个工作日内,乙方向甲方交纳合同总额5%的履约保证金。系统试运行1个月正常,提交全部报告材料并通过甲方正式验收,待年的质保期满后,运行正常,支持良好,无质量和服务问题,原额(无息)归还履约保证金。 工作日内,甲方向乙方付清合同总价的余款。 五、质量保证 1、乙方须保证所提供的软、硬件产品符合国家有关规定,具有合法的版权或使用权,如在本项目使用过程中出现版权或使用权纠纷,应由乙方负责,甲方不承担任何责任。 2、乙方必须保证解决项目所涉及的技术问题,如因技术原因无法满足甲方需求,由此产生的风险由乙方承担。 六、培训和售后服务要求 1、提供项目验收合格之日起年的质保期。 1)年7×24热线电话支持服务

政府采购合同履行验收报告

政府采购合同履行验收报告篇一:政府采购合同履约验收报告 政府采购合同履约验收报告 经验收符合合同所签定的数量,质量及各项条款,予以接受。 验收单位(盖章): 验收人(签字): 政府采购合同履约验收报告 经验收符合 [XX]0001合同所签定的数量,质量及各项条款,予以接受。验收单位(盖章): 验收人(签字): 篇二:(新)政府采购合同验收报告单 政府采购合同验收报告单 根据政府采购合同(政府采购合同编号:)的约定,我单位对(办公设备)政府采购项目中标(或成交)供应商(芙蓉区金阳光办公设备商行)提供的货物(或服务)进行了验收,验收情况如下: 2 篇三:政府采购合同履约验收报告 政府采购合同履约验收报告 验收单位(盖章):验收人(签字): 篇四:XX5政府采购合同履约情况验收报告

天津师范大学政府采购合同履约情况验收报告 申购单位: 篇五:政府采购合同履约验收报告 政府采购合同履约验收报告 经验收符合合同所签定的数量,质量及各项条款,予以接受。 验收单位(盖章): 验收人(签字): 篇六:政府采购合同验收报告单 政府采购合同验收报告单 根据政府采购合同(合同编号:____)的约定,我单位对(项目名称)政府采购项目中标(或成交)供应商(公司名称)提供的货物(或服务)进行了验收。验收情况如下: 篇七:政府采购验收报告书 隆阳区政府采购验收报告备注:此表一式三份,供货单位、采购单位和参与验收的组织或部门各留存一份。篇二:政府采购合同履约验收报告政府采购合同履约验收报告经验收符合合同所签定的数量,质量及各项条款,予以接受。验收单位(盖章): 验收人(签字):政府采购合同履约验收报告经验收符合 [XX]0001合同所签定的数量,质量及各项条款,予

相关主题