水利工程检测合同范本
篇一：水利水电工程质量委托检测合同书
水利水电工程质量委托检测合同书
工程名称：
委托方（甲方）：
检测方（乙方）：
签订地点：
签订时间：年月日
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。
第一条工程项目基本信息
1、工程名称：
2、工程地址：
3、设计单位：
4、建设单位：
5、施工单位：
6、建筑内容：
第二条检测事项
检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测。
第三条检测数量
水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》
（SL223-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》（SL634-20XX）等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。
第四条检测时间
检测时间从开工日期到完工日期。
第五条检测费用及付款方式
1、检测费：按工程实际造价 %（大写：）作为该工程的检测费用（当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准）。
2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整（大写：整）剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整（大写：整），乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。
第六条甲、乙双方的义务
1、甲方的义务：
（1）甲方应指派专人（姓名，联系电话：）协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。
（2）甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息；依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。
（3）甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求；应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。实际有见证这样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。
（4）办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。
（5）因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生检测费用。
（6）非因乙方原因产生的二次检测费用由甲方另行支付（除下雨天外），质量不合格工程所发生的二次检测费用，参照四川省物价局、财政厅文件（川价费[2004]28号文）规定的收费标准按照四.1条单项累加计取，由甲方承担。
（7）保证按合同约定及时支付检测费用。
（8）甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。
（9）甲方送检的项目，只能由乙方出具检测报告，甲方不得另行向其他检测机构送检。
2、乙方的义务：
（1）根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。
（2）规范、标准中规定有检测时限的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排检测。
（3）乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。
（4）乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。
（5）乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。
（6）乙方对甲方委托的事项负责有保密义务。
（7）对甲方委托乙方所作的所有项目的检测报告，乙方在履行完本合同义务时，向甲方签订所有检测项目确认表。
第七条检测报告数量
检测报告一式份。
第八条违约责任
甲、乙双方任何一方违反本合同上述约定，按以上方式承担违约金：
1、甲方逾期支付检测费用的，应按日向乙方支付未付检测费用百分之的违约金。
2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用。
第九条其他约定：
第十条
1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决；协商解决不成，任何一方可向成都市温江区仲裁委员会提起仲裁。
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同书一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效
篇二：水利工程质量检测合同范本
合同编号：
技术服务合同
项目名称：
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
签订时间：年月日
签订地点：
有效期限：年月日至年月日
中华人民共和国科学技术部印制
填写说明
一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范
文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委
托方）解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，
在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人
或共同受托人。
四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同
的组成部分。
五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注
明“无”等字样。
技术服务合同
委托方（甲方）：住所地：法定代表人：
项目联系人：
联系方式
通讯地址：电话：传真：电子信箱：受托方（乙方）：住所地：
法定代表人：
项目联系人：
联系方式：
通讯地址：
电话：传真：
电子信箱：
本合同甲方委托乙方就项目进行的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成
如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1、技术服务的目标：
2、技术服务的内容：
3、技术服务的方式：
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1、技术服务地点：；
2、技术服务期限：；
3、技术服务进度：；
4、技术服务质量要求：；
5、技术服务质量期限要求：。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提
供下列工作条件和协作事项：
1、提供技术资料：
（1） ;
2、提供工作条件：
（1） ;
3、其他：。
4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方
式：。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1、技术服务费总额为：；
2、技术服务费由甲方（一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：
乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：
地址：
账号:
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：甲方：
1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：。
2、涉密人员范围：。
3、保密期限：。
4、泄密责任：。
乙方：
1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：。
2、涉密人员范围：。
3、保密期限：。
4、泄密责任：。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有特殊情况出现，一方可以向另一方提出变更合同
权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成
篇三：水利工程试验检验合同(终稿)
撒多水电站厂区枢纽工程
施工试验检测合同
合同编号：葛二撒多Ⅵ施合字2010-001号
甲方：葛洲坝集团第二工程有限公司撒多水电站厂区枢纽工程施工项目部乙方：湖北省宜昌市鼎诚工程试验检测有限公司
鉴于甲方已与业主签订《撒多水电站厂区枢纽工程施工合同》（合同编号：SLH-SD-SG-Ⅵ，以下简称总包合同）。根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，就撒多水电站厂区枢纽施工试验检测工作达成一致，订立本施工合同。
1 工程概况
1.1 工程名称：撒多水电站厂区枢纽施工试验检测工作。
1.2 工程范围：以甲方下发的图纸和施工现场技术交底为准。业主就上述施工项目所发出的变更指令，如未超出1.3款所述范围，即在本款下对合同双方形成合同约束力。
1.3 工作内容
包括试验计划、配合比设计，试验项目的取样、试验、养护、计算、整理资料，并按国家和行业有关规范、规程、标准的规定提供试验报告和满足竣工资料的试验资料，以及相应的施工质量控制的指导、服务、控制工作。代表甲方按总包合同规定向业主和监理提供有关试验检测资料并进行有关交涉工作。检测资料及相关竣工资料的整理、汇编和移交。
2 合同价款（试验费用）及承包方式
2.1总包合同内的试验费用
2.1.1甲方按总包合同每月业主结算产值的0.88%向乙方结算支付试验费用。该结算产值包括合同内项目结算产值、合同内变更项目结算产值、合同内涉及乙方参与的索赔项目结算产值，不包含压力钢管安装产值、金属结构及设备安装产值、业主给予甲方的奖金、合同内不涉及乙方参与的索赔项目产值。
2.1.2乙方就合同范围内所承担工作通过甲方向业主提请变更索赔的，其最终获得
的变更索赔增加额的76.75%，由甲方支付给乙方。
2.2甲方承接的总包合同外工程（以下简称标外工程），经甲乙双方协商后，标外工程的试验检验工作如由乙方承担，甲方将参照第2.1条约定向乙方支付试验费用。
2.3 试验费用包括乙方履行本合同全部责任和义务的一切费用。包括为完成合同工作内容所需的人工费、材料费、机械费、检验试验费、水电费、进退场费、工程风险费用、保险费用、管理费、利润以及国家、当地政府或业主规定应缴纳的除建安三税之外的其他规费、税金等。营业税、城市建设维护税、教育费附加等建安三税由甲方统一缴纳，其费用未含在试验费用中。生活用水用电、现场用车、房建及由甲方负责提供。
3 计量、结算与支付
3.1 计量
3.1.1 计量周期以上月21日至当月20日为准。每月21～23日乙方应按照甲方规定的报表形式向甲方计划合同部申报当月完成产值，乙方逾期不报，甲方有权将计量工作推迟一个月，相应结算与支付工作顺延。
3.1.2 乙方应服从和遵守甲方制定的具体的计量申报、审核、批准程序。具体的计量申报、审核、批准程序另行约定，作为本合同的组成部分。
3.2 结算与支付
当业主核定的相应工程款到达甲方帐户后一周内，甲方向乙方支付应结工程款的93%。相应工程材料费、水电费、住房租金、罚款等应扣款项及乙方应缴且甲方有代扣代缴义务的税金在93%的额度中扣除。7%的工程款作为质量保证金。
3.3 完工结算与合同价款结清申明
工程完工后，乙方按照甲方批准的格式提交《承包项目完工结算书》、《合同价款结清申明》。《承包项目完工结算书》的结算支付程序同月进度结算与支付程序。
4 合同工期及调整
4.1 合同工期
以甲方书面通知开工日期及甲方进度计划确定的完工日期为准（总包合同工期2010年2月20日～20XX年6月30日）。乙方应保证其施工能力能够满足甲方施工进度计划要求，并按甲方的施工组织和工程进度组织施工。
4.2 暂停施工
甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应当按要求停止施工，并采取妥善措施保护现场和避免损失。在暂停施工的原因消除后，或甲方收到乙方复工要求后，应提前48小时通知乙方复工。甲方未能在规定时间内提出复工意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复（节假日顺延），乙方可自行复工。
4.3 工期延误
因乙方原因造成的工期延误，不能得到工期顺延；由于业主或甲方原因造成的工期延误，在报经甲方审查同意后方可顺延，乙方应采取措施避免损失。
因乙方原因造成的甲方的节点工期或总工期的延误所导致的业主、监理对甲方的罚款、索赔、赔偿等，乙方必须承担违约责任,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
5 履约保证金
乙方必须在签订本合同前向甲方交纳人民币零万元作为履约保证金（包括安全风险抵押金）。若乙方不履行或不完全履行本合同约定，甲方有权没收全部保证金。本合同工程完工并经业主验收合格，在双方办理完结算手续、乙方按合同附件七格式向甲方提交《合同价款结清申明》后，甲方将乙方剩余的履约保证金无息退还乙方。
6 材料
6.1材料检验及试件制作由乙方自行现场取样，进场原材料由甲方通知乙方后，甲乙双方共同取样检验。
6.2 乙方承担合同范围分项工程、工序中的所有施工材料和辅助性施工材料的消耗，其费用已包含在试验费用中。
6.3乙方须书面向甲方提供材料领料员授权书，如无书面授权，甲方有权拒发材料，由此对工程造成的一切损失由乙方承担，乙方无异议。
7 设备及人员
7.1 乙方应按照附件一：《进场人员清单》组织人员进场。
乙方人员不能如期、足额进场的，乙方应向甲方赔偿由此对甲方造成的损失，并承担50元/人.天的违约金。同时，甲方可随时终止本合同，乙方不得拒绝。
在工程施工中，乙方应每月向甲方报送《民工工资发放单》。乙方《进场人员清单》中的人员发生变化，应在当月或当次结算时向甲方报送变更后的人员名单。否则，甲方有权在对乙方当月或当次结算时，向乙方处以每人1000～3000元/月的违约金。
7.2 乙方应按照附件二：《拟进场施工设备清单》组织设备进场。
乙方按合同要求进场的施工设备，其性能应满足施工需达到的相应要求。设备进场时由甲方进行性能鉴定，并由乙方提供为达到设备使用性能和保障能力而必备的修理保养人员。乙方设备不能如期、足额进场的，或进场设备不符合能力要求的，乙方应向甲方赔偿由此对甲方造成的损失，并承担500元
/台.天的违约金。同时，甲方可随时终止本合同，乙方不得拒绝。
7.3 乙方为完成本合同工程施工而进场的施工设备，在本合同工程完工前，未经甲方书面许可不得擅自撤离本工程工地。否则，乙方同意按500元/台.天承担违约金。
7.4 本条7.1款、7.2款、7.3款所述违约金累计最高限额不超过本合同结算总价的5%。
7.5 乙方确保进场设备具备国家相关法律法规规定的安全性能和装臵及相关的安全防护措施，并提供相应的安全应急预案。
7.6乙方必须按规定对试验检测设备进行定期检验，并将检验的复印件报甲方存档。设备检验费用已包含在试验费用中。
7.7 甲方对乙方设备的性能鉴定不能免除乙方设备安全使用及安全性能的相关责任，由于乙方机械安全事故引起的一切后果由乙方负责。
7.8 节假日（国家法定及传统）、农忙、双抢及甲方有突击需要的特殊时期，甲方将在乙方当时的人员、设备资源范围内，要求乙方在现场至少保留一定数量的人员、设备，乙方不得拒绝。如乙方不能满足甲方要求，甲方将按人员500元/人.
周、设备5000元/台.周对乙方处以罚款，不满一周的按一周计算。
7.9 乙方应为其进场设备投保机械设备一切险，应为其人员投保人身意外伤害险。如乙方未按约定办理保险，所产生的一切损失和赔偿责任由乙方自行承担。甲方也可以代乙方办理上述保险，所需费用由乙方承担。保险事故发生时，甲乙双方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
8 施工管理
8.1 甲方施工管理
8.1.1 工程开工前甲方负责向乙方提供设计图、技术资料和施工技术交底，见附件三：《施工图纸清单》，并向乙方下达工程施工形象要求与月施工进度计划。
8.1.2 甲方负责对施工现场的质量安全进行监督管理和检查验收。
8.1.3 甲方负责施工现场总体布臵规划，现场的施工管理与协调。
8.1.4 甲方负责施工技术和现场的施工技术指导。
8.1.5 甲方负责组织工程验收和办理工程款结算。甲方有对已经审核过的计量、结算及支付帐单中的任何错误在以后进行修改的权利。
8.1.6 甲方对乙方行使施工指挥调度权、施工管理权、质量环保安全管理监督权、物资管理权。当施工进度滞后时，甲方有权要求乙方增加人员、设备和提交进度保证措施，乙方不得拒绝。
8.1.7 甲方对乙方完成的工程质量、安全生产、环境保护、文明施工、施工进度和施工管理等方面进行的检查和监督，不在任何意义上减轻或免除乙方的责任。
8.1.8 乙方违章作业、不服从指挥，甲方有权制止施工、停工整顿。乙方对由此造成的一切后果承担所有责任（包含法律责任）。
8.1.9 当乙方无视施工技术规程、规范和质量标准，野蛮施工、工艺粗糙,甲方有权要求乙方停工整顿和更换作业人员，并承担相应的一切责任和损失。
8.1.10 乙方不得分包或转包。如甲方发现乙方有分包或转包情况，有权要求乙方限期清退分包或转包队伍，并自行清结相关债务，解除，同时追究乙方的违约责任，并承担相应损失。
8.2 乙方施工管理
8.2.1 乙方必须按甲方总网络计划和月进度计划的要求、施工强度组织施工，提供满足施工需求能力的人力、设备资源
确保工程总工期目标。开工前，必须书面向甲方提交工期保证措施。
8.2.2 乙方必须按本合同附录中提供的设计图纸、文件和国家有关的施工技术规范、规程和质量标准等组织施工管理，严格施工程序和施工工艺，在工程中发生质量事故、质量缺陷（除地质缺陷外）必须返工返修达到设计的质量标准，所发生的费用和工期延误损失由乙方承担；由此延误了总工期，应承担相应的违约责任。
8.2.3 乙方必须按照国家和地方有关法规的规定自行缴付其他各项税金和行政事业性收费。若乙方同意，甲方财务可从其工程结算款中代扣代缴。
8.2.4 乙方的负责人应确保常驻工地指挥生产的时间每月不得少于25天，离开工地须甲方项目经理批准。乙方的施工管理、技术负责人及关键岗位、特种作业人员调离或调整，应及时甲方。
8.2.5 乙方有权拒绝甲方施工管理人员的违章指挥。
8.2.6 乙方在满足工程总进度计划的前提下，有权对承包的分部工程或工序自行安排作业计划，进行合理的劳力组合。
HT-2018-0103 合同编号: 水利建设工程施工合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目及主要工程量： 四、承包方式：包工包料。 五、开工时间：_______年_____月____日； 竣工时间：_______年_____月____日。 六、工程价款：____万元。 七、工程质量保证金： 合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。 工程差额保证金： 合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。 八、工程付款办法： 合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价10%
即______万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。 九、设计资料提供： 合同签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。 十、施工中甲方职责： 1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。 2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。 3、________工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。 4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。 5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。 6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。 十一、施工中乙方职责： 1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。 2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。 十二、材料供应办法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织。 十三、工程质量：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水利设计合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水利设计合同 甲方：______________________________ 乙方: _____________________________ 签订日期： ______ 年M 日 发包人：（以下称甲方）设计人：（以下称乙方） 受委托，承担 _______________________________________________________________________ 工程初设（实施方案）及施工图设计阶段的勘察设计工作，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理 条例》的有关规定，结合该工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法＞、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1甲乙双方签订的合同（含补充协议）。 2.2甲方提交的基础资料。 2.3乙方采用的主要技术标准是（根据设计阶段选用）： ①《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL618-2013）; ②《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）; ③《水利水电工程招标文件编制规程》（SL481-2011 ）; ④与水利水电工程勘察设计工作相关的现行规程规范； ⑤本工程涉及的其他行业政策和规程规范。 2.4国家及有关主管部门对本项目的审查、审批成果。 2.5双方确认的来往传真、信函、会议纪要等。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1补充协议书； 3.2合同书； 3.3甲方出具的委托书。 第四条本合同项目名称、规模、阶段、投资、概况及设计内容 4.1项目名称： 4.2工程级别：
建筑消防设施和消防电气安全检测合同 甲方： 乙方： 为检验建筑消防设施施工质量，贯彻《中国人民共和国消防法》确保各类消防设施的正常运行和建筑电气消防安全，给公安消防监督机构消防验收提供技术依据，甲方委托乙方对的建筑消防设施和电气消防安全进行技术检测。为明确双方的责任和权利，经甲乙双方协商，按照《合同法》、《中华人民共和国消防法》等有关规定，经甲乙双方平等、自愿、友好协商，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、检测范围：（1）建筑消防设施（火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、自动消防炮系统、机械防排烟系统、应急照明与疏散指示标志、防火卷帘门、防火门）。（2）消防电气安全检测（运行中的电气设备和电气线路）。 二、合同价款 合同决价款为（大写）： 三、合同价款结算及支付
协议生效后，乙方即可安排检测，乙方提供检测报告（若复检应提供复检报告）时，甲方一次性将检测费用汇给乙方或支付现金。如乙方已完成检测任务，甲方违约拒付剩余检测费用，甲方将以剩余检测费用的三倍金额赔偿给乙方。并以每天赔偿金的5%计息。 四、检测标准和收费依据 1、严格按照安DB34/137—1997《建筑消防设施技术检验规程》、GA503—2004《建筑消防设施检测技术规程》和相关电气消防安全标准、规范，实施各系统组件的产品、安装质量检验和系统功能测试。 2、依据皖价〔2010〕20号《安徽省建筑消防设施检测收费标准》、皖价经费字〔2000〕40号《消防电气安全检测收费项目和标准》，双方商定，建筑消防设施检测共计㎡，单价为元，消防电气安全检测共计㎡，单价为元。 五、权利和义务 1、甲方：（1）在检测前向乙方提供一套完整的设计文件、施（竣）工图纸及相关变更依据和隐蔽工程记录等。（2）派驻工地代表履行甲方职责，协调各方面工作。（3）根据乙方提交的整改意见，及时组织施工单位进行整改。 2、乙方：（1）确保消防工程检测所需检测技术人员组织和仪器、机具设备的供应。（2）严格按照设计文件及现行技术标准进行检测，确保检测质量。（3）存在影响系统功能的问题，乙方应及时提交书面整改意见，协助甲方组织施工单位进行整改，并进行复检。（4）乙方在检测期间，应严格
最新水利水电施工合同范本 发包方： 法定代表人： 承包方： 法定代表人： 依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：根据施工图纸要求。 二、合同工期 自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。 三、质量标准 合格（按设计施工合同质量要求）。 四、合同价款
金额：_______元。 五、双方主要义务和责任 1、甲方主要义务和责任 （1）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。 （2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。 （3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。 （4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。 2、乙方主要义务和责任 （1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。 （2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。 （3）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。 （4）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅
自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。 （5）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。 （6）乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。 六、工程进度 1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。 2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。 七、工程质量和验收 1、本工程质量要求达到合格。 2、乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 网络安全检测协议新编正 式版
网络安全检测协议新编正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 授权方（甲方）： 地址： 电话： 被授权方（乙方）： 地址： 电话： 签订此协议书即表明，乙方同意遵守此委托书的行为限制，甲方同意乙方对甲方所有权网站（含页面、网站数据库及内网）进行非恶意测试包括模拟入侵，模拟植入病毒、模拟盗取资料等等。此委托书是在平等自愿的基础上，依据《中华人民
共和国合同法》有关规定就项目的执行，经双方友好协商后订立。 一、关于测试 测试时间：_____________。 测试费用：_____________。 测试地点：______________。 检测单价：______________。 测试人数：______________。 检测总费用：__________。 测试项目：______________。 实收费用：______________。 测试目的：______________。 二、关于付款付款方式 付款时间：本合同签订后甲方应支付全部评测费用至乙方，者验收完成后甲方
水利合同范本 发包方甲方： 承包方乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本 工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：工程地点：工程内容： 质量等级：必须保证合格，争创优良 合同价款： 二、承包方式： 全包即包工、包料、包工程质量 三、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历工期：天 第二条图纸 一、图纸提供套数：套 二、图纸提供日期：年月日 第三条双方一般责任 一、甲方驻工地代表： 二、乙方驻工地代表： 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。 3、核乙方工程进度月报。
4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。 5、审查认可工程决算，组织工程验收。 6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。 2、程项目经理必须常驻工地每月不得少于22天，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。 4、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。 5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度包括工程量和形象进度。 6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。 第四条工程质量 一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。 五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。
编号：_____________水利设计合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下称甲方） 设计人：（以下称乙方） 受____________________委托，______________________________承担 ____________________________________________________________工程初设(实施方案)及施工图设计阶段的勘察设计工作，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》的有关规定，结合该工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法>、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1甲乙双方签订的合同（含补充协议）。 2.2甲方提交的基础资料。 2.3乙方采用的主要技术标准是（根据设计阶段选用）： ①《水利水电工程可行性研究报告编制规程》(SL618-2013)； ②《水利水电工程初步设计报告编制规程》(SL619-2013)； ③《水利水电工程招标文件编制规程》（SL481-2011）； ④与水利水电工程勘察设计工作相关的现行规程规范； ⑤本工程涉及的其他行业政策和规程规范。 2.4国家及有关主管部门对本项目的审查、审批成果。 2.5双方确认的来往传真、信函、会议纪要等。 第三条合同文件的优先次序
房屋建筑施工安全合同样本(通用版) Sample of building construction safety contract (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
房屋建筑施工安全合同样本(通用版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小泰为大家整理的房屋建筑施工安全合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 甲方（委托方）： 乙方（鉴定机构）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本鉴定工程事项协商一致，订立本合同。 一、房屋鉴定工程概况 （一）房屋名称: （二）房屋地址: （三）房屋鉴定原因：
二、房屋鉴定工程范围 （一）甲方工作内容： 1、向乙方提交《鉴定委托书》及以下资料（已提交的打“√”）： （1）甲方身份证明材料; （2）房屋所有权证、租赁合同、代管或者托管协议; （3）房屋设计资料; （4）地质勘察资料; （5）施工技术档案; （6）房屋目前使用用途证明; （7）提供相邻房屋的.相关材料。 2、乙方因检测鉴定需要要求甲方提供的其他技术资料： 3、应于年月日提供上述资料，并对其完整性、正确性及时限负责; 甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测鉴定。 4、提供鉴定现场的水源、电源及鉴定所需的工作面;
水利水电建设工程施工合同 示范文本 GF---2000---0208 水利部 国家电力公司 国家工商行政管理局 水利部 国家电力公司
国家工商行政管理局 关于印发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通知 水建管[2000]62号 各省、自治区、直辖市、计划单列市水利（水电）厅（局）、电力局（公司）、工商行政管理局，各流域机构，新疆生产建设兵团水利局，各有关单位：为加强水利水电建设市场的管理，规范招标投标工作和合同管理，切实保障发、承包双方的合法权益，确保水利化水电工程的建设管理和工程招投标在公平、公正的基础上健康有序的进行，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招投标法》的规定，颁发《水利水电施工合同和招文件示范文本》（以下简称《范本》。并对《范本》实施的关问题规定如下： 一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电工程使用本《范本》，小型水利水电工程可参照使用。 二、修改后的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）（以下简称《合同条件》颁发，1997年8月水利部、原电力工业部和国家工商行政管理局联合颁发的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-97-0208）同时废止。 各水利水电工程发包人在编制招标文件和施工合同时，《合同条件》应按本通知第三条的规定应用，《范本》的其它文件可根据建设项目的实际情况参照使用，但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。若编制的上述文件内容及《合同条件》的规定不一致时，应以《合同条件》为准。 三、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。 1．“通用合同条款”应全文引用，不得删改。 2．“专用合同条款”则应按其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充。 3．除《合同条件》的“专用合同条款”中所列的编号的条款外，“通用合同条款”其它的条款的内容不得改动。若确定因工程特殊条件需要变更“通用合同条款”的内容时，应按工程建设项目管理的隶属关系报送水利部、国家电力公司及国家工商行政管理局的业务主管部门批准。 四、水利水电工程建设的管理应按水利部和国家电力公司的有关规定全面推行建设监理制，发包人应委托具有水利水电工程监理资质的单位承担监理工作。监理人应在发包人授权范围内公正地履行其职责。 五、根据我国当前水利水电施工企业普遍存在的流动资金不足的现状，
水利工程检测合同范本 篇一：水利水电工程质量委托检测合同书 水利水电工程质量委托检测合同书 工程名称： 委托方（甲方）： 检测方（乙方）： 签订地点： 签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。 第一条工程项目基本信息 1、工程名称： 2、工程地址： 3、设计单位： 4、建设单位： 5、施工单位： 6、建筑内容： 第二条检测事项 检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体
质量检测。 第三条检测数量 水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》（SL634-2012）等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。 第四条检测时间 检测时间从开工日期到完工日期。 第五条检测费用及付款方式 1、检测费：按工程实际造价 %（大写：）作为该工程的检测费用（当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准）。 2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整（大写：整）剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整（大写：整），乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。 第六条甲、乙双方的义务 1、甲方的义务： （1）甲方应指派专人（姓名，联系电话：）协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。
小型农田水利建设工程施工合同 （示范文本） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程项目一览表（附件1） 资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。 二、合同工期： 开工日期：2011年月日； 竣工日期：2012年月日； 合同工期总日历天数天。 三、双方一般权利和义务 1、发包人一般权利和义务 （1）组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合； （2）搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； （3）提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要；
（4）提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要； （5）组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。 2、承包人一般权利和义务 （1）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定； （2）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复； （3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场； （4）接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。 四、质量标准 工程质量标准：合格。 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 五、隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。 六、安全施工 1、安全施工与检查 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标
编号：_____________实验室测试员安全生产责任书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，加强长深高速公路长春至双辽段建设项目CSJ04合同段驻地监理办公室的安全生产管理工作，维护正常的安全生产秩序，保障国家和人民生命财产的安全，全面落实安全工作“谁主管谁负责”的原则，进一步明确安全管理职责和要求，驻地监理代表常江（甲方）与试验检测员时赫（乙方）签订_______年度安全生产责任书。 一、双方职责内容 甲方安全职责： 1、驻地监理代表是驻地办安全监理的第一责任人，对驻地办安全监理工作全面负责。 2、认真贯彻执行国家和项目有关安全生产的方针、法律、法规、标准、政策和制度，把安全生产贯穿本驻地办工作的全过程。 3、确定驻地办专职安全监理人员，负责建立并落实全员安全生产责任制，分工明确，责任到人，检查并考核安全监理责任制落实情况。 4、组织编写驻地办安全监理计划，确定本项目安全监理目标。审核安全管理制度、安全技术规程，亲自主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划，切实保证对安全生产资金投入的监督。 5、以教育、检查、分析、除患等多种方式，全面落实《突发事件应急预案》和各项安全保障措施，从大局出发，督促和要求全体监理人员和其他人员切实做好安全生产工作。 6、坚持安全生产例会制度，对本项目的安全生产工作有分析、有部署、有落实、有记录。及时贯彻落实上级单位安全生产的指示精神，总结经验，分析形势，解决好安全生产中存在的问题，做到会会讲安全，处处重安全。同时积极组织、参与各级安全生产专项活动，保证驻地办人员参与率和受教育率达100%，提高监理人员的安全生产意识。 7、坚持安全生产检查制度，经常对驻地人员、设施设备、道路及驻地区域进行巡视检查，及时发现并消除各类事故隐患。 8、协助政府部门、指挥部、总监办检查、监督驻地办安全监理人员的工作。 9、协助安全事故的调查分析处理，落实事故“四不放过”的原则，并督促、检查有关事故后的现场整改情况。 10、组织编写驻地办安全监理工作月报，安全监理专题月报。 11、保证驻地无火灾、爆炸、饮食中毒、被盗、被抢等恶性事故发生；无职工重伤以上事故发生；
编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑 和打印，感谢您的 下载 甲方： ________________ ___ 乙方：________ ___________ 日期：________ ___________水利工程施工合同(样本) 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
工程合同 甲方：**************以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）*********** 由于地质原因，春季连降雨水，雨水渗入山体， 导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡；后山的道路已经坍塌，已影响当地村民的出行；后山的围墙已经部分倒塌，麻石护坡已经严重移位，直接影响********* 的安全。经****** 同意，对****** 后山 山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：***** 工程 2、建设地点：**** 3、工程内容：***** 。 4、合同工期：****** 后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15 日内完成，其余项目工期可根据现场实际情况而定。 二、工程承包范围 承包范围：****** 后山滑坡和裂缝约8 亩的范围内进行清表、 整理成龟背型并做成梯型，将面土翻压 1.2 米，开挖排水沟并保证排水通畅；围墙的修整和道路重新浇筑；后山脚的麻石挡墙重新砌筑，原 来已经变形的U 型槽排水沟拆除，现浇混凝土排水沟等。 三、质量标准：合格 四、合同价款与支付 1、本合同的概算价款金额人民币****万元(Y ******* ),
xxxx水库工程 第三方质量检测标 合同编号： 质量检测合同书 签定地点： 签定时间：
第一节合同条款 词语涵义及适用语言 第一条本合同书适用的语言文字为汉语文字。下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义： 1、“工程项目”是指发包人委托承包人实施工程质量检测的工程建设项目。 2、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托检测业务的法人以及其合法继承人。 3、“承包人”是指承担检测业务和检测责任的法人以及其合继承人。 4、“检测机构”是承包人派驻本工程项目现场直接承担检测业务实施的组织，由项目负责人、工程质量检测员、辅助人员及其他人员组成。 5、“本合同”指经双方签署并生效的本检测合同。 5、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。 7、“进驻”是指检测机构和检测人员进入工地，开始实施或准备实施检测业务的行为。 8、“现场”是指建设项目实施的场所。 9、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。 适用法律、法规和规章 第二条本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章及地方法规。 1、中华人民共和国招标投标法； 2、中华人民共和国合同法； 3、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）； 4、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)； 5、水利部基本建设工程质量检测中心“关于水利基本建设工程质量检测暂行规定”； 6、《水利工程质量检测管理规定》（2009年1月1日水利部令第36号）； 7、《水利水电工程岩石试验规程》（SL264-2001）； 8、《土工试验规程》（SL237-1999）； 9、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50287-2006）； 10、《水工混凝土试验规程》SL352-2006； 11、《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999； 12、《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T228—2002； 13、《金属材料弯曲试验方法》GB/T232—1999； 14、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001，J140-2001； 15、《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001； 16、《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377-2007；
水利工程合同范本 水利工程是个重要的工程，在开工前签好合同可以极大的避免之后的纠纷，那么这份水利合同该怎么写呢?下面是由我为大家整理的“水利工程合同范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。 水利工程合同范本(一) 发包单位(甲方)：____________________ 承包单位(乙方)：____________________ 经双方友好协商，委托乙方承包____________________工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守： 一、甲方责任 1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。 2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。 3、提供基础施工图纸________套。 4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。 二、乙方责任 1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。 2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。 3、乙方必须按照图纸施工，保证__________达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责;属甲方责任的，由甲方负责。
4、乙方保证从进场之日起个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的_____﹪的损失费。 5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。 6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。 三、结算及付款方式 1、以包工的形式，__________以每米__________元的单价由乙方承包施工。 2、付款方式：______________________________ 四、本协议未尽事宜，双方协商解决。 五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：___________________ 乙方(公章)： ___________________ 法定代表人(签字)：___________________ 法定代表人(签字)： ___________________ _________年____月____日 _________年____月____日 水利工程合同范本(二) 甲方：____________________ 乙方：____________________ _____江引水工程灌区节水续建配套项目工程渠道衬砌总长为 _____km，经公开招标，确定为中标单位，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同，供双方在施工过程中共同遵守和执行。 第一条：承包范围
为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，加强长深高速公路长春至双辽段建设项目CSJ04合同段驻地监理办公室的安全生产管理工作，维护正常的安全生产秩序，保障国家和人民生命财产的安全，全面落实安全工作“谁主管谁负责”的原则，进一步明确安全管理职责和要求，驻地监理代表___（甲方）与试验检测监理工程师___（乙方）签订___年度安全生产责任书。 一、双方职责内容 甲方安全职责： 1、驻地监理代表是驻地办安全监理的第一责任人，对驻地办安全监理工作全面负责。 2、认真贯彻执行国家和项目有关安全生产的方针、法律、法规、标准、政策和制度，把安全生产贯穿本驻地办工作的全过程。 3、确定驻地办专职安全监理人员，负责建立并落实全员安全生产责任制，分工明确，责任到人，检查并考核安全监理责任制落实情况。 4、组织编写驻地办安全监理计划，确定本项目安全监理目标。审核安全管理制度、安全技术规程，亲自主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划，切实保证对安全生产资金投入的监督。 5、以教育、检查、分析、除患等多种方式，全面落实《突发事件应急预案》和各项安全保障措施，从大局出发，督促和要求全体监理人员和其他人员切实做好安全生产工作。 6、坚持安全生产例会制度，对本项目的安全生产工作有分析、有部署、有落实、有记录。及时贯彻落实上级单位安全生产的指示精神，总结经验，分析形势，解决好安全生产中存在的问题，做到会会讲安全，处处重安全。同时积极组织、参与各级安全生产专项活动，保证驻地办人员参与率和受教育率达100%，提高监理人员的安全生产意识。 7、坚持安全生产检查制度，经常对驻地人员、设施设备、道路及驻地区域进行巡视检查，及时发现并消除各类事故隐患。 8、协助政府部门、指挥部、总监办检查、监督驻地办安全监理人员的工作。 9、协助安全事故的调查分析处理，落实事故“四不放过”的原则，并督促、检查有关事故后的现场整改情况。 10、组织编写驻地办安全监理工作月报，安全监理专题月报。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-036995 2020新版水利工程施工合同
2020新版水利工程施工合同／合同 书(合同示范文本) 发包方（简称甲方）： 法定代表人： 承包方（简称乙方）： 法定代表人： 为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目及主要工程量： 四、开工时间：______年_____月_____；日竣工时间：_____年_____月_____日。 五、工程价款：________元（按实际工程量结算）。 六、质量标准：一次性验收合格
七、工程款结算方式： 1、工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。 2、变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。 3、变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。 八、工程付款办法： 工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。 保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。 九、施工中甲方职责： 1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。 2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。 3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。 十、施工中乙方职责： 1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按_____元/天扣罚违约金。 2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认
合同编号：_________水利建设工程施工合同范本2019 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共9 页
水利建设工程施工合同范本2019 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目及主要工程量： 四、承包方式：包工包料。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 第 2 页共 9 页
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 五、开工时间：____年___月__日； 竣工时间：____年___月__日。 六、工程价款：__万元。 七、工程质量保证金： 合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。 工程差额保证金： 合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。 八、工程付款办法： 合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场， 第 3 页共 9 页
出口锅炉产品安全性能监督检验协议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
出口锅炉产品安全性能监督检验协议书 示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：___________ 乙方：___________ 为贯彻《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条 例》，做好_________锅炉产品安全性能监督检验工作，确 保锅炉产品制造质量，本着密切合作、风险共担、为顺利 开展检验工作，按照《质检总局关于调整特种设备产品监 检工作的通知（国质检特函{2013}505号经双方协商，现 达成协议如下： 检验依据： 1．《特种设备安全监察条例》； 2．《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》；
3．有关规程、标准； 4．___________《质量手册》； 二、检验内容 锅炉产品监督检验项目和方法按《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》的规定进行。 三、检验方式 由乙方牵头联合成立监督检验小组进行驻厂检验，监督检验小组由乙方人员组成。监督检验小组人员应符合国家有关规定要求，并持有锅炉检验师资格证，业务熟练，工作认真负责。 四、检验报告 监督检验工作按照分院的质量体系进行质量控制，检验方案、原始记录执行分院质量手册的规定，监督检验综合检验报告按照国家统一格式由乙方出具。为不断提高工作质量，双方在合作的过程中可共同对技术质量的内容提
水利水电工程标准施工合同 (范本) 中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版） 中华人民共和国水利部 <水利水电工程标准施工招标文件>（2009年版）
目录 第一部分合同协议书 (1) 第二部分通用合同条款 (3) 1. 一般约定 (3) 2. 发包人的义务 (7) 3. 监理人 (8) 4. 承包人 (9) 5. 材料和工程设备 (13) 6. 施工设备和临时设施 (15) 7. 交通运输 (15) 8. 测量放线 (16) 9. 施工安全、治安保卫和环境保护 (17) 10. 进度计划 (20) 11. 开工和竣工（完工） (21) 12. 暂停施工 (22) 13. 工程质量 (24) 14. 试验和检验 (26) 15. 变更 (27) 16. 价格调整 (29) 17. 计量与支付 (31) 18. 竣工验收（验收） (35) 19. 缺陷责任与保修责任 (37) 20. 保险 (39) 21. 不可抗力 (40) 22. 违约 (41) 23. 索赔 (44) 24．争议的解决 (45) 第三部分专用合同条款 (47) 1. 一般约定 (47)
2. 发包人的一般义务和责任 (47) 3. 监理人 (48) 4. 承包人 (48) 5. 材料和工程设备 (48) 6.施工设备和临时设施 (49) 7. 交通运输 (49) 8. 测量放线 (49) 9. 施工安全、治安保卫和环境保护 (50) 11. 开工和竣工（完工） (50) 12. 暂停施工 (50) 13. 工程质量 (51) 14. 试验和检验 (51) 15. 变更 (51) 16. 价格调整 (51) 17. 计量与支付 (52) 18. 竣工验收 (53) 19. 缺陷责任与保修责任 (54) 20. 保险 (54) 24. 争议的解决 (54) 第四节合同附件 (55) 1. 工程量清单 (55)