当前位置:文档之家› 泥工承包合同范本

泥工承包合同范本

泥工承包合同范本

篇一:泥工班组承包协议书

班组承包协议书

立协双方:中天集团新城时代三期北标段项目部(以下简称甲方)

泥工班组(主体结构)(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、公司制度,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务,经双方协商,从明确双方职责的目的出发,特制定如下协议:

一、工程概况:

工程名称:舟山新城时代三期北标段

工程性质:框架异形柱结构

二、承包范围、工作内容及一般规定

从基础分部、主体分部及幢号内主体结构设计要求的相关泥普工工作。

1、基础部分:

工作内容:与甲方施工员每次一起放样、测标高,吊机基础混凝土浇筑、吊机基脚砖砌体、围护砌体、围护外围明沟、配合挖土机开挖修挖土、基坑回填土前的排水工作、基

础垫层施工(随捣随压光)、防水保护找平层、砖胎模砌筑及粉刷、混凝土浇捣、砼保养、同混凝土表面平的预埋铁设置、补底脚模板缝、柱墙底脚砼凿除、楼层清理、基础砖墙砌筑、结构后浇带清理与浇砼、砌防水保护墙、基础土方配合回填夯实及整平、结构防潮层、室内部分土方回填平整夯实(室内填土高度为设计标高)以及排水、桩头处理、预留洞孔、预制构件(包括钢筋垫块)制作、补地下室螺杆眼、搭拆流槽、固定泵输送管搭拆固定架、剪力墙、柱内根部凿毛、楼层清理、室外台阶等工作。室外文明工地要求的道路、工地文明设施、散水坡、人货电梯基础(包括夯实)、室外排水、明沟制作等所有泥水工程的工作。

2、主体部分:

砌体分项(包括选砖、水泥木砖预制、种植拉结筋、砌体勾缝和排档补洞、7寸砖切割等,协助施工员放样测标高塔饼、找平、立皮数杆、窗台找平、砌斜砖、管道井、顶皮异形块预制),砼浇捣分项(包括预制安装构配件、主要梁板柱、构造柱、阳台栏板、二次浇灌构件、厨卫导墙、翻口窗)、砼缺陷修补、同砼表面平的预埋铁设置、模板底部堵缝、柱墙脚残砼凿除、浇砼后外墙清理(冲洗)、外架上垃圾清理、钢筋上砼残渣清理以及于混凝土有关清理等、砼保养、屋面工程(包括女儿墙、屋面顶部混凝土构件),封堵管笼、排烟(气)道安装(包括小吊模)、预留洞堵孔、

井架、楼层施工洞口封堵、预留,搭拆流槽、固定泵输送管搭拆固定架、剪力墙柱(包括导墙)内根部凿毛;主体验收前的清理工作(清理至粉刷班组认可止)室外台阶、文明标化工地所需的道路、散水坡、排水沟、下水道、花坛等与泥工相关工作。

3、落手清、成品保护:

每日及时做好落手清工作,余料及时利用;每天拌制的砼及砂浆及时使用完毕,搅拌场地内必须随用随清理,不得残余砼及砂浆,下道工序施工开始前先做好上道工序的成品保护工作;每次放样不少于1人配合项目部施工组工作;有关场内建材垂直、水平运输和砼浇水保养等相关工作。

4、不包括及包括内容:

砂浆机、搅拌机、井架提升机由项目部定人开机,工资在乙方工程款内扣回或乙方定人,其它机械均由乙方定人定机,其费用由乙方处理。

以上承包工作内容,如没有明确的工作内容原则上由乙方施工,所有施工内容确定从开工到主体结构验收完成,不存在任何签点工(包括图纸更改部分和甲方变更部分)。如发生甲方临时安排乙方做零星工作,人工数量不大,原则上不签点工;如有点工发生,每日由施工员签字确认,每月结算上报项目部,越期的不予认可。

三、一般做法和要求

1、班组长在招收班组职工时必须严格把好素质、技术关,对班组招收的员工班组长为第一责任人。班组长必须与职工订立劳务协议,否则后果自负。如由于班组与职工发生劳动纠纷牵涉到劳动部门并损害了公司及项目部的信誉,则项目部可以对班组采取20XX-3000元之间的罚款。

2、混凝土振捣手必须是熟练工,并能通过项目部现场负责人的考核。在杜绝漏振的同时不得过分振捣减少漏浆。如果振捣手技术达不到项目部要求,则项目部有权要求更换振捣手。

3、混凝土板面找平必须做5米见方的控制点并拉线控制平整度用3米刮尺刮平。面层抹灰次数不得少于三遍先压光后拉细纹路。各种混凝土阳角处与模板交接位置及高低差处必须用刮尺刮平后压实做出笔直锋角,同时模板上的混凝土浆必须清理干净并用水冲洗。

4、混凝土浇捣前,泥工班组必须事先堵好墙柱模底部缝隙,浇捣过程中派人清理工作面下层楼面、下层柱子及脚手架上的混凝土漏浆并用水冲洗干净,不得将混凝土遗留在楼层上。保证拆模清理后为原收毛地坪露面,否则每发现一层罚款600元。

5、项目部对进料斗车进行改装后固定使用,班组在进料中必须按照指定的斗车及控制的装料高度进料,不得随意加减用料,否则项目部管理人员将对班组进行重罚。进料用

斗车及样板车都不得挪作它用,班组必须妥善保管。同时班组不得干预搅拌机手控制水灰比,水灰比的控制由现场施工负责人掌握。

6、砖墙砌体按照浙江规定:砌筑必须用满刀灰手法,墙体顶部斜砖与下面墙体分两次砌筑,顶皮斜砖的中间及柱墙边用直角形预制混凝土块镶砌,砌砖用砂浆不得直接倒在混凝土楼板上面,必须倒在大的灰槽内,外表砖缝及与柱子交接缝都采用勾凹缝的做法,勾缝要求粗细、深浅一致、平直、墙面保持洁净。

7、混凝土及砖墙砌体的质量根据现场管理员的实测实量以单元或层为单位进行评定,混凝土质量分清木工和泥工的责任。每月工程款都按照当月完成的质量等级相应的价格进行结算,采取优质优价制度。

8、班组职工使用的安全帽由项目部统一领发,费用由班组承担,以防随意申领不知爱惜。

9、楼层内及井架、人货电梯等处预留的施工洞封堵由乙方施工,如乙方不施工由甲方委托粉刷班组施工的,每个洞口扣50元补贴给粉刷班组。

以上条款直接进入协议,都作为强制性规定。除此以外班组还必须服从管理人员技术、质量、安全、文明施工的各种交底及项目部的综合管理制度。

四、承包方式:包清工,一次性包干(包括工具费用)

泥工班组所使用的一般施工工具(除了搅拌机械、垂直运输机械、三相配电箱、大照明设施、振动设施及斗车)都包括在乙方承包单价内,班组可以自己购买也可以向项目部申领,然后在结算款中扣除。班组在项目部领用不包括在内的机械机具,班组人员必须完好及时归完,否则仓库报项目部费用扣到班组。振动捧操作人员施工时无法完好无损的拨出卡住的振动捧,施工员上报项目部费用扣到班组。

五、承包单价

计算依据:设计施工图、变更单、技术核定单、图纸会审纪要等;计算规则:按建筑面积(建筑面积的计算按照94定额规则标准)。按照规定计算的建筑面积作为计算基数计算单价。按建筑面积计算,单价元/m2,如结构工程被评为舟山市优质结构、施工现场评为省文明标化工地的按元/m2 奖励基金计算。质量等级以舟山市质监站验收结论为准。

以上单价包括了本工程主体结构分项、施工现场所有于泥工相关工作内容各施工所需

的工具费用。

六、付款方法

1、施工班组工人生活费垫资二个月后(相当于质量保证金和押金)每月6日到财务领取相关表格,办理相关手续,造好工资表,进行发放生活费,班组职工每月发放500-600元的生活费,班组长(30名工人为一名班组长)每月发放

1200元的生活费,主体结构完成通过质监站验收支付完成工程实价的85%,主体结构验收后六个月内付清。

2、付款原则:

①发放生活费在施工班组工人生活费垫资二个月后(相当于质量保证金和押金)每个月6日发放,班组提前三天造好工资表,按照每人500-600元/月发放生活费,经分部负责人、施工员、安全员、技术负责人、仓库、项目副经理签字后,班组职工自带身份证或工卡,在规定的时间内到项目部财务指定的地点领取,班组第一负责人必须到发放现场。

②乙方负责人必须计划好资金运用,在与职工订立劳务协议中,根据承包协议精神,明确工资发放标准。中途退场人员结算方法、中途发生职工预支或结算,一切由乙方负责人自行解决。

③中途由于班组原因(劳动力不够,与职工发生劳务纠纷,质量及进度达不到要求,班组配合差,不服从管理等)退场终止协议,按照完成结算产值的70%结算二天内无条件退场。

七、双方权利和义务

1、甲方及时组织乙方人员进行质量互检,对乙方工程质量及时进行验收和督促,及时提供乙方提出的工程材料,做好后勤工作,做好总体测量放线工作。

2、及时解决乙方提出的合理化建议,提供必要的劳保

用品(安全带安全帽等)。

3、提供乙方住宿方便和食堂,班组宿舍内严禁自己烧水烧饭,查到每次罚200元。

4、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。

5、及时发放职工工资,保证施工材料及时进场以免班组产生不必要的误工或人工损失。

6、加强对班组及职工的服务、减少班组的后顾之忧。

八、工期进度和延期

乙方必须根据甲方的工期计划,配足技术力量和人员。根据甲方的可行性工期计划(根据实际情况,工期计划按每月或施工层、段由乙方签字为准)必须按时完成,如发生由于本班组的原因造成工期延误则处以300-500元/天的罚款作为押金,在当月的工资中扣除。

押金处理:①中途离场或主体结顶时间超过总进度计划,罚款和押金没收;②按总进度计划,时间没有超过的罚款押金退还;提前完成工期的,按实际情况给予相应的奖励,奖罚对等。砌体工程:如乙方的施工进度及人员安排无法满足甲方的工期要求(甲方一般提前十天通知乙方,乙方也无法组织人员进场的),甲方将另组建施工班组施工,该班组的工程量单价按120元/m3计取,从乙方工程款中扣除。

1、乙方按照设计图纸、施工规范、浙江市建设工程的有关规定及施工员技术交底要求施工,以优质质量为目标,

坚决杜绝质量通病和影响使用功能的质量。

2、每月验收结果以施工员及分部负责人、技术负责人和项目副经理签字认可为准。

3、施工中,乙方必须服从甲方正确领导,严把质量关,设专职质量员及时进行班组内自检、互检,配合施工组复验,及时反馈班组有关人员整改、技术指导等工作。

4、甲方提出整改工作,乙方必须迅速、及时完成,要求当天整改的工作不过夜,如不及时整改,甲方有权采取以下措施:

①第二天工作要待第一天工作整改完成后,方可施工。

②甲方及时推倒或铲掉。

③另派专人整改,不管技工、普工均按100元/天(次),在当月的工资款中扣除。④进行处罚,并赔偿返工材料费的双倍金额。

⑤令其停工整改直至终止协议,无条件退场。

⑥由于整改不及时造成工期延误,损失费用由乙方承担。

5、地下室混凝土结构及屋面结构产生渗漏水、隐水等施工质量问题,维修一切费用由乙方承担.

6、混凝土面层不得产生蜂窝、孔洞与不必要的施工冷逢。如混凝土面层产生蜂窝,处以每平方米500元罚款。混凝土面层产生孔洞时处以每处200元罚款,如在混凝土浇灌

中出现二次10平方厘米的孔洞,罚款加倍并清退出场。混凝土面层产生不必要的冷缝时,处以100元每米罚款。所有产生人为因素的质量问题,乙方无条件进行修复并承担材料费、修理费、罚款费。

7、业主或监理在会议上指名或开具整改单除必须及时整改外且要罚款500元/次。

十、文明安全环保管理

1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议,对不安全隐患及时整改。

2、对新来的职工,乙方必须进行班组书面安全教育,并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全教育。进行了“三级安全教育”,学习项目部及公司编制的职工手册并由职

篇二:泥工班组承包合同

泥工班组承包合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14#楼工程泥工部分工程的施工,保证工程质量、搞好安全生产,确保施工进度,经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工,并达成如下条款,以便在执行中双方共同遵守。

一、工程概况:

6#建筑占地约平方米,建筑面积平方米框架结构拾层半,7#楼建筑占地约平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层,7#.10#.11#.14#楼共计建筑占地平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层半。

二、承包方式:

乙方以包工不包料形式承包

三、承包内容:

以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分,包括:

1、主体工程:

所有墙体的砌筑:(外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙,其它零星砌体)包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。

2、装饰工程:

(1)地面工程:一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、 (地下室底板面找平抹光)。

(2)屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。

(3)内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷(墙体原预留孔洞的堵补)。

(4)外墙粉刷打底、钉铁丝、粘贴外墙面砖、外墙装

饰线条,斜屋面粘贴屋面瓦,平屋面及上人屋面的所有泥水项目。

(5)设计变更的工程量增减按安徽省20XX建筑工程消耗定额下浮15%结算。

(6)每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责

(7)图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。

3、其他项目:内墙脚手架搭设乙方自行负责,层高超过米部分脚手架由甲方负责;井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责(井架.人货施工电梯在施工过程中,必须配合各施工班组的正常施工)。

四、工程计量、单价、结算方式:

1、工程计量:

A、标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。

B、架空层及杂物间当净高底于米时按建筑面积的一半计量。

C、多层建筑的闷顶层(坡屋顶部分)当净高超过米的部位,按

全面积计量,净高在米至米的部分,按面积的一半计量。

2、单价:完成第三款的承包内容,没有质量问题按每平方米元整计算。

五、机械设备:

5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供,除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具(包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具)。

六、工程质量要求:

按照《建筑工程质量验收评定标准》,合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求:

1、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定,多孔砖孔面应朝向砌筑,砂浆缝不得超过10mm并应充实饱满,不得通光,剪力墙上原有的预留孔洞应先用膨胀砂浆分次填补充实;

2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm,应反复压实;

3、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定,多孔砖的孔面应朝向砌筑,砂浆缝不得超过1㎜并应充实饱满,不得通光,剪力墙上原有的预留孔洞应先用高标号的砂浆分次填补充实;

4、外墙及屋面磁砖镶贴前,须用防水材料进行防渗透处理,外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面,不得有砂眼及孔眼;干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。

5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造

成渗透,乙方应急时负责做渗透处理,产生的后果由乙方自付,甲方概不负责。

6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光;

7、应配合水电及其它有关班组施工,镶补填实好各管道面底的砂浆层;

8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后,应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角,尺寸为50㎜*50㎜。

七、工程质量违约责任:

乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作,在施工过程中造成所施工的工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的,乙方除应立即按要求的期限返工至质量合格为止外,对返工所造成的经济损失均由乙方负责;对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿;甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。

八、工期:

乙方在每个工序前应积极组织好施工人员,大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在 4月内完成装修交付验收,其它楼主体结构顶层模板拆除后应在 3月内完成装修交付验收,每拖延一天罚500元,等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工,工期凭现场施工员签

证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准,除因甲方要求或不可抗拒力因素外,乙方逾期完工(包括返工)即为违约。

九、付款方式:

每月按工程进度结算一次,按完成的工程量付80%,待工程竣工验收合格后的十天内,甲方付给乙方总价的95%,其余5%待保修期一年满后一个月内付清。

十、文明施工:

1、遵守行业规则,进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度,5日内必须办理有关证件,其费用由乙方自理。

2、乙方施工人员应自行负责膳食,不得进驻工地;严禁烧三炉(电炉、煤矿气炉、液化气炉)电热棒,发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。

3、不准不戴安全帽进场;不准酒后和带小孩进现场;不准在物料提升机上乘人上下;不准赤脚穿拖鞋,穿硬底高跟鞋上班,每发现一次罚款30元整(由施工管理人员通知班组长,从当月工资扣发)。

十一、材料节约方面:

砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰综合利用,必须把砂石料整堆清场。

十二、施工安全:

1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按安全标准施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。

2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时,甲方有权解除本合同。

十三、其它

1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督,对砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰、要综合利用,要做到工完料清,堆放整齐有序不得高空抛物,如有人为故意造成浪费,必须赔偿,赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理,电线不能乱接乱拉;如不及时清理,一间为单位甲方可另派点

工清理,每人每次100元,由当月工资扣回。

2、工地工人不能将工地材料带出工地,如有发现按偷盗处罚,按其所带出的材料价值的20倍罚款;

3、为保证农民工工资的及时全额额发入,乙方必须在进度款中每月予以发付,并经过施工人员签字的工资表保送甲方,如不按时发放工资,甲方有权拒付工程款。

4、本合同未经甲方同意,乙方不得转让给第三方,若发现私自转包给第三方,甲方有权终止本合同。并追究因此

给甲方所造成的相关损失。

十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或法院进行劳动仲裁。

十五、本合同自双方签字之日起生效,至履行完毕后失效。

本合同一式叁份,甲方执二份,乙方执一份。

甲方:乙方代表:

代表:身份证号码:

联系电话:

二00八年十月五日

篇三:泥工承包合同(建筑面积)

承包合同

发包方:

承包方:(身份证编号:)

根据《中华人民共.国合同法》和《建筑安装工程合同条例》的

规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签定本合同。

一、工程地点

二、工程名称

三、承包范围、方式

1、承包范围:工程承包范围包括全部施工图纸(版次)

内(不

包括室外总平、园林景观、围墙,但包括塔吊基础、外墙脚散水坡、台阶,通往地下室的车道、通往化粪池、隔油池和距外墙第一个检查(沉砂)井的地下排(污)水管道)的泥工施工,以及涉及有关泥工的设计说明、要求、图纸会审、技术规范(标准)、施工规范(标准)内容或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需泥工施工的全部工作。作为简单的描述,承包范围还应包括但不限于下列各项:

1)、场地、地下室底板底(壁)、基槽(坑)的土石方人工开挖、

回填、夯实、平整、清理、场内运输以及人工配合发包方机械土石方施工;

2)、垫层铺设,砼浇捣、铺设、养护,砂浆搅拌,基层结合部打

毛,砼结构面局部跑模、漏浆的整平处理,穿墙钢管架、螺栓口木垫片的安装以及所有空洞的清理、封堵、灌浆,预埋件的预埋,墙体(含砖胎膜及其他零星砌体)砌筑等;

3)、墙体、楼地面、屋面及其他零星部位的定点、甩浆、找平、

挂、抹灰;

4)、墙(内外)、地、屋面贴砖(瓦),门窗砂浆包

边、塞缝;

5)、所有材料(包括发包方供应的材料以及成品、半成品)的领

取和场内运输,墙、地面砖的进场卸车、搬运、堆放,配合发包方机

械作业;

6)、施工所需的小型工机具如:铁锹、铁镐、手推车、砂浆搅拌

机、插入式、平板式震捣器等;

7)、现场施工总配电箱至承包人作业面所需的供电线路、灯具及

敷设。

8)、施工过程中的现场清理,竣工清理,质量保证至竣工验收通

过等所有属于泥工范围内的工作。

2、承包方式:上述承包范围内的全部内容实行综合单价包干。

四、承包综合单价、暂定总价

1、综合单价按建筑面积计算,每平方米人民币元整

(¥元/m2)。

2、塔吊基础、外墙脚散水坡、台阶,通往地下室的车道、通往

化粪池、隔油池和距外墙第一个检查(沉砂)井的地下排(污)水管

道)的泥工施工由乙方施工,费用已包括在综合单价内。

3、综合单价包含本合同第三条承包范围、方式所述全部内容。

即上述承包范围所述的材料及机械费、劳务费;以及风险、安全、质

量、工期、验收、进退场费、劳动保护费、意外伤害保险费、社会保

险费、管理费、安全文明施工措施费、利润等完成全部工作所需的各

项费用;

4、工程变更、工程现场签证,须按附表《工程变更通知单》、

《工程现场签证单》填写并经发包人批准,否则不能作为结算依据。

5、建筑面积计算按照建设部颁发的最新的《建筑工程建筑面积

计算规范》

6、本合同暂定总价款为人民币万元整、

7、借工:因工程需要,发包方向承包方借用工,每工日按元

泥工劳务合同范本

泥工单项工程施工班组合同 用人单位:(简称甲方) 劳务代表:(简称乙方) 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致,签订本合同,双方共同遵守执行。 第一条:工程概况 1、工程名称:工程 2、工程地点: 3、劳动者承包范围及内容: ①、乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具和机具(斗车、振动棒、锤子、铁铲、广线、灰桶、扫把、尺枋、线锤、养护用软水管等)、夜间照明工具(电线、插座、碘钨灯管、碘钨灯具)、补贴、劳动保护、地方证件费、暂住费、计划生育费。 ②、本工程的泥工工作:基础(除土石方外)所有泥工工作(桩砼、承台砼、集水井、垫层、地梁砼、地下室底板、砖胎模等)、主体为施工图和设计变更要求的砼浇筑与砖砌体、楼(地)面找平、砼垫层、厕所的防水线砼浇筑、予制构件制安、屋面以上所有构造要求、室内外多次转运、清理等所有泥工工工作。 ③、按设计施工图纸及图纸会审和设计变更以及施工方案措施设计的泥工工作内容。 ④、砌筑后的四口五邻边防护恢复。

第二条:合同价款 1、劳务单价:1)、本工程主楼综合单价为 46.00 元/m2(其中基础及主体砼浇筑为 12.00 元/m 2、砖砌体25.00 元/m2、屋面和楼地面等其他工作7.00 元/m2、为达到优良工程奖金 1.00 元/m2和因其它原因未及时满足现场需要发生的误工费、抢工费、夜间补助加班及生活费 1.00 元/m2)。 (2)、本工程主楼周围裙楼及地下(商业、车库)部分: 砌体: 170.00 元/m3(包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等) 抹灰: 10.00 元/m2(包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等) 室内砂浆及细石砼地坪: 7.00 元/m2 室内砼垫层: 5.00 元/m2 屋面: 35.00 元/m2 a、本单价中已包括各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、赶工补贴、高温补贴、自备工具用具、自备辅材费、劳保费、 医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。 ③、合同外现场签证记日工:技工 200.00 元/天,普工 100.00 元/天。 第三条:工期 本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成。 1、开工日期:本劳务工程拟定于年月日开工(具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准); 2、主楼标准层每月必须完成六层以上。 3、乙方必须确保进场劳动力数量充足,在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划(含月进度计划)不能按期完成,甲方按照 500.00 元/

泥工班组承包合同范本

甲方: 乙方:身份证号码: 为了确保工程保质保量按期完成,同时也为了适应项目施工的需要,经甲乙双方共同协商,特签订本条款,双方共同遵守。 一、承包分项工程的名称、性质、范围、内容和单价: 1、工程名称: 2、承包性质 3、范围:主体工程的基础、砖石、砼分部工程。 4、内容:从基础块石垫层开始做砖胎模(包括粉刷)到粉刷前的所有基础分部、砖石分部、砼分部中的泥工、砼工的所有工作。包括:砼、砂浆的配制及材料的名称、运输、搅拌、运输架的搭拆、浇筑及砼的养护和防冻防晒材料的覆盖;各类预制过梁、搁板、拉结筋、预制砼块、木砖预制砼块的制作及安装;建筑物四周外架下的地面埂化、排水明沟的制作、沟外80CM的地面硬化;底层地面的30CM 内土方平整、块石(碎石)垫层、砼基层的施工。浇筑砼后的场地整理、清理,每层砖砌体施工后场地的清理,后期施工洞的封堵。包括:塔吊基础、井字架基础、钢筋棚、木工棚等临时设施的地面硬化;现场办公房、仓库、门卫等,挖土、基础、地坪砌体、粉刷等全部泥工活;包括生活区的住房、食堂、厕所、围墙等的挖土、基础、砌体、粉刷、墙地砖铺设的全部泥工生活。 5、承包单价:元/M2; 6、工程款的结算及支付方法: (1)工程量的计算:按建筑面积计算规则计算建筑面积。 (2)各幢号从基础至二层完成后。三楼至顶层每月工程款按实际完成工作量的

90%支付。三个月内支付各幢号从基础至二层的工程款90%(完成后付40%,以后每月付30%、20%)。 (3)架填充墙未砌完的按40%的比例暂扣,余款待工程竣工验收二个月支付。 (6)根据乙方完成工程量进行结算,并由核算员核对后交项目经理最后签字确认。 7、奖罚方法: 1、质量必须达到优质(XX杯要求),如达不到质量等级的,按人工费的30%罚款,进度推迟一天者,根据情况罚200-500元/每天,情节严重者作辞退处理。 2、由于乙方原因造成大面积返工而使材料损失者,由乙方负责赔偿甲方的材料损失。 3、班组长的到位率必须达到100%,每少一天罚500元(特殊情况经请假同意者例外)。 4、乙方不服从指挥,违章施工,视情节轻重作50-500元不等的罚款,情节严重者,清退出场。 5、如乙方因施工质量、进度、安全、治安、文明施工等原因,被项目部勒令退场或因无理停工被勒令退场的,工程款的提留部分不予支付。 二、班组承包的责任指标 1、质量:分项工程必须达到优质,杜绝重大质量事故发生,工程全过程必须严格按照分项工程操作规程操作。砂浆、砼的配制必须严格按照施工员提供的配合比配制,过称准确。砼构件须达到内实外光,边角方正密实,砖砌体须达到墙面平整、灰缝饱满、顺直、勾缝清晰。

泥工班组劳务分包合同

泥工班组劳务分包合同 甲方(单位)全称: 项目部名称: ( 工程项目部 ) 项目负责人:联系方式: 登记注册地:实际经营地: 乙方姓名:性别:身份证件号: 户籍所在地: 实际居住地: 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则,签订本合同,并承诺共同遵守: 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:混凝土、砌体、装饰工程 二、工期:以甲方给定的工期为准 三、双方职责 1、甲方职责: (1)提供乙方施工人员宿舍(十人一间)和配套的生活设施,确保乙方施工人员正常生活,但乙方不得随意居住,如有特殊情况必须上报甲方,由甲方统一安排。 (2)组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。(3)提供乙方分包专业施工图纸一套及相关分项工程技术交底及安全交底资料并组织交底会,及时向乙方提供工程实施的各项通知、指令和设计变更单等。 (4)制定分包工程管理制度,提供安全文明施工标准、工程质量标准、专项工程施工方案并组织实施,组织对施工现场安全文明施工、工程质量、材料管理等进行检查、验收;按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。若乙方不服从管理或施工过程中不能执行本合同约定的职责要求,甲方有权采取必要措施直至

解除劳务分包合同。 (5)制定并提供施工进度计划,督促乙方按照计划实施,对乙方跟踪检查,按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。 (6)提供施工生产中所需的垂直运输机械设备、必要的安全防护措施。 (7)每月10日前按合同约定预付工资。 (8)提供进场施工人员安全帽(印有字样),乙方须交每顶安全帽50元押金给甲方,施工人员应对安全帽妥善保管及正确使用,退场时交回给甲方,凭押金条收回押金。 2、乙方职责: (1)乙方接受甲方组织的安全三级教育、定期安全知识培训、技术知识培训等。 (2)乙方按照现行国家规范、地区相关规定、企业标准、合同约定等完成施工图纸、相关设计变更、技术核定单等所包含的工作内容(设计变更、技术核定单在此部位施工前1天以书面通知乙方)。(3) 乙方施工期间必须按甲方提供安全文明施工标准、质量标准、技术交底、进度计划执行,服从甲方的全面管理,遵守甲方各项规章制度;接受甲方管理人员的检查、督促,并就本分包工程承担全部责任。 (4)乙方因安全文明、质量、工期、职工管理等原因造成不良影响的,乙方应无条件退场,但乙方在正常施工过程中不得以任何形式提出停工或退场,否则承担相应的损失;乙方必须按甲方制定的施工进度计划完成施工任务,每拖延一天处罚1000元,为保证工期计划乙方应采取相应的赶工措施,连续3天不能按计划完成的甲方有权辞退乙方,其结算量为乙方已完成合格工作量的80%;对甲方造成的全部损失均由乙方负责赔偿。 (5)甲方提供材料及设备,乙方需提前7天报进场计划单交予甲方准备,配合甲方做好每次材料进场取样送检工作,否则造成误工均由乙方自行承担并承担相关其他责任及费用。施工中合理用料,严禁浪费,做到工完场地清,剩余材料归类堆放整齐,如乙方有违反现象,甲方人员一经发现可视情节轻重一次给予材料价格的1-3倍处罚,如乙方人员不服从处理,对甲方人员进行威胁报复等,一经发现处以1000元的处罚,对造成后果者送司法部门处理。 (6)乙方承担施工过程中所使用的材料运输、钢筋原材料到场后的卸货。 (7)乙方必须对甲方提供的机械设备及用具做到妥善保管、进行正常维护。 (8)除施工升降机、塔吊等大型机械由甲方负责外,其他施工用的小型器具及操作人员等由乙方负责。 (9)乙方人员进场后必须根据甲方的进度计划组织好施工人员,施工人员必须具备一定技术水平, 操作能力达到熟练工要求,每天的出勤人数必须满足工程进度要求,且以甲方提供的日考勤表的形式 如实报甲方项目部,并经项目部的指派人员核对确认签字后,作为发放工资的重要依据。 - 2 -

泥工合同范本

建筑劳务分包合同 发包人:建设有限公司承包人:泥工班组 日期:年月日

建筑劳务分包合同 发包人(全称):建设股份有限公司定安碧景阳光项目部(简称甲方) 承包人(全称):身份证号码:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设安装工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:滨江一号项 A、B、C楼工程约44884.84平方米。 工程地点:滨江一号。 工程内容:本工程图纸所示项目泥水工程。 1、工程承包范围 承包范围: (1)由承包人包工不包料,包安全,包质量,包进度,包文明施工,包工具。 (2)在土建施工全过程中,承包三幢大楼所有的砌筑工程,内外墙抹灰工程,楼地面及屋面泥水工程,墙面保温砂浆,预制门窗过梁制作安装,钉钢丝网或塑料网,刷素水泥浆等图纸范围内的泥水工程及零星收尾项目,变形缝的处理,施工及场内材料运输。 (3)砌砖、抹灰装饰、楼地面、屋面施工前15天乙方必须提供施工方案,做出样板。经开发商、监理及项目部认可后方能施工。 (4)所有材料由总承包甲方提供,乙方负责质量验收,不合格产品严禁使用在本工程上。如乙方不提出意见使用了不合格材料,造成质量问题一切损失由乙方负责。

(5)包括图纸设计文件说明,图集、标准规范及设计变更的泥水施工内容和场内运输。楼层及场地清理、机具及机械电缆线、斗车、施工用线、铝合金方条、铁钉灰桶、夜间或地下室施工用的照明灯具及电缆线由乙方负责。 (6) 每天施工完成后,应派人及时把场地及板面清扫干净,做到工完场地清。 2、合同工期 合同工期总日历天数450天,以总包工期为准。 3、质量标准 工程质量标准:按总(分)包合同有关质量的约定,国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到合格。 4、合同价款 按建筑面积分包:每平方米86.00元/㎡,合同承包范围之内若有增减项目按实计算。工程量按图纸及国家有关规定计算。竣工验收达到合格工程后进行结算。 第二条工程期限 1、本工程工期: (1)本工程按甲方安派的周进度计划和月进度计划保质、保量完成施工任务。不能按期完成施工任务,每延误一天罚款1000.00元人民币,在工程进度款中扣除。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延: ⑴在施工中如因连续停电、停水8小时以上或连续间隙性停水、停电3天以上(每次连续8小时以上)影响正常施工。 ⑵人力不可抗拒的因素(如台风、水灾、自然因发生的火灾、地震等)而延误工期。 ⑶未按合同规定拨付工程进度款而影响工程进度。(超过三个月后与总包劳务合同一样)

房屋建设泥工班组劳务分包合同范本

建设工程施工(泥工班组)劳务合同 甲方: 合同编号: 乙方: 合同签订地点: 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则,为确保该工程顺利完成,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式: 4、建筑面积: 二、工程承包范围、承包内容、承包方式: 1.工程范围及工作内容:施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)要求的土方捡底、砖胎膜、地下室底板、外墙防水(砌砖)保护层、砖胎膜内侧抹灰、基础砼浇筑、主体结构混凝土浇筑、 地下室内墙砖砌体、±0.000以上内外墙砌筑等。具体工作内容:土

方检底、回填、换填、锚杆部位的处理、基础混凝土、主体混凝土、垫层、保护层的卸料、浇筑、振捣、收面、打毛、补脚缝、养护全过程,混凝土浇筑完成后各部位及楼层卫生打扫。墙柱与梁分标号,砼有高差等绑钢丝网。二次结构砌筑具体工作内容:包含运砖、运砂灰、拌砂灰、拉结筋放置,预置过梁、预埋砌块安装,墙上部结构的嵌缝、圈梁、构造柱混凝土浇筑。 2、承包内容: 2.1、包含不限于:拌灰、运砖、砌块浇水、砌块切割、砌砖、砖胎膜、基础检底、砖胎膜外侧土方的局部修整及回填、(砌砖)保护层基础检底、砖胎膜内侧抹灰、配合甲方管理人员放线、各部位混凝土浇筑;清理堆码、收捡、场内二次转运;楼层、架内及施工场地内的工完场清,达到现场文明施工标准。包含不限于混凝土泵就位、泵管安装、泵管、支撑加固拆除后清洗、堆码、料斗清洗,进出混凝土运输车指挥、混凝土浇筑信号指挥,混凝土泵车接水及浇筑前模板内杂物的清捡、冲洗,模板下口座浆、冲洗焊接焊渣、砼浇筑,养护次数以保证混凝土面湿润为准。混凝土泵及泵路线周边杂物清理及浇筑过程中钢筋成品保护撒落混泥土清理、使用,楼层清理(模板拆除后楼层必须在3日内清理打扫、建渣运送到指定地点堆放等与之相关工序)。 2.2、自带的与本分项工程有关的机械和工具包(包括移动临时照明点火灯具);振动棒、振动器、移动配电箱至电机的防水电缆线(包括移动临时照明点火灯具)

泥工劳务责任承包协议书

第六标段工程项目劳务分包合同 工程名称. ********** 工程 工程地点:东环路/沙东路__________________ 发包方:建设集团有限公司(签章) 承包方:木工(签章)________ 签订时间:2013 年* 月* 日

泥工责任承包协议书 发包方:建设集团有限公司承包方: 姓名 _____________ 身份证号码: __________________________ 甲方现将 ____________ 土建主体工程泥工班组承包给乙方施工,根据合同法有关规定,双方本着 "互惠互利、等价有偿”的原则,为相互配合,相互制约,经共同协商同意签订如下承包协议条款,并共同遵守执行。 一、为了保证本工程质量、进度及安全,预付拖欠农民工工资情况的发生,乙方需要向甲方交纳保证金_肆_元。在施工过程中,如乙方出现质量、进度、安全及拖欠工资等违约情况,甲方将视实际发生违约金额直接从乙方保证金中扣除,如无以上情况发生,则待工程竣工后将保证金无息退还给乙方。 二、承包范围及工程内容: 1、承包范围:建筑、结构施工图及变更的全部内容和甲方清单定额上所规定的所有泥工、普工的工作内容及场内运输,砌筑部位的植筋人工等,无其它任何签证。 2?人工配合机械挖土、清理、20公分内人工平整、回填土、配合机械回填、平整,部分的人工 回填包括在内,基础承台、地梁砖胎模的砌筑粉刷及人工挖土、修整回填等。 3?小高层、高层、地下室的室外坡道及室外采光井包括在承包范围内。 4?所有砌筑、粉刷脚手架的搭设由乙方自己承担。 5施工范围区域内的?临时场所设施、道路、料池的铺设硬化及修补。 6?泥工所用机械的进退场人工及其他工种最后留置泥工所用的各工种剩余材料、工具等所归还、清扫的人工。 7?主体施工时,配合施工员放线、弹线,与各工种配合施工,竣工验收前的各项清扫工作。 8.塔吊基础及围护、砌筑、浇注、粉刷等,施工期间围护施工现场整洁人工。 9.因工程质量不符合要求的,必须负责修补或返工,并且所造成的损失自理,返工所有材料甲方在结算时在承包款中扣除。 三、结算方式及工程款的支付 本工程计算方式:甲乙双方按施工图建筑说明建筑面积乘合同单价。 (一):高层、小高层建筑面积含基础施工(使用加气砼砌块)单价_135元m2(包括外墙 贴面);如改其它品种砖块则按131元/m2结算 (二):地下室建筑面积合同单价按83元/m2结算(上迷单价中己包含10元/m2 的文明、安全考核费用(考核标准必须达到88分从上)及所有小型工具、辅助工具和一切本工种安全文明施工所必需的劳保用品)。 (三):工程款支付:工程款的支付本工程平时按进度付款,开工施工至土0.000时按完成工作量的30%支付。以后按每月完全进度合格工程量30%付款(每月20?30日),乙方必须 按照打卡考勤人员实名制做工资表,并办理工资卡经双方确认后直接打入在本工程施工的 -精品文档-

泥工承包施工合同合同范本

泥工承包合同 甲方: 乙方:身份证号: 甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。 1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标 准及规范,负责施工, 1.2包干单价:是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑 风险因素,实行交钥匙工程。 2工程地点: 3工程工期:具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、项目部要求执行。 3.1乙方应按约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方, 不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后,才 能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。 4合同价款 4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干,包干铺装人工费单价 为:梯步贴砖(含踢脚线、平台、梯步):元/m2(按展开面积计算);地面贴 砖:元/m2;卫生间墙砖: 元/m2;踢脚线元/㎡。工程量收方按

04清单定额规则收方(除特殊约定外); 4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、 等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。 4.3在工程实施过程中,本合同的综合包干单价不因市场价格(含设备及人工)的 变化及工程量的增减而调整。 4.4工程变更的办理 4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加,甲方一律不承担。 4.5付款方式 4.5.1工程进度款按月支付,经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是 否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报; 4.5.2乙方每月25日申报形象进度情况,甲方于次月10日前按上月完成产值的80% 向乙方支付上月月工程进度款; 4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程结算,甲方向乙方 支付至结算总价的95%。 4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金,按照附件一中的约定执行。 5安全文明施工 5.1本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施 工等规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明 施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事 故,由乙方承担经济和法律责任。 5.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地

劳务分包协议书(泥工班组)

劳务分包协议书 (泥工班组) 甲方:___________________________________ 乙方:___________________________________ 为了全面深化改革、扩大开放、促进和加快建筑业的发展,增加企业的活力,与时俱进,项目部对各分部实行责、权、利相结合的承包责任制,现有乙方自愿承包劳务分包工程。为了工程顺利进行,保安全,保质量,保工期文明施工,就有关事项达成如下合同条款: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式: 二、承包范围(主体含基础、主体混泥土、砌体、二次结构) 1、清理基础垫层砂石土方,基坑内积水抽除。 2、砼浇筑以前的架子搭设、临时道板、马凳安放、移动溜槽、土堆盖膜等措施工作。 3、清理作业面杂物及散落砼、浮浆,工具清理干净。 4、涉及砼结构的所有工作范围。 5、搭设外墙脚手架前,架底场地修整、清理、基层砼硬化。 6、回填土打夯,及所有二次结构砼浇筑。 7、砖基础调运砂浆、砖、砌砖、搭设操作平台,安放木砖、铁件等预埋件。 8、砌体结构的所有工作范围,包括工长控制线以外的测量放线。 9、装饰抹灰以前属于泥工范畴内的所有工作。 10、从____转运材料到____乙方自己负责安排劳动力并承担相应费用,甲方只负责安排汽车,不足一车由乙方人力转运。 三、承包形式: 包工不包料。包含但不限于泥工工具、铁锹、泥桶、小推车、振捣设备等小型机具。四、工期要求: 以满足甲方在施工段的施工周期而下达的工期要求为合同约定的工期。 五、质量要求:工程质量达到现行的国家验收规范中的优良等级。 1、安全、文明施工要求:安全事故由事故责任方负责,另双方约定壹万元以内的医疗及赔偿费用乙方全部承担,超出壹万元医疗及赔偿费用乙方承担80%,甲方承担20%,乙方在施工过程中违章操作造成第三方受到伤害的,全由乙方负责承担赔偿,第三方造成乙方受到伤害的,全由乙方承担赔偿责任。 2、《安全管理协议书》及例会纪要的要求执行。 3、乙方负责本工种范围的现场安全文明施工,并且承担费用。 4、乙方工人上下班一律不准骑摩托车、电动车、自行车,否则出现安全事故,全由乙 方负责,与甲方无关。 六、另附《安全管理协议书》及例会纪要的要求。 七、合同价款 1、按主体工程,以建筑面积_____________元/㎡进入结算。 2、变更增、减互抵,不另计价。

泥工装修施工合同范本(简洁版,适用于小型装修)

编号:_____________泥工装修施工合同 发包方:________________________________________________ 承包方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 依据【中华人民共和国合同法】以及其他相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等互利的基础上达成一致意见,为明确双方在履行过程中的权力、义务和责任,就乙方承揽甲方工程等事宜,制定本合同,以供双方共同遵守执行。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、结算单价: 1、工程造价按_______地面砖每平方米_______元,地脚线每米_______元,楼梯踏步每步_______元包括三角,卫生间每个_______元,公卫按地面平方_______元/平方。灶台每组_______元,厨房墙面砖每平方_______元。 2、工程完成后付总工程款的80%,剩余工程款验收合格后两个月内付清。 三、工程质量 1、乙方必须严格按照甲方要求施工。 2、工程质量标准:按有关规定和本合同规定。经甲方和有关质量监督部门检验,工程质量达到合格标准。 3、甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查,乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规定,甲方可要求乙方停工。 四、安全责任 1、乙方必须加强施工人员安全管理,在施工过程中必须严格按照安全规范施工,如出现安全事故由甲乙双方共同承担。 五、双方责任 1、甲方责任: 按本合同约定支付工程结算,负责现场施工协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查; 2、乙方责任: 服从甲方现场质量、安全、按期完成本合同约定全部工作内容并交付使用,如出现漏水现象,经检查后是乙方技术问题,乙方应负全责。

泥工班组承包合同范本正式版

YOUR LOGO 泥工班组承包合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

泥工班组承包合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方:_________ 乙方:_________ 甲方承包的_________部分,由乙方召集施工人员,与甲方签订劳务合同后组建班组,由乙方负责管理并包干。为实现工程预期目标,维护甲乙双方的合法权利,顺利地完成施工任务,经双方协定,签订本协议。 一、工程名称:_________ 二、工程地点:_________ 三、承包范围及工作内容: 1.按施工图中装饰部分所有粉刷工作。具体包括所有内外墙面(包括线条、窗台窗框、室内梁、柱等)的粉刷、屋面栏板及天沟的粉刷、所有地面及楼地面浇筑(包括抹光)。 2.工作内容包括做好自身班组的管理,自身工作的准备、实施及完工清理,协助甲方项目部管理人员做好定位放样工作,未详细说明按常规内容。 3.在施工过程甲方仅提供完好的搅拌机、砂浆机、吊笼等垂直运输机械,过程中因乙方操作原因损坏由乙方负责修复。其它所需用的工具和小型机械(包括平板振动机、手推车、铁锹、泥桶、直尺、托尺、线锤、线、铁抹子、木抹子、水平管

泥工班组劳务承包合同

泥工班组劳务承包合同 甲方: 身份证号乙方: 工程能保质保量的顺利进行,本着平等互利,协商一致的原则,结香榭公寓为使 合本工程的实际情况,经双方友好协商,达成以下协议,供双方执行。 一、工程概况 。)另定2#、3#楼(4#楼单价1#1、工程名称:香榭公寓、 、工程地址:邢台市车站南路2 、建筑面积:按图纸实际建筑面积计算3 二、承包形式 ,单价一次包定,自负盈亏。清工大包(包括自备机械) 三、承包单价 元人民币(原定承包单90按建筑面积结算(所有机械费已包括在单价内)每平方 元元/平方,因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方,经协商单价增加10价为80 。/平方)平方,假如业主的原因取消外墙面砖,则承包单价仍为/80元 四、承包范围及具体内容 承包范围:甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班组施工完成的工作。 具体内容:砌砖,砼浇捣及保养,保温板的铺贴,钢丝网的安装,抹灰,面砖铺贴, 楼地面清理及装修,剪力墙封板前的墙内清理,现浇平板上钢筋上的砼桨处理,止 水条(带)安装,楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润,后浇带内的清理、接头处 理、止水条安装砼浇捣,室内外回填土方,场地内所有的临时设施,零星工程,文 明施工用工,验收前的清理…等均由乙方负责施工。 平方作为元/60元五、付款方式(主体工程按30/平方作为计算依据,装饰工程按 计算依据) 结算;五层以上按每五层支70%±0.000以上五层开始付款,按实际完成工程量的 结算;待主体工程砌筑完成,中间验收合格后一付一次,按实际完成工程量的70% ;装饰工程按月计算,,二个月后,付清剩余的80%20%个月内付主体单价总工资的

结算;经项目部专职施工员、项目经理审批同意后,在下按实际完成工程量的70% 号左右支付,领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科;余款待竣工15月 验收后三月内付清,甲方在此付款条件下,乙方必须付清每位职工的人工工资。.六、质量 外墙保温板采用D型机械固定单面钢丝网架施工,外墙面砖面积≤0.01㎡/块,施 工时,严格按照国家有关施工规范及河北省质量标准要求,按照设计图纸要求保证 合格工程一次性验收通过,不得因质量问题出现停工、返工现象,如由乙方原因造 成的质量问题,乙方应无条件返工,使工程达到合格,返工的一切费用(包括材料 费、人工费及由此造成的检测费等)均由乙方支付,并处罚款10000元/次,另业主 及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。 七、安全 乙方必须严格执行国家、地方及甲方有关安全规范,做到提前预防,事中控制,事 后处理,分清责任。进入施工现场必须戴安全帽。如乙方违章指挥,违规操作所造 成的安全事故一切经济损失及责任,有乙方承担。班组必须专派兼职安全员一名,报项目部安全科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于安全科,如不上报 者所有的责任均由乙方自负。乙方平时施工应注意安全,并严格按有关安全操作规 程的规定进行施工,对施工人员定时进行安全生产的教育,并对施工人员进行人工 伤亡保险,若发生伤亡事故,根据伤亡事故的责任进行区分和处理,在5000元范 围内由乙方自行承担,超出部分乙方承担70%。 八、工期 乙方必须按照项目部所制定的施工进度计划进行施工,保证完成施工进度计划表中 本承包范围内的所有工作。如本班组造成延误工期,影响其他班组正常施工每天罚 款2000元以此类推。 九、文明施工 1、乙方必须遵守工地有关规定,每道工序必须做到工完场地清,材料用多少拌多 少,不得随意浪费材料,特别是面砖及保温板等易碎材料,如有浪费,三倍材料

泥工合同范本

建筑劳务分包合同 建设有限公司发包人: 承包人:泥工班组日年月期:日 建筑劳务分包合同 发包人(全称):建设股份有限公司定安碧景阳光项目部(简称甲方) 承包人(全称):身份证号码: (简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设安装工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:滨江一号项 A、B、C楼工程约44884.84平方米。 工程地点:滨江一号。 工程内容:本工程图纸所示项目泥水工程。 1、工程承包范围 承包范围: (1)由承包人包工不包料,包安全,包质量,包进度,包文明施工,包工具。(2)在土建施工全过程中,承包三幢大楼所有的砌筑工程,内外墙抹灰工程,楼

地面及屋面泥水工程,墙面保温砂浆,预制门窗过梁制作安装,钉钢丝网或塑料网,刷素水泥浆等图纸范围内的泥水工程及零星收尾项目,变形缝的处理,施工及场内材料运输。 (3)砌砖、抹灰装饰、楼地面、屋面施工前15天乙方必须提供施工方案,做出样板。经开发商、监理及项目部认可后方能施工。 (4)所有材料由总承包甲方提供,乙方负责质量验收,不合格产品严禁使用在本工程上。如乙方不提出意见使用了不合格材料,造成质量问题一切损失由乙方负责。 (5)包括图纸设计文件说明,图集、标准规范及设计变更的泥水施工内容和场内 运输。楼层及场地清理、机具及机械电缆线、斗车、施工用线、铝合金方条、铁钉灰桶、夜间或地下室施工用的照明灯具及电缆线由乙方负责。 (6) 每天施工完成后,应派人及时把场地及板面清扫干净,做到工完场地清。2、合同工期 合同工期总日历天数 450天,以总包工期为准。 3、质量标准 工程质量标准:按总(分)包合同有关质量的约定,国家现行的《建筑安装工程 施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到合格。 4、合同价款 按建筑面积分包:每平方米86.00元/㎡,合同承包范围之内若有增减项目按实计算。工程量按图纸及国家有关规定计算。竣工验收达到合格工程后进行结算。 第二条工程期限 1、本工程工期: (1)本工程按甲方安派的周进度计划和月进度计划保质、保量完成施工任务。不能按期完成施工任务,每延误一天罚款1000.00元人民币,在工程进度款中扣除。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延: ⑴在施工中如因连续停电、停水8小时以上或连续间隙性停水、停电3天以上(每次连续8小时以上)影响正常施工。 ⑵人力不可抗拒的因素(如台风、水灾、自然因发生的火灾、地震等)而延误工期。 ⑶未按合同规定拨付工程进度款而影响工程进度。(超过三个月后与总包劳务合同一样) 第三条合同价款的支付 1、合同签订后,乙方应按合同规定日期组织足够的施工人员施工。 2、在乙方施工过程中,甲方不支付预付款,本工程施工时按工程进度每月支付80%的劳务费。乙方必须保证每月100%足额发放工人工资,并提供每月工人工资表及身份证复印件,如拖欠工人工资出现工人闹事或上纺一次罚款10000—50000元。工程竣工验收达合格工程后。办理结算后支付至工

泥工工程劳务分包合同

泥工工程劳务分包合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(身份证号码:)(以下简称乙方) 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就工程劳务分包施工事项协商一致,订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:盘县2015年城市棚户区改造项目(一期)城关片区第七标段2#地块#楼 2、工程地点:盘县城关镇 二、承包方式: 1、本工程采取包工不包料、包工期、包质量、包安全文明施工方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料:塔吊、人货梯、商品砼、砂、石、水泥。 3、乙方必须自备砼浇筑的相关机械设备、工具用具。 4、乙方承包砼工程的劳务施工,乙方承包后不得再次转包或分包。 三、承包范围: 1、4#楼砼工程:按施工图纸设计要求(含图纸会审记录、设计变更、技术变更核定单)、现行规范和甲方有关安全技术交底的要求进行砼分项工程的施工(含二次结构)。 四、工作内容: 1、熟悉施工图纸,布置操作地点,领退料具,班组自检并配合受检,整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输,含超远距离运输及超高运输)。 2、本工程实体所需(设计需要、规范规程需要及施工技术措施需要的以及二次结构柱、墙、梁、板、压顶、圈梁、上翻沿的砼)的所有砼工程(含塔吊、人货梯、外架基础、临时施工道路);所有需二次修边补洞部位砼(如井道内吊模后的砼浇筑)。 3、砼浇筑前模板湿润、柱墙模板砂浆堵缝、砼浇筑振捣、抹平、压光、砼覆盖养护等。 4、对某些部位砼,应甲方要求采用人工搅拌、浇筑的按甲方要求施工。 5、砼施工时,下层砼浆清理,墙面和外墙冲洗,脚手架上的砼清理。 6、墙、柱头凿毛及垃圾清理、冲洗,竖向钢筋表面砼浆清理;后浇带、施工缝的砼剔凿、清理、浇筑。 7、泵机就位、泵管安装、拆除、清洗、刷油、堆放整齐。 8、砼浇筑完成后的养护,养护期不少于3天,1天不少于3次。 9、乙方承担的其他工作及费用: (1)配合其它班组及其它分包单位施工并承担所有配合费用。 (2)因施工所需要应采取的施工措施、安全措施费用。 (3)自备足够的施工必须的机械设备(除塔吊及人货梯外)、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施,并承担其费用。工具用具,机械设备、清理维护。

泥工班组劳务合同

泥工劳务、安全承包合同 甲方:凤冈县建筑工程有限责任总公司乙方:____________________________ 身份证号:___________________ 身份证地址:_________________________________________________________ 经甲、乙双方商定,由乙方为甲方承建的凤冈贵立?城上城3# 楼及附属车库提供泥工劳务,为了明确双方的权利和义务,本着平等自愿原则,订立本合同。甲方与乙方的关系为民事合同关系,非劳务关系;乙方与其聘请的工人为劳动关系;甲方与乙方聘请的工人无民事法律关系。 一、承包工作内容: 甲方将该项目中砖砌体、墙柱面抹灰、地坪、外墙保温、屋面等分项工程交由乙方负责提供劳务,包工丕包料,其具体工作内容包括:凤冈贵立?城上城3#楼施工图包含的砖砌体、墙柱面抹灰、地坪、屋面、外墙抹灰、梯步及保温分项工程内容以及涉及承包工作范围的设计变更、工程联系单所包含的以上分项工作内容。具体包含:砌体分项:所需材料场内转运(含二次转运),砂浆搅拌,墙体砌筑及勾缝,后塞口砌筑,孔洞预留、二次结构的砼浇筑(构造柱、过梁、圈梁、压顶等),砌体脚手架搭拆。抹灰分项:所需材料场内转运,砂浆搅拌,砖墙与砼界面交接处挂钢丝网,两遍成活,成型前满挂一道网格布,墙、柱面抹灰及抹灰所需的脚手架搭拆。地坪分项:地坪所需材料的场内转运,砂浆拌制,室内原地坪凿毛,完成面按要求拉毛或收光。外墙保温分项:所需材料的场内转运,按设计搅拌外墙所用的各类砂浆,并按设计要求的做法完成抹灰、挂网等(含挂钢丝网和网格布);其他分项:见报价单和施工图纸。还包括、成品养护、安全文明施工、全工程的场地清理等特殊用工;各分项工程完成后的场地清理用工,交房前工程的室内清洁用工,材料吊装时安排人用对讲机联系放料;以上分项工作内容有关的其它零星工作;(以上承包工程内容均含在承包单价中)。 二、工程工期: 1、乙方所承接的分部分项工程工期:定于2019年春节前全部完成。(特殊情 况除外)甲方项目部制定的总工期和阶段工期乙方未按时完工;则甲方按5000/天给予乙方惩罚。 2、为保证工期,乙方派驻基本项目的工人保证不得少于24_人,并服从甲方管理人员的安排,保证本项目能够按期完工。

泥工(砌筑和混凝土浇捣及杂活)清包工承包合同范本

*** 一期(A组团)Ⅱ标段工程 泥工协议书 甲方:杭州市******项目部(以下简称甲方) 乙方:(身份证号码:)(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,以及甲方与杭州星桥禹通房地产开发有限公司(以下简称发包人)签订的***一期(A组团)Ⅱ标段工程的总承包合同、补充协议,结合本工程具体情况,经双方协商,就本工程的泥工分包施工,达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称:***一期(A组团)Ⅱ标段(包含1#、4#、8#、11#4幢5层住宅,9#、11#、12#楼3幢9层住宅及9#楼1层地下室) 二、工程地点:杭州市***西段南侧 三、分包工程内容及范围:本工程主体泥工作业 四、分包方式:劳务分包 五、分包工程造价:主体工程按建筑面积贰拾柒元伍角/平方米,临时设施按壹元伍角/平方米。 第二条工程施工期限 一、根据总包合同的要求以及甲方的工程进度计划,本分包工程的施工工期:临时设施开始施工—工程竣工验收通过止。 二、涉及分包工程的工期,不以发包人和甲方的合同和协议书为准,均按甲方在施工前根据常规工程和本工程施工实际情况编排的施工进度计划为准,因发包方、甲方原因产生工期延误的,乙方的施工工期相应顺延,不另增加费用。 三、为确保各分部分项按阶段性(月、周等)进度计划、节点控制计划准时完工,同时按乙方施工内容的整体进度计划按期完工,乙方在本工程合同签订后天内支付给甲方工期履约保证金万元整。如因乙方原因未能按阶段性进度计划、节点控制计划准时完工,但仍在最终的期限内完工的,则工期履约保证金不予扣除。如因乙方原因未能按阶段性进度计划、节点控制计划准时完工,最终也未能按乙方施工内容的整个进度计划准时完工的,则全部罚没该工程保证金。 四、因其他班组工作延误,无法及时给乙方提供工作面的,在具备工作面后,乙方应配合甲方,按调整后的进度计划增加劳动力和调整工作时间,尽量将延误的时间抢回来,该费用已经在上述综合单价中予以考虑,不再另行增加。 第三条工作内容 1、本工程设计图纸、设计说明、设计套用的标准图集、与本工程设计内容相对应的国家规范、

泥工清包协议模板合同

精心整理建筑安装工程公司 项目部 泥 希望双方共同遵守。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 二、承包性质及价格:

采用固定价格,包清工形式,包质量、包进度、包安全。 结算价格以双方协商价按建筑面积计算元/M2,一次性包死。 特殊约定:本价款包括设计图纸所有砼及砌体项目,如遇联系单调整,工程量和人工费增减在元以内不作调整。面积按定额面积结算。 三、工作内容: 地基与基础(除土方开挖回填),主体结构(包括所有砌体工程及砌砖用的脚手架搭设与拆 资 作为 1 造成工期延误的,影响其他工种正常施工,每延误1天罚款1000元,提前不奖。工期延误累计达十天以上的每天按2000元处罚,从班组暂支款中扣除。 2、因甲方原因或人力不可抗拒因素(停水、停电及下特大暴雨等)确定影响施工工期,乙方向项目部施工员上报工期延误报告,经甲方签证后同意顺延。 五、工程质量:

本项目工程质量目标确保中间结构一次性验收合格。如未一次性验收通过且整改通知单内有本班组整改内容的应及时整改,在施工过程中因乙方原因出现质量问题需返工的一切费用及相关的影响一切由乙方负责,乙方必须听从甲方指挥及协调,做到合理使用材料,如超出定额用量将从承包价中扣除,如乙方不听从甲方指挥及协调,无理取闹,甲方将有权终止合同,造成后果由乙方负责,乙方必须要配合现场质量员,施工员管好质量。关于项目部签发整改通知单,必须定人定时整改完毕,未按时整改完毕,项目部有权视情节严重处以200~~500元罚款,如超过5次未及时按整改通 每周 1 2000 月至少清理二次,遇验收及检查必须清理干净。 2、乙方在施工中,必须做到各种材料堆放整齐,工完场清,不随时便溺,保持场容场貌整洁、卫生,并对本工程作业范围内的文明施工负责。 3、乙方进入本项目工程范围内的作业人员必须持有本人身份证,并将复印件上交甲方留存。乙方及时作好暂住证,费用乙方自理。并经过我方安全三级教育合格后方可上岗。由于乙方人员无

建筑泥工班组劳务合同

泥工施工班组劳务合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:泥工施工班组(以下简称乙方) XXXXXXXXXX限公司XXXXXXXX项目部决定将承建的XXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目工程的部分分项工程承包给乙方负责组织劳动力班组进行施工作业。本着平等、互利、等价有偿的原则,为明确双方的权利和义务,根据工程实际情况,经双方共同协商,达成本协议,共同遵守.内容如下: 1、工程名称: 二、工程地址: 三' 承包范围: XXXXXXXXXX建设项目工程 笫一条基础 1、砖基础分项工程. 2、砖基础墙面防潮层抹灰分项工程. 3、地下室地面垫层及以上部分(不包含防水). 4、地下室墙体砌筑、内外墙面抹灰、砂分项工程(含二次结构). 5、室外附属工程土石方、砂、砖砌体、抹灰、磴构件预制、安装分项工程. 6、散水. 7、坡道. 8、地面装饰面层(例如楼梯冋贴地砖、水泥基地坪地面面层等)、踢脚线。 9、排烟洞口的补洞、给排水的管洞的补洞、抹灰分项工程、门的后塞口封堵. 第二条主体 1、主体及装饰装修分部工程的砕(包含二次结构,协助安装商品磴输送泵、浇捣、找平、压光、养护及自拌硅的原材料运输、配制、搅拌、硅运输、浇捣、找平、压

光、养护),砖砌体,内外抹灰(除天棚),钢丝网片挂贴,楼地面(磴、水泥砂浆、块料面层),外墙装饰面,灶台,各种预制构件的预制、安装等分项工 程. 2、屋面分部工程(除柔,性防水层' 模板、钢筋以外的其他分项工程). 3、2cm及2cm以内的硅爆模、漏浆剔打分项工程. 4、排烟洞口的补洞、给排水的管洞的补洞、抹灰分项工程、门的后塞口封堵. 5、公共区域的内墙面装饰(如楼梯间、电梯前室、通道等). 第三条、通用 1、各分项工程自身所需的操作及卸料平台和安全设施的搭设、维护、拆除及拆除后的材料堆码,搅拌机等后台操作人员相关费用由班组承担. 2、工程中的分墨弹线(施工员验收),三级配电箱以外的施工用电班组自行负责. 3、工程承包范围内所需材料的上下车、转运或多次转运、堆妈、淸理、顺整、清还. 4、作业范围内的材料收捡、清理、卫生打扫及垃圾的指定点堆放,每道工序必须做到工完场清材料尽。 5、施工现场的安全设施保护及安全危险源的发现、报告、临时防护. 6、乙方在施工过程中若造成材料浪費,甲方有权要求乙方赔偿损失并可追加罚款; 7、在防水班组经渗水、闭水实验确定无漏水问题后,泥工班组方可进行防水保护层施工,同时泥工班组对后期防水渗水漏水事故负责. 8、含以上第一条和第二条未列入的但在施工图纸范国的内容. 9、第一至三条所产生的罚款全部在当月产值中扣除. 四、承包方式及承包单价 1、承包方式: 采用平方米劳务工资包干价进行承包(单价包括承包范围内的所有内容). 2、承包单价: ①、± 0.000以上的工程按建筑面积元"2包千价施工(详各单项组合价明细表).

相关主题