施工队与班组签订的合同
为了加强我对施工现场安全生产管理，保障建筑工人人身安全，给国家和个人减少损失，更好的完成任务，经施工队与班组双方协商同意，特制定本合同。
施工队：（简称甲方）
班组：（简称乙方）
第一条：乙方在开工前必须建立安全生产领导小组，并选出小组长，担任安全生产负责人。
第二条：乙方上班前要制订安全措施，管理制度和检查制度，并做好检查记录。奖罚制度在有针对性并且可行，健全安全验收制度。
第三条：施工中如发生安全事故，乙方必须立即上报甲方，在保护现场的同时，应积极采取措施，努力减少损失。如发生事故不报者根据轻重分别给于处罚。
第四条：甲方负责提供合格的劳动防护用品，并做到不违章指挥。对乙方的安全教育和安全工作及时进行指导，每天对乙方安全工作进行监督检查，并对提出的事故隐患拒不整改有权停工。
第五条：乙方在施工过程中，必须始终按安全规程严格执行甲方制定的安全指标，杜绝死亡事故和重伤事故，轻伤频率每月控制在实有人数的2‰以内。
第六条：在施工中一方必须严格遵守《安全操作规程》，如违反操作规程发生安全事故，甲方分别按轻重不同对乙方进行罚款。
第七条：本合同自签字之日起生效，作业完毕后终止。
甲方：（签章）乙方：（签章）
年月日
装修公司与施工队签定合同范本 发包方（以下简称甲方）：徐州丰隆建筑装饰工程有限公司 委托代理人（姓名）： 联系电话： 承包方（以下简称乙方）： 委托代理人：联系电话： 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的宿州中山医院装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条：甲方工作 1、甲方负责与业主洽谈装修； 2、甲方负责设计方案； 3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡视督导，验收等方面； 4、负责工程测量，预算，设计，导购，现场管理； 5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。
第二条：乙方工作 1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度，同一着甲方工服，施工现场必须在明显位置悬挂施工安全措施标识牌，施工工程进度表； 2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方不按图纸及工艺施工，造成的损失由乙方负责； 3、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境； 4、乙方应处理好业主的关系，不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，总包单位及时协调；乙方负责施工现场安全； 5、安全文明施工要求，施工过程中出现工伤事故由乙方全部承担及经济责任； a）、现场施工人员严禁在楼内开火做饭，不许赤身、穿拖鞋等不文明现象，如检查发现罚款50元/次； b）、施工人员必须按要求佩戴安全帽及安全带； c）、施工人员不得酒后上岗，发现责令停止工作并扣除罚款100元/次； d）、临时用水用电不得私拉乱接，用电隐患引起的火灾且后果自行承担； e）、施工人员不得乱丢烟头，吸烟到指定场所吸烟； f）、施工人员不得在施工现场随意大小便，发现扣除罚款30元/次； g）、施工人员杜绝粗言秽语及不文明举动，严禁打架斗殴如发现扣除罚款200元/次；情节严重应移交公安机关处理； h）、现场施工人员严禁向窗外抛洒废料及相应建筑垃圾，如发现扣除罚款100元/次； 6、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场；
钢结构工程责任承包合同（对包工头） 甲方： 乙方： 根据国家经济合同法和建安工程条例，为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，特签定本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包内容：钢结构棚面制作安装。 四、工程单价：按实际发生面积计元/㎡（不含任何税票、土建、防雷、保温、材料 复验、总包管理费等手续及费用） 五、工程造价： 约㎡×元/㎡= 元(结算时按实际发生面积计算) 六、工程付款方式：按工程造价支付工程进度款50%，工程完成经甲方验收合格后，一 个月内付清全部余款。 七、施工期限：2009年月日——2009年月日。（下雨、进度款未到，人力不可 抗为、场地未三通一平除外） 八、甲方职责： 1.按合同支付工程款。 2.提供乙方施工现场电源，协调解决乙方施工期间的工人临时住宿等由甲方负责。 3.在工程完工三十日内未能验收的则视为验收合格。 九、乙方职责： 1.按图施工并按甲方标准进行制作安装。 2.派驻专门技术人员为乙方工地代表，严把施工质量关，落实安全措施，协同甲方及 时处理施工中所出现的问题。 3.认真做好安全生产、文明施工、防盗、防火意识的教育工作，教育职工自觉遵守工 地的一切规章制度。 4.油漆费、焊条、焊机、吊机费等由乙方负责。 十、双方职责： 凡因工程意外，造成直接或间接的经济赔偿责任，应由甲、乙双方在乙方公司购买的工
伤保险《团体意外险》理赔后，再由甲方承担剩余全部责任。 十一、本合同自双方法人代表或经办人签订即具法律效力。 十二、双方自觉履行合同规定，如出现有不同的意见或未尽事宜，双方应友好协商解决。协商调解不成，提交所在地人民法院裁定执行。 十三、本合同壹式三份，甲方执壹份，乙方执两份，均具同等法律效力。 甲方：乙方： 代表：代表： 日期：日期：
施工队安装施工合同 发包方（甲方）：___________________________________ 承包方（乙方）：___________________________________ 经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： （1）总工期______天，________年______月______日开始，________年______月______日结束。 （2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。 （3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。 4、承包范围： 5、承包方式： 第二条、双方责任和义务 甲方责任和义务 1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。 2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。 4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。 乙方责任和义务 1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。 3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。 4、工程完工时提前______日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。 第三条、材料管理 1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。 2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。 3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。 4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元/次的罚款，情节严重者，将重罚。 第四条、合同价款及付款方式 1、合同总价： 2、付款方式： 本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算________%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。 3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。 第五条、安全施工和文明施工 1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。 2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
包工头与项目部签订合同证明施工合同关系成立 一、案例索引 最高院《中鼎国际工程有限责任公司、林仙炳建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》，案号（2018）最高法民申1157号，审判长周伦军，裁判日期二〇一八年五月二十二日。 二、案情简介 案涉工程总包方为中鼎国际工程有限责任公司，包工头林仙炳与中鼎国际工程有限责任公司案涉工程项目部签订了分包合同，中鼎公司主张项目部印章是案外人偷盖的，涉嫌犯罪。因此，中鼎公司与林仙炳不存在施工合同关系。原审福建高院没有支持中鼎公司的主张，中鼎公司不服向最高院申请再审。 争议焦点：包工头林仙炳与中鼎国际工程有限责任公司是否存在施工合同关系？ 三、最高院裁判摘要 本院经审查认为，本案系林仙炳与中鼎公司之间就福建海峡水泥安石坑矿山基建项目产生的建设工程施工合同纠纷。本案中，中鼎公司与黄金烈于2013年11月6日签订的《中鼎国际工程有限责任公司矿山隧道建设分公司福建海峡水泥股份有限公司安石坑矿山基建、开采承包工程施工合作协议书》显示，中鼎公司与黄金烈等人存在合作协议，案涉工程实际系由黄金烈等人负责管理。中鼎公司于2013年12月2日签发的中鼎字〔2013〕162号《关于成立中鼎国际工程有限
责任公司福建海峡水泥安石坑矿山基建开采项目部及人员聘任的通知》载明，于2013年12月2日成立“中鼎国际工程有限责任公司福建海峡水泥安石坑矿山基建开采项目部”，并启用“中鼎国际工程有限责任公司福建海峡水泥安石坑矿山基建开采项目部”印章。其后，2013年12月8日，黄金烈作为中鼎公司代理人与林仙炳签订《安石坑矿区开拓井巷工程劳务分包合同》并加盖前述中鼎国际工程有限责任公司福建海峡水泥安石坑矿山基建开采项目部印章和骑缝章，明确约定了施工项目范围、工程价款支付等相关内容。上述证据时间连贯、内容相互衔接，形成完整证据链条，可以证明中鼎公司与林仙炳就案涉工程的建设施工事项达成合意并签订合同，林仙炳确系案涉合同一方当事人。 中鼎公司虽抗辩案涉合同上项目部印章系案外人林黎明偷盖、黄金烈与中鼎公司没有关系，但均不能提供相应证据予以证明。在案涉工程的后续施工过程中，每月的验收报表中均注明林仙炳工程队施工量，并由中鼎公司的员工进行计算、审核、审批，最终由中鼎公司加盖项目部印章进行确认，能够证明林仙炳施工队按照合同约定实际进行了施工。 中鼎公司对此抗辩称，案涉工程的实际施工人为王显远，并以此为由认为中鼎公司与林仙炳并未履行相关合同，而是与王显远形成了建设工程施工合同关系。但鉴于中鼎公司无法提供其与王显远签订相关施工合同的书面证据，且根据王显远在一审开庭时出庭作证内容来看，其自认系林仙炳雇佣人员，负责案涉工程施工场地的管理，收取
施工队承包协议书 甲发包方(以下简称甲方)： 身份证号： 住所： 联系方式： 承包方(以下简称乙方)： 身份证号： 住所： 联系方式： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 协议主要内容： 第一条工程概况 1.1工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 1.2工程内容及做法（详见施工图纸）。 1.3工程承包方式：双方商定采取＿＿＿＿承包方式。 1.4工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。 （一）甲方工作： 1、开工前，向乙方进行做法说明，甲方代表并向乙方进行现场交底。 2、向乙方安排提供施工现场所需水，电等设施，并说明使用注意事项。
3、由甲方代表协调办理与乙方发生的变更、验收等与之相关手续。 4、甲方代表向工程质量、进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续。 5、甲方代表向乙方发出施工现场所需的各项实施添制监督配合表格。 （二）乙方工作： 1、乙方自备一切施工工具。 2、乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定； 3、乙方严格执行施工现场劳动纪律，违反纪律者，按规定处罚； 4、乙方按照甲方做法说明施工，乙方负责人在工程质量方面对甲方完全负责。 5、乙方做好各项质量检查，竣工时必须做到现场卫生干净、整洁。 6、工程竣工未交验之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 7、乙方负责所做的工程一年维修，质量保障。 8、因乙方未按约定完成工作，影响工期，工期不顺延，后果由乙方负责。 9、乙方有义务对甲方提供的材料进行妥善保管，如发生损坏、丢失等问题，由乙方负责赔偿。乙方必须将装修过程中产生的垃圾每日清理收集并运送堆放在物业部门指定的场所。 10. 施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因，不能胜任本项装饰工作时，有权要求乙方更换施工人员。 11. 施工过程中，乙方应当遵守施工安全操作规程，负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护和消防措施，保证人员安全，避免甲方房屋和其他财产的损失。乙方在施工中不得侵占公共空间，不得损害公共部位的设施。 （三）工程质量验收： 工程质量及验收以装修规范为质量评定合格标准。 （四）变更： 在施工过程中，如有变更需由甲、乙双方共同填写变更单、增减工程项目；凡私自更改施工内容和做法所引起的一切后果，乙方自负；并追究乙方违约责任。（五）承包方式：＿＿＿＿ （六）付款方式：
施工队合作协议书 甲方： 乙方： 本合同有效期：年月日至年月日甲乙双方本着友好合作，互利互惠的原则，共同自愿签定如下协议：乙方按甲方的要求向甲方提供所需材料（或集成施工）； 材料款的提取方式 一、乙方在提取材料款（或集成施工款）时，乙方应以出具甲方开具的三 联单为据，每月的25—28日作为材料款（或集成施工款）结算日，材料款结算单据应在25日前交由工程部、材料部审核，并经主管人员签字后转交财务部办理结算业务（结算方式为月结）。 二、甲方的义务： 在甲、乙双方合作期间，甲方有义务给乙方按合同规定的时间结算材料款（或集成施工款）。 三、甲方的权利： 1、甲方有权利对乙方材料的质量（或集成施工质量）进行全方位的质量、
技术监管。 2、当乙方在工作中违反甲方的有关规章制度时，甲方有权根据乙方给甲方 造成的损害程度对乙方实施相应的处罚。 3、当乙方不能服从甲方的质量、技术管理或工作结果不能满足甲方的要求， 及发生其他严重损害甲方利益的行为时，甲方有权利单方面终止本项合作协议。 四、乙方的义务： 1、在甲、乙双方合作期间，乙方有义务接受甲方的质量管理，按照甲方 的要求及时将材料配送到施工现场，或按规定时间内保质保量的完 成集成施工项目。 2、乙方有义务为质量不合格的产品进行调换，对集成施工项目进行维修。 3、乙方在市区内应无偿的向甲方提供两次补换货的机会。 4、乙方应遵守合同约定，严守商业机密，同一品牌质量的产品不得以低 于合同供货的价格在市场上销售。 五、乙方的权利： 1、乙方有权利按合同规定及时收取材料款项或集成施工项目款项。 2、当甲方不能向乙方及时提供材料款项时或集成施工款项时，乙方有权利
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 与包工头签订的房屋装修施工协议实用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（业主）： 乙方（承包人）： 经甲乙双方友好协商，就装修事项达成 以下协议： —、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.工程施工内容：_________________________________________ 二、合同工期 计划开工日期：—年—月—日，最晚完工日期：—年 月日，未按时完工的按元/天扣除工程款。 三、质量要求 1、材料必须采用约定的正品、合格材料，且使用前须经甲 方验收合格后方可使用，如使用不合格或次品或偷换材料的，除不予支付该部分工程款外，对甲方造成其他损失的，追加赔偿责任。其中： 2、以下施工质量为双方约定重点事项： （1）在确保水电原材料质量的前提下，认真安装水电，严格按规定要求处理接头部位； (2)卫生间地面及墙面防水处理需满足规范防水要求； (3)墙面、顶面刷乳胶漆需平整、均匀，且满足涂刷厚度要求；
(4)客厅、餐厅地面找平需满足铺设强化地板要求； (5)地砖、墙砖铺设需严格控制质量，防止出现空鼓。 3、因乙方原因造成工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到合格标准，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。 4、本着友好协商的原则，双方约定水电保修期为个月，其他部分保修期为个月。 5、工程质保金为工程款的。 四、合同价格及形式 本施工协议采用单价合同形式，协议单价及工程量见附件中 的工程量清单，合同总价约元(大 写：)。 工程量变动不超过—时，不调整工程量，增加或减少工程量超过合同量—时，按实测工程量结算；新增、变更项目单价由双方协商确定。 五、安全文明施工 乙方应当遵守国家和本地区有关安全要求，采取施工安全措 施，确保工程及人员、材料、设备和设施等安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的业主、施工人员及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。 六、付款方式 在施工质量验收合格的前提下，工程款分三次进行支付：第 一次支付时间为水电完工并经验收合格后，支付水电等已完工程款的,第
合作协议书 甲方：北京元洲装饰有限责任公司 乙方： 甲、乙双方本着友好合作，互惠互利的原则，就乙方承接甲方装修工程双方达 成协议如下： 一、甲方权利与义务 1、甲方有权审核乙方所有施工人员的相关证件； 2、甲方应对乙方施工人员进行公司章程及施工要求的培训； 3、甲方向符合培训要求的乙方提供装修工程； 4、甲方有偿向乙方提供工服、操作文件等工作物品及部分装修、装饰材料； 5、甲方向乙方提供公司营业执照复印件、资质证书复印件等资料，协助乙方办理小区 物业手续； 6 甲方委派工程质检人员管理施工工地，对现场工作人员、工作情况及装修质量进行全 方位的行政和技术监管； 7、甲方协助乙方办理工程验收手续； 8、甲方定期对乙方进行考核，对优秀施工队执行增派施工工程的奖励制度； 乙方权利与义务 1、乙方要向甲方提供全部人员的人名单（见附表一），在双方合作期间，乙方如有人 员变动，要及时向甲方作变更登记； 2、乙方施工人员必须三证齐全，即身份证、暂住证、务工证，施工队长必须具有北京 装饰协会核发的工长证，水、电等特殊工种必须持有相应工种上岗证（以上各证件经甲方核实后复印存档，原件退还乙方）； 3、乙方承接工程前必须接受甲方的业务培训； 4、乙方不得私自以甲方名义承接任何施工工程，在承接甲方提供的装修工程期间必 须严格按照甲方制定的各项规章制度执行； 5、乙方承接的每项装修工程必须由合格的施工班长在施工现场负责工程全程； 6 乙方要按照公司指定的材料在指定的供应点进行选材施工，如有特殊情况也应按公
电 话: 司规定的材料质量标准与环保标准进行选材施工， 违反规定所造成的损失 由乙方自行承担，如后果严重，甲方有权解除合同，并给乙方相应处罚； 7、 乙方在施工过程中必须严格按照甲方规定的工艺要求施工，如出现质量问题， 乙方要进行维修，并承担相应经济责任； 8、 乙方在施工过程中发生工程严重失误，或严重损害公司形象，利益的问题，甲 方有 权解除合同，并经乙方相应处罚； 9、 乙方全员办理“综合意外伤害保险”，保障施工人员的基本劳动利益； 10、 乙方应安全施工，并对安全事故向甲方及第三方造成的经济损失负责； 三、 质量标准 乙方对所承接工程要严格按照甲方的工程工艺要求及验收标准施工，并达到现有 国家在住宅装修施工及工程质量验收标准。 四、 质保金 1、 乙方向甲方一次性交纳质保金伍万元； 2、 乙方在承接甲方的装修工程期间，甲方将在完工结算时暂扣该施工项目的 5% 作为质保金，工程质保金累计达到贰拾万元将停止质保金的提取； 3、 该质保金在双方解除合作协议（包括单方提出解除合作协议） 并在乙方最后承 接的施工项目保修期过后六个月内返还（该质保金在甲方保管期间无利息） 。 五、 其他 本合同有效期为壹年：自 _______ 年 ____ 月 ____ 日至 ______ 年 ___ 月—日，本 合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商， 作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，如双方在协议到期三十日内无异议， 则协议自动延长壹年。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方：（签章） 乙方：（签章） 地址： 地址： 电话： 签订日期:
业主装修注意事项 一个包工头的装修日记 和××小区的业主吴先生签定装修合同，他是个大忙人，草草的看了看合同就签字了。其实这样不好。当然签装修合同并不把女儿卖给地主，用不着诚惶诚恐，但是如果你漫不经心，随意签下你龙飞凤舞的大名，那么轻则闹一肚子气，重则花冤枉钱，还有可能把活儿做的一塌糊涂，所以说签合同前你要知道一些东西，尽量想细想清楚些，扯皮就会少些。 签家装合同有几个大原则必须要坚持，第一就是甲方乙双方所有承诺所有要求必须用文字表现出来，不要怕麻烦，不要想当然，空口许诺往往是扯皮的根源，把握了这个原则，不管你是包工队还是业主麻烦就少了很多；第二个原则是一定要知道自己的装修究竟要做些什么东西，尽量减少临时增减的现象，比如你的门是要买还是让包工队做，比如你的窗套要不要包上等等，必须在签合同前定下来，所谓磨刀不误砍柴工，你提前多在这些地方花些精力，施工的时候就会少些麻烦，我在××小区曾经碰到一个业主，合同都签好长时间了，还不知道自己要做什么呢，今天增加这个项目，明天减少那个项目，乱的很，最后竟然只叫我包一个进户门套，让我根本没法做，非常被动，工程也耽搁了。
签家装合同要注意的第一条是你要知道报价是包死的还是按实结算的，或者说你要明白项目中哪项是包死，哪一项是按实结算，很多装修公司的营销手法是把项目的量故意少报，这样总价会很容易让业主接受，最后结算时总价大幅度增加，业主是外行，他们一般是按照装饰公司给出的价格分割自己的资金，当决算时就会大幅超支，弄到措手不及,这是一种坑人的做法，但这种做法比较普遍。怎么才能避免这样的不好现象呢，首先装饰公司或施工队有义务详细告知业主哪些项目是按实结算，哪些是死的。但业主不能指望装饰公司或包工队都有这样觉悟，命运要把握在自己手里，业主要主动问，你问，他们就必须说明了，业主就要和他们确定此项单价是多少，测量方法是什么，记得要在合同上注明哪些是包死哪些是最后结算，你要是对自己家房屋的尺寸有把握，还可以要求他们总价包死，这样就不必心里没底了。不过这要求你对自己家要做的项目和量很明确。 合同里单价一般不会出什么问题，因为你肯定多方面对比过了，容易出问题的地方是计量方法，在这里我们一项一项的谈。 首先是拆除或砸墙，此项包死的多，你也可直接要求包死，紧接下来是水电，此项出入最大的，不约定好，双方都可能被坑害，我曾经被坑一回，××小区一个姓蒋的女人，她先给了我一图纸纸，上面开关插座总共是50多个，我按
装饰公司与施工队合同是装饰公司与施工队双方达成劳动施工合同，施工队负责装饰公司的装修安排，装饰公司负责设计方案的设计等工作，下面是这篇装饰公司与施工队合同 装饰公司与施工队合同 发包方(甲方)：保荣装饰设计工程有限公司 委托代理人： 联系电话： 承包方(乙方)： 委托代理人： 联系电话： 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条：甲方工作 1、甲方负责洽谈承揽装修业务; 2、甲方负责广告策划和发布，设计方案和制作工服; 3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡视督导，验收等方面;
4、负责工程测量，预算，设计，导购，现场管理; 5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。 第二条：乙方工作 1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度，统一着甲方工服，施工现场必须在明显位置悬挂甲方公司标志; 3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 4、乙方应处理好物业及业主的关系，不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，监理及时协调;乙方负责施工现场安全; 5、文明施工，管理好工程材料，施工过程中出现工伤事故由乙方负责; 6、乙方施工过程中不得私自或以甲方的名义私自承揽业务，如有业务应通知甲方，经甲方同意办理相关手续后方可承接; 7、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通; 8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场; 9、保证施工现场的整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场; 10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责; 11、乙方不得与现场监理人员及我公司其他人员私下交易，一经发现全部扣除乙方向甲方交纳的保证金;
包工头劳务合同 篇一：劳务清包工合同 劳务清包工合同 发包方： _______________________________________________________ （以下简称甲方）联系电话： 施工队： _______________________________________________________ （以下简称乙方）联系电话： 甲乙双方本着友好协商、合作的态度，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，在平等、公正、公平的原则下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址 工程内容
二、人工价格： _______________ 每平方米计算。 三、付款方式 1、工人生活费按每人每天 ____________ 元支付。 2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。 3、工程竣工验收合格后，甲方支付总工程款的 4、保修金：工程工资总价__________ 后支付。 五、材料 1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用，如应材料拖延工期的责任和经济损失，由甲方负责。如应乙方方施工造成的 误工期由乙方负责。 2、甲方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。 3、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意，乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。 七、质量
1、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单 位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正。 2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。 3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。 4、乙方施工中严格执行安全施工规范。 5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。 6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。 发包人：（签章）施工队：（签章） 身份证号码：身份证号码： 签约日期：签约日期： 篇二：个人劳务合同范本 篇一：个人劳务合同书 个人劳务合同书 甲方： 乙方：姓名性别居民身份证号 电话：家庭地址： 鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。
承包合同 甲方（发包人）：湖南金视科技有限责任公司 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致订立本合同： 一、工程概况及承包方式 1、工程名称：湖南汽车制造有限责任公司邵阳新产业园 2、工程地点：湖南.邵阳 3、工程承包方式：包工、所有施工设备、工具（如本工种的施 工照明，所用电焊机、电线、架梯、电缆、插座，低耗工具、材料等） 均由承包人自理，包安全及文明施工。 二、工程内容： 湖南汽车制造有限责任公司邵阳新产业园厂房及辅助办公用房，弱电桥架安装及桥架内布线。（工程量以实际测量为准）。 三、工程造价： 工程造价定为桥架安装费 20 元/m、含桥架内线缆铺设费用，工程量竣工后以实际测量为准。 四、工程期限： 工程开工日期： 工程竣工日期:
五、质量要求： 按湖南汽车制造有限责任公司邵阳新产业园弱电系统项目协议规定及建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范，工程质量必须无条件达到优良工程标准，工程竣工后如出现质量问题（人为造成的质量问题除外）属于乙方责任的，乙方无偿维修，保修期为一年。 六、付款方式： 1、为保证施工生产的稳定性、连续性，本工程不支付预付款 2、工程进度50%时甲方即付给乙方已完成的工程造价的 50 %。 3、工程竣工验收合格后甲方即付给乙方工程款总造价的 95 %。 4、乙方剩余工程款5%，作为质保金，在保修期满一年后的1个月 内一次付清。 七、双方责任： 甲方职责: 1、负责提供整个工程使用的图纸、设计要求，提供现场使用的水、电位置、提供材料运输通道、必要的材料堆放场地，提供工程所涉及的配电系统、管理系统、施工场地要平整等。 2、负责委派现场管理人员，施工技术员。 乙方职责： 1、负责组织精干的技术人员施工，严禁超规范和不按甲方方案、图纸施工，如本工程未能全部达到合同要求的质量标准，除返工或重做外，乙方承担因此而造成的全部经济损失，并承担本工程合同价款的1.5%的违约金。 2、乙方必须组织足够的施工人员进行施工，确保工期，按时完工，在
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 建设工程施工协议 发包单位（个人）：______________________________________（以下简称甲方）施工单位（个人）：______________________________________（以下简称乙方）为保证工程顺利进行，确保工程质量，依照《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部颁发《建设工程施工合同》，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条项目名称及工作内容 （一）工程名称： （二）工程内容: 。 （三）工程地点: 。 （四）承包方式：。 第二条施工工期 开工日期：年月日, 竣工日期：年月日。 第三条现场管理及工程验收 1、乙方人员在施工过程中应严格按照设计单位提供的设计图纸进行施工，质量等级为优良，达到国家规范、规程要求。 2、工程开工前，乙方现场主管人员必须根据工程的具体特点，对施工队进行各类技术交底，并严格执行现场的各项管理制度。 3、施工中所需材料必须完成符合设计要求，不得随意更改，材料进场时应具备合格证或材料检验证明，乙方不得擅自使用未经甲方及设计部门许可的工程材料。 4、乙方应配备足够的施工人员及施工机具，保证施工按进度进行，未能按进度施工,甲方有权进行处罚。在施工中必须符合安全操作规范及安全用电规范，凡由乙方自身引起的安全责任概由乙方自负。 5、乙方应随时接受甲方及设计代表的技术指导及监督。
建筑合同与包工头合同书 甲方：（发包人） 乙方：（承包人） 依照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同》的规定，为互相制约，协调关系，确保工程质量，保证安全施工，按期竣工，双方本着自愿互利，权益平等的原则签订本合同。 1．工程概况： 1.1工程名称： 工程地点： 工程范围和造价：#楼塑钢门窗工程（明细详见附表） 平方米×元/M= 元（竣工后按实结算） 1.2开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 1.3施工人数： 1.4分包方式：包工、包料、保质量、每平方元（价款含全部材料、人工、设备施工程序及安全设施）面积按实结算。 2. 材料的供应和保管 2.1乙方不按施工规范、设计要求、操作规程施工，造成材料等的浪费，费用应由乙方承担。3．安全施工 3.1双方必须严格按照合同规定的工程施工范围进行施工，若在承包工程范围内发生伤亡事故应由事故责任方负责；若在承包工程范围外发生伤亡事故应由安排范围外工程一方负责。 3.2乙方在施工中要带好安全帽，配带安全带，乙方对施工人员要加强安全教育工作，确保安全生产。 3.3甲方对乙方在施工的不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全奖罚。 4. 工程质量和验收 4.1乙方需严格按照甲方提供的施工图纸及图纸说明精心施工，确保工程质量达到国家验收规范和质量检查评定标准。 4.2乙方所分包的工程项目，每完成一项，必须书面通知甲方，由甲方工地技术人员验收和签证。 4.3隐蔽工程在覆盖前乙方应书面通知甲方到施工现场检查，经检查合格后办理隐蔽工程验收手续。 5. 工程付款及结算办法 5.1付款及结算办法按省现行规定执行。 5.2工程价款及结算方式和期限： （1）塑钢门、窗施工每平方米元（价款含全部材料、人工、设备施工程序及安全设施）。（2）门窗全部安装完毕后，经甲方验收符合4.1条款后，付工程款的工程款，乙方按价款出据国家税务发票。 （3）工程施工结束。经综合验收符合4.1条款后，付工程款的工程款，余额工程款作为工程质保金，按国家规定及省建设管理条例执行。 （4）保修期满无质量事故一次性结清，在保修期内出一切质量事故全部由乙方承担维修和
项目部廉政合同 （项目经理部与施工班组） 为加强廉政建设工作，深入开展反腐败斗争，把项目部各施工队的廉政建设责任和反腐败工作责任落到实处，从源头上预防和治理腐败，根据项目部的规定和要求，特签订双方合同书。根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目部南水北调宿迁市尾水导流工程施工02标项目经理部（以下简单甲方）与施工班组（以下简称乙方），特订立如下合同。 第一条甲乙双方的权利和义务 （一）严格遵守党和国家有关法律法规及水利部的有关廉政规定。 （二）严格执行xxxxxxxx项目经理部施工合同文件，自觉按合同办事。 （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和项目部利益，违反工程建设管理规章制度。 （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 （六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理的权利。 第二条甲方的义务 （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。 （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。 （三）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 （四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。 第三条乙方义务
包工头业主签合同有效否 原告夫妇为从事住宅装修的个体包工头。2006年6月初原告在被告邻居家装修时，被告邀请两原告为其住房进行装修，原告即按照被告要求于同月底列出了包括项目及价款的装修明细表，预算造价为20565元。对此，被告予以认可，并在装修明细表上签名。之后，两原告便着手施工，期间被告支付原告15000元。同年8月初装修工程完工。因被告经原告催要未能支付余款5565元，遂诉至法院，要求被告支付该款。 [分歧] 对本案该如何处理，存在二种意见。一种观点认为：原、被告间达成的家庭居室>装饰装修工程施工协议为双方真实意思的表示，且不违反法律规定，属有效合同，对签约双方具有约束力，双方均应按约定全面履行。因双方对装修的项目及价款均作了明确的约定，故以原、被告间经协商一致的价款作为本案房屋装修造价的依据作出判决，被告应给付原告装修余款5560元。 另一种观点认为：本案属建设工程施工合同纠纷范畴，两原告作为工程的承包人，仅为个体包工头，未取得建筑施工企业资质等级即承揽建筑工程，故施工合同违反了《建筑法》的强制性规定，属无效合同，应按过错程度由被告对原告为工程建设投入的劳务及建筑材料等费用折价赔偿。 [评析] 本案涉及个体包工头与业主签订的家庭居室装饰装修合同的效力问题。《建设部建筑装饰装修管理规定》第二条第二款规定：“本规定所称的建筑装饰装修，是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动”。应当看
到，装饰与装修的内涵及外延均有所不同，而且存在建筑工程的装饰装修与家庭居室的装饰装修的区别。从建设工程的类型看，《国务院建设工程质量管理条例》第二条、《国务院建设工程安全生产管理条例》第二条第二款均规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建设工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”故家庭住宅以外的装饰装修合同属于建设工程施工合同范畴，由此发生的纠纷应当适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。而家庭住宅装饰装修合同则属于一般承揽合同，难以上升到建设工程施工合同的高度。对于家庭居室装饰装修引起的纠纷，应当依据合同法有关承揽合同的规定，参照建设部发布的《住宅室内装饰装修管理办法》的规定处理。另一方面，对于有关工程质量、工程价款的问题，可以参照适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。如装修人未经验收擅自使用工程的，其法律后果就可参照上述《解释》第十三条处理。综上，对本案的处理，上述第一种观点是正确的。 . .
人身损害赔偿和解协议（雇佣关系） 甲方：，住址：，法定代表人：，联系方式：。 乙方：，性别：，民族：，年月日出生，住址：，身份证号码：，联系方式：。 XXXX年XX月XX日XX点XX分，在XX市XX区XX路，因甲方XXXXXXX，致使乙方受伤。甲方立即将乙方送入医院治疗，主动垫付住院费、手术费、医药费等费用并就此事的相关赔偿事宜积极与乙方协商。 现甲乙双方就乙方于XXXX年XX月XX日发生的人身损害相关事 实进行确认，经过友好协商，依据《民法通则》、《侵权责任法》、《合同法》等相关法律法规，就赔偿事宜达成以下协议： 一、甲方自愿承担乙方因上述人身损害而发生的合理必要的医 疗费用人民币元（大写：人民币万元整）（此笔费用 甲方已凭乙方提供的相关票据结算完毕，乙方应将相关票据如数交付甲方，如乙方提供虚假票据，甲方有权追回乙方虚报的费用）。 二、甲乙双方经过协商确定：甲方自本协议签订之日起日内向乙方另行支付人民币元（大写：人民币万元整）。 三、上述两项费用为双方依据法律协商确定的，甲方赔偿给乙方的所有费用，包括但不限于医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、营养费、后续的全部治疗费用、康复费、伤残
补助金、残疾赔偿金及精神抚慰金等费用。 四、双方约定上述款项的支付方式为：银行转账，支付方及收款方银行账户应经双方核对确认，确认后如如需变更银行账户，需书面通知对方并经对方同意方能变更。 甲方账户：。 乙方账户：。 五、甲方的权利义务： 1、甲方应在本协议约定的期限内向乙方支付协议约定款项； 2、甲方应将所支付的款项打入双方约定账户； 3、甲方应按乙方提供的相关费用票据支付款项； 4、甲方支付款项后，有权收回乙方向其提供的相关费用票据； 5、甲方在支付上述费用后，不再承担任何经济或法律责任。 六、乙方的权利义务： 1、乙方如不能本人到场签订本协议，需出具委托书委托其近亲属或法定继承人处理此事宜； 2、乙方收到上述款项后，本协议中乙方人身损害赔偿事宜即处理终结； 3、乙方收到上述款项后，应当将相关费用票据如数交付甲方； 4、乙方应保证提供的相关费用票据真实有效，否则应承担违约责任； 5、乙方收到上述款项后，应当向甲方出具收款收据； 6、乙方收到上述款项后，不得再向甲方及相关人员、单位主张
公司与施工队的合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
承包合同 甲方（发包人）：湖南金视科技有限责任公司 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致订立本合同： 一、工程概况及承包方式 1、工程名称：湖南汽车制造有限责任公司邵阳 新产业园 2、工程地点：湖南.邵阳 3、工程承包方式：包工、所有施工设备、工具 （如本工种的施工照明，所用电焊机、电线、架梯、 电缆、插座，低耗工具、材料等）均由承包人自理， 包安全及文明施工。 二、工程内容：
湖南汽车制造有限责任公司邵阳新产业园厂房及辅助办公用房，弱电桥架安装及桥架内布线。（工程量以实际测量为准）。 三、工程造价： 工程造价定为桥架安装费20 元/m、含桥架内线缆铺设费用，工程量竣工后以实际测量为准。 四、工程期限： 工程开工日期： 工程竣工日期: 五、质量要求： 按湖南汽车制造有限责任公司邵阳新产业园弱电系统项目协议规定及建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范，工程质量必须无条件达到优良工程标准，工程竣工后如出现质量问题（人为造成的质量问题除外）属于乙方责任的，乙方无偿维修，保修期为一年。 六、付款方式： 1、为保证施工生产的稳定性、连续性，本工程
不支付预付款 2、工程进度50%时甲方即付给乙方已完成的工程造价的 50 %。 3、工程竣工验收合格后甲方即付给乙方工程款总造价的 95 %。 4、乙方剩余工程款5%，作为质保金，在保修期满一年后的1个月内一次付清。 七、双方责任： 甲方职责: 1、负责提供整个工程使用的图纸、设计要求，提供现场使用的水、电位置、提供材料运输通道、必要的材料堆放场地，提供工程所涉及的配电系统、管理系统、施工场地要平整等。 2、负责委派现场管理人员，施工技术员。 乙方职责： 1、负责组织精干的技术人员施工，严禁超规范和不按甲方方案、图纸施工，如本工程未能全部达到合同要
工程名称 施工合同书 甲方： 乙方： 日月签订日期：年 页13 共页1 第 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同书，供双方共同遵守。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点：
1.3 工程内容：（祥见设计资料） 1.4 质量标准：符合国家现行施工验收规范标准。 1.5 施工方法：按设计图纸施工 二、承包方式 双方约定本合同书项下的迁改工程，甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方（砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供，乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责，除合同书另有约定外，甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。 三、工期 3.1 总工期：自开工之日起至竣工验收结束30日历天，乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。 3.2 开工日期，按甲方向乙方批复的开工报告为准。 3.3 发生以下情形之一的，工期顺延： 3.3.1 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。 3.3.2 甲方决定变更设计的。 出现以上情形时，乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方，双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的，由乙方按本合同书约定承担违约责任。 页13 共页2 第 四、工程造价及计量方式 4.1本合同为固定单价合同，在本合同期间内固定价格，不因任何外界因素变化而调整。 4.2合同承包范围内不得发生计时工。 4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量：新建线路1#、2#、3#按1000 元每立方米，商品混凝土由甲方提供；新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等，并自拌C25混凝土进行浇筑，按1300元每立方米计算。（以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用） 五、付款方式 工程开工后，根据甲、乙双方约定，由乙方垫付工作中生活费，乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款，剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方，税收发票由甲方负责。 六、甲乙双方权利 1、甲方权利 6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工，并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。 6.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的，甲方