当前位置:文档之家› 污水厂劳务合同

污水厂劳务合同

象州工业园区石龙片区污水处理厂工程

土建工程劳务分包合同

发包人(甲方):

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就劳务分包工程施工事项协商一致,订立本劳务工程分包合同。

一、工程概况

1、工程名称:象州工业园区石龙片区污水处理厂工程

2、工程地点:象州县石龙镇

3、工程内容:基础及主体

二、承包范围

基础及主体工程,含模板、钢筋、混凝土工程。包括:剪力墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板等所有现浇部位的模板、钢筋、混凝土工程施工。即除临时设施和外架以外的所有主体工程工作内容。

三、承包工作内容及承包单价

(一)模板工程

1、熟悉施工图纸,布置操作地点,队组自检并配合受检。

2、木模板的制作:包括新模板(散板或胶合板),选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、钉木带、拼模(含制作不规则模和圆形模),分类堆放半成品。

3、木模板的安装:立模板,立支撑,安装穿墙制作,锯钉木带、拉杆、斜撑,垫板,钻眼,穿绑铁丝,上螺栓,吊正找平,填模板缝隙,清理木屑及模板内杂物,搭拆支模架子及操作架子(均含超高)。

4、木模板的拆除:拆除回收支撑、模板、铁丝、螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆及搭拆架子(含超高),并将模板、方木、支撑、钢管、扣件、卡具等材料搬运到地面指定地点分类堆放。

5、乙方应协助工长及测量工定位放线,乙方根据甲方提供的控制轴线进行

放样弹线。捣制砼时派人跟班看模并随时加固,拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除,并按甲方要求特殊处理,拆模后要彻底清理干净干结砼、碎模、缝隙垫、铁钉等,建筑垃圾用水泥袋装好搬运至自然地面甲方指定地点堆放,周转材料全部搬运至自然地面甲方指定地点分类归堆整齐。

(二)钢筋工程

1、熟悉施工图纸、按图下料,布置操作地点,领退料具,队组自检并配合受检,并自带扎丝。

2、钢筋的制作:包括取料,解捆,开冷拉机,冷拉调直线材,钢筋配料,划线,标号,切断,放样,弯曲(含制圆箍),捆扎,挂标志牌,垫楞,覆盖,搬运到指定地点分类堆放。制取扎丝。短钢筋的充分利用,余料整理归堆。清理制作场地。

3、钢筋的绑扎:包括配合汽车吊吊运钢筋上下楼或人力从外架传递钢筋上下楼,清理模板内杂物,钢筋半成品的分类、选取,钢筋绑扎位置的定位、划线,安放绑扎钢筋,制作并安装保护层垫块,安放预埋铁件,埋设墙体拉结筋,搭拆钢筋操作架子,配合测量工定位放线,捣制砼时派人跟班整理加固变形的负筋和松动的钢筋绑点。

4、配合主体钢筋螺纹钢闪光对焊。

5、配合试验人员做钢筋取样。

(三)混凝土工程

1、熟悉施工图纸,布置操作地点,领退料具,清理保养机具,队组自检并配合受检。自带振动棒、震动板等工具。

2、砼施工前清除模板内杂物,补模板缝隙,淋水湿润模板,检查整理保护层垫块,整理变形的负筋。建筑主体使用商品混凝土,混凝土的捣实,铝合金刮尺和木批刮平搓平,砼初凝前进行混凝土面收光。配合试验人员做试块及坍落度试验,清理撒落在模板外的混凝土,及时清铲干净在输送和运输过程中溅落的混凝土,并清铲干净漏到楼面的混凝土浆。

3、按甲方项目部要求,给终凝后的混凝土加盖麻袋保护膜等覆盖物,按规定间隔时间拉胶管取水淋水养护混凝土,至混凝土达到规定强度后,将覆盖物和胶管运回工地材料仓库并整理归堆。

(六)承包单价

1、模板部分:按结构展开面积元/㎡。

2、钢筋部分:①粗格栅及提升泵井、事故池、初沉池、生化池剪力墙及基础、高效沉池、二次泵站、污泥储池、按重量计算元/吨;②生化池坝坡、接触消毒池及出水仪表间、

2、按分项工程包干。其中基础:模板元/㎡;钢筋元/㎡(吨);混凝土元/m3;砌砖元/㎡。

主体:模板元/㎡;钢筋元/㎡(吨);混凝土元/m3;砌砖元/㎡;抹灰元/㎡,地面砂浆元/㎡。

水电安装:元/㎡。

以上劳务人工费合计约万元,以实际结算为准。

3、本合同未注明的各项具体费用项目,如各项社会保险费、加班费(含节假日)、夜餐费、误工费(包括停电、停水、机械故障、气候因素影响等)、暂住证费、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等等)均包含在承包单价当中,由乙方自行分解。

4、承包工作内容以外的工程量,如果按计件计算,双方协商单价并签字确认;如按时工计算,时工单价为元/工日。

四、承包方式

乙方在以下1、2点前提下提供劳务。

1、甲方根据施工进度适时配备以下机具工具及材料:卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋冷拉机、焊机、插入式振动器、平板振动器、斗车,钢管、扣件、脚手板、安全网、安全带、门型架,模板(胶合板或木板散板)、方木、顶撑木、焊条、钢筋、砂、石、水泥、砖,施工用水电。

2、乙方必须自备以下材料和机具工具:铁钉、铁线、扎丝,园盘锯及锯片、电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、撬棍、钢筋扎勾、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、铁铲、铝合金靠尺、钢批、灰桶、灰刀、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、电钻及钻头等上述第1点未提及的其它需用料具。

五、施工质量

甲方对乙方进行安全技术交底,乙方必须严格按照国家施工规范进行施工,

工程质量经过实测实量均要符合质量验评标准,以国家现行质量验评标准评分为依据,实测合格率达到100%。

六、施工安全

1、甲方按政策规定购买施工人员人身意外伤害保险。

2、乙方必须严格按照国家安全规范进行施工,做到文明施工,在安全措施没有保证条件下不能进行施工,做到不违章指挥,不违章作业,杜绝安全事故。

3、在施工中若发生劳务人员伤亡事故,属乙方责任由乙方负责,属甲方责任由甲方负责并按国家政策和甲方上级公司的按有关规定执行。

七、施工进度

计划从年月起至年月止,若因甲方影响或不可抗力影响,工期顺延;乙方必须按照甲方编制的进度计划按时完成,服从项目部的管理及工作安排。如业主原因造成进度影响而给予甲方顺延工期的签证,则甲方同步给予乙方签证,否则不予顺延。甲方进度影响期间所发生的费用由乙方自理,甲方不予签认。如乙方达不到甲方的进度要求,甲方视所造成的损失大小对乙方进行经济处罚。如乙方中途以借口退场,乙方所完成的工作量按合同单价的50%进行结算。

八、劳务工人管理

(一)进场接收管理

1、乙方组织劳务工人进场时,必须开具劳务工人调度单,注明进场劳务工人的队组名称、工种、人数,附队组劳务工人花名册、委托书复印件(队组劳务工人委托队组长领取工资)、身份证(户口本)复印件或身份证明、特殊工种上岗证复印件。队组劳务工人年龄以18-48岁为宜,严禁使用童工。甲方根据劳务工人调度单对照接收,不符合条件的,由乙方补充完整资料后才予接收。

2、劳务工人进场时需办理劳务工人工作牌。工作牌内容应包括:近期1寸免冠相片、姓名、性别、年龄、工种、项目名称、劳务公司名称等内容。

(1)工作牌由乙方配合项目部办理,办证费用由项目部解决;

(2)工作牌作为劳务工人进场工作的通行证。劳务工人不佩戴工作牌的,不得进入施工现场。

(3)项目部发生劳务纠纷时,不出示工作牌的,项目部不予接待。

(4)工作牌由劳务工人本人签名领取并妥善保管。施工期间,劳务工人工作牌如有遗失的,需向乙方书面报告申请补办。劳务工人退场时,乙方要及时收回工作牌。如劳务工人不慎遗失或拒不上交的,乙方应向项目部作书面说明。

3、劳务工人进场后,乙方必须组织劳务人员接受三级安全教育并由受教育者签字确认,不得代签。

(二)现场管理

1、劳务工人要遵纪守法,遵守甲方的各项规章制度,服从工作安排。进入工地必须戴好安全帽(安全帽由项目部统一购买,在月度工程款中扣缴),不准穿拖鞋或赤脚上班,不得酒后上班,如有违反,每发现1人(次)罚款元。

2、乙方协助甲方做好工地材料的管理,做到合理使用,按定额领用。水泥按施工配合比领用不超支,水泥袋要绑扎成捆,堆放整齐。模板、方木不能长材短用,未经主管工长签字同意,不得锯割成块模板和整条方木。若有违反,每锯一条方木罚款元,每锯一块胶合板罚款元。砌筑砂浆不得留隔夜灰,否则每次罚款元。

3、不得随意乱丢扣件,每班用剩的扣件要全部回收到仓库存放,每天下午下班后,楼层或周围每发现一个散落扣件罚款元。

4、乙方借用甲方的工具,凡造成损坏或丢失的,一律按照原价赔偿。易耗品要以旧换新方能领用。

5、乙方进场后必须做好现场文明施工,做到边做边清,工完场清,确保现场整齐。配合甲方做好迎接各项检查。在有关部门和公司综合治理检查评比中,如有由于乙方原因导致甲方被罚款,甲方加倍处罚乙方。连续两次达不到优良的罚款元。

6、由于乙方原因造成工程质量达不到要求需要返工返修,需要的费用由乙方负责,并每次视轻重给予元罚款。

7、乙方必须根据甲方进度计划组织足够的劳动力。根据工作需要,凡甲方通知到乙方增加人员加班加点赶工的,乙方都要尽力配合。如果因劳动力不足又不及时补充而影响施工进度及质量的,甲方可以另外组织劳动力补足,甲方按补足人员实际发生费用的两倍从乙方承包的工程款中扣出支付和处罚。

8、乙方不得擅自更换劳务工人,凡未经项目部同意擅自更换劳务工人的,

按每人每天元进行罚款。

(三)后勤管理

1、劳务人员进入工地后,每人分配床位一张,劳务人员退场时应办理好相关退场手续。

2、劳务人员不得在工地和宿舍内酗酒、闹事、打架,严禁男女混居、赌博、偷盗,禁止使用明火炉具(电炉、煤油炉、煤气罐)、热得快电阻等,若有违反,每人次罚款元,情况严重者,送公安机关处理。

3、劳务工人须搞好住宿区的卫生,不得随意大小便,违者每发现一次罚元。

4、乙方要积极配合项目部搞好项目后勤管理工作,施工场地和临时设施均不得逗留无正规劳务调度手续人员以及未成年人和违反计划生育的人员。

5、属乙方现场从事饮食卫生工作人员,必须提供健康证。

如有违反以上各项规定的,罚款(或扣款)均在当月结算款中扣除。

(四)退场

1、本合同履行完毕后,双方结清余额并由甲方在15个工作日内支付给乙方,乙方在领取钱款后次日退场,不得在项目部停留。

2、有以下情形的,甲方有权终止合同,并由乙方负责清退劳务工人。

(1)劳务人员因安全质量问题被甲方书面通知整改2次以上的;

(2)劳务人员不服从甲方工作安排的并被甲方书面通知整改2次以上的;

(3)劳务人员违反社会治安管理规定或触犯法律法规的;

(4)发生重大安全质量事故的。

3、单方面提出终止合同的,须提前7天用书面材料向对方提出。属甲方提出的,须结清乙方已完工程量并在7个工作日内支付完毕。属乙方提出的,甲方按双方约定单价的50%对乙方已完工程量进行结算并在7个工作日内支付完毕。乙方在领取钱款后次日退场,不得在项目部停留。

4、重大节假日或重大社会活动举办期间,双方应对清退劳务工人的举措进行评估并报有关部门备案,避免重大劳务纠纷的发生。

九、人工费结算及支付

1、甲方将队组劳务工人委托队组长领取工资委托书复印件在项目部宣传栏进行公示。

2、双方约定(1)以上月26日起至当月25日止为一个结算周期。甲方按乙方已完成的工程量在每一个结算周期签发一次《施工任务单》并进行结算,乙方再对施工队组签发分解的《施工任务单》和结算单,同时将工程量结算清单在项目部宣传栏进行公示(如劳务工人对《施工任务单》有疑问,甲方负责向乙方工地负责人进行解释,由乙方对劳务工人解释)。并在次月月底前将结算款的80%支付给乙方。承包工作全部完成,经相关部门验收达到规定要求后,原预留的20%余款在次月月底前全部付清。(2)按形象进度付款。

3、乙方工地负责人每月将各劳务队组人员的应得工资金额列好工资分配单,由劳务工人亲笔签名后交乙方和甲方财务部门存档备查,并由甲方将工资发放单在项目部宣传栏进行公示。乙方不按时发放劳务工人工资或不按时上交工资发放单的,甲方暂不签发下个结算周期的《施工任务单》,后果由乙方自负。

4、甲方均以转账方式付款至乙方法人账户。乙方开具规范的建筑工程发票到甲方财务部门报账办理相关手续,乙方开具报账的建筑工程发票的公章名称必须与乙方法人账户名称一致,否则由此产生的后果由乙方负全责。

十、合同解除、终止

1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同。

2、如在甲方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。

3、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,双方可以解除合同。

4、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十一、争议

1、双方在履行合同时发生争议,应采取以下办法解决。

(1)双方友好协商和解或要求有关主管部门调解;

(2)任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定可以采用向当地劳动仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉的方式解决争议。

(3)争议未解决时,双方不得采取过激行为影响正常施工生产和危害社会稳定。如有违反,利益受损者可依法维护自身利益,提出索赔。

2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

十二、其它

1、本合同条款与甲方此前其它文件规定相抵触的,以本合同为准。本合同未尽之处,按(1)双方协商增加补充协议或(2)甲方有关规定执行。

2、本合同一式4份,甲方2份(甲方项目部、劳动人事科各一份),乙方2份(乙方施工管理科及乙方工地负责人各一份)。本合同经双方盖章、相关负责人签名后开始生效,合同解除后或合同条款履行完毕后自行失效。

3、补充条款:

甲方(章):乙方(章):

法人委托人:法定代表人:

联系电话:联系电话:

施工队组长:

联系电话:

日期:日期:

排水管道劳务合同附件

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 排水管道劳务合同附件 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

施工劳务承包合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》等有 关规定,结合本项目的具体事宜。经双方协商,本着白愿、公平、公正的原则 甲方将滨江大道三期工程的排水管道安装等附属工程承包给乙方,为明确责任 和义务,特定立本合同,双方共同遵照执行。 第一条工程名称、地点 1、工程名称:麻阳县滨江大道三期。 2、工程地点:麻阳县城东新区。 第二条工程承包范围 滨江大道三期工程(K0+00卜K0+66Q)及延伸段的所有排水管道安装和检查井、预留井及雨水口的砌筑。 第三条工程承包方式和内容 1、采用半包方式即甲方负责提供主材(管道、水泥、沙砾石、井盖、 红砖、铁丝网)和指定材料堆放场地及主电源; 2、乙方负责水电管线的布置、料场平整、搅拌站的布置、管道安 装和砌筑检查井及配套的附属工程、施工排水、安全防护措施及施工中所用人工、材料、设备、工具水电费及由此产生的一切费用。 第四条合同工期 白工程开工之日起30个有效工作日,提前一天奖200元,推迟

一天罚款200元。 第五条承包单价: 1、管道的卸车堆放和安装过程中的二次转运采取包干价 2.6万 元; 2、管道的安装(人工清底、混凝土垫层、管道基础、管道安装、铁丝网及勾缝)按管道大小规格计综合价: d300: 30 元/米;d400 : 35 元/米;d500 : 45 元/ 米; d600: 55 元/ 米;d800 : 75 元/ 米;d1000 : 95 元/ 米; d1200: 105 元/ 米 3、检查井、预留井及雨水口的砌筑(人工清底、混凝土垫层、砖的 转运和砌筑井盖安装)综合价0.24元/块的砖按实进行结算,内壁粉刷按6元/平方米按实进行结算。 第六条付款方式: 乙方在完成总工程量的50%B,甲方付一次工程进度款(按完成实际工程量的50履付),其余工程款等该分部分项工程验收合格后付清。 第七条安全和质量 1、乙方必须做好安全管理工作,服从甲方技术人员及管理人 员的安排,必须按施工中的安全操作规程施工,乙方在施 工过程中由于操作不当而造成的任何安全事故由乙方白行承担, 甲方不付任何责任; 2、乙方必须严格按照施工图纸和施工规范进行施工,如乙方由于施工

湖南省化工行业劳动合同示范文本

湖南省化工行业劳动合同 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

湖南省化工行业劳动合同示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 甲方(用人单位)名称: 地址: 性质: 法定代表人(委托代理人): 乙方(劳动者)姓名: 性别: 出生年月: 家庭住址: 居民身份证号码: 湖南省劳动和社会保障厅印制 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法

规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。 一、合同类型和期限 第一条甲、乙双方选择以下第种形式确定本合同期限: (一)有固定期限:自年月日起 至年月日止。 (二)无固定期限:自年月日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。 (三)以完成一定的工作(任务)为期限。 自年月日至工作(任务)完成时即行终止。 其中试用期自年月日至年月日止,期限为天。 二、工作内容 第二条根据甲方工作需要,乙方同意从事岗位

污水处理设备运行合同范本

设备运行劳务分包合同 项目名称:城镇生活垃圾填埋场 渗滤液处理设备运行项目

精选资料 劳务分包: 人工劳务 2017 年月日

设备运行劳务分包合同 项目承包人: 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于\ (以下简称为“发包人”)与项目承包人已经签订设备运行合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:城镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行项目 工程地点: 分包范围:渗滤液处理设备运行劳务分包 劳务分包人应承担的其他义务:\ 2、分包工作期限 开始工作日期:2017 年7 月 5 日结束工作日期:2019 年7 月1 日 总日历工作天数为:725 天,承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。 3、质量标准 运行质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《环境保护质量验收标准》、《生活垃圾填埋污物控制标准》等行业标准,本工作必须达到质量评定合格等级,并符合施工合同有关质

4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同。 (2)本合同附件。 (3)设计运行预案。 (4)其他合同文件。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 5、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: 土建及电气行业标准 6、劳务分包合同价格 签约合同价约(小写):¥1950000.00 元(人民币) (大写)﹕壹佰玖拾伍万元整(人民币),竣工验收合格后按实结算。 7、图纸 工程承包人应在劳务分包工作开工7 天前,向劳务分包人提供运行方案 1 套,以及与本合同工作有关的标准图\ 套。

人工顶管施工合同书

人工顶管劳务施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程质量,双方本着平等互利、协商一致的原则,经过充分协商达成如下合同: 一、工程概况 工程名称:陇海南路改建 工程地点:商丘市梁园区 工程内容:污水顶管施工 合同价款:本工程单价为:元/米,工程量以施工长度为准。 二、承包方式 本工程的承包方式为:包工不包料。 三、价款支付与结算 本工程自开工之日起,乙方设备、人员进场至到顶管结束后,通过闭水试验,验收合格后,一次性支付给乙方工程款的95%,剩余5%工程交工验收后一次性支付。 四、双方责任 1、甲方权利与义务 A、开工前甲方向乙方提供施工图纸。 B、甲方只提供管材和施工用电(一级配电箱)。 C、甲方负责协商各方关系(包括与地方政府、村民委员会的协调沟通,相关行政审批手续),并承担相关费用。 D、按合同要求办理结算,支付工程款。

2、乙方责任 A、乙方负责一级配电线以外所有施工用电材料,并承担电费。挖掘机、装载机、小型机具等设备其发生的所有费用由甲方承担。 B、乙方应按照甲方图纸要求施工,如有变动应与甲方协商解决。 C、乙方在施工期间应按相应要求做到安全文明、环保施工。 D、在施工过程中,随时与甲方沟通,保证施工顺利进行。 E、乙方负责施工现场的安全维护、文明施工。 F、乙方必须采取切实、有效、严格的安全防护措施,严格执行甲方制定的安全文明施工相关条例。保证所有施工人员和设备的安全,并承担施工中造成事故的责任和因此发生的费用。 G、在施工过程中,无论地下出现障碍物及地下水等任何状况,乙方无条件将顶管贯通,甲方不增加任何费用。 H、乙方提供人工顶管资质、特种作业人员操作证及施工方案。 J、乙方负责顶管过程中一切安全事故责任,造成的损失均由乙方承担。 六、附则 1、本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定补充条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力。 2、本合同发生纠纷时,甲、乙双方应及时协商解决,协商不成时,双方可向工程所在地的地方法院起诉。 3、本合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。 甲方:乙方: 代表签字:代表签字: 年月日年月日

室外排水管道合同

劳务承包协议书 甲方: 乙方:班组承包人: 现甲方委托乙方进行分项工程施工,为了强化施工管理,确保高质量、高速度安全完成施工项目,经双方平等、友好协商,达成以下条款:一、乙方承包施工项目内容是以包人工、包质量、包安全、包工期及文明施 工的方式进行承包。 二、承包范围: 1、承包广州大学城二期(七标)一至五区的室外地下排污、排水主干线管 道的安装工作,包括清挖土方、清污泥、水平放坡、砂石垫层、管道安 装、固定管道,不包沙井。 三、甲方责任: 1、合理安排现场施工,监督工程质量、进度、安全文明生产等。做好工人 三级安全教育、安全技术质量交底工作,强化施工管理,确保工程质量、负责工程隐蔽验收。 2、负责提供机械,安排材料进场。 3、组织有关人员参加图纸会审及工程验收。 4、免费提供临时宿舍给乙方人员住宿。乙方人员由甲方统一安排食堂用餐, 费用按月从乙方人工费中扣回。 四、乙方责任: 1、根据施工进度按甲方要求进场人数进场施工,合同签订之日立即进 场.人。工期按甲方要求的节点工期完成,若未能按此节点工期完 成,则按 1 .元/米扣罚乙方。 2、负责自带工具(如沙铲等小工具)。 3、负责工程的质量、进度、安全生产及文明施工。 4、施工项目工程承包者(专业工长两人)一定要带班进驻现场,协助甲方 安排施工及管理班组。 5、无身份证、劳务证、计生证(三无人员),以及未经甲方安全教育和认可 批准的人员不得进入现场工地。 6、必须组织有技术有素质的工人进场,按国家有关规范进行施工,能够按

质按量依时完成本合同工程。 五、质量、进度要求: 1、工程质量一定要严格按设计图纸要求及国家的施工规范规定要求施工。 2、工程质量一定要达到优良以上工程要求。 3、线管安装既要按设计图纸要求施工,又要以节约材料为原则,做到长料 长用、短料短用。因违反施工或不听从管理人员指挥所造成的质量事故,由乙方负责一切经济损失。 4、工程验收一定按规范进行验收,班组必须自行检查,合格后通知现场施 工员进行验收,每一分项工程经验合格,经现场工长、建设方、监理认 可才能结算,否则后果自负。 5、每段工作完成后要清扫场地,材料集中收回分类堆放好,不能随地丢弃, 更不能堆放在外墙脚手架平桥上,做到工完场清、文明施工。 6、工程进度要求紧密配合各工种施工,每周按进度计划施工。要保持作业 人员不少于人。如果发现施工进度未按甲方要求的节点工期完成或 质量达不到要求的,甲方有权立即终止协议调换施工队伍,结算只付乙 方已完成工程进度的60%给乙方,余下40%作误工损失费赔偿给甲方, 甲方不作任何补偿给乙方,乙方不能追究。 7、本合同签订一天内乙方即时安排人员进场施工。若乙方接到甲方通知后 三天内未按合同要求安排作业人员人时,甲方有权终止合同,结算 按已完工程进度的50%计算工作量给乙方,余下50%作误工损失费赔偿 给甲方,乙方不能追究。 8、根据工程进度要求,乙方必须服从甲方晚上加班的安排,否则甲方有权 终止合同,造成的损失由乙方负责。 六、安全要求: 1、严格执行建筑规范规定的安全措施及甲方现场规定的安全规章细则施 工,严禁机械带病工作,发现安全隐患及时上报项目部,任何人都有权 利拒绝在不安全区作业。 2、乙方承担施工过程中自身原因造成的所发生安全事故的经济责任和法律 责任。 3、乙方承担支付工人的工伤保险金,一切劳保福利包单价内。 4、每天所做的工作完工场清,搞好自己班组宿舍卫生、注意安全用电,做 到文明施工。 七、工程造价结算方式:

化工厂劳动合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-7774-34 化工厂劳动合同范文(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

化工厂劳动合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 编号____ 劳动合同 甲方法定代表人: 注册地址:乙方:性别: 居民身份证号码:________ 家庭住址:邮政编码:户口所在地:省(市) 区(县) 街道(乡镇) 根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条、本合同为2年期限合同。即自____年___月___日起至___年___月___日止。本合同试用期个月,即自____年___月___日起至___年___月___日止 二、工作内容和工作地点

第二条 (一)甲方根据工作需要,聘用乙方为甲方员工,从事岗位,工作地点。乙方应按甲方要求的工作内容和工作标准,按时、保质、保量的完成工作任务。 (二)因生产、经营需要,甲方可以调整乙方工作内容和工作岗位,如乙方没有正当理由,应服从甲方安排。 三、工作时间 第三条、甲乙双方同意按标准工时制,确定乙方的工作时间:即每日正常工作8__个小时,每周工作不超过44个小时,每周至少休息一天。当甲方发生紧急生产、经营任务时,有权安排乙方加班,乙方应当服从甲方的正当加班安排。 第四条、甲方因工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外,一般每日不得超过一小时,因特殊原因最长每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。 第五条、休息日和法定节假日,甲方依法按排乙方

污水厂劳务合同

象州工业园区石龙片区污水处理厂工程 土建工程劳务分包合同 发包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就劳务分包工程施工事项协商一致,订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况 1、工程名称:象州工业园区石龙片区污水处理厂工程 2、工程地点:象州县石龙镇 3、工程内容:基础及主体 二、承包范围 基础及主体工程,含模板、钢筋、混凝土工程。包括:剪力墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板等所有现浇部位的模板、钢筋、混凝土工程施工。即除临时设施和外架以外的所有主体工程工作内容。 三、承包工作内容及承包单价 (一)模板工程 1、熟悉施工图纸,布置操作地点,队组自检并配合受检。 2、木模板的制作:包括新模板(散板或胶合板),选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、钉木带、拼模(含制作不规则模和圆形模),分类堆放半成品。 3、木模板的安装:立模板,立支撑,安装穿墙制作,锯钉木带、拉杆、斜撑,垫板,钻眼,穿绑铁丝,上螺栓,吊正找平,填模板缝隙,清理木屑及模板内杂物,搭拆支模架子及操作架子(均含超高)。 4、木模板的拆除:拆除回收支撑、模板、铁丝、螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆及搭拆架子(含超高),并将模板、方木、支撑、钢管、扣件、卡具等材料搬运到地面指定地点分类堆放。

5、乙方应协助工长及测量工定位放线,乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。捣制砼时派人跟班看模并随时加固,拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除,并按甲方要求特殊处理,拆模后要彻底清理干净干结砼、碎模、缝隙垫、铁钉等,建筑垃圾用水泥袋装好搬运至自然地面甲方指定地点堆放,周转材料全部搬运至自然地面甲方指定地点分类归堆整齐。 (二)钢筋工程 1、熟悉施工图纸、按图下料,布置操作地点,领退料具,队组自检并配合受检,并自带扎丝。 2、钢筋的制作:包括取料,解捆,开冷拉机,冷拉调直线材,钢筋配料,划线,标号,切断,放样,弯曲(含制圆箍),捆扎,挂标志牌,垫楞,覆盖,搬运到指定地点分类堆放。制取扎丝。短钢筋的充分利用,余料整理归堆。清理制作场地。 3、钢筋的绑扎:包括配合汽车吊吊运钢筋上下楼或人力从外架传递钢筋上下楼,清理模板内杂物,钢筋半成品的分类、选取,钢筋绑扎位置的定位、划线,安放绑扎钢筋,制作并安装保护层垫块,安放预埋铁件,埋设墙体拉结筋,搭拆钢筋操作架子,配合测量工定位放线,捣制砼时派人跟班整理加固变形的负筋和松动的钢筋绑点。 4、配合主体钢筋螺纹钢闪光对焊。 5、配合试验人员做钢筋取样。 (三)混凝土工程 1、熟悉施工图纸,布置操作地点,领退料具,清理保养机具,队组自检并配合受检。自带振动棒、震动板等工具。 2、砼施工前清除模板内杂物,补模板缝隙,淋水湿润模板,检查整理保护层垫块,整理变形的负筋。建筑主体使用商品混凝土,混凝土的捣实,铝合金刮尺和木批刮平搓平,砼初凝前进行混凝土面收光。配合试验人员做试块及坍落度试验,清理撒落在模板外的混凝土,及时清铲干净在输送和运输过程中溅落的混凝土,并清铲干净漏到楼面的混凝土浆。 3、按甲方项目部要求,给终凝后的混凝土加盖麻袋保护膜等覆盖物,按规

顶管施工分包协议

顶管施工分包协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》和《建设工程施工合同》及其它有关法律、法规和规定,遵循自愿、公平和诚实原则,双方就本合同工程合作事项协商一致,订立本协议。 一、工程概括 1、工程名称:滨河新区二期热水管网工程 2、工程地点:滨河新区二期区域 3、工程内容:顶管设备安撤、相关辅材及设备运输、顶管顶进、管缝抹带(含材料费)、场地排水及相关顶管施工准备工作等。不包括顶管(三级钢筋砼顶管)作井、检查井的制作、壁后注浆、回填夯实及场地原地貌的恢复等。 二、工程承包范围及方式 1、承包范围: (1)顶管施工劳务,管径:D1500mm 约20米,最终按实际收方为准。 2、承包方式:本合同为劳务单价包干。(按实际收方量计) 顶管:D800mm:1200元/m(土方掘进)。 三、工期要求 1、开工时间:2013年11月23 日

2、竣工时间:2013年12月30 日 合同总工期为7 天。合同签订后进场起算(甲方通知为准)。因甲方原因则工期顺延。 四、质量要求:达到国家现行规范、标准及施工图要求。 五、合同价款暂定:金额(大写):叁万元,(小写)30000.00 元人民币。以本合同约定的结算办法结算工程款,按实收方,金额以结算为准。 六、工程量的确认、费用的结算和支付 1、工程量的确认:经甲乙双方在工程完工现场签收。 2、费用的结算和支付:本工程不支付预付款。顶管完成经热力公司及其它有关部门验收合格后付款70%,待供热管道施工通过顶管段后15日内办理结算,并提供顶管顶进施工记录资料及顶管施工方案,7个工作日内付清余款,本协议是劳务工程乙方不提供任何票据。 七、安全生产文明施工 1、甲乙双方必须认真遵守国家有关安全生产文明施工的法律、法规及各部门的相关规定。 2、乙方人员服从甲方管理,并严格遵守甲方相关规章制度。 3、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施,乙方应作好自检工作,并做好记录存查。乙方在施工中发现安全隐患应及时向主管人员报告,整改后方可施工,严禁违章冒险作业。 4、杜绝死亡和重伤事故,轻伤频率应控制在3‰以内。乙方必须自行承担一切安全事故的所有责任及相关费用损失,所有违章

排水劳务合同

排水工程劳务分包合同 发包方:湖南省二建资兴莲花路、杨家路、荷叶路项目部(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 为了使资兴市莲花中路、杨家路、荷叶路道路工程顺利地、有序地完成,并达到预期的质量目标和施工进度,甲方将排水工程的劳务工作分包给乙方,根据《中华人民共和国经济合同法及《中华人民共和国建筑法》等有关法规和条款规定,为明确双方在施工中的权利的义务,经双方协商,特订立以下协议: 一、工程概况: 1、工程名称:资兴市莲花中路、杨家路、荷叶路道路工程 2、工程地点:湖南省资兴市东江街道办事处栗脚村(原东江木材厂内) 3、工程承包范围:以上三条路段的排水工程劳务工作 二、承包方式: 实行劳务清包,只包工不包料 三、劳务单价及支付方式: 1、乙方完成所有工程全部按实计算 2、单价:雨水平口钢筋砼管道d1200mm 和d1000 mm30元/米、d600mm12元/米、d300mm12元/米(满包管);污水承插钢筋砼管道d1200mm30元/米、d1000 mm30元/米、d600mm12元/米、d400mm8

元/米。以上单价包含人工配合清理沟槽、配合测量放线、浇筑垫层及护管、抹带安装、管道安装。(管道安装需甲方安排机械吊装,乙方仅安排人员辅助) 3、砌砖按0.35元/每块砖计算(含粉刷,同时不扣除管道部位)。 4、预制砼构件:井圈、井盖板170元/立方米(包含扎筋、制模、浇筑砼、辅助机械安装) 5、临时工130元/人 6、以上单价仅为包工价,不含材料单价 四、付款方式 在施工期间甲方向乙方支付100元/人的职工生活费,排水工程验收合格后的完成工程量,按每月完成工程量的80%支付,余款20%等管道完工后一次性结清,不管工程完成与否在春节前需将完成量全部结清。 五、甲方责任 1、总体计划安排,现场协调。 2、甲方提供给乙方有关相关施工图纸。 3、负责中心桩、标高测量。 4、负责提供施工用电、配电二级电箱,同时配备电工一人,确保施工用电安全。 5、负责所有沟槽的开挖及管道吊装以及拉管(机械)。 6、混凝土:砂、石、上料甲方负责机械设备。 六、乙方责任 1、必须组织好、技术好、素质好的工人进场施工。

最新危险特种化工行业劳动合同书

危险特种化工行业劳 动合同书

用人单位与劳动者 劳动合同书 中科复兴投资有限公司定边县分公司 二OO一五年六月六日

甲方(用人单位) 名称 性质 地址 法定代表人 乙方(劳动者) 姓名 性别 国籍(地区) 文化程度 户籍所在地 户籍性质 家庭住址 邮政编码 联系电话 身份证号码

根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)及其他有关法律法规,甲、乙双方在“平等协商”的基础上,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、聘用 1.1 聘用根据国家有关法律法规和规定,甲方同意按本合同规定的条款和条件聘用乙方在(岗位)工作;乙方依此条件同意接受该岗位的聘用。甲方可根据经营管理需要或乙方的工作能力、业绩,变更乙方的岗位和职务范围。乙方应服从甲方的调动。如甲方调动通知发出后15日内乙方仍未赴新岗位报到,则视为不服从调动,甲方有权终止聘用。 1.2 合同生效日与聘用期限本合同于年月日经双方签字后生效。双方同意本合同期限从年月日起至年月日为止。本合同生效后的前个月,即从年月日起至年月日止为试用期。 1.3 职责范围乙方在聘用期限内的职责范围应符合甲方所制定的符合国家有关法律法规的规章制度(含《人力资源开发与管理制度》)和乙方所在岗位的有关要求。 1.4 工作时间甲方根据《劳动法》的规定安排乙方的工作时间。因工作需要,甲方可以要求乙方延长工作时间,包括要求乙方在节假日、公休日加班(每月累计不超过36小时)。 1.5 乙方的义务乙方同意,除本合同规定的其它义务外,在其按本合同受甲方聘用期间,乙方必须: 1.5.1 在规定的工作时间内,将其全部时间、精力、能力和技能,仅用于履行本合同规定之义务上,并有效地行使其职权,尽其最大努力,协助甲方达到或超过预期的生产、经营计划。 1.5.2 遵守本合同的条款、国家有关法律、法规和甲方的各种内部规章、纪律、文件,服从甲方合理的指示和决定,对甲方恪尽

污水处理系统设备维护保养合同范本

编号:_____________ 污水处理系统设备维护保 养合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 乙方接受甲方委托,乙方为甲方污水处理站的系统设备进行维护保养服务,为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方友好协商签订本合同。初次签协议前,设备应正常运转情况下,方可签订合同。 第一条:协议时间: 本协议有效时间从年月日至年月日结束。 第二条:协议工作内容 污水处理站七个系统设备的维护保养、调试、突发故障维护维修等工作。 第三条:乙方的义务 1、乙方维修人员,应具有相关工作经验。 2、乙方根据甲方设备出现故障的报修通知,乙方优先安排维修人员上门维修。在接到通知后,应急事故,乙方必须在四小时内到达现场,普通维修,乙方可在二十四小时之内到达现场。 3、乙方接到通知,未能及时维修,乙方需外聘维修人员,维修产生的费用,由乙方负责。 4、乙方上门维修不另收取上门费及工时费。 5、所需配件,市场价格在人民币2000元以内的配件及配品,由乙方免费提供;市场价格超过人民币2000元由甲方承担,乙方只收取配件费、税金、运费。 第四条:甲方的义务 1、未经乙方认可,甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修,否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

2、甲方有义务对乙方的维修人员进行必要的作业安全教育。 3、甲方承担委托设备在维修协议期内的各种改造费用。 4、甲方有权根据设备的使用情况随时检查乙方的工作、维修记录。组织包括乙方在内的设备联合检查,并对乙方工作提出监督、忠告和处理。 5、甲方有权随时制止乙方任何违章作业行为和方案执行。 第五条:合同费用 1、本合同总价35600元/年,费用包括乙方工作涉及的劳务费、管理费、工具费、所有税费、各种保险、安全费用、车费及合同明示或涉及到得所有风险、责任、义务等费用。 2、本合同维护费用每年收取两次;次年后每年维护费用递增百分之五。 第六条:费用支付方法 甲方每半年以现金或其他方式提前预支乙方维护维修费用人民币壹万玖仟陆佰元整。乙方开具正规发票,具体支付手续按照双方规定执行。 第七条:违约责任和争议解决 1、甲乙双方必须认真履行本协议下的权利和义务,否则,构成违约,由违约方来承担违约责任,即向对方赔偿因违约行为所造成一切直接的和间接的及不可预见的损失。如双方均有过失,将按过失程度分别承担责任。 2、如甲方支付不及时,从逾期之日起,每日加收欠付金额的千分之五支付滞纳金,如乙方不能及时进行设备检查和维护维修,甲方将从费用中扣罚所采用的措施费用。 3、如因违约等事宜发生争议,双方协商解决。本协议一式四份,双方各执两份。自协议签订之日起生效。如有未尽事宜,甲乙双方另行协商后,做出补充协议,

顶管施工合同

施工合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)甲方根据电信工程施工需要,经与乙方充分协商,乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务,达成合同条款如下: 一、工程名称:方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价: 顶D1800砼管每延长米900元(其中包括打内环、挖机以下由乙方开挖)。 三、工程结算: 每个工作坑开始顶管时,甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。 按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款,完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产: 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操 作规程,对员工进行安全教育,做好防范工作。

2、乙方应自觉接受安全检查,对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任: 合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利: 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录,并双方 签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。 3、提供文明施工所需物资和设施,乙方按甲方要求进行实施。 4、按协议及时支付工程款。 5、负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作,如协调不 到位,停工待料、一切机械、人工费由甲方承担。 6、根据工程进度确保所需材料。 乙方所拥有的权利: 1、乙方根据施工计划安排,按甲方要求及时组织人员进场, 在甲方要求期限内乙方人员不能到场,而造成甲方进度缓慢

化工厂保运合同范文学习资料

化工厂保运合同范文 篇一:设备维护保运合同 合同编号: 北京中石油润滑油有限公司 设备设施 运行维护保运合同 甲方: 乙方: 签订日期:月日 签订地点: 1。1依照《中华人民共和国合同法》、《中国石油天然气集团公司与股份公司互供产品及劳务等关联交易实施意见》,《中国石油天然气集团公司与股份公司互供产品及劳务等关联交易实施意见》及其它有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北京中石油润滑油有限公司XX年度设备设施运行维护保运事项协商一致,订立本合同。 2。1。1双方:指北京中石油润滑油有限公司和。 2。1。2第三方:指甲方和乙方以外的单位。 2。1。3项目合同:指本合同所规定的交易范围内所列项目按年度计划签订的合同。 2。1。4具体合同:指依法签订的合同。

2。1。5会计年度:指每年的公历元月一日至十二月三十一日。 2。1。6甲方服务:指本合同规定的甲方向乙方提供的服务及产品。 2。1。7乙方服务:指本合同规定的乙方向甲方提供的服务及产品。 2。1。8国家定价:是指中华人民共和国中央政府、省政府或其它行政监管部门制定的法律、法规、条例、命令对该类服务确定的价格。 2。1。9市场价格:指按照下列顺序依次确定的价格:在北京地区正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格;在中国其它地区正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。 2。1。10定价标准:政府定价、市场价、合同价、成本价。 2。1。11提供:按照合同的条款而进行的任何甲方与乙方相互提供产品或服务的行为。 2。2。1一方包括其继承者; 2。2。2条款或附件即为本协议之条款或附件; 2。2。3本协议应在执行过程中允许甲乙双方延期、修改、变更或补充; 2。2。4本协议标题只为方便而使用,并不影响本协议

污水处理厂安装工程施工合同样本

污水处理厂三期项目 设备安装及调试 建设工程施工合同 合同号: 发包人: 承包人: 2018年12月16日

第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目建设工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:污水处理厂三期项目设备安装及调试工程 工程地点:污水处理厂三期工程规划红线内 工程内容:工程建设内容包括污水级处理和污泥处理设备安装工程,四联体(粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池),A2O生化池,鼓风机房,二沉池, 污泥浓缩脱水机房,加氯间,除磷加药间,除臭装置,中水装置,污泥 输送码头等厂区工艺建构筑物内的设备、管道、电气、自控、仪表安装 及调试,本工程所需电缆的铺设,电缆头和电缆支架制作等,及工艺建 构筑物外5米内所有管道和管件的安装。(20万吨/日污水处理能力) (具体工程内容见合同附件。) 资金来源:世界银行贷款 二、工程承包范围 ①E1包范围内的粗格栅、细格栅、沉砂系统设备、鼓风机系统设备、污水泵类 系统设备、沉淀池刮吸泥机设备、曝气系统空气管道、非标类设备(含闸门,除臭装置,加氯装置、中水装置和污泥料仓等)、阀门类设备、设备配套电气控制设备的安装与调试; ②E1包范围内所有设备和材料的安装;E1包范围内所有支架、料斗、不锈钢平 台、检修架和储槽的制作;E1包内的管件(弯头、异径等)现场根据情况能制作的尽量制作,不能制作的由发包人采购成品交由承包人安装; ③E1包范围内高低压电气设备、自动控制及仪表系统设备的安装和配合调试工 作,E1包范围内电气设备的现场测试工作,协调与其它安装承包商如外部供电安装的工作; ④负责临时设施的搭拆;配合设备开箱检验; ⑤协助发包人进行E1包范围内所有机电设备的联动试车,配合试运行工作; ⑥除发包人提供的设备和主材料之外的,安装工程所需的辅助材料; ⑦除发包人提供的设备和主材料之外的,安装工程所需支架和辅件等的制作和安 装; ⑧承包人应完成上述由其负责安装的设备及材料的卸车、转运、存储、保管、组 装、安装、单机调试、联动调试、试运行、试验、安装缺陷处理及交接验收。 三、合同工期

顶管工程施工合同模板(完整版)

合同编号:YT-FS-4205-44 顶管工程施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

顶管工程施工合同模板(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要,经与乙方充分协商, 乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务,达成合同条款 如下: 一、工程名称:方元公司丈八一路、唐延路电信 过路顶管工程 二、分包工程单价: 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、工程结算: 每个工作坑开始顶管时,甲方应付给乙方每坑壹 万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月 所完成工程量的90%工程款,完成一个坑清一个坑的 工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。 工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。

四、安全生产: 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对员工进行安全教育,做好防范工作。 2、乙方应自觉接受安全检查,对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任: 合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利: 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录,并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。 3、提供文明施工所需物资和设施,乙方按甲方

污水管网工程劳务承包合同

污水管网工程劳务承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)甲方承建的赤水河流域盐津河污水管网建设工程,经甲乙双方共同商协,为明确双方的权利和义务,本着平等自愿的原则,双方就本建设工程的劳务施工事宜协商一致订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包内容 1、承包方式(包工不包料的方式)钢管、工字钢、砂石、水、电(发电机及发电机所有柴油)挖机、铲车、吊车均由甲方提出到施工现场,其它的一切机具,食宿由乙方自行解决。 2、承包范围,甲方所承建的赤水河域盐津河污水管网

建设工程内的所有劳务工程(包括人工凿打档土墙支架孔,工字钢的加工与安装,支架孔的模板安拆,支架孔的片石档土墙、支墩基础、承台、柱子、混凝土浇筑,档土墙及支墩模板安拆,钢管安装焊接、刷漆、施工脚手架的塔拆。 三、质量要求 乙方所施工的工程每个工序应保证工程质量,达到国家质量规范合格要求,同时满足甲方,监理单位,设计单位及主业的验收标准,达不到合格要求乙方自行整改,由此产生的一切费用由乙方负责。 四、工程工期 本工程合同工期,从正式开工之日起,总工程为天,进场时间以甲方通知为准,为保证工期,乙方必须根据进度根据不同的施工场面,不同的施工难度,组织人员必须保证施工进度按期完成。乙方必须服从甲方管理人员的统一安排,除特殊原因,如气候情况,设计变更政府原因管不能正常上班,工期可以顺延,除此以外不得擅自停工,否则给甲方造成的工期延误损失全部由乙方负责。 五、工程量的计量与计价

1、脚手架以最高处的扶手钢管高度×长度计量,双排站杆脚手架为17元/m2,三排站杆脚手架为29元/m2,此单价含钢管二次转运,包括塔拆,铺跳板、挂网。 2、人工凿打档土墙支架孔,甲方只提供发电机及柴油机所用材油,空压机及一切机具,由乙方提供按900元/个。 3、支架孔、支墩承台、柱子模板安拆,(含模板、圆钉、铁丝、烧焊由乙方提供)。所用钢筋及焊条由甲方提供,按实际展开面积以100元/m2计价。 4、浇筑支架孔砼(自拌)300元/个,浇筑支墩的基础,承台及柱子,自拌砼按260元/m3,(含钢筋制安)用商砼按160m3,(含钢筋制安)片石砼档土墙按35元/m3计价,基础、墙身、柱子按甲方与业主收方的方量为准,片石砼挡土墙的模板按实际展开面积65元/m2计算。 5、付款方式、每月按实际完成工程量的80%支付工程进度款,余款部份待工程全部完工验收合格后30日一次付清。 六、安全文明施工 1、安全文明施工目标:零伤亡;

化工行业劳动合同书专业版参考文本

化工行业劳动合同书专业 版参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

化工行业劳动合同书专业版参考文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 甲方(用人单位)名称:______________ 地址:_________ 性质:_________ 乙方(劳动者)名称:_________ 地址:_________ 家庭住址:____________ 身份证号码:__________ 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》和有关规 定,经平等协商一致,订立本劳动合同。 一、劳动合同期限 1.有固定期限。本合同自_____年____月____日至____年 ____月____日止,期限为___年。

2.无固定期限。本合同自_____年____月____日起。 3.以完成一定的工作(任务)为期限,自____年____月____日至__________工作(任务)完成时即行终止。 4.合同期限内,试用期自_____年____月____日至____年____月____日止,期限为___个月。 二、工作内容 1.甲方根据生产(工作)任务的需要,安排乙方在 ____________岗位(工种)工作(具体工作内容及要求双方可另签订岗位协议)。 2.因工作需要并与乙方协商后,甲方可变更乙方工作岗位。 三、工作时间和休息休假 1.甲方实行工作制,每日工作时间____小时。每周工作时间__小时,因生产(工作)需要加班加点的,按国家规定支付加班工资或补休。

一组第八污水处理厂劳务合同(正式)

河南科建建设工程有限公司商丘市第八污水处理厂项目部大清包劳务施工合同 签定日期:年月日 合同编号:

大清包劳务施工合同 甲方:河南科建建设工程有限公司商丘市第八污水处理厂项目部 乙方:滑县通顺建筑劳务有限公司 合同签定地点:河南科建建设工程有限公司商丘市第八污水处理厂项目部经理室依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程的具体情况,甲方将商丘市第八污处理厂工程的二沉池两座,配水排泥井及污泥泵房,初沉池生物池及配水配泥井,初沉池污泥泵站,粗格栅及进水泵房,细格栅及曝气沉砂池的模板工程,钢筋工程,混凝土工程,配合挖槽清理,内外墙粉刷等工作内容承包给乙方。为明确双方的责任、权利、义务,加强施工中的协调与配合,保障双方的合法利益,本着平等自愿,诚实守信的原则,经双方共同协商达成本协议,供双方在施工过程中严格遵守。一、工程概况 (一)工程名称:商丘市第八污水处理厂工程。 (二)工程地点:商宁公路南,周商运河西邻。 (三)承包方式;大清包模式,包人工、机械、周转材料,辅材、设备及配备 管理人员的工资;负责测量放线,包安全文明施工、包质量、包机械设备及工具、包进度。 二、承包内容及范围: 1.模板、脚手架工程:①模板方木的购买及使用,塔吊租赁、架子扣 件租赁、对拉螺栓、山型卡的购买及使用、各种垂直运输机械、所有租赁发生的一切费用。②所有辅材及使用的各种机械,二级以下的电缆、配电箱、盘,照明所有用的电缆,灯具。配电箱的栏杆制作及围护。③对拉螺

栓切除,补漆,堵孔。④橡胶止水带的安装及固定。⑤本条款未列明但与模板工程和脚手架工程施工需要的其他相关辅材及辅助人工、机械等。 2.钢筋工程:①提供用料计划、放样简图、钢筋堆放的地面铺设,钢筋支墩的砌筑,钢筋加工棚架搭拆,安全文明标语,标牌及操作规定标牌的挂设,所有使用各种机械、设备如:电焊机、对焊机、电渣压力焊机械等,附件有卡具、焊剂、电焊条、元钉、扎丝;钢板止水带的安装及焊接,配备塔吊司机及信号员,工资有承包人结算,从两级箱至各种机械的电缆、控制箱、盘、施工所有照明电缆线、灯具、预埋件安装(不含张拉)垫块、支撑购买及安装。②预埋件,预埋管,预埋套管的制作及安装。③各种防腐及油漆(除漆,玻璃丝布材料外)④本条款未列明但与钢筋工程施工需要的其他相关辅材及辅助人工、机械等。 3.混凝土工程:①施工图纸和甲方、设计签署的技术文件及甲方要求在内的所有砼工程浇筑、振捣、抹平、养护、凿毛、闭水试验;提供用料计划,砼浇筑(含二次浇筑)、放料、返泵砼的利用及清理,每次浇筑后期报量,所有使用振动棒、振动器、车辆、电缆线、配电箱、照明电缆、灯具、工具、走道板、顶板上面二次浇筑面层、楼梯上面的加浆抹面、涨模缺陷的修补(必须经监理,甲方同意),落地灰的清理及使用、砼养护及所用的潜水泵、水管、复盖所用塑料农膜。②负责钢筋,钢板止水带上的混凝土清理。③各新老混凝土接茬凿毛及清理。④负责墙,柱,墙板下部的砂浆封堵。⑤后期后浇带清理、凿毛、浇筑、振捣、抹平、养护;冬季施工的积雪清扫、溜冰的处理;配合管理人员成品验收工作。⑥乙方负责混凝土接茬和模板接缝处混凝土表面的打磨。⑦配合甲方对混凝土供应商进

相关主题