污水管道施工合同范本
污水管道施工质量如何对于城市污水、雨水的正常收集和排放都有重要的影响。那么签订污水管道施工合同需要注意什么呢?以下是在学习啦小编为大家整理的污水管道施工合同范文，感谢您的欣赏。
污水管道施工合同范文一发包方：(甲方)
承包方： (乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。
第一条：工程概况
工程名称：瑞明蓝湾城市污水管道改道工程
工程地点：瑞明蓝湾小区内
工程内容：管道土方，管道垫层，雨污管道连接安装工程，土方回填，余土清运，检查井建安等工程。
承包范围：全部
开工日期：2011年11月日竣工日期：2011年12月日工程质量及工程标准：
工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成，工程长度约计260米，管径1500㎜。管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。
合同价款：检查井; ( 元∕个)管道安装; ( 元∕米)支
护; ( 元∕米)约计( )万元人民币。
第二条：图纸及附件
.1提供日期：开工前;提供套数：两套。
.2图纸特殊保密要求和费用：无。
第三条：甲乙方驻地代表
.1甲方驻工地代表：陈忠赢
.2乙方驻工地代表：
第四条：甲方工作
.1负责工程占地迁占、协调料场占地。
.2负责施工用水的水源、施工用电的电源。
.3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。
.5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。
.6组织定期检验和工程验收。
.7按合同规定拨付工程款。
.8组织有关单位进行工程的竣工验收。
第五条：乙方工作
.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
.2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
.3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高
程。
.4保护地下管线。
.5负责施工现场交通和噪音控制。
.6负责成品路面和施工管线的保护。
.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。
.8保持施工场地文明、卫生。
.9负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
.10负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现场的道路通畅。
第六条质量与验收
.1质量等级：合格。
.2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。
.3验收标准：执行《污水管道工程施工及验收规范》
.4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序等必须无条件修复或返工。 .5质量监督：本工程接受禹城市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
第七条工程款支付
.1土方开槽完毕支付工程总造价的15%。
. 竣工验收支付工程总造价的35%.
, 本小区开盘后15日内付清余款。
第八条：工程量核实
.1乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。
.2甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。并履行完付款程序。
第九条：材料和设备供应
.1钢筋混凝土管由甲方供应。
.2其余材料和设备由乙方自备。
.3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达到合格要求。
第十条：设计变更
未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计单位出据变更图纸或变更单。
甲方变更设计应提前5天通知乙方。
第十一条：竣工结算
结算方式：乙方负责竣工结算并提报结算报告。工程量按双方核实认可的实际完成工程量为准。
第十二条：违约责任
乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外，工期不得顺延。逾期一天乙方需向甲方支付1000元违约金。
甲方要按合同规定按时付款，延时付款要加倍承担欠款利息。
第十三条：缺陷责任和保修
保修内容、范围：全部承包工程。并承担保修费用。
保修期限：按国家规定执行。
缺陷责任期：一年。
第十四条：争议解决方式
仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
第十五条：合同份数
本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
第十七条：合同生效终止时间
本合同双方签字生效。
本合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(章) 承包方(章)
年月日：
污水管道施工合同范文二发包方：(甲方)
承包方：(乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。
第一条：工程概况
1、工程名称：浚县浚州大道道路工程
、工程地点：浚县浚州大道西延段
、工程内容：雨水、污水、管渠工程。
、承包范围：清包工
、工程质量及工程标准：
工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。
、合同价款：(见后附价格表)。
第二条：甲方工作
1、提供图纸、技术指导及技术交底。
、负责工程施工统一协调工作。
、负责组织技术、安全、质量定期检验和工程验收。
、组织有关单位进行工程的竣工验收。
、提供施工中所用的施工材料、机械、场地作业面。
第三条：乙方工作
1、严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
、服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
、负责现场施工技术测量控制。
、负责施工现场施工的小型机具及施工人员的劳保用品。
、负责成品管(渠)和施工管线的保护。
、负责现场材料、物资设备等安全保卫。
、保持施工场地文明、卫生。
、负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
第四条质量与验收
1、质量等级：合格。
、质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。
、验收标准：
执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。
、验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等乙方必须无条件修复或返工。
、质量监督：本工程接受业主和质量监督站监督和质量裁定。
第五条工程款支付
1、工程款支付按工程施工进度的80%拨付给乙方。
、工程完工后，除扣除乙方5%质量保证金，其余款项在一个月内结清。甲方待竣工验收合格后5%质量保证金在一周内支付给乙方。
第六条：工程量核实
1、乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。
、乙方在施工完工后十天内汇总提报实际完成的工程量。
、甲方在施工完工后二十天内核定实际完成的工程量。
第七条：违约责任
1、乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外，工期不得刻意拖延。
、甲方要按合同约定履行责任。
第八条：缺陷责任和保修
1、保修内容、范围：全部承包工程。并承担保修费用。
、保修期限：从施工完工到工程竣工验收合格后一周。
第九条：争议解决方式
1、仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
第十条：合同份数
1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
第十一条：合同生效终止时间
1、本合同双方签字生效，合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(签字)：承包方(签字)：
电话：电话：
年月日
污水管道施工合同范文三发包方： (甲方)
承包方： (乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。
第一条：工程概况
工程名称：雨水管、渠工程
工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧
工程内容：雨水管(渠) 安装工程(全长1848m)，主管(渠)、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。
承包范围：全部(含机械、材料、人工等工程所需所有费用|)
工程质量及工程标准：工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。
合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整(￥：元)。
第二条：图纸及附件
.1提供日期：开工前;提供套数：一套。
.2图纸特殊保密要求和费用：无。
第三条：甲乙方驻地代表
.1甲方驻工地代表：
.2乙方驻工地代表：
第四条：甲方工作
.1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。
.2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 .3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。
.5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。
.6组织定期检验和工程验收。
.7组织有关单位进行工程的竣工验收。
第五条：乙方工作
.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
.2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
.3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。
.4保护地下管线。
.5负责施工现场交通和噪音控制。
.6负责成品管(渠)和施工管线的保护。
.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。
.8负责及时整理和上报施工资料。
.9保持施工场地文明、卫生。
.10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
.11负责工程资金垫资的问题。
.12负责提供给甲方所有纳税证明原件。
第六条质量与验收
.1质量等级：合格。
.2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。
.3验收标准：执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。
.4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。
.5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
第七条工程款支付
.1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。
.2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。
第八条：工程量核实
.1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。
.2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。
.3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。第九条：乙方所采购材料和设备供应
.1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。
.2其余材料和设备由乙方自备。
.3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达
到合格要求。
第十条：设计变更
未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计单位出据变更图纸或变更单。
第十一条：违约责任
乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外，工期不得刻意拖延。
甲方要按合同约定履行责任。
第十二条：缺陷责任和保修
保修内容、范围：全部承包工程。并承担保修费用。
保修期限：按国家规定执行。缺陷责任期：一年。
第十三条：争议解决方式
仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
第十四条：合同份数
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
第十五条：合同生效终止时间本合同双方签字生效。
本合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(签字)：承包方(签字)：
年月日：
看了污水管道施工合同的人还看了：
1.污水处理工程承包合同范本
2.管道施工合同样本
3.管道工程施工合同样本
4.管道安装施工合同范本
5.室外管网工程施工合同范本
6.下水管道承包合同模板
目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场平面布置 十、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作 十一、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十二、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施 十三、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 十四、与发包人、监理及设计人的配合 十五、招标文件规定的其他内容
一、施工方案及技术措施 首先，要派专业人员查明地下管线及其他设施的具体情况，若有，应当及时向建设单位管理部门汇报，进行妥善处理，方可开工建设。同时要认真保护好地上各种建筑设施，方便于我，利于他人。 (一）现场准备 1.做好施工现场的“三通一平”，施工场地应按拉坡方式进行平整，形成内高外低，防止雨水倒灌。 2.设置一预制场地，将工程所需预制构件集中预制，集中供应，便于控制构件质量和便于操作。 3.做好现场临时设施和办公场所的搭建，根据施工现场实际情况进行合理的施工平面布置，临设和办公场所设置离生产区距离不少于300m。 4.布设水平地埋临时管网用于施工用水，施工用电根据施工高峰期用量进行配置五芯地埋电缆，并设置配电室和低压配电屏。 5.根据施工段开挖情况，对开挖施工路段进行维护，采用钢管
搭设牢固，并设置明显的标志（挂红布、刷红白相间油漆、夜间需挂红灯）。 6.提出各种材料的用量计划，按工程进度情况上报，为保证材料计划的准确性，设专人校核，项目经理审批后方可实施。 7.根据工程特点，组织所需机械设备及时进场，派专人对机械设备检查和保养，确保施工期间机械设备工作状态完好。 （二）施工工艺流程
竭诚为您提供优质文档/双击可除排污管安装施工合同 篇一：雨水、污水排水管道工程施工合同书 凤凰城东侧支路路段雨污水城市排水管道安装工程 合同书 建设单位：成都九天建设工程有限公司承建单位： 二o一四年十月八日 管道安装及涵洞工程合同 发包方：成都九天建设工程有限公司（甲方）承包方：（乙方） 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：凤凰城东侧支路路段雨污排水管道安装工程1．2工程地点：资中县火车站片区1．3工程内容： ①检查井砖砌体：包括清底、运砖、拌灰、砌筑、井盖安装、清理卫生
等全部工作内容。 ②路沿石安装：放线、挖沟、砌筑、回填、清理卫生等全部工作内容。③涵洞工程：包括清基、运条石、拌灰、安砌、表面加工、清理卫生等 全部操作过程。 ④井内抹灰：拌灰、运灰、抹面、收光、清理卫生等全部。⑤管道安装：包括清基、安装、灌浆等全部工作内容。 ⑥涵砼盖板：包括模板及脚手架材料、制作，钢筋加工、绑扎，板浇筑， 安装，灌浆等。 1．4承包范围：全部人工费（包括除挖掘机等大型机械外的工具用具，临时施工、生活设施，工人食宿等产生的一切费用）。1．5工程概况及工程标准： 工程为资中县火车站片区市政道路建设工程（凤凰城东侧支路）路 段雨污排水，道路全长733.825m，采用雨污水分流体制。涵洞位于道路Ko+180处。管道实际长度、管径型号、检查井以及涵洞砌筑条石，砼等工程量以实际发生并经过现场验收签证为准。 1．6合同价款：检查井：150元∕立方米，检查井内抹灰：9元/平方米，管道安装：30元∕米，路沿石：12元/米，涵洞墙身条石砌筑，涵底铺
***供水供热管道保温工程 施工合同 发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称:***供水供热管道保温工程 工程地点：校园内 工程内容：供水供热管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。 二、工程承包范围及承包方法、工期 1、承包范围：学生公寓屋面消防及供水管道保温及保温层防护施工。 2、承包方式：包工包料。 3、合同工期：10天（日历天）。 三、质量标准及验收 1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格 2、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。 3、施工技术要求： ⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。 ⑵、转角，弯头处的保温要密实。 4、工程施工完成后经甲方相关人员验收确认。 四、合同价款与支付 1、本合同价款采用固定单价方式。 ⑴、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。 ⑵、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。
⑶、合同金额（暂定）：57853.2元（人民币大写：伍万柒千捌佰伍拾叁元贰角整）。 ⑷、材料约定：铝板0.4mm，华美橡塑胶，岩棉、橡胶保温层不少于2cm 2、工程预付款：无工程预付款。 3、工程量的确认：工程完成后经甲方相关人员确定。 4、结算方式：工程量发生增减时，以甲乙双方签字确认的工程量调整。施工工艺发生变化时分项单价做相应调整。 4、工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： ⑴、工程验收合格、工程决算审计结束，承包人完全退场并拆除全部临时设施，清运完全部建筑垃圾，并开足100%的发票后，付至决算审定价的92%， ⑵、审定价的8%作为质量保修金，在质量保修期壹年满后七个工作日内（无息）返还承包人。 五、安全施工 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担；承包人违反安全规定或安全措施不到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担；由此给发包人造成的损失，由承包人承担。 六、其他 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。未尽事宜甲乙双方协商解决。 （报价表附后） 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法人代表：法人代表： 电话：电话： 签订日期：签订日期：
供热管道冬季施工方案 厂前区热力管道工程即将进入冬季施工期，冬季施工最大的特点，环境温度低，雨雪天气较多，对供热管管道的焊接质量必定会带来一定的影响。为了保证供热管道的焊接质量。因此，要求各施工位，参照相关法规和标准，做好热力管道冬季施工防护措施。 一、准备工作 1.定期进行冬季施工技术交底和施工检查制度，使参建施工人员做到胸中有数，牢固树立冬季施工的质量要点。 2.制作地面和管支架用的防风雨棚，要求牢固可靠，数量能满足施工需求。 3.准备必要的加热装置和设备（如电加热器、碘钨灯等），当环境温度较低时，用于管道加热或环境加热。 4.配备保温隔热材料，以便焊后保温用。 二、焊材的管理 1.施工用焊接材料必须按规定堆放，底部离地高度≥300mm。 2.焊接材料焊接前，必须进行烘烤和保温。 3.建立焊材烘烤、保温、发放及回收台账，并真实可靠。 4.烘烤后没有用完的焊条，当温度降低时，应重新烘烤；焊条离开保温桶时间超过4小时，下次使用前也必须烘烤，但同一焊条烘烤次数不多超过3次。 三、施焊环境 1.当环境温度较低时应采取适当措施（如预热、暖棚、加热），?
保证焊接所需的足够温度。 2.焊条烘干后必须放入保温桶内，并保证保温盖关闭严密，保温桶内温度应在100～150℃。 3.室外焊接时，如手工电弧焊风速超过8m/s，氩弧焊风速超过2m/s，应设防风屏障；雪天应设挡棚。 4.高空焊接或切割时，必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施，并应有专人监护。 5.潮湿地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方，并应穿绝缘鞋，采取防措施。 6.焊接前，应测定环境温度和金属材料温度，当环境温度低于焊接工艺要求的温度时，焊接前必须进行母材的预热，预热温度控制在100℃左右，当火焰加热难以保证母材温度时，应采取电加热的方式进行预热。 7.当管道外径≥300mm，最好采用两人同时焊接，否则要测定层间温度，当层间温度较低时，也要进行层间预热处理。 8.当环境温度低于-5℃时，防护棚内应设置碘钨灯等，对施焊环境进行加温，保证施焊环境温度满足焊接要求，每道焊缝焊接完毕，一定要立即采取保温缓冷处理措施，保温厚度在50mm左右为宜，使缓冷时间控制在1小时左右，管道表面温度方可与环境温度一致。 四、监督检查 为了保证冬季施工的技术措施落到实处，我们要加大冬季施工的监督检查力度，安全质量环保部会同监理人员，进行定期和不定
建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方） 污水管工程由有限公司承建，根据市五水共治精神和本街道居民区实际要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 1、补充内容：鉴于乙方在年月日接到有限公司下达的开工令后，乙方立即组织人员对本工程进行实地考察发现本工程现场局部地方存在与原设计不符的情况，为了更好完善“小区内部雨污管道”工程各项功能，根据施工设计图及本项目的具体情况。施工前甲方、监理单位、设计单位、乙方到现场对本工程部分作优化，井段位于暗渠的施工方法，由原来的开挖施工变更为钢管拖架架设施工，其增加工程量及造价附后。以上增加工程量概算金额大写：元整；小写元； 2、工期要求： 按原来合同工期延长个月 3、承包方式、双方权力责任同原合同 4、工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5、在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由市人民法院裁决。 6、本协议一式份，甲方份，乙方份。 7、本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）： 法定人代表或其委托代理人法定人代表或其委托代理人 组织机构代码：组织机构代码： 通讯地址：通讯地址： 邮政编码：邮政编码： （或授权代表）：（或授权代表）： 签订日期：签订日期： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 联系人：联系人： 联系电话：联系电话： 传真：传真： 订立日期： 签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机
标准化排污口工程承包合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》的原则，考虑到本工程的具体情况，合同双方就甲方标准化排污口工程签订本合同。 一、合同内容、方式、要求 1.1 乙方对甲方标准化排污口工程，合同范围包括工程设计、设备工 程及管道安装调试和甲方技术人员培训及售后服务。 1.2 乙方对甲方标准化排污口工程建设周期为20天， 1.3 要求乙方建设的标准化排污口达到武义县环保局对标准化排污 口建设的相关规定。 双方责任、权利及协作事项 第1条甲方的工作 2.1.1提供施工用电及用水接至施工现场。 2.1.2 若有必要，甲方办理施工许可证等开工前必需的手续。 2.1.3竣工验收测试等费用由甲方承担，不在本合同总价内。 2.1.8 按照本合同第四条及时支付工程款。 第2条乙方的工作 2.2.1 完成标准化排污口工程的设计任务（方案及施工图设计） 2.2.2设备、管道、安装及调试。调试前如有需要甲方配合做好准备工
作的，应提前至少十天通知甲方。 2.2.3 乙方保证该标准化排污口设施处理出水能达到设计标准。 2.2.4 保质期：乙方保证承担的质保设备（除易耗品外）在设备安装 完成之日起壹年内免费保修（甲方人为操作失误除外）。壹年 后的设备维修发生的费用由甲方负责。 二、项目验收 3.1乙方保证施工质量符合设计要求，出水达到第一条第3款标准 化排污口要求指标，采用现场运行方式，由当地环保局现场采样测试验收。 3.2由甲方向环境监测站提出监测验收，出水水质达到国家排放标 准，即为验收合格。 四、费用及付款方式 4.1 经双方商定，本合同总金额为人民币壹万捌仟元整（￥18000.00 元整）。 4.2支付方式： 4.2.1本合同生效后，甲方即支付乙方按总额20 %整，计3600.00 元整。 4.2.2乙方土建完成，设备进场时，甲方即支付乙方按合同总额30 % 整，计5400.00 元整。 4.2.3本项目经当地环保局验收达标后半年内，甲方即全部支付全部 工程款。 五、违约责任 5.1 甲方如不按合同规定付款，每天按应付款额的千分之三累计支付
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 高压热力管道安装工程合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方（甲方）： 代表人： 承包方（乙方）： 负责人： 为明确甲乙双方在高压热力管道安装工程中的权利义务，双方在平等互利的前提下，依照〈〈中华人民共和国建筑法》和〈〈合同法》等有关法律、法规的规定，双方就本工程有关事宜达成一致意见，订立本合同，供双方遵照执行。 —、工程概况 1、工程内容： 2、工程地点： &承包范围： 4承包方式： 二、工期 开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订____________ 年M 日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。计划完工时间： M 日。 三、工程规范 乙方必须按照施工图并执行国家及工程所在地的相关标准，规范施工。 四、双方的责任与义务
甲方责任与义务 1、合同签订时，甲方提供给乙方工程施工图资料及其它基础资 料，并完成技术交底，资料的真实性、合法性、完整性由甲方负 责。 2、甲方有权随时检查乙方的施工情况，质量、安全一把抓。 &按合同规定及时向乙方支付费用。 &甲方在接到乙方竣工验收的通知时，及时组织人员验收。 乙方责任与义务 1、按合同规定，保质保量完成工程进度，对工程质量负责，凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。 2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后，按照预定的工程节点制定施工计划，按施工计划完成工程。 &乙方应保证安全文明施工，不得酒后作业。 4工程完工当日，向甲方发竣工验收通知书。 五、工程返工 1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工 程变更或影响工期时，须以书面形式向甲方提出，甲方须在 小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。
文件编号________ 供 热 管 道 冬 季 施 工 方 案 20 年月日
UDC 中华人民共和国行业标准CJJ P CJJ34-XXXX 备案号J1074-XXX 城镇供热管网设计标准 Design standard for Urban heating network （征求意见稿） 20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施中华人民共和国住房和城乡建设部发布
中华人民共和国行业标准 城镇供热管网设计标准Design code for city heating network CJJ 34-XXXX 批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期：XXXX年XX 月XX 日 20XX年北京
前言 根据《住房城乡建设部关于印发2016年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》建标函[2015]274号的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本标准。 本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.耗热量；4.供热介质；5.供热管网型式；6.供热调节；7.水力计算；8.管网布置与敷设；9.管道应力计算和作用力计算；10.泵站与热力站；11.保温与防腐涂层；12.供配电与照明；13.热工检测与控制；14.街区热水供热管网。 本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。 本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由北京市煤气热力工程设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送北京市煤气热力工程设计院有限公司（地址：北京市西单北大街小酱坊胡同甲40号；邮政编码：100032）。 本标准主编单位：北京市煤气热力工程设计院有限公司 本标准参编单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司 北京市热力工程设计有限责任公司 北京北燃通州供热有限公司 北京市建设工程质量第四检测所 洛阳双瑞特种装备有限公司 睿能太宇（沈阳）能源技术有限公司 河北汇东管道股份有限公司 河北昊天能源投资集团有限公司 唐山兴邦管道工程设备有限公司 廊坊华宇天创能源设备有限公司 本标准主要起草人： 本规程主要审查人：
消防管道施工合同样本(合同 范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020347
消防管道施工合同样本(合同范本) 发包方XXXXXXXXX房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条：工程概括； 1．工程名称：工程项目XXX栋及地下室。 2．工程地点： 3．承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价元，总建筑面积约万平方米，总工程造价约万元。 4．工程内容： 1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动
火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统； 6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。 5．消防报建费用乙方负责。 第二条：合同价款及承包形式； 1．合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米元，总造价为万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。 2．本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。 3．如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。 4．该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。 第三条：付款方式； 1．本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即万元。 2．该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ，即万
岳成东城花园污水管网施工合同 发包方：邯郸市同昶房地产开发有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1工程名称：岳成东城花园污水管网工程 2工程地点：岳成东城花园 3工程内容：19#、20#楼污水管安装工程，主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|） 5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 6合同价款： 第二条：图纸及附件 1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条：乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责工程资金垫资的问题。 12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级：合格。 2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 第六条工程款支付 6．1污水管网施工完毕后，工程检验合格后， 第七条：工程量核实 1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 第八条：乙方所采购材料和设备供应 1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。 2其余材料和设备由乙方自备。 3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达到合格要求。 第九条：设计变更 1未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计单
室外管网工程施工合同 发包人(全称)： [以下简称甲方] 承包人(全称)： [以下简称乙方] 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 工程名称：项目室外综合管网工程(给水、污水、雨水、化粪池)。 工程地点： 工程内容：设计图纸范围的室外管道综合工程 二、工程承包范围 承包范围：施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准：合格工程 1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。 五、合同价款：人民币元整(￥元) 六、合同价款及支付 1、本合同价款包干，已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上，则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过万元,据实结算. 2、结算调整的原则： 定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行，。
主材按照招标文件执行，若文件没有明确的，经双方协商来确定。 3、本合同价款具体结算支付规定如下： (1)每月按工程形象进度的60%支付工程进度款; (2)整体竣工验收合格，支付至合同价的75%; (3)工程审计完，支付至审计价的85%; (4)审计完后六个月，支付至审计价的95%; (5)余款(审计价的5%)作为质保金，在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。 七、工程材料采购供应 施工所需材料全部材料由施工方自行采购，采购的材料必须有出厂合格证，进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。 八、双方一般责任 甲方责任和义务： 1、甲方驻工地全权代表姓名： 2、甲方代表易人，建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。 3、监理公司单位称号： 4、监理公司驻工地总监理工程师姓名： 5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审，并做好记录。 6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。 7、甲方负责施工所需水、电及运输道路，从施工场地外部接至施工现场，并保证施工期间的需要。 8、将施工现场的水准点和坐标控制点，以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。 乙方责任及义务： 1、乙方驻工地全权代表姓名： 2、乙方代表易人，应提前七天以书面形式通知甲方，后任继续承担前任应负的责任及义务。 3、乙方按规定及工程需要，配备足够的有岗位证书的施工管理人员，并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员，岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。
热力管道施工总结 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
XX热力公司 XX工程 施 工 情 况 总 结 编制： 年月日 一、工程内容 XX热力公司XX工程，主要施工内容包括：定位放线、管沟开挖、成品保温管预制、管道焊接组对安装敷设、补偿器安装、焊缝无损检测、管道压力试验、焊口保温、管道吹扫、试运行等几个工作内容。 二、工期 二期工程合同工期于年月日开工，于年月日竣工，达到试运行条件，合同工期天。 二期工程实际于年月日批准后，在月日正式开工建设，月日达到试压条件，月日水压试验完成并合格，月日吹扫合格，
达到试运行条件。 三、工程进度控制方面情况 1、工程从年月日办理开工告知后开始，施工过程中建设单位领导和项目监理部协调安排，各参建单位的共同努力、配合、积极协助业主抓好施工进度的控制，我方严格执行施工进度计划，将实际施工进度及时与计划进度比较，综合考虑，统筹安排，高度重视，科学组织，合理增加施工人员，合理安排工序。 2、通过每周例会核查本周施工。要求各工种协调配合、交叉施工、流水作业。 3、督促建设单位原材料按时进场，为工程按期完工做好保证 4、充分考虑不确定因素，预留时间。 （1）协调因素：二期工程管网地形复杂，经过单位多。 （2）气候因素：秋季多雨天气，对施工带来的影响。 （3）季节因素：十月份赶上收秋季节，农民工大部分都回家，人员补充问题。 四、工程质量控制方面： 根据工程情况及施工范围，实行了一系列制度 1、如工地例会制度、主要设备、材料见证取样、报验制度、隐蔽工程验收制度、分项、分部工程质量检查制度、工程资料审核制度等。 2、与监理单位、建设单位相结合的手段，使工程施工处于受控状态。
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
污水收集管网程施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据有关法律法规，经招标，现就第一污水处理厂污水收集管网施工工程，签订本合同，条款如下，以供双方遵照执行。 一、工程名称：扬州市第一污水处理厂污水收集管网施工工程。 二、施工区域：西岗镇辖区，东起新港路香舍里社区步行街正门，向西至老西环北拐沿笃西路到第一污水处理厂，总长度约为4500米。 三、施工标准：根据本合同约定、施工图纸、招标投标文件载明的要求进行施工。 四、工程工期：工期六个月，自2012年12月6日起，至2013年5月31日止。 五、工程价款：单价每米约为1151元，合同总价款约为518.00万元（伍佰壹拾捌万元整），具体价款待验收合格后，结合工程结算审计的方式确定。 六、付款方式：分段施工，分段付款，每段工程完工并经甲方及相关单位验收合格后付总工程款的50%，审计完成后付总工程款的40%，剩余10%为质保金，两年后（自验收
合格次日起计算），如无质量问题，付清余款。 七、权利、义务： 1、施工图纸、招标、投标文件为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。施工图纸、招标、投标文件内容与本合同不一致时，按合同约定执行；合同附件之间关于施工标准不一致时，由甲方决定施工执行标准。 2、乙方书面向甲方申请开工，申派工程监理人员，经甲方下达开工令后，正式进行施工。 3、乙方应服从和积极配合甲方向施工现场派驻的工程监理及履约监管的工作安排。工程监理独立负责施工工程质量，对甲方及工程质量负责。履约监管负责监督本合同的履行，其职责权限为： （1）定期接受乙方对工程进展情况的通报；随时了解乙方施工概况或细节，监督乙方的采购、施工情况，并根据工程具体情况，分阶段、分步骤给乙方出具阶段性检验报告。 （2）合理调整工期及进度，决定开工、停工，变更施工方案和施工标准。 （3）对乙方的违约行为及工程监理提出的涉及工程质量的问题予以制止和纠正，必要时中止合同的履行，并提出违约处罚方案。 （4）协助乙方处理施工过程中遇到的纠纷和影响正常施工的意外事件，所需费用由乙方承担并签证解决。 5、乙方应安全施工。因施工导致的涉及双方及第三方的人身及财产损害，独立承担全部责任。
编号：_____________ 热力管道安装工程合同 发包方：___________________________ 承包方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方： 承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。 一工程项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：高温水回水及蒸汽管道 4、工程开、竣工日期：年月日. 年月日. 5、质量标准：合格。 6、合同价款：金额￥元 （大写）（人民币） 二双方责任 1、甲方责任： 1）负责办理施工前所需有关手续。 2）组织设计及相关部门勘察现场，确认现场施工坐标点。 3）负责提供设计图纸一套，并组织有关部门进行技术交底。 2、乙方责任 1）负责联系施工中用水用电，水电费由乙方承担。
2）负责对施工现场的安全保卫工作及安全维护措施，并负责协调地方关系。3）乙方应严格按照施工规范和技术操作规程组织施工，并按规范程序及时办理有关签证手续，因乙方操作不当或出现的质量问题，应承担一切的经济损失。4）协助甲方完成竣工资料的整理和归档工作。 三双方派驻工地人员 甲方委派的工程师： 乙方委派的工程师： 四安全生产 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或违反安全操作规程，发生的一切安全责任事故和因此发生的费用由乙方承担。 2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。 五工程变更 1、甲方需对原工程设计变更，应以书面形式向乙方发出变更通知。同时应向乙方提供设计单位变更的相应图纸和说明。 2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担。延误的工期不予顺延。 3、乙方在施工中提出的合理化建议设计到对设计图纸和施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方审查确定后，由设计工程师签发设计变更。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用。并赔偿甲方的有关损失，延
热 力 管 道 维 修 施 工 方 案 编制人： 审核人： 批准人： 目录第一章工程概况及施工部署 第一节工程概况 第二章施工准备 第一节现场准备 第二节临时设施准备 第三章施工方案及主要施工方法 第一节开挖沟槽 第二节管道安装 第三节管道接口
第四节水压试验 第四章确保安全、文明施工的技术措施 第一节安全管理措施 第二节安全技术措施 第三节文明施工的技术措施 第一章工程概况 工程概况 热力管道维修安装、管网改造总长度为双向（45）米，管径从Φ50*6，管道采用地沟式敷设。 总工期：7天，计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日质量要求：管道外表面做除锈后聚胺酯发泡，外表面为聚乙烯外皮。管材要求：管道为无缝钢管。 第二章施工准备 第一节现场准备 1、做好施工现场的“三通一平”，施工场地应按拉坡方式进行平 整，形成内高外低，防止雨水倒灌。 2、设置一预制场地，将工程所需预制构件集中预制，集中供应， 便于控制构件质量和便于操作。 3、做好现场临时设施和办公场所的搭建，根据施工现场实际情况 进行合理的施工平面布置。 第二节临时设施准备 一、临时供电
1、概述 现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规程》设计并组织施工，供配电系统采用TN-S按零保护系统，按三级配电，两级保护设计施工，PE线与N线严格分开使用，接地电阻不大于4欧姆，施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30欧姆，开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不大于秒。 2、用电线路接入施工现场,用电从建设单位提供的变压器接入，施工现场、电缆统一入闸箱，再接分箱供各专业施工用电，以保证供电安全，干线电缆选用XV型橡皮绝缘电缆。施工配电箱采用统一制作的标准铁质电箱，箱、电缆编号与供电回路对应。 二、临时用水 施工现场用水从沿线相关单位自来水引入点接入。现场用水主要为生活用水、施工用水、消防用水，引入一路Φ25水管，供施工现场及生活区使用。 第三章施工方案及主要施工方法 第一节开挖沟槽 （一）、开挖 1、施工准备： （1）、土方开挖前，根据设计和施工技术规范要求，凡在施工区影响工程质量的软弱土质、淤泥、腐殖土、垃圾、废弃的回 填土及地下、地上障碍物，应全部清除和处理完毕。
排水、排污工程施工合同 （用于建筑单体到砂井） 甲方：广东韩江建筑安装工程有限公司韩建合45-05P-[ ] 乙方: 为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及详细部位（栋号）： 四、承包方式 乙方以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨的形式由乙方承包。 五、算方式及工程造价 1、本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。 2、若工程结算总造价超过本合同造价的20%，则甲乙双方需签订的补充协议作为结算的依据，否则超出部分不予结算。 3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证： A、由甲方施工主管组织办理内部签证，签证金额￥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实；￥1000.00元以内增加预算主管参加签证；￥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。 B、签证办理要及时，参加人员现场核实后，当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到甲方公司结算中服务心审核，如有疑问三天内要审查清楚，￥1000.00元以上签证要甲方公司工程部部门经理审核确认。 C、签证单要规范，文字要表达清楚，附简图；要编号，有参加人签名及日期，项目经理签字。 D、签证单第一联作为结算依据，其它无效。
合同编号：YT-FS-2022-34 热力管道合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
热力管道合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 为明确甲乙双方在热力管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同》通用条款等有关法律、法规的规定，双方就永阳路热力管网工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。 一：承包范围 工程内容：热力管网的基础开挖，管网的连接、保温，检查井和固定支墩的施工，回填及路面、绿化的恢复等。 工程地点：永阳路(东段、西段)。 工程量：定额及取费标准执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(20xx)、《陕西省建筑、装饰工
程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省安装工程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》(20xx)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(20xx)，劳保统筹按规定计取，由甲方代缴。人工单价执行陕西省相关文件规定。 如果该工程中相关内容在以上定额中没有适合标准的，双方则结合现行市场价协商确定。 二：承包方式 包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料(主材、设备、配件)必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家热力工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担。 材料单价中有暂定价的执行暂定价，无暂定价的执行合同签订当期的《陕西工程造价管理信息》(材料
采暖工程安装施工方案 采暖工程安装施工方案提要：散热器安装：按设计图要求，利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间，根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线 采暖工程安装施工方案 1、室内采暖管道安装 工艺流程：安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试安装准备：认真熟悉图纸，配合土建施工进度，预留槽洞及安装预埋件；按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图，包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 干管安装：按施工草图,进行管段的加工预制，包括：断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸，按环路分组编号，码放整齐。 安装卡架，按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时，先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上，吊环按间距位置套在管上，再把管抬起穿上螺栓拧上螺母，将管固定。安装托
架上的管道时，先把管就位在托架上，把第一节管装好U形卡，然后安装第二节管，以后各节管均照此进行，紧固好螺栓。干管安装应从进户或分支路点开始，装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻，一人在末端扶平管道，一人在接口处把管相对固定对准丝扣，慢慢转动入扣，对准调直时的标记，要求丝扣外露2--3扣，并清掉麻头依此方法装完为止（管道穿过伸缩缝或过沟处，必须先穿好钢套管）。分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点，必须在分路阀门前加汇水丝堵。丝接应与管道联接调直后安装。遇有伸缩器，应在预制时按规范要求做好预拉伸，并作好记录。按位置固定，与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架，并分别安装阀门等附属设备。 立管安装：核对各层预留孔洞位置是否垂直，吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。安装前先卸下阀门盖，有钢套管的先穿到管上，按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣，一把管钳咬住管件，一把管钳拧管，拧到松紧适度，对准调直时的标记要求，丝扣外露2~3扣，预留口平正为止，并清净麻头。检查立管的每个预留口标高、方向、半贺弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开，把管放入卡内拧紧螺栓，用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度，扶正钢套管，最后