文化石购销合同
工程采购合同
合同编号：201 （）-YJCG- 买方：（下称甲方）地址：电话：卖方：（下称乙方）地址：联系人： ______电话：
传真：营业执照号/身份证号码：开户行:______
户名:______
xxxxxxxxxxxxxxxx 账号:______
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、品种、规格、价格和质量
1、名称、品种、规格：序号名称规格数量单位单价（元）合计（元）备注1 文化石 m2 合计人民币金额（大写）：（￥）以上单价含以下（1）（2）（3）（4）共4 项费用。合同内单价不再调整。
（1）货到工地运费（2）税金（3）装货费（4）卸货费（5）安装费（6）包装费（7）调试费（8）其他合同标的物数量以甲方书面确认的现场实际验收合格数量为准。
材料实际供货发生数量（甲乙双方签字确认的数量）超出合同量，所增加材料单价不作调整。
2、质量标准：（1）若甲、乙双方共同确认的技术附件及图纸对货物的规格及数量等有更详细的规定，则以技术附件及图纸
的规定为准。技术附件和图纸作为本合同的组成部分，与本合同具有同等约束力。
（2）若本合同签订前，乙方已经提供货物样品的，则乙方提供的货物质量应当与甲、乙双方封样样品一致。
（3）货物应执行国家相关标准或相关行业标准。若本合同项下货物没有国家标准、行业标准、甲方企业标准可供执行，则乙方所供货物应当符合其产品说明书并能实现甲方使用目的和符合该产品的正常使用功能。
（4）质量控制及质量保证承诺：乙方承诺提供的材料按甲方要求进行加工，出厂为合格产品。
第二条交货方式
1、交货时间： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系人： ______莫万湘电话： XXXXXXXXXXXXXXXX
2、交货地点：。货到甲方指定地点前一切风险由乙方承担。
3、运输方式：t汽运□船运□其他。由乙方负责运输，乙方承担运费。乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正常供货措施所产生的一切费用由乙方承担。
4、包装方式：应采用适合于本合同所规定运输方式的保护措施进行包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵甲方指定地点。乙方应承担由于其包
装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、污染、损坏或丢失等任何损失的责任或费用。
5、交货时，乙方提供合格证明、货物清单、质检证明、保修证明、。
第三条安装、调试和验收
1、材料进场后，由甲方现场负责人、仓管人员对货物数量、规格及质量进行初步验收后，予以签字确认，该签字仅作为到场数量依据，结算时以实际验收合格的供货品种、数量结算。
2、货物到甲方现场后，由乙方负责安装并进行设备调试。乙方接到甲方人员通知后，乙方工作人员应当在5 小时内到甲方现场进行安装、调试。
3、为使甲方相关操作人员对设备能进行正常操作、维护、保养，乙方应当免费提供相应的技术交底及培训服务，培训应当与工程进度相一致，并免费提供培训资料。培训完成后，甲方的操作人员应具备能独立操作、维护、保养设备的能力。
4、乙方派出员工必须具有相关的资质，并且严格安装相关规定操作施工，如乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。
5、在乙方完成设备安装调试完毕后7 个工作日内，甲方组织质量验收，双方签署书面验收单。
6、甲方在验收中如发现货物的品种、规格、质量等不符合约定，可拒绝接收。
第四条货款支付
1、支付时间：货到经甲方验收合格，且付款资料齐全后，五个工作日内付清货款。
2、甲方按以下
第1 项方式支付货款：（1）银行转账；
（2）银行承兑汇票。
3、申请付款时，乙方须提交正规有效等额（国税普通）发票、签章确认的送货单，并及时签认对账单、设备材料进度款支付审批表、设备材料进度款结算审批表等与本合同材料结算有关的统计数据和资料。
第五条质量保证与保修
1、乙方应保证其提供的货物及其零配件是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、施工，甲方合理操作和维护保养，在货物正常使用期限内运转良好。
2、乙方所供货物质保期为1 年，自双方签署书面验收单之日起算，乙方为甲方提供维修、维护、保养、升级等售后服务。若货物在质保期内出现故障，乙方保证在接到甲方报修通知后2 小时内到场免费修复。对于无法修复的部分，乙方负责在接到甲方报修通知后5 日内免费更换。乙方在前述质保期内的维修与更换不收取任何服务费用或者材料费用。保修期届满后，乙方仍应按
本合同约定标准向甲方提供售后服务，但可按成本价向甲方收取相关费用。
3、乙方未按约定提供维修等售后服务的，甲方有权委托
第三方提供相关服务或者向第三方采购同等规格的替换货物，由此产生或增加的费用由乙方承担。
4、质保期内，因乙方所供货物维修，对原有基础设施造成破坏的，乙方应负责修复并承担相关费用。如乙方拒绝或不及时修复，甲方有权安排修复，相关费用由乙方承担。
第六条双方违约责任
1、甲方违反合同约定逾期10个工作日支付货款时，应根据同期中国人民银行规定的贷款利率，向乙方支付所欠货款的利息。
2、对于货物的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，如甲方同意利用，应按质论价；
如甲方不能利用，乙方接到甲方通知24小时内给予答复，并在5 日无条件退换，由此产生的费用由乙方承担，如乙方未按时退换货的，按迟延交货承担违约责任，并赔偿甲方因此受到的损失。
3、乙方迟延交货的，按照500元/日向甲方支付迟延交货的违约金，并赔偿甲方工期及其他损失。延迟交货超过6 日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同。
4、乙方须提供正规有效的（国税普通）发票。乙方若无法提供发票，扣除相应税金（6 %），并按无法开具发票金额的15%支付违约金（最低不少于5000元）；
乙方若提供假发票，需提供真实有效的发票，并按票面金额的15%给予罚款。
第七条知识产权保证
1、乙方须保障甲方对其货物、服务及其任何部分的使用不侵犯任何
第三方专利权、商标权或工业设计权等相关知识产权。甲方因使用乙方提供的货物侵犯第三方知识产权而被追诉的,一切法律责任由乙方承担。
2、乙方有保护甲方商业秘密的义务，除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方书面同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本等或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何第三方。乙方人员仅在履行合同范围内，知悉并使用上述信息。因乙方泄露上述信息给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
3、甲方为本合同的履行向乙方提供的所有资料、信息的所有权属于甲方，乙方应于其合同义务履行完毕以后将甲方提供的资料（包括所有副本）退还甲方。
第八条禁止商业贿赂
1、为维护甲乙双方合法权益及保护甲乙双方涉合同当事员工，甲乙双方应自觉遵守国家《反不正当竞争法》、国家工商局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规的规定，共同构建公平、公正、公开的市场竞争机制。
2、甲方或其员工不得接受、暗示或要求乙方以任何形式实施贿赂行为。
3、禁止乙方或其员工在本合同签约洽谈过程、履行过程、结算过程中，向甲方进行商业贿赂，以此抬高合同价格、降低质量要求或谋取其他不正当的利益；
乙方或其员工在涉本合同事务交往中实施商业贿赂的，视为根本违约。
4、上述商业贿赂行为，包括但不限于乙方或其员工为销售商品，假借促销费、宜传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、回扣等名义，或者以报销各种费用等方式给付财物，以及提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他利益的手段。
5、乙方或其员工实施贿赂或承诺贿赂的，无论该贿赂发生在本合同签订或履行前后，以及是否影响了合同价款、所供货物质量等，甲方有权单方面解除合同，并乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金，由此造成甲方的损失由乙方承担；
构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
6、乙方员工实施贿赂的，视为乙方企业行为，由乙方承担违约责任。
第九条不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生起2日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第条争议解决双方在本合同履行过程中发生争议的，应协商解决或向有关部门申请调解；
协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
第一条补充条款
第二条其他
1、双方来往函件，按照合同规定的地址、传真号码或电子邮箱以邮寄、传真或发邮件方式送达对方均为有效。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的三日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
2、本合同所有附件均为合同的有效组成部分；
如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力；
3、本合同自双方签字盖章后生效，壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。
甲方：____________（签章)
乙方：____________（签章)
授权代表：（签字）授权代表：（签字）201___年__月___日签订于深圳市5 /5
房屋合同范文9篇 Model text of housing contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋合同范文9篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：房屋合同范文通用版 2、篇章2：房屋合同范文标准版 3、篇章3：房屋合同模板基础版 4、篇章4：房屋合同范文(标准版) 5、篇章5：房屋合同模板标准版 6、篇章6：房屋合同范本(标准版) 7、篇章7：房屋合同范本通用版 8、篇章8：房屋合同范文标准版 9、篇章9：房屋合同模板标准版 篇章1:房屋合同范文通用版 出卖人（甲方）____市____镇____村委会
买受人（乙方）____________ 经____村全体村民代表大会研究通过，现将村集体所有的原____的房屋所有权通过评估标价面向____ 的形式，公开转让所有权。为此，双方特订立此合同。 一、标的 名称________，座落在________________，面积 ________平方米 ________结构。四至：东至________，西至________，南至________，北至________.宅基地使用面积 ____平方米。 二、价款____元。合同签订当日一次性付清。 三、乙方付款后，产权属乙方所有。由乙方负责办理产权变更手续。 四、房屋买卖契税由乙方承担，由乙方负责办理产权。 五、违约责任 1、甲方按合同约定按时将产权移交给乙方。逾期移交承担相应赔偿责任。 2、乙方必须按期付款，逾期付款甲方有权收回标的物，损失由乙方承担，所交款不退。
产品购销合同协议合同 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
产品购销合同购货方（甲方）：供货方（乙方）： 兹购货方向供货方提供设计及采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议： 一、产品清单 二、应付总金额（RMB）：贰佰捌拾陆万叁仟元整 三、付款方式及周期：产品总金额为￥584000元，本合同一经签订，甲方即应支付定金￥84000元。剩余货款通过银行贷款转账。 四、包装要求：按厂家出厂包装。 五、到货日期：款项到位7个工作日内提货。 六、运输方式：供货方送货，送货费用由供货方支付。 七、双方约定事项 1．供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。 2．购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。 八、产品质量承诺 自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，15天内包换，终身保修。 九、不可抗力及争议解决方式
1．产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 2．双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。 十、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。 十一、其他约定事项：甲方将剩余货款贰佰壹拾肆万元通过银行转账打入乙方指定收款账户，收款人收款行账号。支付日期以银行实际放款日为准，最迟支付日期不能超过2018年8月10日。 十二、合同生效及失效 本合同一式二份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效。 购货方（甲方）：供货方（乙方）： ________年月日年月日
楼房工程承包合同范本 开发单位(甲方)：………………房地产开发有限公司工程承包单位(乙方)：………………建筑有限公司 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称：…………建设项目 二、工程地点：……………… 三、工程范围：本合同全部工程建筑面积共计_29500_平方米。 四、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_￥.00元。 第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中
转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于^^^年^^^月^^^日前向乙方提供所有工程设计图纸_2_份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 第四条物资供应 一、本合同全部所需材料按下列第(三)项供应方式办理：全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点; 二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工)。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。 四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。 五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。 第五条工程款结算 一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第(2)项办理： 1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;
文化石施工合同 【篇一：0922文化石工程劳务分包合同】 咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块甲方： 乙方： 日期：文化石工程施工劳务合同广东腾越建筑工程有限公司湖北 分公司咸宁碧桂园梓山湖第八项目部 2013年月日 咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块 文化石工程施工劳务合同 发包方：广东腾越建筑工程有限公司咸宁碧桂园梓山湖第八项目部（以下简称甲方）承包方（签约人）： (以下简称乙方) 乙方身份证 号码：联系电话：经甲、乙双方友好协商，甲方将“咸宁碧桂园梓山 湖一期（三）18-2地块之文化石工程”委托乙方分包施工。遵照《中 华人民共和国合同法》及其他有关法律﹑法规等有关规定，乙方人 员已踏勘现场充分了解了甲方的整个现场平面布置规划（附件：现 场平面布置图）、仔细审阅全部图纸及其它有关文件，同意签订本 合同。乙方郑重承诺：乙方愿意以固定单价的形式按照国家有关验 收规范、建筑法律法规要求及相关施工规范承包上述工程的施工、 竣工（包验收），并承担任何由乙方责任造成的质量缺陷保修责任。 一、工程名称及报价项目、施工地点、承包方式及范围 工程名称及报价项目：咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块文化 石施工工程施工地点：咸宁市贺胜桥镇滨湖村承包方式：包工、包 垂直运输、砂浆搅拌机、机械设备和工具、包质量、包安全、包风险、包验收、包括场内转运；施工用水和用电由甲方提供，但二级 电箱后的设备(如施工照明设备)和电缆及电线由乙方负责；现场临时 用水，甲方只提供原主体临时用水至各楼层的接驳点，其它由乙方 负责； 承包范围：以下承包范围内的工作内容所发生的费用已经包含在包 干单价内： 1) 施工场地范围内的水平（含二次运输）、垂直运输； 2) 领退料具、工序交接、布置场地、余料整齐归堆、清理场地、成 品及半成 品的保护工作； 3) 及时清理施工现场及各层楼地面杂物、余料，保证工程质量、安全、文明
LED显示屏合同书 甲方： 乙方： 甲、乙双方经过充分协商，就甲方委托乙方制作LED电子显示屏事宜，依据《中华人民共和国合同法》一致同意，签订本合同。 一、工程的构成及费用 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，(以下简称甲方)及 (以下简称乙方)经友好协商，就甲方委托乙方安装LED电子显示屏事宜达成如下协议：乙方按甲方要求，完成LED电子显示屏工程的制作、运输、安装指导、调试、培训、维护等工作。显示屏尺寸、技术参数详见附件。 合同总额为人民币￥元整（大写金额：元整） 二、运输、安装、调试及培训 乙方负责显示屏的安装、调试及甲方人员的培训，甲方协助工作。 1．乙方承担的具体工作包括： (1)显示屏的现场的安装、调试； (2)对甲方派出的操作人员的培训； (3)显示屏技术指导。 2．甲方承担的具体工作包括： (1)提供显示屏安装期间的储存场地。 (2)安装所需电缆布到位，以及城管手续完善协调。 三、工程维护 1．乙方负责对显示屏进行叁年维护，在非人为破坏情况下免费维修贰年。 2．贰年后乙方只收取维修的工本费。
四、工程进度及验收 1．货到现场后，显示屏安装调试拾天。 2．显示屏现场安装调试完毕，甲方在接到乙方的验收请求后的三个工作日内，应对整个显示屏工程组织验收，甲方若无正当理由不对工程组织验收，则视为验收合格。 五、工程费用结算方式 1. 甲、乙双方签字盖章即合同生效后，甲方将工程首付款元大写： 元整，预付给乙方。 2. 安装调试完毕后,甲方须将余款一次性支付给乙方即元，大写： 元整。 六、违约责任 1．若由于乙方原因，显示屏未按预定工期交付甲方，给甲方造成损失。则乙方每延期一日需向甲方偿付货款总额的千分之一的违约金。 2．在施工期间如因天气或无法抗拒的自然灾害，施工顺延，乙方不承担工程逾期的责任。 3．若甲方在合同签订后未能及时预付工程款，特定信息显示内容或特殊软件要求的技术资料在一周内未能提供给乙方，则乙方不承担工程逾期的责任，同时甲方应承担乙方的损失。 4．若甲方未按合同规定付清余款，则甲方每延期一日需向乙方偿付货款总额的千分之一的违约金。 七、其它 1．与本合同有关的附件及往来传真、电报、通知、收据、运输单据等均为本合同不可分割之组成部分。 3．甲方在未按本合同规定，按期付清应给乙方的产品及工程费用以前，显示屏的所有权归乙方所有，如甲方无故延期或拒绝支付货款乙方有权力支配显示屏的使用或拆除。按合同规定付清款项后，本工程全部所有权归甲方所有。 4．对本合同未尽事宜，甲、乙双方友好协商处理，如不能解决，提交盐城
租赁合同案例 原告（反诉被告）王某某。 委托代理人刘某某。 委托代理人姚某，河南某律师事务所律师。 被告（反诉原告）谢某某。 委托代理人杜某某。 委托代理人张某某。 原告王某某与被告谢某某房屋租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。本案在审理中，被告谢某某提起反诉，本院决定合并审理。公开开庭进行了审理，原告委托代理人姚某、刘彩虹，被告委托代理人张百礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王某某诉称，20XX年3月16日，原告以125XXX元的高额转让价从“京都老蔡记”饭店取得了该店面的经营权，随后与被告签订了该处房屋的租赁合同，合同期限为三年。双方约定：合同履行期间，原告定期支付被告租金，被告依约将其所有的房产（郑州市惠济区南阳路XXX号5号楼XXX号）租赁给原告用于经营面庄。20XX年元月，原告暂停营业。在放假回家过春节期间，被告未通知原告撬门而入，将饭店内所有经营设备非法变卖，后又将此房违法租赁给了第三人。被告的违约行为严重侵害了原告的合法权益，原告因此诉至法院，请求判令被告谢某某赔偿原告
经济损失305XXX元，并承担本案诉讼费用。本案在审理中，原告 将其诉讼请求增加至696480.XXX元。 被告谢某某辩称，原、被告所签订的房屋租赁合同明确规定，每月6日为原告向被告交纳房租的时间，如果原告拖欠房租60天，视为原告违约，被告有权收回房屋，不退还原告押金。起初原告 尚能按时交纳房租，但随着时间的延长，原告常拖欠晚交房租。 由于原告做生意并不容易，被告没有追究原告的违约责任。但是，到了20XX年元月6日该交房租的时候，原告及其委托代理人却无 影无踪，被告电话联系到原告的代理人，他却说没钱，反正又不 到解除合同的条件，到时候大不了给违约金。由于未到解除合同 规定的60天时间，被告也无可奈何。到了20XX年2月，由于原告拖欠员工工资，被《东方今报》报道后，原告店里的设施被供货商抵账和员工抵工资分割一空。此时，被告赶紧按双方签订合同时 原告提供的身份证的地址给原告发送特快专递，通知原告来处理 此事，但原告置若惘然。无奈之下，被告于20XX年7月和第三人 签订了新的租赁合同。被告因此希望法院在查明事实的基础上依 法驳回原告的诉讼请求。 反诉原告谢某某诉称，反诉原告与反诉被告于20XX年3月16日签订了一份房屋租赁合同，约定每月6日为交纳房租的期限。 到20XX年2月6日，反诉被告共拖欠租赁费15XXX元、拖欠电费 4XXX元、水费XXX元、物业管理费1XXX元（电、水、物业费已由反诉原告替其垫付）。由于索要无果，反诉原告请求法院依法判令：
编号：_____________电子产品购销合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（需方）： 乙方（供方）： 甲方与乙方下列物品的买卖协商一致，特订立本协议以期共同遵守。 一、产品名称、型号、数量、金额： 产品的名称、规格型号、数量都按照甲方传真过来的经过乙方确认后的订单为准，单价与金额按当时的市场行情双方协商。 二、产品的质量标准： 按乙方产品出厂检验标准执行。 三、交货地点、方式及运费承担： 1、交货地点：_________市_________区，若甲方指定地点有变更请送货前三个工作日通知乙方。 2、运费由（甲）方承担。 四、包装要求：按照乙方公司产品包装规范予以包装。 五、产品价格： 因市场情况发生较大变化，乙方需要对产品价格作必要调整时，应由甲、乙双方协商确定。
六、产品的验收： 1. 保证质量，包退包换，焊锡后由甲方负责，若乙方所提供的产品质量未能达到本合同第二条规定的质量要求，乙方应给予更换，并承担退货运费，乙方不承担甲方提出的任何直接或间接所造成的产品经济损失。甲方在收到货后经过检测、检验，确认质量、数量完全符合要求后方可入库。如甲方对乙方所发的产品质量有异议，应当在收货后10日内以书面形式向乙方提出，并将不合格产品样品寄至乙方公司，乙方在接到甲方书面异议和样品后，应在10个工作日内予以答复。 2、如甲方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为乙方交付的产品质量符合约定的质量要求。 七、结算方式及期限： 1、签订合同后甲方应给乙方元，作为定金，剩余元，在送货前全部付清，在甲方货款打到乙方账户后在15个工作日内将货物送达甲方指定地点，（只限北京）收款账户如下： 开户行： 户名： 账号： 2、付款方式：支票或银行转账。 八、违约责任： 本合同系双方真实意思的表示，双方均应自觉遵守，若一方违约，应向非违约方赔偿损失。 九、合同纠纷的解决： 1、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，均可向原告所在地法院起诉。 2、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。
编号：_____________ 文化石采购合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________
文化石采购合同范文1 需方： (以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为明确责任、保障双方利益，保障工程顺利进行，现以甲、乙双方在平等、自愿、友好协商一致为原则，就的供销事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。 一、合同标的的品牌(古王罗玛)、名称、型号、单位、单价、数量及金额等 注： 1、以上型号及数量为暂估，最终结算以实际供货数量为准;材质、颜色、样式以样品为依据。 2、文化石转角砖以每块砖的转角部位(直角、角度部位)的宽度以米数计量(含缝)。 3、以上价格含材料、包装、运输、检验、税费(普票)费用。除此外，无须乙方支付任何费用。 二、质量要求、技术标准： 1、产品质量必须符合乙方企业标准，并以乙方提供给甲方确认的样品为准。 2、因文化石的艺术特性，允许有个性的色差和尺寸大小不一的特点;文化石每一系列产品模型较多，甲方确认的样品模型仅代表该系列产品模型的一部分。 三、定货、交货要求及时间：
1、甲方根据乙方的供货周期，书面提供标明型号、数量及需货时间的《文化石定货通知书》发送邮件或传真、快递至乙方(;快递地址见合同结尾或《文化石定货通知书》中所列的乙方地址信息)。 2、按甲方现场实际需要及乙方供货的周期，甲方书面通知乙方分批次供货;由于产品出货前需养护，甲方应于实际需货前20个工作日以上通知乙方备货，甲方提报的每次材料需求计划乙方首次送货时间原则上不应超过20个工作日，其后批次陆续送货。 3、查询定单生产情况，可直接与乙方陈一云联系。但《文化石定货通知书》仍需传送给乙方合同经办人。 四、交(提)货地点： 乙方负责送货至项目现场。 五、运输方式、费用： 1、汽车运输，乙方负责该产品的运输费用，卸车及卸车费用由甲方负责;允许合理的运输损耗。 2、交货地点应为货厢长度9.6m货车能到达之处，如发生二次运输及装卸，则该费用由甲方承担。 六、包装标准： 纸箱包装，包装箱上需注明产品等级、执行标准、色号、规格、生产厂家等。 七、验收标准、方法： 1、按乙方提供的样品为验收标准，货到工地当天进行数量清点及签收，质量异议期为两天。
咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块 文化石工程 施工劳务合同 甲方：广东腾越建筑工程有限公司湖北分公司 咸宁碧桂园梓山湖第八项目部 乙方： 日期：2013年月日
咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块 文化石工程施工劳务合同 发包方：广东腾越建筑工程有限公司咸宁碧桂园梓山湖第八项目部（以下简称甲方）承包方（签约人）： (以下简称乙方) 乙方身份证号码：联系电话： 经甲、乙双方友好协商，甲方将“咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块之文化石工程”委托乙方分包施工。遵照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律﹑法规等有关规定，乙方人员已踏勘现场充分了解了甲方的整个现场平面布置规划（附件：现场平面布置图）、仔细审阅全部图纸及其它有关文件，同意签订本合同。乙方郑重承诺：乙方愿意以固定单价的形式按照国家有关验收规范、建筑法律法规要求及相关施工规范承包上述工程的施工、竣工（包验收），并承担任何由乙方责任造成的质量缺陷保修责任。 一、工程名称及报价项目、施工地点、承包方式及范围 工程名称及报价项目：咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块文化石施工工程 施工地点：咸宁市贺胜桥镇滨湖村 承包方式：包工、包垂直运输、砂浆搅拌机、机械设备和工具、包质量、包安全、包风险、包验收、包括场内转运；施工用水和用电由甲方提供，但二级电箱 后的设备(如施工照明设备)和电缆及电线由乙方负责；现场临时用水，甲方 只提供原主体临时用水至各楼层的接驳点，其它由乙方负责； 承包范围：以下承包范围内的工作内容所发生的费用已经包含在包干单价内： 1) 施工场地范围内的水平（含二次运输）、垂直运输； 2) 领退料具、工序交接、布置场地、余料整齐归堆、清理场地、成品及半成 品的保护工作； 3) 及时清理施工现场及各层楼地面杂物、余料，保证工程质量、安全、文明 施工达标； 4) 配合水、电施工的需要留设槽坑、洞等； 5) 施工用的所有小型机械； 6) 搭设自用架子（铺设桥枋、板及桥上翻板子挂安全网等）； 7) 工程完工后清理干净楼地面并负责将垃圾运至指定的地点： 8) 工序完工后施工范围的成品保护及场地清洁必须达到交工验收标准及通 过业主验收，过程中甲方不派任何杂工，如造成甲方另派工日处理其费用
室外LED显示屏供应安装合同 甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间：
室外LED显示屏供应安装合同 甲方： 乙方： 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的实际情况，经协商后，一致达成如下合同： 1、供货及服务内容、金额： 、服务内容： 外立面户外LED 全彩显示屏含供应及安装： 乙方应根据甲方提供的技术资料严格履行本产品购销承包合同，包括设备（屏体、主机、附件和软件、以及与LED屏相关的控制系统、信号传输系统、节目制作播放系统软件及相关硬件等LED屏配套的全部工程）提供、运输装卸、安装、调试、人员培训、验收、维修保养、水电费用及施工安装费用等。 乙方应按合同要求提供所需的材料、设备、零件并完成所有工程及服务。乙方还应负责图纸和本合同中可能遗漏的但属于本工程范围内提供所需的材料、设备、零件，并完成所有工程及服务，其费用已包括在合同总价中。 乙方承诺协调办理外立面户外LED全彩屏运营使用所有的必要的政府报批工作，甲方在办理过程中积极配合、负责提供相关甲方资料。 、合同金额 合同总价为，详见附件清单，该合同金额为包干价。 、除按合同的规定外，合同总价不能做任何调整。合同总价的组成详见投标价格表。 、合同价款中已包括合同期内以下附加费用： ⑴其他费用如工具和必要的保护设施、脚手架等安全措施； ⑵供应商应支付的一切税项； ⑶水电费用以及施工安装费用； ⑷生活设施费用； ⑸培训费用等。 下列文件为本合同不可分割部分：投标单位的报价文件、合同附件、双方的往来文件等均作为本合同不可分割的一部分。 2、交货期限： ⑴乙方需按甲方的功能要求在年月日前完成设计。 ⑵乙方需在年月日前完成LED连接钢架的安装，并拆除脚手架。 ⑶乙方确保在年月日前完成LED采购、安装。 ⑷如甲方要求推迟现场安装（在LED屏进场前以甲方将书面通知为准），乙方须无条件 配合并不增加费用。 ⑸乙方确保年月日前完成调试能正常播放、正式验收交接。 3、设备执行的技术标准： 乙方提供的设备必须符合但不限于下列的标准和规程、乙方采用的所有标准和规程也不得低于中华人民共和国国家标准或青岛市地方标准。乙方在采用以下部分以外的标准和规范时必须得到需方的认可。 应遵守的中华人民共和国国家标准和电子产品行业标准如下： SJ/T 11141-2003《LED显示屏通用规范》
建设工程施工合同 发包方(全称)：(以下简称甲方) 承包方(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：XX 工程地点：XX 工程内容：社区建筑面积约为m2(竣工后按实际收方计算)。 二、工程承包范围： 承包范围： 1、设计方案中全部建筑工程； 2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2.5m，为预制板，二、 三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。 3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。 4、房内墙一粉一搓。 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准： 工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。
五、合同造价： 工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。 工程单价：元/m2，不含契税。 六、付款方式： 1.建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%( 元/m2),一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。 2.内粉按建筑面积形象进度付20%。 3.外粉按建筑面积形象进度付10%。 4.余款验收后付清。 七、承包形式： 承包形式：包工不包料。 八、甲方工作： 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作： 1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整(即三通一平)。 2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现安全问题由房主承担一切责任，乙方概不负责。 九、施工与设计变更： 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。 2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计部门等有关单位，研究确定修改意见或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。 3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书
产品购销合同 甲方： 营业地址： 电话： 法定代表人： 乙方： 营业地址： 电话： 法定代表人： 为增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立此《产品购销总合同》，以便共同遵守。 第一条产品的订购 1、双方在今后的业务往来中，甲方将向乙方下达购销订单，载明产品的名称、品牌、规格型号、计量单位、数量、含税单价、总金额、质量要求、交货日期、交货地点、接货单位[1]等项目；该订单经双方签字盖章后生效。 2、在乙方同意的基础上甲方可以通过发出新订单和修改订单的方式改变产品的订购需求。[2]在乙方收到新订单或者收到对订单的修改文件或者经过修改的订单之日起7日内，乙方没有表示异议的，则认为乙方同意。 第二条产品的包装 1、产品的包装应由乙方负责；国家或业务主管部门有技术规定或者相关标准[3]的，按技术规定或相关标准执行； 2、包装物由乙方提供并应与订单载明的运输方式所通用的条件[4]相符。 第三条产品的交付[5] 1、产品由乙方负责送货并承担相关费用；若甲方[6]指定承运人的，运输手续及费用由乙方负责。
2、到货地点和接货单位：由甲方在订单上指定。在交货完成之前，产品灭失、损坏的风险由乙方承担。甲方或甲方指定的接货单位无正当理由拒绝接受产品的，产品灭失、毁损的风险由甲方承担。 3、乙方或乙方指定的承运人向甲方或甲方指定的接货单位交付产品时，须一并交付产品的全套装箱单据及税票。否则，甲方或者甲方指定的接货单位有权拒绝接受产品，在此情况下，产品灭失或毁损的风险由乙方承担。 4、交货完成：在订单规定的时间内产品、装箱单、17%增值税票到达甲方或甲方指定的接货单位，并在交货后5个工作日内[7]甲方或甲方指定的接货单位没有提出质量异议，方视为交货完成。 第四条产品的交货期限 1、订单上约定的交货日期，乙方不能以任何借口延期；乙方应在订单规定的日期前将所定产品送达甲方指定的地点。 2、乙方一旦发现无法按期交货的，应立即向甲方发出书面通知并阐明原因，但该通知义务并不免除相应的违约责任。 如果在送货到期日产品没有到达甲方或其指定的接货单位[8]，且在其后的3个工作日仍没有到货的，甲方可以据此认为乙方根本违反合同。 第五条 17%增值税票 乙方承诺开具合法增值税发票，抵扣率17%。如因税票问题导致甲方不能抵 扣、退扣、以及其他被处罚款，则由乙方按双倍原则赔偿甲方的经济损失。[9] 第六条货款的结算 1、货款的结算：乙方向甲方完全履行完交货义务，在交货完成的情况下，甲方应在工作日内向乙方支付货款[10]。 2、甲方的支付方式应以人民币为计价单位以电汇方式结算。如果乙方要求以其它方式付款，可由甲乙双方协商确定，乙方同意支付由此而产生的附加费用。 第七条产品的质量及验收 1、产品的质量标准应符合甲方进厂检验的标准和订单上指定的国际、国家、行业标准和（或）签订的质量技术协议。 2、甲方应在货到之日起___个工作日内完成对产品的检测验收，任何不符合质量标准的产品将被拒收，并向乙方出具书面拒收通知[11]。如甲方未按规定期限提出书面拒收通知，视为所交产品符合订单约定。
合同编号： 材料采购合同 买受人： （以下简称甲方）——材料使用方即建筑装修施工方 出卖人： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商达成如下一致条款，甲方愿意按以下条款的约定向乙方购买 海熙御龙湾建筑装饰工程人造文化石 ，乙方愿意按以下条款的约定出售 人造文化石 给甲方，现特订立本合同以资共同信守执行。 第一条 货物清单 1、以上单价、总价，如未作特别说明，均已含包含生产、运输、装卸、检测及其他一切风险及将该材料运抵甲方指定地点所须之费用的综合单价包干 2、上表所列甲方需求货物之数量为暂定额，甲方有权根据工程的实际需要而单方予以增（或减），其价格以本表为准； 3、每批次的采购数量由甲方提前10天向建设方（江西海熙臵业有限公司，下同）提出当批次的采购数量及具体到货时间的申请，经建设方复核审批后将分发给甲方及乙方，由甲方依据经建设方审批后的采购申请单向乙方发出书面采购通知，甲方以实际收到的供货量为结算合同价款的依据； 4、如按订单供货，则订单作为本合同附件，为本合同的重要组成部分； 5、遇有合同约定材料单价市场价格上扬时，本合同单价不调整；遇有合同约定材料单价下跌时，双方对单价下调进行协商，结算时甲方按下调后确定的单价进行结算； 6、合同总价款以货物单价乘以甲方实际收到的供货量为准，供货数量按实际经建设方、甲方、乙方三方在卸货现场清点确认的供应量结算, 卸货前损耗由乙方负责，卸货后的保管及损耗由甲方负责。 第二条 质量要求、技术标准 乙方交付货品的质量、技术标准须符合现行的国家标准，没有国家标准的应符合行业标准，没有行业
文化石工程施工劳务合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方（签约人）： (以下简称乙方) 乙方身份证号码：联系电话： 经甲、乙双方友好协商，甲方将“咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块之文化石工程”委托乙方分包施工。遵照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律﹑法规等有关规定，乙方人员已踏勘现场充分了解了甲方的整个现场平面布置规划（附件：现场平面布置图）、仔细审阅全部图纸及其它有关文件，同意签订本合同。乙方郑重承诺：乙方愿意以固定单价的形式按照国家有关验收规范、建筑法律法规要求及相关施工规范承包上述工程的施工、竣工（包验收），并承担任何由乙方责任造成的质量缺陷保修责任。 一、工程名称及报价项目、施工地点、承包方式及范围 工程名称及报价项目：咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块文化石施工工程 施工地点：咸宁市贺胜桥镇滨湖村 承包方式：包工、包垂直运输、砂浆搅拌机、机械设备和工具、包质量、包安全、包风险、包验收、包括场内转运；施工用水和用电由甲方提供，但二级电箱后的设备(如施工照明设备)和电缆及电线由乙方负责；现场临时用水，甲方只提供原主体临时用水至各楼层的接驳点，其它由乙方负责； [薄螃螀肆薃蒂羆肂薂] 承包范围：以下承包范围内的工作内容所发生的费用已经包含在包干单价内： 1) 施工场地范围内的水平（含二次运输）、垂直运输； 2) 领退料具、工序交接、布置场地、余料整齐归堆、清理场地、成品及半成品的保护工作； 3) 及时清理施工现场及各层楼地面杂物、余料，保证工程质量、安全、文明施工达标；[荿薀螅肃芅虿袈袅膁] 4) 配合水、电施工的需要留设槽坑、洞等； 5) 施工用的所有小型机械； [薆聿肅膃蚈袂羁膂螀] 6) 搭设自用架子（铺设桥枋、板及桥上翻板子挂安全网等）； 7) 工程完工后清理干净楼地面并负责将垃圾运至指定的地点： [螂螃羂莃螈螃膅薈蚄] 8) 工序完工后施工范围的成品保护及场地清洁必须达到交工验收标准及通过业主验收，过程中甲方不派任何杂工，如造成甲方另派工日处理其费用另加20%的管理费在分包结算款中扣除。 [肄蒄蕿螈肇蕿蚈肁罿] 二、承包单价及结算方式（结算时按实际砌筑面积计算）
L E D显示屏采购合同协 议书 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
L E D显示屏合同书甲方： 乙方： 甲、乙双方经过充分协商，就甲方委托乙方制作LED电子显示屏事宜，依据《中华人民共和国合同法》一致同意，签订本合同。 一、工程的构成及费用 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定， (以下简称甲方)及 (以下简称乙方)经友好协商，就甲方委托乙方安装LED电子显示屏事宜达成如下协议：乙方按甲方要求，完成 LED电子显示屏工程的制作、运输、安装指导、调试、培训、维护等工作。显示屏尺寸、技术参数详见附件。 合同总额为人民币￥元整（大写金额： 元整） 二、运输、安装、调试及培训 乙方负责显示屏的安装、调试及甲方人员的培训，甲方协助工作。 1．乙方承担的具体工作包括： (1)显示屏的现场的安装、调试； (2)对甲方派出的操作人员的培训； (3)显示屏技术指导。 2．甲方承担的具体工作包括： (1)提供显示屏安装期间的储存场地。 (2)安装所需电缆布到位，以及城管手续完善协调。
三、工程维护 1．乙方负责对显示屏进行叁年维护，在非人为破坏情况下免费维修贰年。 2．贰年后乙方只收取维修的工本费。 四、工程进度及验收 1．货到现场后，显示屏安装调试拾天。 2．显示屏现场安装调试完毕，甲方在接到乙方的验收请求后的三个工作日内，应对整个显示屏工程组织验收，甲方若无正当理由不对工程组织验收，则视为验收合格。 五、工程费用结算方式 1. 甲、乙双方签字盖章即合同生效后，甲方将工程首付款元大写： 元整，预付给乙方。 2. 安装调试完毕后,甲方须将余款一次性支付给乙方即元，大 写：元整。 六、违约责任 1．若由于乙方原因，显示屏未按预定工期交付甲方，给甲方造成损失。则乙方每延期一日需向甲方偿付货款总额的千分之一的违约金。 2．在施工期间如因天气或无法抗拒的自然灾害，施工顺延，乙方不承担工程逾期的责任。 3．若甲方在合同签订后未能及时预付工程款，特定信息显示内容或特殊软件要求的技术资料在一周内未能提供给乙方，则乙方不承担工程逾期的责任，同时甲方应承担乙方的损失。 4．若甲方未按合同规定付清余款，则甲方每延期一日需向乙方偿付货款总额的千分之一的违约金。
产品购销合同协议书文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
购销合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款： 1.产品名称、型号、数量、价格： 2.付款时间与方式： 2.1本合同总价款为人民币____________________________整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元。 2.2在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。 3．质量标准: 4.1乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
4.2在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内 给予相应处理，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲 方。 5.违约责任 5.1除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。 5.2如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的5‰向甲方支 付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的5‰向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总金额的10%。 5、争议的解决： 凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。 本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。 合同附件与本合同具有同等法律效力。 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，传真件具有同等法律效力。 甲方：乙方： 签字：签字 （盖章）（盖章） 联系电话：联系电话： 日期：日期：
合同编号：2018092001 喜·悦楼大酒店 大 理 石 材 合 同 二0一八年九月 喜·悦楼大酒店大理石材合同 甲方：江苏宾悦酒店管理有限公司签订地点：南京·江宁 乙方：新沂市汇强陶瓷销售部签订日期： 2018 年 9月20 日甲乙双方本着诚实守信的原则，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》等法律规定，甲方正式委托乙方对石材进行加工制作、安装、验收，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方经友好协商，签定本合同，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。 第一条产品的名称、品种、材质、数量、单价、人工、深加工、辅材
见附件1 特殊说明： 本合同只固定各项材料单价（如有未进场的石材在采购中价格与已确认过的单价存在差异，是否采购该石材需要经甲方同意后方可采购安装），甲方提供图纸乙方出石材铺贴安装竣工图，产品数量以现场完成面实贴面积计算、石材以平方米结算、特别复杂项目石材铺贴损耗按现场实际结算。后续工程甲方需追加订购的不同品种的石材以及马赛克、简拼石材、文化石，经双方确认样品和单价后，按此合同结算方式及期限执行，不再另行起草; 其它未尽事项由双方协商另订附件。 第二条产品的质量要求（产品技术标准要求）及检验 1、乙方保证所提供石材、瓷砖、马赛克、文化石等产品的技术质量及规格 符合国家标准及《天然大理石建筑板材》（JG/T79-2001）、《天然花岗岩建筑板材》（GB/T18601-2001）中的已确认的样品为验收标准以及甲方对产品质量具体用途的要求，在甲方对产品验收时，乙方应出具包括产品合格证书在内的产品相关资料。 2、所有产品在抵达目的地后，由乙方配合施工队向甲方报验，经相关人员 对产品的数量、品种、型号、规格、颜色、外观质量进行及时检验，检验无异议的，甲乙双方代表签署验收证明文件，若发现任何质量问题，双方签署备忘录，乙方应在约定的时间范围内负责修补或更换。 3、本合同附甲乙双方确认图纸，乙方依据图纸需派技术员及设备进驻现场 进行放线、加工安装，以确保工程的顺利开展。如甲方提供图纸发生变
编号：YB-HT-007595 led 显示屏购销合同通用版 The contract stipulates mutual obligations and rights that must be performed 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
led显示屏购销合同通用版 甲方： 乙方： 甲、乙双方经过充分协商，就甲方委托乙方制作LED电子显示屏事宜，依据《中华人民共和国合同法》一致同意，签订本合同。 一、工程的构成及费用 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，(以下简称甲方)及(以下简称乙方)经友好协商，就甲方委托乙方生产制造室外P16全彩显示屏(以下简称项目)事宜达成如下协议： 乙方按甲方要求，完成LED电子显示屏工程的制作、运输、安装指导、调试、培训、维护等工作。显示屏尺寸、技术参数详见附件。 合同总额为人民币￥元整(大写金额：元整)
二、运输、安装、调试及培训 乙方负责显示屏的安装、调试及甲方人员的培训，甲方协助工作。 1.乙方承担的具体工作包括： (1)显示屏的现场的安装、调试; (2)对甲方派出的操作人员的培训; (3)显示屏通讯线布线和技术指导。 2.甲方承担的具体工作包括： (1)提供显示屏安装期间的储存场地。 (2)安装所需基础设施的制作及装修。 三、工程维护 1.乙方负责对显示屏进行终身维护，在非人为破坏情况下免费维修二年。 2.二年后乙方只收取维修的工本费。 四、工程进度及验收 1.显示屏生产运输20天，安装调试15天，总计35天。 2.显示屏现场安装调试完毕，甲方在接到乙方的验收请求后的三
总包建设工程合同 （工程内容） 合同编号： 签约日期：年月日
合同目录 第一章合同协议 第二章合同条件 第三章合同附件 附件1 合同造价清单 附件2 关于设计变更、现场签证的协议 附件3 工程质量保修书 附件4 廉洁合作协议书 附件5 其他附件 5.1 乙方银行帐户说明书 5.2 乙方项目及公司印鉴样式 5.3 乙方履约保证金递交证明 附件6 质量检验细则（光盘）
第一章合同协议 本章目录 1、工程概况 (5) 2、工程的承包范围及承包方式 (5) 3、合同工期 (6) 4、质量标准 (7) 5、合同价款 (7) 6、工程款支付 (8) 7、组成合同的文件 (8) 8、合同生效 (9)
发包方（以下简称甲方）：天津万科房地产有限公司 承包方（以下简称乙方）： 为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，于年月日在天津市签署本合同。 鉴于： 1、甲方将委托乙方承担总包建设工程的供货、施工、总包 管理、配合、维护、调试、竣工验收、修补、保修、工程保险和工程服务等工作。 2、乙方承诺有能力按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的价格，在本合同规定的时间内保 质、保量地完成总包建设工程的上述工作。 3、作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，在投标及签订 本合同前已充分了解、研究并考虑到当地的有关规定，当地及周边市场和行业等状况，工程当前的进展情况，项目建设所处的阶段，甲方目前的项目准备情况，全部图纸，技术说明，承包范围，工地周边环境，交通道路，地上和地下情况，通讯设施，现场条件，生活条件，包装运输及二次搬运，人员，材料，机械，地上地下情况，安全施工，冬（雨）季施工，夜间、农忙及节假日施工，外地施工，施工组织设计，施工技术措施，文明施工措施，建筑垃圾自行清理，施工期间的气候影响，对分包单位的管理，履行总包管理和配合的责任及义务，甲方对工期和质量的要求，设计及工程变更，成品和半成品的保护，检验，调试，验收，样品，工程管理，工程服务，所有税费的规定和缴纳等因素。 4、乙方承诺完全接受甲方《招标文件》（包括招标文件补充、谈判纪要等）内容，并保证 投标报价准确无误，如有错漏，概由其自行承担。