编号：YB-HT-5131
工业项目设计招标合同模
Industrial project design
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
编订：Yunbo Design
工业项目设计招标合同模板
(甲方)：
(乙方)：
本协议为甲乙双方有初步的沟通，在oid笔id/me设计报价、完成周期上有初步的共识的基础上签订。
根据《中华人民共和国合同法》，及有关规定。经甲乙双方友好协商，就甲方的产品造型设计招标达成如下协议：一。甲乙双方共同确定工业设计项目确认书。
二。乙方需在本协议签订后10天内提交3款设计方案及一款色彩方案供甲方选择，要求每款方案提供2d图(六视)、工艺解析图。
三。如甲方选定乙方的设计方案，则付给乙方人民币3000元，同时与乙方正式签订工业设计合同(id/me)，前述所付费用做为甲乙双方后续签订的工业设计合同的首批开发费包含于工
业设计开发合同开发费用之中，或甲乙双方协商在后续签订的工业设计开发合同中开发费相应的减除此协议已付部分。
四。如甲方未选定乙方的设计方案，甲方支付给乙方人民币1000元做为参与酬谢。同时甲方有义务对乙方的设计方案保密。
五。本合同一式两份，双方各执一份。
六。本合同须双方当事人盖公章和法定代表人签字方能生效。本合同自双方盖章、签字之日起生效。
(甲方)： (乙方)：
名称(盖章) 名称(盖章)
甲方法定代表人(或委托代理人)签字乙方法定代表人(或委托代理人)签字
公司帐号：
户名：
帐号：
200 年月日
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-012327 工业品买卖合同范本(标准
工业品买卖合同范本(标准版) 合同编号:_________ 出卖人：__________ 签订地点:_______________________ 买受人：__________ 签订时间：________年____月____日 第一条标的、数量、价款及交（提）货时间 第二条质量标准： 第三条出卖人对质量负责的条件及期限： 第四条包装标准、包装物的供应与回收： 第五条随机备品、配件、工具数量及供应方法： 第六条合理损耗标准及计算方法：无 第七条标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 第八条交（提）货方式、地点： 第九条运输方式及到达站（港）和费用负担： 第十条检验标准、方法地点和期限： 第十一条成套设备的安装与调试： 第十二条结算方式、时间及地点：
第十三条担保方式（也可另立担保合同）： 第十四条本合同解除的条件： 第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;调节不成的，按下列第_______种方式解决： （一）提交_____________仲裁委员会仲裁;（二）依法向人民法院起诉。 第十六条本合同自起生效。 第十七条其它约定事项：_______________________ 出卖人（章）：_________________________ 法定代表人：___________________________ 买受人（章）：_________________________ 法定代表人：___________________________ 签约日期：________年____月____日 XX网络科技有限公司 YumBo Network Technology Co., Ltd.
科研项目合作协议书（1） 项目名称： 甲方(负责单位): 通讯地址: 项目负责人:项目联系人: 联系电话:传真:E-mail: 乙方(合作单位）： 通讯地址: 项目负责人:项目联系人: 联系电话:传真:E-mail: 本协议双方就共同参与研究 项目事项，经平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据有关法律、法规和本项目下达部门的相关规定，达成如下协议，并由合作双方共同恪守。 一、合作内容 1.研究目标： (1) (2) (3) 2.技术内容： (1) (2) (3) 3.合作方式： (1) (2) (3) 4.合作期限: 20 年月—20 年月 二、双方分工情况 甲方：1. 2.
3. …… 乙方：1. 2. 3. …… 三、双方权利、义务与责任 甲方：(1) (2) (3) 乙方：(1) (2) (3) 四、经费分配 项目获得资助后，甲方将总经费中的 %支付给乙方作为合作研究经费，其中课题开始时支付 %作为乙方的启动经费，其余部分将采取的方式进行支付，并于课题开始后的时间内支付完毕。 五、成果分配 1.产权归属： 本研究所产生的成果及产权中的（全部、甲方完成部分）归甲方拥有，（全部、乙方完成部分）归乙方拥有。具体如下： (1)科研成果署名：甲方（是，否）需征得乙方同意的情况下，（可以、不可以）将研究成果中的（全部、甲方完成部分）单独申报科研成果；乙方（是，否）需征得甲方同意的情况下，（可以、不可以）将研究成果中的（全部、乙方完成部分）单独申报科研成果；联合申报时，（是，否）需经甲乙双方协商，完成单位排序按照甲方为第（一、二）完成单位，乙方为第（一、二）完成单位排列，完成人名单排序按照 方式进行。 (2)论文发表：甲方（是，否）需征得乙方同意的情况下，（可以、不可以）单独将（全
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
工业品买卖合同（示范文本） Sales contract of industrial products (model text) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工业品买卖合同（示范文本） 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 「发文编号」GF－2000－0101 全文 合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 出卖人：＿＿＿＿＿＿ 签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 买受人：＿＿＿＿＿＿ 签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日 第一条标的、数量、价款及交（提）货时间 第二条质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四条包装标准、包装物的供应与回收：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第六条合理损耗标准及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第七条标的物所有权自＿＿＿＿时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于＿＿＿＿所有。 第八条交（提）货方式、地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 科研项目委托开发三方合同协议书范本模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 丙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月_____ 日
订立合同各方： 委托单位_______________________ ,以下简称甲方； 承担单位_______________________ ,以下简称乙方； 保证单位_______________________ ,以下简称丙方； 为了调动科研单位的积极性，确保科研经费的合理使用，明确甲、乙、丙三方的责任，促使科研项目早出成果，出好成果，经甲、乙、丙三方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、________________________________ 科研项目的主要内容。 二、科研项目在国内外的现状、水平及发展趋势（或科研项目的重要意义） _ 三、_______________________________________________________________ 技术经济指标和经济效益（社会效益）分析： _________________________________ 。 四、科研项目所采用的研究、试验方法和技术路线（包括工艺流程） _ 五、计划进度（分阶段解决的主要技术问题，达到的目标和完成的时间） _ 六、科研项目的参加单位及分工 ________ 七、_________________________________________________________ 所需主要材料，物质条件 ___________________________________________________
发包人（以下简称甲方）：______________________________ 法定代表人：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：________________________ 代表人：__________________________________________ 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自_____年____月_____日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况： 1、工程名称：___________________________ 2、工程地址：___________________________ 3、建设单位：___________________________ 4、设计单位：___________________________ 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加
或调整的工程内容。） 6、建筑面积：____平方米 7、施工工期：总日历工期：____天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求， 5、其他约定：_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料
GF-2000-0101 工 业 品 买 卖 合 同 合同编号： 出卖人： 签订地点：广州市 买受人： 签订时间： 年 月 日 第二条 质量标准：按企业标准生产，并检验合格出厂。标的物与其相应的产品说明书相符。 第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：由交付之日起，免费上门保修壹年。（注：人为损坏的不在此范围内。）在保修期内，接到买方维修单，三个工作日之内完成。终生有偿维修保养。 第四条 标的物所有权自买受人收到标的物后并履行合同支付价款时起转移。但买受人未履行合同支付价款义务的，标的物仍属于出卖人所有；标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。 第五条 交货方式、地点：出卖人负责将标的物送至 建筑物首层， 运输费用由出卖人承担。买受人有义务协助出卖人卸车、安装等。 第六条 检验标准、方法及期限：标的物到达当天内，买受人对产品型号、规格、数量提出意见，否则视验收合格。 第七条 安装与调试：买受人应按照出卖人的要求，在标的物到达后五天内自行完成土建、水电到机的安装， 确保出卖人可以正常调试。出卖人接到买受人调试通知后，三天内免费派员上门调试及培训，买受人逾期未能交付调试的，视调试合格。 第八条 付款办法与处罚：合同签订后，买受人即向出卖人支付合同总价 %（￥ 元）的预付金。标的物到达并验收后7个工作日内，买受人向出卖人一次性支付合同总价的 %(￥ 元)，每拖延1天出卖人可向买受人加收欠付款项千分之五(每天)的违约金。 第九条 本合同解除的条件：合同一经签订，除有不可抗力原因外，不得解除。 第十条 法律诉讼：本合同在履行过程中发生争执和分歧，双方当事人应通过友好协商解决，或依法向人民法院提起诉讼。 注：本合同签署有效期为2013年6月6日至2013年7月5日。
科研项目合同 甲方： 乙方：xx大学 本合同甲方委托乙方就（项目名称）项目进行咨询和服务，并支付相应的咨询服务报酬。双方经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条研究内容及双方责任（包括研究内容、研究方法、工作条件、研究成果、成果形式和验收方式等） 第二条进度安排 1.项目期限： 2.计划进度及阶段目标： 第三条经费及支付方式 1.本合同经费总额为万元（￥：元整）。 由乙方提供如下第（）种票据（如需开具第一种票据请务必勾选，如未勾选开票时需要开具第一种票据，需要对方出具开票说明）： （1）xx增值税普通发票（开具时需缴纳约3.3%的增值税及附加） （2）xx增值税专用发票（开具时需缴纳约3.3%的增值税及附加） 2.本合同经费由甲方（一次或分期）支付乙方。 □甲方在收到乙方开具的正规发票后按约定的支付方式付款。（如甲方要求开具发票后再拨付经费的请将方框加黑，未勾选的视为经费到账后再开具发票）
具体支付方式和时间如下： 第一期： 第二期： …… 3.乙方帐号 开户单位名称：xx大学 帐号：41904620 开户行：工行xx市分行厦大支行 4.甲方授权乙方根据实际需要自行委托第三方/完成项目中的技术性问题并向第三方转拨经费_______万元。 第四条保密义务（包括保密内容、范围、期限和泄密责任等） 第五条知识产权归属（包括相关知识产权的归属和分享，如研究成果的署名、申报奖励和后续研究中的使用权等） 第六条违约责任（包括双方违约的责任及违约金的赔偿等） 第七条合同的变更、解除和争议解决 1.合同一方要求变更、解除合同的，应在30天前书面通知另一方，由双方另行协商一致，并签署书面文件。 2.合同在履行过程中发生争议的，签约双方应通过协商的方式解决。如协商不成，签约双方同意采用以下第（1）种方式解决纠纷： （1）提交xx 仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第八条其它 1.本合同未尽事宜双方另行协商解决。 2.本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式4 份，甲方2 份，乙方2份，每份具有同等效力。 3.双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。 4.甲方承诺项目研究经费完全授权乙方项目负责人根据项目研究需要安排使用，其中绩效占总经费的比例为。
合同编号: ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人：###############公司 承包人：****************公司 合同签订地： 2015 年10 月06 日
第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于2015年10月06 日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于###################光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(￥万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币万元(￥万元)。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479 《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》
工业品买卖合同大全 工业品买卖合同大全1 第一条设备内容及价款 1、乙方向甲方提供的设备如下表所示：消防器材设备报价单。 以上价格包括乙方负责设备安装、调试所需的人工费、运输、质保、税金等一切应 由甲方承担的费用。质保期1年。 2、甲方根据设备清单要求乙方更新相应设施设备部件，数量以实际更换量为准，金额按合同所列单价计算。 第二条交货期限、方式与验收 1、乙方应自付运费和保险费等相关费用将设备交付到甲方指定的目的地，并承担设备交付甲方前的一切责任。乙方应在甲方要求的时间前完成合同设备的交付、安装、调试工作。设备交付地点为甲方指定的盐城工学院所属的楼宇、物业、场所等。 2、乙方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准。所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、型号等必须与本合同设备清单中提出的要求一致。
3、乙方应保证所提供的设备或设备的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权的指控。否则，责任将由乙方全部承担。 4、乙方交货时，应当将设备目录、品质证书、装设执行、使用手册和维修手册等相关资讯与资料交给甲方。 5、自乙方发运设备至甲方验收设备完毕的期间内，设备风险由乙方承担。 6、乙方交货的内容是根据本合同指定的产品名称、规格、型号、性能、质量、数量、技术标准及服务内容、质量、技术保证提供及价格条款、交货时间等，若乙方提供与上述要求不符的产品，应由乙方承担责任。 第三条结算方式及期限 1、付款条件：设备安装调试完成后，乙方须提供甲方签收的《设备交货及验收合格确认单》及对应供应量的全额合法增值税专用发票，具体开票信息如下： 户名： 银行账号： 开户银行：
科 研 项 目合 作 协 议书 项目名称： 项目主持单位： 甲方( 负责单位 ): 项目联系人 : 传真: E-mail: 项目联系人 : 通讯地址 : 项目负责人 : 联系电话 : 乙方( 合作单位） : 通讯地址 : 项目负责人 : 联系电话 : 传真: E-mail:鉴于甲方为在城市高层建筑重大火灾防控关键基础问题研究 领域具有国内领先的学术与研究水平、并取得丰硕成果的高等学府，乙方为具有 生产合法资质和生产条件、并在科技成果转化方面取得一定成效的现代化企业；甲乙双方经友好沟通，在加快推进城市高层建筑重大火灾防控的产业化方面形成共识，就合作开发达成一致，签署本协议，以资共同遵守。 一． 合作内容 1研究目标：在合作期内，乙方根据市场需求，提出需要合作开发的 具体技术产品，双方合作完成产品的产业应用。 2．技术内容：合作开展以城市高层建筑重大火灾防控技术及其产品的
产业化开发应用，包括: （1）、建筑外墙保温材料的火灾特性和安全设计 （2）、高层建筑的立体火蔓延及其对建筑结构的损伤机制. （3）、高层建筑多作用力耦合驱动的火灾烟气输运及多模式协同的人 群疏散. 3．合作方式：分工合作，共同开发，利益共享。 4．合作期限:2018 年1月—2019年8月 二．双方分工情况 （一）甲方： 以现有的社会资源为基础，更进一步的开发市场潜力，逐步形成一个 规范化，全国性的研发机构。研发：高层建筑的立体火蔓延及其对建 筑结构的损伤机制. 高层建筑多作用力耦合驱动的火灾烟气输运及多模式协同的人群疏散 （二）乙方： 1、利用强大的技术开发力量，开发甲方新承接或者甲，乙双方共同确立的项目。 2、配合甲方做好技术咨询及在开拓业务进程中提供技术支持。并负责研发建筑外墙保温材料的火灾特性和安全设计 三．双方权利、义务与责任 1、项目合作前，甲方需向乙方提供《项目可行性报告》，阐述项目目的及意义、现有工作基础、研究内容及结果、达成的主要指标及具体 实施方案等信息。甲方需保证所提供信息真实、有效、合法；甲、乙 双方研究讨论后，经双方负责人签字审批，方可执行；
工程项目承包合同 工程项目承包，是我国基本建设体制改革的具体措施，对于工 程项目承包合同你了解多少呢?下面是出guo的“工程项目承包合同”，供您参考，请点击出guo()查看。 现针对xx工程项目，双方本着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《 * 合同法》、《 * 建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。 xx有限公司 (以下简称甲方) xx (以下简称乙方) 项目内容：消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压 送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算 工程内容)。 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单 位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表;
(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调乙方组织有关部门验收。 2、乙方的职责 (1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求，乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。 (2)乙方在本合同正式签订后，应根据甲方的要求，及时做好施工前的各项准备工作，并根据甲方提供的总体进度要求，制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件，并报甲方核校和确认。 (3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期，乙方应及时派出该项目的主管人员，技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。 (4)乙方在收到甲方开工通知后，应立即组织项目管理人员和施工人员进场。 (5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责，甲方不承担连带责任。
2020 工业品买卖合同经典版范本文档 CONTRACT TEMPLATE
工业品买卖合同经典版范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 工业品买卖合同范本阅读工业品买卖阅读 合同编号：_____________ 出卖人：_____________签订地点：_____________ 买受人：_____________签订时间：________年____月____日 第一条标的、数量、价款及交(提)时间 第二条质量标准：________________________________________ 第三第出卖人对质量负责的条件期限：____________________________ 第四条包装标准、包装物的供应与回收：____________________________ 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：__________________ 第六条合理损耗计算方法：__________________________ 第七条标的物的所有权自______时起转移，但买受人未履行
支付价款义务的，标的物属于______所有。 第八条交(提)货方式、地点：____________ 第九条运输方式和到达站(港)及费用负担：______________ 第十条检验标准、方法、地点及期限：________________ 第十一条成套设备的安装与调试：__________________ 第十二条结算方式、时间及地点：____________ 第十三条担保方式(也可另立担保合同)：__________________ 第十四条本合同解除的条件：____________ 第十五条违约责任：______________ 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决： (一)提交__________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自________________起生效。 第十八条其他约定事项：______________ 监制部门：______________?印制单位：______________? 关于工业品买卖合同 卖方：_____________ 买方：_____________ 第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车： 车主名称：_____________
2017工业品买卖合同 合同编号： 出卖人： 买受人： 签订地点： 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 标的名称 牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数额 时间以及数量 金额 第二条质量标准： ________________________________________________________________ 第三条出卖人对质量负责的条件及期限： ______________________________________________________ 第四条包装标准、包装物的供应与回收： ______________________________________________________ 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： _________________________________________________ 第六条合理损耗标准及计算方法： _________________________________________________________ 第七条标的物所有权自____时起转移，但买受人未履行支付价款义务所有。____的，标的物属于 第八条交(提)货方式、地点： _________________________________________________________ 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担： _____________________________________________ 第十条检验标准、方法、地点及期限： _______________________________________________ 第十一条成套设备的安装与调试： __________________________________________________ 第十二条结算方式、时间及地点： ___________________________________________________ 第十三条担保方式(也可另立担保合同)： ______________________________________________ 第十四条本合同解除的条件：
YOUR LOGO 科研项目合作协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
科研项目合作协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方（委托单位）： 住址： 法定代表人： 联系电话： 传真： 乙方（受委托单位）： 住址： 法定代表人： 联系电话： 传真： 为了充分发挥我院教师与科研人员的科学研究水平及仪器设备的使用效益，提高我院的科研水平，经甲（项目委托单位，以下简称甲方）乙（项目受委托单位，以下简称乙方）共同协商，鉴定本协议： 一、合作方式 为了开展研究，甲方特以科研项目的形式委托乙方承担项目的研究。 二、合作项目 本协议所立项目为横向合作项目。甲方负责提供项目研究
所需经费，乙方负责项目的研究和管理，其管理方式按乙方科研管理方式，必要时应向甲方通报某些重大事项的办理情况。 三、合作时间 本协议所立项目的研究时间为：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。 四、费用支付 甲方在本协议签字生效后_________年/_________月 /_________日内，保证及时将上述项目所需研究经费_________元、中试经费_________元、技术成果转让经费_________元及经费_________元拨入乙方财务账户。 五、乙方在本协议生效后，应按甲方所提供的项目委托任务书或其他相关要求及时组织、协调课题组开展项目研究，并保证按时完成研究任务。 六、责任承担 本协议所立项目取得的各类成果的知识产权属甲、乙双方共同所有。一方如需转让或变更知识产权的归属须经另一方同意，否则无效，由此引起的责任由责任方承担。 七、效益分配 本协议所立项目取得的各类成果所产生的经济效益按如下两种方式办理 （一）如甲方已支付乙方成果转让经费，则后续经济收入全部归甲方所有。
工程项目承包合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
工程项目承包合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 现针对“恒洋·印象江南小区”消防工程项目，双方本 着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同 书。 一、合同签订人： 安庆市恒洋房地产开发有限公司(以下简称甲方) 江加 帅(以下简称乙方) 二、项目名称：“恒洋·印象江南小区”中小高层及地 下车库消防工程。 三、项目实施地址：安庆市大桥开发区 项目内容：消防给水系统√自动喷淋系统、自动报警系
统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。 四、工程施工期限： 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表; (3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调
工业品买卖合同经典版范本 进行买卖工业品时签订工业品买卖合同条款能够防止工业品货物供应出问题时后面造成的一系列麻烦，今天小编就给大家带来的买卖合同，喜欢的来一起收藏哦工业品买卖合同范本阅读 合同编号：_____________ 出卖人：_____________签订地点：_____________ 买受人：_____________签订时间：________年____月____日 第一条标的、数量、价款及交(提)时间 第二条质量标准：________________________________________ 第三第出卖人对质量负责的条件期限：____________________________ 第四条包装标准、包装物的供应与回收：____________________________ 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：__________________ 第六条合理损耗计算方法：__________________________ 第七条标的物的所有权自______时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于______所有。 第八条交(提)货方式、地点：____________ 第九条运输方式和到达站(港)及费用负担：______________ 第十条检验标准、方法、地点及期限：________________ 第十一条成套设备的安装与调试：__________________ 第十二条结算方式、时间及地点：____________ 第十三条担保方式(也可另立担保合同)：__________________ 第十四条本合同解除的条件：____________ 第十五条违约责任：______________ 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
工程项目部承包标准合同 甲方： 乙方： 为加强工程项目施工管理，全面履行（以下简称公司）与业主签订的施工合同（以下简称《施工合同》），确保甲、乙双方利益不受损害，根据国家法律法规、公司相关管理制度和本工程实际情况，经甲、乙双方协商，就项目承包事宜达成如下合同条款，共同遵守。 一、甲方同意将工程项目（合同造价万元）承包给乙方施工管理，工程围及承包容详见公司与（业主）签订的施工合同。 1、承包原则。乙方按照“依法经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税、确保上交、自担风险”的原则和“五保（保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉）”要求，实行全面风险责任承包。严格做到“无亏损、无拖欠工资和材料设备款、无安全和死亡事故、无顾客投诉、无债务纠纷”。并对施工项目的工程质量实行终身负责制。 2、承包管理模式。本工程由乙方按施工合同组织施工，全面履行《施工合同》，并承担一切经济与法律责任。 3、管理费上交。乙方按工程结算总造价的%向甲方上交管理费。 （1）在甲方与业主签订施工合同的同时，乙方按合同工程造价向甲方上缴管理费。管理费不含劳保基金、各项税费、项目应负担的管理人员工资及附加费等（上缴管理费不能以帐、物冲抵）。待工程结算完成后，乙方按照结算总造价补足余下部分管理费。 （2）工程项目劳保基金全部返回公司，乙方不得分享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必须全力支持并配合。 4、税费上缴。乙方按国家法律、政策和工程项目所在地政府管理部门的有关规定缴纳各项税费。工程项目所在地与公司注册地税收管理不一致的，从高适用税种、税目、税率。
（1）上缴国家的税金由公司从业主拨付的工程进度款中代扣代缴； （2）其他税费由乙方负责上缴，税费凭据由公司财务保管。 5、项目管理保证金。为确保公司各项管理制度的顺利推行并强化执行力，根据公司《项目管理保证金管理办法》的规定，乙方应在本合同签订前，足额向公司缴纳项目管理保证金万元。项目完工结算后，按公司《项目财务管理制度》规定填报《项目管理保证金退回会签审批表》，经保证金管理委员会成员会签后办理退回手续。 6、项目承包指标： （1）工期：按公司与业主签订的施工合同规定的施工工期，包括奖励与罚款。 （2）质量：必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求，施工质量达到一次性验收合格，创工程。 （3）职业健康安全：一般事故年频率低于 1.2‰ ；年负伤频率低于8‰，重伤事故频率低于0.4‰ ；杜绝死亡事故及重大设备、火灾、交通事故；职业病发生率0；保证劳动保护用品的及时发放并正确使用率100%。争创安全质量标准化示工程。施工过程中，安全质量标准化达标验收必须合格。 （4）环境保护：影响环境的水、气、声、渣排放必须达到国家环保标准。 （5）项目信息管理。严格按甲方要求在项目经理部应用项目管理综合软件系统；明确专人担任项目信息员，并按规定录入系统要求的相关数据； （6）施工现场规宣传。门楼、围墙、塔吊、五牌一图、现场操作区、办公区布置及现场安全生产应符合公司安全生产文明施工标准图集要求。 （7）技术资料（含“创优”、“科技示”、“贯标”资料）和工程结算资料必须满足当地建设行政主管部门和《施工合同》的相关要求，并符合公司相关管理部门规定的标准。竣工后向甲方提交一套完整的竣工资料原件（包括全套扫描光盘资料）。 （8）工程保修。在保修期接到业主关于质量投诉或通知后，必须
YOUR LOGO 工业品买卖合同范本(2021版) When concluding a contract, the parties of the contract purpose should be determined. The conclusion and performance of contracts are also human behavior.
专业合同系列，下载即可用 工业品买卖合同范本(2021版) 导语：合同目的具有确定性。一般情况下，在订立合同时，当事人的合同目的应该是确定的。从严格意义而言，任何人的行为都是有目的的。合同的订立和履行也属于人的行为，而且是比较正式的行为，所以更应该具有一定的具体目的。因此，对于特定的合同当事人，其合同目的是确定的。 工业品买卖合同范本(一) 合同编号：xxxx 甲方：*************公司 乙方：*************公司 甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供以下产品事宜达成如下合同： 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 第二条质量标准：严格按图纸及技术要求加工 第三条乙方对质量负责的条件及期限：乙方要确保质量，若检验不合格，甲方要求乙方及时退换。第四条包装标准、包装物的供应与回收：铝合金盒。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 第六条合理损耗标准及计算方法： 第七条标的物所有权自甲方付全款时起转移，但甲方未履行支付合同款项义务时，合同的物属于乙方所有。 第八条交(提)货方式、地点： **************** 朱修伦
收第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：快递费用乙方负担第十一条成套设备的安装与调试：第十三条担保方式(也可另立担保合同)：工业品买卖合同第十条检验标准、方法、地点及处理方式：即国家检验标准，(+/-1μ的精度)并出据出厂检验合格报告。 第十二条结算方式、时间及地点：电汇、合同签订后，甲方支付乙方50%，验收合格后一次性付清货款。 第十四条本合同解除的条件： 第十五条违约责任： 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第一种方式解决： (一)提交甲方所在地的仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自双方签字盖章后起生效。 第十八条其他约定事项：双方友好协商。 出卖人(章)：买受人(章)： 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真：