当前位置:文档之家› 照明设计合同范本最新版

照明设计合同范本最新版

照明设计合同书

工程名称:

工程地点:

合同编号:

甲方:

乙方:

签订日期:年月日

签订地点:

工程名称

照明设计合同

甲方:

乙方:

根据双方友好协商,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

一、委托事

甲方委托乙方对进行照明设计,设计范围包括:。提交设计成果主要分两大部份:

1、效果创意方案,设计成果内容包括:效果多媒体演示动画、创意设计说明方案书。

2、深化设计方案,设计成果内容包括:照明灯位布置图、照明电气系统图、照明产品配置清单、照明产品规格资料表、照明产品施工安装示意图。

二、设计收费及付款方式:

1、本次对甲方照明设计项目设计总费用为RMB:,

2、付款方式如下:

2.1甲方需在合同签订之日起3个工作日内付设计总费用的xx%即RMB 给乙方设计定金。

2.2全部图纸完成后3个工作日内甲方支付支付合同总价的xx%即RMB:给乙方。

2.3余下合同总价的xx% 待乙方配合甲方完成本项目照明工程完工后3个工作日内付清。

2.4如本工程内容由乙方负责施工,全部设计费用由乙方承担。

3、款项请转入以下账户:

账户名:xxxxxxxxxxxxx有限公司

账号:xxxxxxxxxxxxxxx

开户行:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

三、设计进度

总工期:xx天(总工期按收到甲方设计定金的第二天开始算起)

方案阶段:以甲方最终定稿的建筑方案之日起xx个工作日,乙方向甲方交所有设计方案

施工阶段:经甲方同意设计方案后,乙方需在xx个工作日完成施工图的设计。

四、方案确定

甲方需由本项目负责人签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),乙方以此为定稿。

五、知识产权约定:

1、乙方对设计完成的作品享有著作权,甲方有权终身予以使用。

2、甲方如未按合同付款,则对该作品不享有任何权利,甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有。

六、双方责任:

甲方责任:

1、甲方在本项目照明设计开始前应向乙方提供所需的全部资料和文件,并对其完整性、准确性、时效性负责;

2、甲方指派一名有权做出决定和提供相关资料的人员出任其代表,全面负责与乙方的联系,及时处理本项目设计文件过程中涉及的有关问题;

3、甲方在日后工程施工当中违反乙方设计要求而造成的损失,由甲方负责。

乙方责任:

1、乙方是甲方认定的设计机构,受委派进行本项目进行照明设计。乙方有权要求甲方提供与本项目有关设计资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方应按本合同第一条规定的设计内容和成果要求、第三条规定的设计时间向甲方提交本项目5、乙方除因甲方原因而造成的延迟交付设计文件或未按甲方要求设计,应承担违约责任,但由于甲方原因除外。

6、乙方派专人配合甲方完成项目设备施工招投标及工程施工相关指导工作。

七、违约责任:

1、甲方在乙方进行本项目效果创意方案设计完成前因甲方单方面原因终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方进行本顶目效果创意方案设计完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

2、乙方如果无正当理由提前终止合同,乙方所收取的费用应当全部退回给甲方,并承担对甲方造成的一切损失。

3、乙方方案设计每延迟交付一天,承担总设计费5%的违约金。

八、不可抗力因素:

甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,双方有分歧意见时,尽量协商解决;经协商仍不能一致时,在项目所在地申请扬州市法院裁决。

九、合同生效:

本合同需由甲乙双方签字或盖章,以双方最后签字日期为生效日。

本合同一式四份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同二份,均具有同等法律效力。

十、其他

附上设计任务书为附件

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方法定代表签名:乙方法定代表签名:委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真:

日期:日期:

园林设计合同范本(园林公司版)

XXXXXXXXX商住小区园林景观工程 设 计 合 同

委托人: 设计人: 签订日期:2012年05月22日 委托人:(以下简称“甲方”) 设计人:(以下简称“乙方”) 甲方委托乙方承担“XXXXXX”商住小区(以下简称“项目”)园林景观工程设计工作,经双方协商一致,签订本合同。 本合同规定:甲方负责确定所有乙方设计成果、重大设计变更、来往文件并按合同确定设计费用的支付。 第一章本合同依据下列文件签订: 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家及地方有关园林景观建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 相关建设工程批准文件。

第二章:项目概况: 2.1项目名称:XXXXXXXXXXXX 2.2项目地点:XXXXXXXXXXX 2.3项目规模:XXXXXXXXXXX 第三章:本合同园林景观设计范围及内容: 3.1设计服务范围:整个项目用地面积内的园林景观设计(含首层架空层、局部的屋面景观设计)及1000平方米以内超项目用地范围的景观设计工作。包括软质和硬质景观设计。 现阶段设计范围及内容:项目东期范围委托设计内容为:园林景观方案设计—园林景观扩初设计――园林施工图设计――园林景观施工期服务。项目西区范围委托设计内容为:园林景观方案设计--园林景观扩初设计--园林景观施工图设计--园林景观施工期服务;项目西区各阶段设计工作的具体时间以甲方书面通知进行设计工作。 3.2具体内容(包括但不限于): 3.2.1从环境设计的角度评估场地资源,对建筑整体规划提出意见并确定整体园林景观系统。 3.2.2用地范围内园林景观布局及场地竖向设计,包括入口、大门设计、车库入口,边界围墙处理。 3.2.3园景结构包括小型园林景观建筑物、亭台、花架、园景墙、花池、步行小径、梯阶、栏杆、边缘硬质处理。水景、喷泉和游泳池之造型和表面铺装设计; 3.2.4各住宅楼的竖向及排水设计,人车出入口设计,围墙及栅栏设计。

园林绿化设计合同协议书范本

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法规,双方就绿化设计事宜协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。 一、甲方委托乙方对园林绿化进行设计。 二、设计内容:等。 三、设计范围:(具体范围见附件。) 四、设计时间: (一)乙方接到甲方的设计通知后,甲乙双方在工作日内举行方案意向讨论会,双方以书面形式订立设计意向,作为乙方设计师设计依据; (二)乙方应在双方订立设计意向之日起个工作日内,向甲方提交设计方案; (三)经甲方审核和双方协商确定方案后,区域一的深化图于年月日提交甲方,区域二的深化图于年月日提交甲方; (四)施工图于双方确定深化方案日起个工作日内完成并提交予甲方; (五)甲方于收到施工图日起个工作日内提出反馈意见,乙方在双方商定的期限内进行调整,调整后的方案为最终施工图。 五、合同价款: 设计费为元/平方米,设计园林绿化面积约为平方米,暂定设计价款为人民币大写:元整(¥元),设计项目完成后,按实际设计的环境绿化面积计算设计价款。

六、双方责任: (一)甲方责任: 1、及时向乙方提供进行环境、绿化方案及施工图设计所需的基础资料(包括电脑绘制的小区总平面图、四至图、首层平面图、地下管网图、相关的基本数据等)。 2、带领乙方参观、了解现场实际情况。 3、对乙方的方案进行评审,及时反馈甲方的评审意见及要求。 4、按时支付设计费。 5、 (二)乙方责任: 1、按时、按质、按量向甲方提交有关资料、文件及图纸,其中需提供: (1)设计方案阶段: A.整体规划概念图; B.局部立面、剖面概念图; C.局部景点图片; D、A1幅面的环境绿化总平面图板一张。 (2)施工图阶段(一式份): A.总平面图; B.绿化配置图; C.园建各节点详图; D.给排水施工图; E.电气施工图; F.背景音乐施工图。 2、负责进行施工图的技术交底。 3、施工阶段跟踪工作: A.协助甲方解决现场景观施工技术性问题; B.协助甲方控制整体效果。

设计合同范本

设计合同范本 建设工程设计合同 (专业建设工程设计合同) 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘查设计市场管理 规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘查设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准是: 建筑设计防火规范(GBJ16-87) 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95) 建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95) 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如 下优先次序来判断:

3.1 合同书 3.2 发包人要求及委托书 第四条本合同项目的名称、规模、设计内容及要求 4.1 项目名称: 4.2 项目规模: 本项目面积统计表 位楼总装总装公共区公共区 置层修面积修面积域面积域面积 1 小计小计(?) ?) ( (?) (?) 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F 4 F

5 F 6 F 7 F 8 F 合 / 计 4.3设计内容: 设计人对工程进行室内装修改造设计,包括平面布局设计、方案设计、扩初设计、施工图设计。 2 第一项平面布局设计 1.1)装饰主题概念设计 1.1.1)定位分析 1.1.2)装饰主题的确立 1.1.3)装饰风格的确立 1.2)平面规划设计 1.2.1)功能布局设计,人流交通流线设计,功能配比分析 1.2.2)功能布局设计,交通运输流线设计,功能配比分析 第二项方案设计

仓库租赁协议范本2019

编号: ___________________ 可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 仓库租赁协议范本2019 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日

一、订立合同双方 出租方:_______________ (以下称甲方) 承租方:_______________ (以下称乙方) 甲乙双方经友好协商,达成一致订立本合同,双方共同遵守。 二、出租库房坐落地址:_______________ 三、储存商品名称:_______________ 四、租赁面积:_______________ XXXX平方米的库房(与相临区域有通道隔离) 租赁期限:_______________租期为此合同生效日至21X年X月 XX日止。 五、租金及交付方式 1、租金以XXXX平方米为准,每平方米每天******元,每月租金按月实际天数计算。 2、租金按月收取,每月的25日前一次付清当月租金。 六、甲方权利和义务 1、甲方负责提供安全生产、消防安全、治安防范的大环境(防火、防盗、防鼠、防雨、防洪、社会治安等)如遇火灾、偷盗、损坏等造 成的损失,由甲方负责依据损失情况进行赔偿。甲方派看守人员,保 留库房院落大门钥匙。 2、甲方负责对仓库的监护,并负责库房、地面、门窗等库房设施 的维护、维修。 3、甲方负责提供所需水源、电源、照明设施等库房设施。 4、甲方负责按照乙方的要求对仓库进行定期的排风。

5、甲方所提供的仓库应符合如下条件:_______________温度:_______________常温库,相对湿度:_______________4~75%. 6、在乙方提取货物时,甲方必须认真核实,确认无误后经乙方签字确认放行。 七、乙方的权利和义务 1、乙方按照本合同约定的用途使用仓库。 2、提前终止本合同,需提前3天通知甲方。 3、乙方负责设备的运输和码放,提取货物时,需提前一周与甲方联系。 4、乙方按时支付仓库租金。 5、协议合同期满后,乙方如想继续承租,在同等条件下必须先租赁给甲方。 八、由于不可抗力等因素,导致直接影响货物的储存安全,甲方应及时将事故情况通知乙方,并在2天内提供事故详情,依据对乙方设备影响的程度,双方协商合理解决。 1、本合同一式两份签字盖章生效。 2、未尽事宜双方协商解决,如协商不成,提交(XX城市)仲裁委员会仲裁解决。 3、本协议从甲、乙双方鉴订之日起生效。如协商期限未满,双方无终止协议的意向,则本协议自动延期。 甲方盖章:______________________ 乙方盖章: _______________________ 甲方代表签字:______________________ 乙方代表签字: _____________________

夜景灯光照明设计合同

编号: 夜景灯光照明设计合同委托方(甲方): 受托方(乙方): 签约地点: 签订日期:年月日

夜景灯光照明设计合同 委托方(甲方): 受托方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经双方友好协商,就南通·万濠星城夜景照明工程夜景照明工程设计事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 一、项目概况及设计内容 1、项目名称: 2、项目地址: 3、设计内容:共分四个阶段,具体如下:- 第一设计阶段:出效果图(电子档、彩图) 第二设计阶段:出电气施工图(电子档、文本图) 第三设计阶段:出工程概算、灯具技术参数(此阶段需图提供电子档文本) 4、具体设计范围:商业区及会所建筑夜景照明设计。 二、双方的责任与义务: 1、甲方责任义务 1.1 甲方向乙方提供设计所需的基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时 限性负责。 1.2 安排及协调各专业设计单位及各施工单位在设计及工程上之整体配合; 1.3 负责本项目的监管; 1.4 按照本合同书规定支付给乙方有关所有设计费用; 1.5维护乙方的设计文件,未经乙方同意,不得擅自修改或转让给第三方重复

使用,如发生以上情况,乙方有权索赔。 1.6甲方提供设计任务书予乙方做为具体工作依据,若本合同条款与设计任务 书有冲突之处,最终以合同书为准。 2、乙方责任与义务: 2.1 乙方必须遵照中国及江苏省颁布的有关法规、规范、规定及甲方设计要求 进行设计,按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付设计成果资料及文件; 2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 2.3 乙方不得向第三方扩散、转让与本项目相关的设计图纸等技术经济资料, 除非甲方允许,否则甲方有权索赔。 2.4 配合甲方进行项目图纸交底、竣工验收工作。 2.5 乙方提交的成果资料包括:方案效果图二份、施工图六份、灯具规格、 技术要求二份、工程量清单及估算二份,并提交相应的电子档。 2.6乙方应配合解决施工过程中现场需要解决的和设计有关的技术问题。 三、施工期间的顾问服务 1、出席甲方施工招标会及图纸交底会议 2、协助甲方控制整体效果,协助甲方解决现场施工的技术性问题,定期到现 场审查指导。 3、协助甲方审核设计变更。 4、参加工程验收。 5、甲方可对乙方的设计成果提出修改意见,甲方的修改意见以双方签字确认 的书面内容为准。此一意见为对上一阶段设计成果的全面意见,乙方在完全达到修改意见的要求并在次提交设计成果并经甲方确认后,即为完成上一阶段的设计工作。 四、合同价款及付款方式 1、双方确定总设计费含税价为人民币元(大写:)。该费用包含印刷、晒图、照片、影印、电话、电传、邮寄、速递等开支 2、付款方式

设计合同模板范本

GF—2015—0209 合同编号: 建设工程设计合同示范文本 (房屋建筑工程)

住房和城乡 制定 建设部 国家工商行政治理 总局 讲明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题讲明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人差不多的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计治理的专门需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人能够依照不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人能够通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的专门要求,幸免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地点,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

幕墙及泛光照明设计合同(范本)

合同编号:ZBDS-合同(设计/咨询)-014 ***********大厦 幕墙及泛光照明工程设计合同 甲方: 乙方: 工程名称:***********大厦幕墙及泛光照明工程设计 工程地点:深圳市福田区北环路南安托山 签约时间: 2018年 9 月 28 日

***********大厦幕墙及泛光照明工程设计合同 发包人(以下简称“甲方”): 承包人(以下简称“乙方”): 甲乙双方以建筑图、结构图、安装图及共同确认的效果图等为施工图深化设计依据;以建筑设计院关于本工程的建筑节能设计说明文件为施工图设计依据;以及相关国家和深圳市幕墙及泛光照明工程规范及技术要求为设计依据,就***********大厦幕墙及泛光照明工程深化设计事宜,经协商一致,订立本合同。 一、项目概况 1.项目名称:***********大厦。 2.工程名称:***********大厦幕墙及泛光照明工程设计。 3.工程地点:。 4.建设单位:。 5.项目工程设计单位:深圳市华筑工程设计有限公司。 6.工程规模:本项目设计范围1栋A座、B座、C座,总用地面积:18086.83平方米,总建筑面积179090.48平方米,地下四层,1栋A座地上39层,高度179.25m ;1栋B座地上为33层,高度118.75m;1栋C座地上为21层,高度9 7.35m。 二、幕墙及泛光照明设计委托内容 1.本次幕墙及泛光照明深化设计的委托内容,包括但不限于: 所有塔楼及裙楼立面铝板幕墙、泛光照明,及配合百叶、栏杆、门窗、雨蓬等附属工程。工程设计的委托内容详附件二。 2.项目会议 双方将在以下阶段参与项目会议: (1)方案设计汇报; (2)深化设计汇报; (3)选材设计评审; (4)施工图评审会议; (5)施工期间周期性现场服务;

南昌物业管理合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 南昌物业管理合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

第一章总则 第一条本合同当事人 委托方(以下简称甲方): 某某物业管理有限公司受委托方(以下简称乙方): 根据有关法律、法规,在自愿、平等协商一致的基础上,甲方 将某某市白云区绿地小区1 单元1210 号(物业名称)委托于乙方实行物业管理,订立本合同。 第二条物业基本情况 物业类型:住宅小区 座落位置:某某市白云区绿地小区1 单元1210 号 占地面积:209 平方米 建筑面积:109000 平方米委托管理的物业构成细目附后第三条乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主和物业使用人,本物业的全体业主和物业使用人均应对履行本合同承担相应的责任。 第二章委托管理事项 第四条房屋建筑共用部位的维修、养护和管理,包括:楼盖、屋顶、 外观墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅。 第五条市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理,包括道路、路灯、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场。 第六条公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。

第七条公共环境卫生,包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、 垃圾的收集、清运。 第八条交通与车辆停放秩序的管理。 第九条维持公共秩序,包括小区公共安全、巡视、门岗执勤。 第十条管理与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收资料。第十一条组织开展社区文化娱乐活动。 第十二条负责向业主和物业使用人收取下列费用: 1、物业管理服务费 2 3 第十三条业主和物业使用人房屋自用部位、自用设施及设备的维修、养护,当事人提出委托时,乙方应接受委托并合理收费。 第十四条对业主和物业使用人违反《业主公约》的行为,针对具体行为并根据情节轻重,采取批评、规劝、警告、制止、依法起诉等措施。 第三章委托管理期限 第十五条委托管理期限为2 年。自XX 年1 月 1 日起XX 年1 2 月31 日止。 第四章双方权利义务 第十六条甲方权利义务

夜景照明工程施工合同样本

编号:_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国经济合同法》,《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局,建筑部颁发的《建设工程施工合同》,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的责任和义务,经双方协商,达成以下协议,并共同遵守。 第一条:工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 第二条:承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围:

2.3 结算方式:固定单价价款合同,数量据实结算。 第三条:工程工期: 3.1 开、竣工日期:经双方商定,本工程屋顶照明开、竣工日期如下: 总工期: 20 日历天; 开工时间:接甲方书面通知后7日内进场 开工日期:本工程定于 20 年月日开工; 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工; 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中,如遇下列情况,可顺延工期。但应由双方及时协商,并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害,而被迫停工的; 3.2.2因甲方变更计划或调整设计,而不能继续施工的; 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素,导致一周停工累计超过8小时,经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等,由此延误的工期不予顺延。 第四条:质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件,乙方须在正式施工前,根据方案附图绘出切实可行的施工图,并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求

灯具购销合同协议范本模板 简约版

购方: 供方: 甲乙双方经协商就__________________________经济开发区综合医院院灯和景观灯购销事宜签订此合同。 一、甲方综合医院_____________套、庭院灯_____________套和景观灯_____________套产品交给乙方购进及安装。 二、产品规格和价格 路灯:H:_____________米,_____________W,每套价格_____________元,金额________元;庭院灯:H:_____________米,_____________W和_____________W,每套价格____________元,金额_____________元; 景观灯:H:_____________米,_____________个投光灯,每套价格_____________元,金额 _____________元; 产品具体规格以双方议定的样式为准,共计金额为__________________________整(¥: _____________元)。 三、灯具质量按照国家行业标准质量执行。灯头达到甲方提供样式要求,灯柱钢柱质量达到标准厚度,灯柱底漆电渡喷漆,外部油漆为烤漆。 四、随机备品和电柱内线由乙方提供。 五、交货地点__________________________综合医院,由乙方负责运到费由乙方负责。 六、产品到达交货地点后,由甲乙双方共同验收,如若有质量问题由乙方负责。

七、货款结算方式:甲乙双方签订合同后一周内,甲方付乙方货款总额的_____________%,货到后甲方付货款总额的_____________%,货款总额的_____________%做为质量保证金,产品质量保修期_____________个月,保修期后甲方付清全部货款。 八、此合同未尽事宜甲乙双方协商解决。 九、此合同一式_____________份,甲乙双方各_____________份。 甲方: 负责人: 乙方: 负责人: 年月日

园林景观设计合同范本

设计协议书 甲方: __________________________ 乙方: ___________________________

委托方(甲方):_______________________________________________ 承接方(乙方):_______________________________________________ 根据双方的多次协商,为做好 __________________ 工程整体规划, 设计出与周边环境融为一体,具有鲜明个性特色的标志性环境景观,甲方经研究决定,委托______________________ 承担_____________ 园林景观设 计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 一、合同基本内容: 1、工程名称:工程 2、设计规模:总规划用地面积平方米,景观设计面积 约为平方米。 3、施工图设计内容: 二、设计进度 1、景观施工图完成时间控制在—日以内,如遇景观施工图调整则时间相应顺延。 三、设计费用及支付方式: (一、设计费用 设计收费:按元/m2人民币,合同暂定价款为人民币

____________________________ 不包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。 注:1、如设计面积在50000平方米以上则设计收费按元/m计算。 2、如果设计难度系数高,则双方协商后按新的计价方式收费。 (二)付款进度:分三次付款 1, ________________________________ 第一次付款:按总价20%即_________________________________________元作为定金,本协议在甲乙双方签订后3天内支付。 2, _______________________________ 第二次付款:按总价60%即_________________________________________ 元,乙方的设计图纸(不含方案)经甲方认可后立即支付。 3, ________________________________ 第三次付款:按总价20%即_________________________________________元,乙方的施工图设计图纸经甲方认可后3天内支付。 四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件 已审定的建筑规划总平面图、设计CAD文件、设计任务书、竖向图等。 五、乙方应向甲方提交施工图设计阶段的设计成果。乙方不参与甲方设计方案阶段的工作。如需乙方参与,相关费用经甲乙双方协商认可后追加。 六、甲乙双方权责任

泛光照明合同模板

泛光照明设计合同(模板) 合同名称:泛光照明设计 项目地点: 委托方: 承接方: 签订日期:年月日

目录 1、工程概况: (3) 2、设计范围及内容: (3) 3、设计费用 (5) 4、设计费支付方式 (5) 5、甲方的义务 (5) 6、乙方的义务 (5) 7、设计的修改和终止 (6) 8、违约责任 (6) 9、其它约定 (6)

金山湖JSH-B06-04地块及会所照明设计 设计合同 甲方: 乙方: 甲乙双方根据《合同法》等相关法律法规,在互惠互利的基础上,经双方友好协商,就甲方委托乙方设计惠州金山湖JSH-B06-04地块(含商业街部分)及会所泛光照明设计等事宜,签订本合同,双方共同遵守执行。 1、工程概况: 1.1项目名称: 1.2项目地点: 2、设计范围及内容: 2.1工程设计范围: 2.2 工程设计内容:乙方接受委托后,进行指定区域的方案及施工图设计,并根据甲 方提供的资料及要求,于合同签订之日开始按甲方提前要求时间节点配合甲方的建筑设计进度分阶段分组团完成下列设计任务: 2.2.1第一阶段:概念方案设计 2.2.1.1 咨询甲方及有关顾问,以便就本工程要求的整体外观及其特色,参数及基本要素,进行泛光照明设计定位。 2.2.1.2 提供设计效果图方案。 2.2.1.3 乙方收到甲方的相关图纸及资料后,正式承接书面确认通知后10个工作日 提供概念设计方案及讲解提供给甲方,然后按照甲方的意见的要求,作出相应 修改。 2.2.1.4 每个方案分别提供整套不小于A3规格的设计图册,包括效果图、设计意念

表示图、设计说明等,一式两份(并提供电子档两份)。 2.2.1.5 在设计方案获甲方认可后,乙方才可进行下一步设计工作。 2.2.2第二阶段:深化设计的确定阶段; 2.2.2.1 按照甲方同意的概念设计方案,进行泛光照明效果图深化设计、灯具设计 及选型的确定、控制系统的确定等。 2.2.2.2 在收到甲方确认通知后12个工作日乙方应提交泛光照明深化设计效果详 图,包括但不仅限于:沿街立面效果图、能反映裙房屋顶夜景效果图、能反映 建筑主要透视角度的夜景效果图、电气系统图、电气平面图、设备材料清单及 样板。装钉成A3规格彩色设计图册共2本(并提供电子档两份)。 2.2.3第三阶段:施工图设计及相关资料交付阶段 2.2. 3.1 甲方确认泛光照明深化设计方案后18个工作日乙方应提交施工设计图(蓝图)共计套及相关资料(电子档两份); 2.2. 3.2 提供一套完整的设计成果电子文件光盘三张(含概念方案、效果方案、施 工图原文件、材料样板照片、灯具设备材料估算单等相关文件)给甲方存档; 2.2.4第四阶段:施工阶段的监督及配合 2.2.4.1 乙方在施工图完成后,需配合甲方进行施工招标工作,与甲方、工程承建 商及时召开会议,讨论设计交底及工程进度,具体时间经双方协商后,由甲方 安排。 2.2.4.2项目现场施工后,需乙方到工地现场视察的日期及每次停留时间则由甲乙双 方协商,按工程进度而决定,确保承建商能达到要求之设计效果。 2.2.4.4指导承建商纠正施工遗下的缺点。 2.2.5 第五阶段:工程竣工时协助甲方进行工程验收。

亮化工程合同(范本)照明亮化设计公司

照明工程施工合同样本 甲方: 乙方:_南昌凯斯莱景观照明设计工程有限公司_ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施协商一致, 订立本合同。 一、合同主要条款 1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点:南昌市 1.3工程内容:大楼景观照明 2、工程承包范围 :大楼外墙照明灯具采购及安装 3、合同工期: 开工日期:年月日 竣工日期:年月日(甲方延期付款,工期顺延) 合同工期总日历天数约天 4、质量标准 工程质量标准:合格 5、合同价款 包干价_ (人民币)¥:_ _元 5.1工程款(进度款)支付 合同生效,材料进场甲方向乙方预付该工程合同总金额的30%,工程安装完工验收后一周内付至合同总金额的95%,合同总金额的5%作为质量保证金,质保期结束后(无其它质量问题)七天内结清。 5.3合同价款及调整 5.3.1本合同价款采用固定价格(包干价)无竣工结算。 5.3.2 采用包干价格合同,合同价款中包括的风险范围:除不可抗力因素外. 5.3.3 物价涨跌不予调整,政策性调差不予调整; 5.3.4措施费、规费为一次性包定价格,结算时不予调整。 5.3.5风险范围以外合同价款调整方法: 经甲方确认的设计变更或其它签证(设7天确认期限),确定结算价格; 6、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 6.1、本合同协议书 6.2、预算清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期 12 个月内无偿承担 工程质量保修责任。 8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 二、双方权利和义务 9、乙方 乙方应按约定的时间和要求完成以下工作: 9.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:通知开工前 9.2将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求:通知开工前 9.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:通知开工前 9.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:在合同施工成品未正式移交见方前均由 乙方负责保护,特殊情况下由于乙方或第三方原因造成已完工程成品的损坏,由乙方负责修复,费用由乙方承担。 10、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由于甲方原因造成已完工程成品的损 坏,由乙方负责修复费用由甲方承担。 三、工期:合同规定本合同于年月日完工。 11. 工期延误 由于非乙方原因造成的工期延误,经甲方确认,工期可相应顺延。 12. 双方约定工期顺延的其他情况协商确定. 四、质量与验收 14.验收标准:按照国家及行业相关规定和标准. 15.甲方应在接到乙方请验通知后,七天内组织验收,逾期未能组织验收30天内视为默 认质量合格。 五、安全施工 16 .乙方必须严格遵守和执行中华人民共和国以及江西省安全生产和劳动保护的有关规定,保证采取一切必要的安全预防措施,以防业主、甲方和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于乙方原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故,其责任全部由乙方负责。 17. 现场安全文明施工措施费由乙方负责. 六、材料设备供应 1 8.承包人采购材料设备 18.1本工程所需材料设备均由甲方组织采购,甲方负责监督验收. 18.2所有材料设备必须有质保书或合格证,符合施工图纸和规范要求,否则,因此产生的后果均由承包人负责。 18.3凡是材料清单中注明品牌(或产地)、规格、型号及要求的材料,甲方必须按照

41夜景照明工程施工合同

夜景照明工程施工合同 项目 合同编号:

日期:年月日 夜景照明工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,特签订本合同,以资信守。 一、工程概况 1、工程名称:夜景照明工程 2、工程地点: 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即: ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装(原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除)。 ⑶、夜景照明用配电箱安装,并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装,且已包含了穿过墙

眼打洞等一切工作,其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购,竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币¥元(大写:元整)为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用,乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程,甲方都没有增加支付的义务,并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时,只计算设计变更、现场签证部分,不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据:合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价,加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据:2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准: a. 安全文明施工增加费:计取基本费。 b.税金:3.413% 4、以下费用不予计取: a. 远途施工增加费 b. 材料二次搬运费 c. 缩短工期增加费 d. 规费

2020年园林景观设计合同范本

2020年园林景观设计合同范本 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称:别墅园林景观工程。 2.工程地点:润成科技院内 3. 工作内容:别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。 (一)如遇下列原因工期顺延: 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4 小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项;

6.遇不可抗拒因素。 (二)竣工验收: 1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2. 若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。 第三条工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价520xx0元(预算详见“合同附件一”); 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算; 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整; 5.工程竣工并验收合格后15 日内,双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期

酒店夜景照明设计合同协议书

酒店夜景照明设计合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

酒店室外夜景照明设计服务合同发包人: 设计人: 签约日期:年月日

酒店 室外夜景照明设计服务合同 甲方(发包人): 法定代表人: 住所: 乙方(设计人): 法定代表人: 住所: 甲乙双方(以下简称双方)本着平等互利、相互协助的原则,经过友好协商,就项目室外夜景照明的总体规划方案设计和施工图设计达成本合同如下,以资共同遵守。 第1条项目概况 1.1项目名称:国际酒店项目(以下简称本项目)。 1.2项目地点: 1.3项目规模:总建筑面积,酒店客房总数约套、地下室面积平方米,地上面积平方米,酒店层(局部层)。 1.4设计依据 1.4.1国家和省市现行的相关规范、规程、标准,

1.4.2政府相关部门对于原建筑设计的审批文件; 1.4.3甲方提出的《设计任务书》(以下简称《设计任务书》,详见附件)和其聘请的酒店管理公司品牌的技术设计标准与要求。 第2条合同依据 2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》等。 2.2国家和地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 2.3与本项目有关的建设工程批准文件。 第3条设计团队 3.1乙方必须高度重视本项目的总体规划及方案设计和施工图设计工作,为本项目配备的主要技术力量详见附件《项目室外夜景照明的总体规划方案设计和施工图设计人员构成》。 3.2双方约定,在各阶段设计工作中,双方认定的上述乙方人员不得随意变动。乙方若需要变动设计人员,必须征得甲方书面同意后方可进行人员更换,变更后书面通知甲方;甲方若需要变动乙方设计人员须书面告知,乙方应即

室外照明工程合同协议范本

室外照明工程合同书 甲方: 法定代表人: 乙方: 法定代表人: 甲方将室外照明工程委托给乙方承建。按照《中华人民共和国经济合同法》、国家工商行政管理局、建设部及有关规定以及本工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,为明确项目内容和双方责任,本着相互协调、紧密配合、分工负责的原则,根据经济合同法律、法规的有关规定。就室外景观照明工程施工达成如下条款,供双方共同遵守: 一、工程名称:。 二、工程地址:。 三、工程范围及内容: 乙方负责整体灯光工程的设计、灯具及辅材的采购、管线敷设及灯具的安装、调整、调试。甲方提供大厦涉及灯光布置层的强电井内配电箱电源及配合、协调。 四、工程承建方式: 包设计、包施工、包材料、包维修、包安全、包效果。 五、工程总造价:人民币(大写)(¥元) 六、工程总造价依据: 效果图、预算书、施工图。 七、结算方式: 以人民币人民币(大写)(¥元)为总包价。

八、付款方式: 1、本合同签定后,甲方付给乙方总造价的 %预付款。 2、项目完成至50%,甲方付给乙方总造价的 %进度款。 3、待项目全部施工完毕并经甲方验收合格后,在七天内甲方付给乙方总造价的 %工程款。 4、留总造价的 %作为保修款,待壹年的保修期满后,在七天内由甲方付给乙方。 九、工程期限: 自合同签定乙方正式进场之日起天内完成。 十、如遇以下情况,经双方协商后,工期可根据实际情况作适当调整。 1、因人力不可抗拒的自然灾害(如台风、雷雨、火灾、地震等)造成停工。 2、因意外停电8小时以上,影响施工。 3、甲方对设计方案提出修改,影响进度或增大工作量。 4、甲方不能按合同规定付款。 十一、双方责任: 1、甲方责任: (1)提供材料堆放场所和施工场所; (2)提供施工用水及电源; (3)按合同规定付款。 2、乙方责任: (1)开工前提供施工图壹套给甲方,完工后提交竣工图贰套给甲方。 (2)组织施工材料;

泛光照明设计合同

泛光照明设计合同 委托人(全称):(简称甲方) 承接人(全称):(简称乙方) 一、总则 根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方经过友好协商就御园一期泛光照明的设计事宜达成本合同条款,双方约定本合同从双方签字盖章之日起正式生效。 二、设计内容 御园一期泛光照明设计包含方案设计、施工图设计、设计图纸的审核和盖章。 三、设计成果 本工程涉及的所有泛光照明方案设计及施工图设计图纸。 四、设计依据 1、项目设计任务书(附本合同后) 2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T 16-1992) 相关标准 3、《低压配电设计规范》 (GB 50054-1995) 相关标准 4、《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)相关标准 5、《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)相关标准 6、国家现行法律、法规、规范和标准

五、设计要求 1、乙方应认真阅读设计任务书,了解甲方及相关建筑师、景观设计师的构思和意图,确定整体思想和重点表现内容; 2、设计深度应符合国家及现行的规范及规定。 3、施工期间,须指派专职专业工程师负责现场设计配合工作,直至工程施工结束止。 4、设计变更图纸应在施工之前完成,经甲方和施工方确认方可施工。设计变更图纸在现场工程师提出变更要求后两日内完成。 5、其他主要设计技术要求以甲方设计任务书要求为准。 6、施工图正式出图应盖有国家有关部门认可资质的建筑工程设计单位的出图专用章。 六、设计进度 总工期:天 方案阶段: 2014年月日至2014年月日 施工图阶段:2014年月日至2014年月日 七、设计收费及付款方式 1、设计费用: (1) 本工程设计费共计为人民币圆整(¥元)。 (2) 上述设计费中包方案设计费、施工图设计费、现场配合服务费、图纸局部修改费、国内税费、盖章出图费等相关费用,如施工图完成后由于乙方自身的原因造成设计不满足要求,需做重大修改,不另增加设计费用。如施工图完成并经甲方书面认可后由于甲方要求需做重大修改,则需另行商定施工图设计修改费用。 2、付款方式: (1) 本合同的收款人为。 (2) 合同签定以后在收到乙方发票后30个工作日内,甲方预付20%工程设

道路绿化施工合同范本

道路绿化施工合同 项目名称:发包方(甲方):市园林局发包人(全称) 承包方(乙方):承包人(全称): 签订地点: 签订时间: 为明确甲、乙双方的权利义务关系,根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》、《城市绿化施工及验收规范》以及国家有关法律、法规、标准的规定,确保绿化施工的顺利进行,双方本着平等互利、诚实守信的原则达成一致,自愿签订本合同。 一、工程概况 1、工程概况 (1)工程名称: (2)工程地点: (4)工程批准文号:喀市发改[ ]号 (5)资金来源:市政府投资 2、工程承包范围

(1)承包范围:本工程采取综合报价,报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养三年、死亡重栽及税金、规费。平整土地包括小范围倒运土方、土地细平,平铺河沙5cm厚/m2,平铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍,用水浸泡地一遍。 (2)工程总面积:平方米。 3、合同工期 总工期:三年 (1)种植施工工期:开工日期年月日;竣工日期年月日,(日历 天数天) (2)树木养护工期:年月日起进入养护期,三年养护。初验为年月日,复验为年月日,竣工验收为年月日。大量补苗的养护期顺延。 二、合同价款与支付 4、合同价款 (1)发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款,承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。 (2)金额(小写):元(人民币)(大写) 元。

5、工程款支付 (1)合同生效后,发包人向承包人支付本合同总造价的10%(元)为预付款,苗木进场验收合格后支付20%。 (2) 年月日初验成活率达到85%以上后付至合同价的60%。 (3) 年月日验收成活率达到95%以上,付至合同价80%。 (4) 年月日竣工验收后成活率达到100%,支付15%,通过审计后支付余款。 三、合同文件及解释顺序 合同文件应能互相解释、互为说明。除合同另有约定的外,其组成和解释顺序如下: 1、合同条款; 2、中标通知书、招标文件、投标书及其附件 3、发包人确认的工程量清单、单价,设计图纸、施工图、施工图预算书; 4、工程施工质量标准、验收规范和其它有关技术资料、技术要求。 四、树木采购技术要求 1、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。(见附表)

相关主题