郴州市勘察设计统一规范合同文本
建设工程勘察合同
工程名称:
工程地点：
合同编号：
证书等级：
发包人：
勘察人：
签订日期：年月日
发包人：开元(宜章）投资有限公司（甲) 勘察人: 核工业郴州工程勘察院(乙) 发包人委托勘察人承担：任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况，为明确责任,协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况
1.1 工程名称:
1.２工程建设地点:
1.3 工程规模、特征:
1．４工程勘察任务委托文号、日期: /
1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求: 现行国家、省、市有关设计技术规程、规范及标准。
1．6 预计勘察工作量:
第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.１提供本工程批准文件（复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可证等批准文件（复印件)。
２.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
４．1 开工及提交勘察成果资料的时间:
4.１.1 本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
４．1．２勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
４.2 收费标准及付费方式:
4.2.1 本工程勘察项目根据中标结果，勘察费为：人民币元整（￥元)。
4．2.２勘察人提交勘察成果资料后一个月内,发包人应一次付清全部工程勘察费用，如遇特殊情况双方另行商议。
第五条:发包人、勘察人责任
5.１发包人责任
5．１.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提交文件资料。
5．1.2 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障
碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等）并承担其费用。
5.１.3按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.１.４工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1．５勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1．6为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费0.00元。
５.1.7 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付0.00元计算加班费。
5．1.8 发包人应保护勘察人的有表述、勘察方案。勘察人提交的成果资料知识产权归发包人所有。
5.１.9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.１勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,并建立质量保证体系,按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料,并对其质量负责。
5.2.２勘察人在提交成果资料后,应为发包人继续提供后
期服务。
5.2.3 由于勘察人提供的勘察成果、资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人承当发包人的该工程的一切经济损失和法律责任。
５．2.4 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定,采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
５.2．5 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。
5．2.６勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道(地下隧道）附近等风险性较大的地点,以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
5．２.７勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
5.2.８勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5．2．9本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任
6.１合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的:完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计算；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额１0０％的勘察费。
6.2 发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失,并给予勘察人合理赔偿。
6.3 因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度向发包人支付赔偿金。
6．4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6．5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：/
。
第九条：本合同发生争议时,发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、
勘察人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十条:本合同自发包人、勘察人签章后生效；发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同一式陆份,发包人肆份、勘察人贰份。
发包人名称:勘察人名称:
（盖章）（盖章)
法定代表人：（签字) 法定代表人:(签字）
委托代理人：（签字)委托代理人：（签字）
年月日
工程地质勘察合同例文 Engineering geological survey contract example 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程地质勘察合同例文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：__________公司 法定代表人：__________ 住址：__________ 邮编：__________ 传真：__________ 联系电话：__________ 乙方：__________工程勘察院 法定代表人：__________ 住址：__________ 邮编：__________ 传真：__________ 联系电话：__________
本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于 _________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同， 合同如下： 第一条总述 1．1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1．2 “______________”工程位于_________市 _________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积 _________平方米。 第二条甲方义务
XX地质勘察工程合同 合同编号： 工程名称：XX地质勘察工程 工程地点：XX 勘察证书等级：XX 发包人：XX置业有限公司 勘察人： XX有限公司 签订日期：XX
XX地质勘察工程合同 发包人：XX置业有限公司 勘察人：XX有限公司 发包人委托勘察人承担XX 的岩土工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工 程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：XX地质勘察工程。 1.2工程建设地点：XX 1.3工程规模、特征：XX 1.4工程勘察任务委托文号、日期： / 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按照现行《岩土工程勘察规范》、《高层建筑岩土工程勘察规程》、、《建筑抗震设计规范》等相关规范执行。 1.6承接方式：全费用综合单价包干。即在承包范围内，承包人包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包各项税费、若不涉及设计变更或发包人要求增减工作内容的，本全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的施工图纸范围内工程内容和本合同约定的工作内容的相关费用。 1.7预计勘察工作量：钻探 11F 以下暂定 2375 米；钻探 11F 以上暂定 3645 米；静力触探暂定 4700 米。 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程相关批复文件。 2.2提供碧桂园?翡翠湾北地块勘探点平面布置图、建筑总平面布 置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4发包人提供上述资料时，如需勘察人配合的，勘察人应积极配合；除以上文件资料以外的其他任何资料均由勘察人负责并承担相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责，勘 察人需根据发包人要求提交勘察中间成果报告。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 2016 年 3 月 1 日开工，2016 年 3 月 6 日提交勘察中间成果报告， 2016 年 3 月 10 日提交勘察成果资料，具体开工时间以发包人签发开工令时间为准。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2合同价款及付费 合同价款暂定金额（大写）人民币 XX元整（小写）￥ XX 元【全费用综合包干单价表详见本 合同附件 1】 4.2.1工程款支付：本工程无预付款；勘察工作外业结束并提供合格的勘察成果资料后 15 个日历天内向勘察人支付至合同暂定价款的80%;地质勘察报告经政府部门审核通过且按实结算完成后，发包人
建设工程勘察合同（二）（示范文本） GF-2000-0204 [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人：______________________________________________________________________________ 承包人：_______________________________________________________________________________ 发包人委托承包人承担 _______________________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________________________________________________________________________ 1.2工程地点： _______________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.5工程规模、特征： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.7承接方式： _______________________________________________________________________________ 1.8预订的岩土工程工作量： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-022445 工程地质勘察合同范本(2020
工程地质勘察合同范本(2020版) 甲方：______________________________公司 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 乙方：________________________工程勘察院 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：第一条总述
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名
称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 地质钻探工程合同范本详细版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
地质钻探工程合同范本详细版 工程编号：_________ 合约编号：_________ _________(以下简称甲方)将_________处地质钻探及土壤试验工程交由_________(以下简称乙方)承办经双方同意订立合约如下：第一条工程地点：请参阅工程图说。 第二条工程范围：详图样说明书。 第三条合约总价：全部工程总价_________元整，详细表附后，工程结算总价按照实做数量结算计算之。(合约附件另有规定者除外)。 第四条付款方式： 一、本工程无预付款，亦不按物价指数增减率调整，俟全部完工提出试验报告，经本处第一科审查合格后一次付清。(如需分批完成，得将已完成部分先付价款百分之八十)。
二、乙方应依照上项付款办法，按实以书面申请估验计价，而后由甲方核实给付之。乙方于支领工程款时所用之印鉴，应与本合约所附印鉴相符。 三、全部工程完成，经正式验收合格后，除有特殊事由外，应于七日内发给结算验收证明书，并依规定程序付清尾款。 四、估验计价均应按期办理，不得申请弃权或延期办理。 五、施工期间如物价发生变动时，应按投标须知所附按物价指数增减率调整工程费计算方式办理。 六、变更设计作业程序依本府所属各机关营缮工程施工验收作业程序八之规定办理。如因变更设计增加工程数量或项目应俟甲方完成法定程序后始得估验，其新增项目在议定单价前按甲方拟定单价之八成计价。 第五条工程期限： 一、开工期限：乙方应于决标后五日内正式开工。 二、完工期限：全部工程限于开工之日起五十日历日完工。如遇障碍因素或变更设计致无法全面施工，应依_________市政府所属
合同编号：YTO-FS-PD120 工程地质勘察合同（2021律师）通用 版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
工程地质勘察合同（2021律师）通 用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 甲方：_________公司 法定代表人：______________ 住址：_____________ 邮编：_____________ 传真：_____________ 联系电话：_________ 乙方：__________工程勘察院 法定代表人：______________ 住址：_____________ 邮编：_____________ 传真：_____________ 联系电话：_________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于 _________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：
建设工程勘察合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-090418
建设工程勘察合同详细版 合同编号：____________ 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程
勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成
建设工程地质勘察劳务合同 发包人：身份证号： (以下简称甲方) 地勘劳务队：身份证号： 身份证号： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规、规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保勘察工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条，工程概况 1、工程名称：隆回邦盛凤凰城 2、工程建设地点：隆回县大桥路西沿江南路以南 第二条，勘察任务(内容)与技术要求及勘察工作量 1、勘察任务(内容)：详细勘察及施工勘察 2、技术要求：按国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)及《建筑桩基设计规范》和建设单位要求执行。乙方向甲方提交的勘察成果资料真实有效，并对其勘察质量负责。 3、勘察工作量：详细勘察约135个勘察钻孔，施工勘察约600个勘察钻孔。 第三条，承接方式、地勘劳务单价及结算方法
1、承接方式：按实际完成工作量结算，严禁弄虚作假，工作量以建设方现场签证为准。 2、地勘劳务单价：综合单价85元/m(包含乙方的一切施工生产、生活、交通等费用，不含税) 3、结算方法：乙方进场勘察施工平均每台钻机完成5个勘察钻孔的工作量以后(按建设方签证为准)，甲方向乙方按每天每台钻机200元的标准支付日常开支(此费用在结算中扣除)。每阶段（详细勘察、施工勘察）野外施工完成后，在8日内甲方向乙方支付70%的勘察劳务费，在二个月内一次性全部付清勘察劳务费。 第四条，开工时间、施工时间约定及钻机数量要求 1、开工时间：2018年正月初九日进场施工。 2、施工时间约定：详细勘察从进场日计算，25个工作日完成野外工作，并及时提交勘察野外编录（如不可抗因素除外），施工勘察第一期(约280个勘察钻孔)45个工作日完成野外工作，并及时提交勘察野外编录（如不可抗因素除外）。 3、钻机数量要求：开工之日满足10以上钻机进场，三日内满足15台钻机进场施工。根据施工进度，甲方合理酌情增加钻机。 4、不是乙方原因所造成的停工，甲方应支付乙方每台每天500元生活费用。 第五条，甲、乙双方的责任 1、甲方负责施工三通一平，并承担费用，确保施工顺
（地方名称）建设工程勘察合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 勘察证书等级： 发包人： 勘察人： 签订日期： （地方名称）勘察设计协会监制
发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担项目详勘工程任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《（地方）建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、热证： 1.4 工程勘察任务委托文号、日期： 1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求： 本合同工程包括永久工程、临时工程等建构筑的地质条件详细勘察和对桩超前钻勘察。 1、详细勘察阶段应按每个单体建筑物或建筑群提出详细的岩土资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑物、构筑物地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行的工作有： 1) 按国家及当地现行规范及设计要求进行详细阶段工程地质勘察，由 设计方布置勘察钻孔个。其中控制性孔位置和数量应根据规范要求
由现场确定，控制性钻孔占总钻孔个，一般性钻孔个（以设计院最终勘察任务书为准）。 2) 钻孔深度要求：根据现场实际情况按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2009、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004以及所在地方规定的要求。对于岩质地基，勘探线和勘探点的布置，勘探孔的深度，应根据地质构造、岩体特性、风化情况等，按地方标准或当地经验确定，控制性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于10 米（或进入微风化8米）；一般性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于 6 米（或进入微风化5米）；对于土质地基，应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2009的相关规定（以设计院最终勘察任务书为准）。 3) 查明地质构造、地层结构、岩土工程特性。 4) 查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性做出评价。 5) 对抗震设防烈度等于或大于 6 度的场地，应对场地和地基的地震效 应做出综合评价。 6) 查明地下水状况（埋藏条件、渗透性及水位变化幅度等）及对钢筋、混凝土及钢结构侵蚀性判定。 7) 高层建筑勘察时，应对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、 工程降水方案进行初步分析评价。 8) 查明地震基本烈度、场地土类型及建筑场地类别，提供抗震设计有关参数。 9) 提供建筑物基础选型的建议及依据。 10) 此建筑场地附近有溶洞出现，故在桩基础施工图完成后进行一桩一孔或大桩多孔的补勘验证。 2、地质勘察的其他要求： 1) 勘探线应垂直地貌单元、地质构造和地层界线布置。 2) 每个地貌单元均应布置勘探点，在地貌单元交接部位和地层变化较大
建设工程勘察合同 项目名称：______________________ 项目建设地点：__________________ 合同编号：______________________ （由承接方编填） 委托方：________________________ 承接方：________________________ 签订日期：______________________ 建设部 国家工商行政管理局制定 委托方__________________________（以下简称甲方） 承接方__________________________（以下简称乙方） 甲方委托乙方进行____________________勘察任务。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程__________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程勘察范围 1．1 本工程项目勘察委托文号、日期 1．2 工程建设地点 1．3 技术要求
1．4 预计工程量 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料 项目名称 文件资料份数 提供日期 年月日 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件 二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 3．1 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。 3．2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法 4．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程地质勘察合同
编号：FS-DY-61840 工程地质勘察合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担“xx·白金城”城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察任务事宜，按照《中国人民共和国合同法》及国家有关法规规定，在公开、公平、公正的前提条件下，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程地质勘察质量，经过甲乙双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：“xx·白金城”城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察。 2、工程地点：贵阳市白云区 3、工程规模：“xx·白金城”城中村棚户区房开一期A5组团、D地块，其A5组团建筑面积约为33.73万㎡，D地块建
筑面积约19.09万㎡。 4、承包范围：严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行勘察工作，提供初勘和详勘报告。 5、工作内容 5.1查明场地范围内的地形地貌特征，地貌成因类型及地貌单元的划分; 5.2查明建筑物范围内的地层结构、岩石和土的物理力学性质，并对地基的稳定性及承载能力做出评价，提供地基承载能力和地下水位设计参数，提供基础设计优化方案; 5.3查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象(如溶洞)、泥槽、软弱地质夹层以及古河道或人工洞穴等，查明有无可液化的地层，标明对场地或地基的危害程度，提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料; 5.4查明地下水的埋藏条件和对建筑物材料的侵蚀性，查明地层的渗透性，水位变化幅度及规律; 5.5查明洪水的淹没范围、河流水位和地表径流条件等; 5.6在抗震设防区应划分场地土类别，并对饱和土、粘土、沙土及粉土进行液化判断;
XXX项目建设工程 勘察合同 工程名称： 合同编号： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签约地址：
建设工程勘察合同 发包人（甲方）： 勘察人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合工程的具体情况，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条合同依据 本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》 1.2 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4 第二条勘察依据 2.1甲方向乙方出具的勘察任务书（附件一）
2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范，如《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001）(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ 72-2004）等。 2.3 本地岩土工程勘察/技术规范（有则补充，比如《贵州建筑岩土工程技术规范》（DB2246-2004）等等） 第三条勘察工程概况 3.1 工程名称： 3.2工程地点： 3.3工程规模： 第四条勘察内容、深度及质量控制 4.1 勘察内容： 4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。 4.1.2 根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求，收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。 4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价；对场地工程勘察进行分级；对场地土、岩石进行分类与鉴定；要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等；对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价；要探明特殊岩性、土质等；要查明场地地下水水位（包括设计水位标高与设防水位等）、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。 4.1.4 对结构超限项目，乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价，并提供安评报告。 4.2 承包方式： 乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、
编号: 地质勘探技术服务合同 工程名称： 工程地点： 委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担 地质勘探工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称：地质勘探工程 2、工程地点： 第二条地质勘探范围 乙方根据甲方要求进行的地质勘探工作。 第三条结算方式 1、本合同地质勘探范围内所需仪器，设备及相关耗材等勘探资料一律由乙方承担。 2、结算办法：乙方在每一钻孔完成前四小时应通知甲方委派的工程监理到现场核对工作量（包括入岩深度和钻孔深度）并办理签证。否则，视为乙方放弃签证的权利，该部分工作量签证甲方不再予以确认。勘探工作的结算以每一钻孔签证的工作量为统计依据，未经确认和签证的工作量甲方不予结算。甲方现场签证人员为。 3、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。 第四条勘探周期 1、勘探周期共计天，自甲方书面通知确认的开工时间之日起，至乙方提交勘探技术报告经甲方确认之日止。 2、如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，勘探时间相应顺延： (1) 因甲方原因，影响工程项目进度，如:未按时交出场地、接通水电、甲方设计变更影响施工；
(2) 不可抗力的因素。 第五条技术要求和验收标准 1、本工程的勘探要求按国家规范和的技术要求进行，其质量标准应符合国家现行勘探、设计规程、规范和标准，地质报告应满足单体设计及支护土方工程的要求，物理试验成果报告应齐全、准确。 2、甲方提供的工作场地应当满足“三通一平”的条件。 乙方应按钻探点布置的要求，布技术孔个，具体钻孔数量以甲方通知为准。 3、钻孔深度要求：技术孔入风化岩米，或孔深大于米。所有钻探孔入岩深度或孔深超出上述要求部分的不予结算。上述未注明的，按甲方签认的设计图纸要求或甲方通知为准。如特殊原因需加深超钻的，须经甲方书面确认。 4、钻探机械要求：钻机（柴油发电）台。 第六条合同价款及付款方式 （一）本工程含税综合包干单价为人民币元/米（此含税综合单价已包含人工，材料，机械费及水电，临时设施，机械进退场费等本工程所含的全部费用）。钻探总数量暂按米，勘探预算总价款暂按元（人民币大写），乙方提交勘探技术报告经甲方审定后，以甲乙双方共同签证的实际工程量为准按实结算勘探总价款。当勘探项目变更较大时，甲乙双方应及时对勘探预算总价款进行调整。 （二）付款方式 1、在乙方按本合同约定向甲方提供准确的勘探技术报告，经甲方审定并结算后十个工作日内，甲方向乙方支付实际勘探结算总价款的 80 %； 2、实际勘探结算总价款的 20 %作为保质金，在土方及桩基基础工程完成后，若实际情况与乙方提供的勘探技术报告内容相符，甲方一次性向乙方付清；若不相符，则甲方有权扣除相应的保质金。但若在本地质勘探工程完成后的半年内土方及桩基基础工程未开工的，甲方一次性向乙方付清保质金。 3、以上付款，甲方将以转帐支票或电汇的方式支付。支付以上款项时，乙方须先提供工程所在地区合法有效的等额发票，否则，甲方可顺延付款。
编号: 建设工程勘察服务合同 工程名称： 工程地点： 委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日 建设工程勘察服务合同 委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律、法律法规的要求，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担 地质勘察工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 、工程名称：地质勘察工程 、工程地点： 第二条地质勘察范围 乙方根据甲方要求进行的地质勘察工作。 第三条结算方式 、本合同地质勘察范围内所需仪器，设备及相关耗材等勘察资料一律由乙方承担。 、结算办法：乙方在每一钻孔完成前四小时应通知甲方委派的工程监理到现场核对
工作量（包括入岩深度和钻孔深度）并办理签证。否则，视为乙方放弃签证的权利，该部分工作量签证甲方不再予以确认。勘察工作的结算以每一钻孔签证的工作量为统计依据，未经确认和签证的工作量甲方不予结算。甲方现场签证人员为甲方技术人员、工程设计部经理及甲方审核部人员。 、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成进度、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。 第四条勘察周期 、勘察周期共计天，自甲方书面通知确认的开工进度之日起，至乙方提交勘察技术报告经甲方确认之日止。 、如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，勘察进度相应顺延： () 因甲方原因，影响工程项目进度，如:未按时交出场地、接通水电、甲方设计变更影响施工。 () 不可抗力的因素。 第五条技术要求和验收标准 、本工程的勘察要求按国家规范和的技术要求进行，其质量标准应符合国家现行勘察、设计规程、规范和标准，地质报告应满足单体设计及支护土方工程的要求，物理试验成果报告应齐全、准确。 、甲方提供的工作场地应当满足“三通一平”的条件。 乙方应按钻探点布置的要求，布技术孔个，具体钻孔数量以甲方通知为准。 、钻孔深度要求：技术孔入风化岩米，或孔深大于米。所有钻探孔入岩深度或孔深超出上述要求部分的不予结算。上述未注明的，按甲方签认的设计图纸要求或甲方通知为准。如特殊原因需加深超钻的，须经甲方书面确认。 、钻探机械要求：钻机（柴油发电）台。 第六条合同价款及付款方式 （一）本工程含税综合包干单价为人民币元米（此含税综合单价已包含人工，材料，机械费及水电，临时设施，机械进退场费等本工程所含的全部费用）。钻探总数量暂按米，勘察预算总价款暂按元（人民币大写），乙方提交勘察技术报告经甲方审定后，以甲乙双方共同签证的实际工程量为准按实结算勘察总价款。当勘察项目变更较大时，甲
地质勘探技术服务合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担地质勘探工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条承包范围 乙方根据甲方要求进行（_____________________）地块的地质的详细勘探工作。 第三条承包方式 1、本工程由乙方总承包，包工包料、包工期、包质量、包提供勘探技术报告 2、结算办法：工程完工时，双方按实验收结算。钻探深度按合同要求在现场实量。乙方在每一钻孔按第五条要求完成前四小时应通知甲方或委派的工程监理到现场以核对工程量（包括入岩深度和钻孔深度）并报甲方办理签证。勘探工程的结算以每一钻孔签证的工程量为统计依据，未经确认和签证的工程量甲方不予结算。甲方现场签证人员为甲方技术人员。 第四条工期
总工期为____天，乙方应在______年_____月_____日开工，至_______年____月___日之前向甲方提交勘探技术报告，实际开工以双方现场代表签字为准。如遇不可抗力的因素，经双方现场代表签证，工期相应顺延。 第五条技术要求和验收标准 1、本工程的详步勘探要求按国家规范和甲方初施工图设计要求所需资料的技术要求进行，其质量标准应符合国家现行勘探、设计规程、规范和标准，地质报告应满足单体设计及支护土方工程的要求，物理试验成果报告应齐全、准确。 2、在具备“三通一平”的施工场地，乙方应按钻探点布置的要求，布技术孔 个，具体钻孔数量由甲方核准。 3、钻孔深度要求：取土孔孔深_____米，或孔深大于____米。超出上述要求部分的不予结算，如特殊原因需加深超钻的，须经甲方书面确认。 4、钻探机械要求：钻机（柴油发电） _ __台。 第六条工程造价及付款方式 （一）本工程价格按照《工程勘察设计收费标准》的价格基础上按*折计算，工程预算总造价为___________________元（人民币_________________________________整），乙方提交勘探技术报告经甲方审定后，以甲方确认的工程量按实结算，实际工程量以甲乙双方共同签证为准。 （二）付款方式 1、乙方完成钻探工作后**日内应向甲方提供准确的勘探技术报告，经甲方审定并结算后十个工作日内，甲方向乙方支付实际结算工程款的_______%； 2、实际结算工程款的5%作为保修金，在本工程土方及桩基基础工程完成后，若实际情况与乙方提供的勘探技术报告内容相符，甲方一次性向乙方付清；若不相符，则甲方有权扣除相应的保修金。但若在本地质勘探工程完成后的一年内 本工程土方及桩基基础工程不开工的，甲方一次性向乙方付清保修金。 3、以上付款，甲方如以六个月的承兑汇票支付，若甲方或乙方提出按支票方式支付的，则需扣除银行同期贷款利息。支付以上款项时，乙方须先提供国内有效的相应的等值发票，若乙方不能提供发票的，甲方有权代扣代缴税金。 4、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应
GF－2000－0203 建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井） 工程测量、工程物探] 工程名称： 工程地点： 合同编号： 勘察证书等级：甲级 （由勘察人填写） 发包人： 勘察人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担： 岩土工程勘察工作。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 工程名称： 工程建设地点： 工程规模、特征： 工程勘察任务委托文号、日期： 工程勘察任务（内容）与技术要求：执行国家现行有关规范。 承接方式：包干
勘察工作量： 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收集标准及付费方式 开工及提交勘察成果资料时间 4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工， 年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 收费标准及付费方式 4.2 .1本工程勘察按国家规定的现行收费标准建设部颁布的《工程勘察收费标准》计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工程量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2 .2本工程勘察预算费包干为元(大写整)。提交勘察资料成果10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
合同编号: 主合同文本 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 签订地点： This Term Sheet ("TS") is entered into on [DD MMM YYYY] between Party A and Party B (as respectively defined below) and sets out the key terms relating to the Proposed Tran sacti on (as defi ned below). The key terms set out here in shall form the basis of the definitive agreements("Definitive Agreements') to be negotiated and entered into betwee n the Parties in relati on to the Proposed Tran sacti on 此框架协议(以下称“本协议“)与【】年【】月【】日，由甲方与乙方签署(”甲方”与“乙方”的定义在以下的协议内容明细)，明确相关单位就本协议的具体投资条款清单。 本协议的条款将作为日后双方协商以及签署的投资合同(以下称“合同“)的基础。
工程地质勘察合同书 甲方： _________司 法定代表人： _________ 住址： 联系电话： _________ 乙方： _________程勘察院 法定代表人： _________ 住址： 联系电话： _________ 本“ _________ "工程地质勘察合同由上列各方于__________ 年_________ 月_________ 日在_________ 订立。 鉴于： 甲、乙双方经协商一致，达成“_________ ”工程地质勘察合同, 合同如下： 第一条总述 1.1根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同