当前位置:文档之家› 劳务分包安全生产合同(二)

劳务分包安全生产合同(二)

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

劳务分包安全生产合同(二)

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

甲方__________________乙方__________________为进一步贯彻安全第一,预防为主的方针,加强安全管理,确保工程施工生产的顺利进行及广大职工的家庭幸福,经双方协商,签订本劳务分包安全生产协议。

一、甲方1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持安全第一、预防为主、综合治理和管生产必须管安全的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。

从派往项目实施的项目经理到生产工人包括临时雇请的民工的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。

项目经理是安全生产的第一责任人。

现场设置安全机构配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生,并应及时处理在安全生产管理过程中发现的各种安全隐患。

4.定期召开安全生产协调会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理在安全生产检查中发现的各种安全隐患。

二、乙方1.严格遵守国家、____省、____市有关安全生产的法律法规,认真执行甲乙双方签订的劳务分包合同中的有关安全要求,严格遵守甲方指定的安全生产管理制度。

2.坚持安全第一、预防为主、综合治理和管生产必须管安全的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识。

3.乙方在任何时候都应预备各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

4.乙方参加施工的人员,必须接受安全技术三级教育,熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。

对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检查等特殊工种的人员、经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。

施工现场如出现作业人员无证操作现象时,一旦出现问题乙方必须承担相应全部责任。

5.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管,乙方所有施工人员都应熟悉本工程中消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

6.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。

施工班组长应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并上报甲方相关安全人员进行检查,保证其经营处于完好状态;不合格的机具、设备、和劳动保护用品严禁使用,若因使用不合格机具、设备、和劳动保护用品而引起的意外事故又乙方自行负责。

8.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料的,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9.乙方必须按照本工程特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报甲方或有关部门,并坚持三不放过的原则,严肃处理相关责任人。

三、违约责任如乙方违约造成安全事故,需承担相关责任并自愿承担

______的违约金。

四、其他本合同经合同双方签署盖章立即生效,全部工程竣工验收后失效。

甲方____________乙方________________年____月____日____年____月____日

劳务分包合同标准

劳务分包合同样本 发包方:××建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:××××××××(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协 商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。

(完整版)建筑劳务分包合同(正式)

建筑劳务分包合同 甲方(全称):重庆长坪建设集团有限公司(以下称甲方) 乙方(全称):(以下称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程劳务协商一致,签订本合同供双方共同遵守、执行。 第一条、工程概况 工程名称:蓝湖丽都2栋(一、二、三、四单元) 工程地点:大足县堂香办事处智凤村1、2、4组 结构型式:框架、剪力墙结构 建筑面积:约55000平方米(以实际结算面积为准) 第二条、分包范围及分包工作内容 一、分包范围 依据项目部提供的施工图、图纸会审及设计交底纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计(施工方案)所编制的全部工作内容和所有防护、通道按甲方项目部、监理、建设单位要求和现行所有安全规范要求搭设和拆除: 1、主体结构工程:施工图纸范围内所有钢筋砼结构工程、砌筑工程(植筋费用:乙方负责植筋人工费、设备费用,甲方负责提供植筋用胶), 2、室内外装饰装修工程:施工图纸范围内所有砌筑墙体、砼墙体内外墙抹灰、面砖粘贴、室内共用部分、各设备用房(墙地砖、石材)、外墙及构架抹灰(包括防水抗裂砂浆)、面砖(石材)粘贴、吊洞、穿墙

丝杆封堵、阳台墙面、顶面抹灰及室内地坪、砼挡墙防水层的找平层和砂浆、砖保护层,挡墙周边盲沟,室内排水沟的砌筑、抹灰、盖板、砼浇筑。 3、屋面工程:除防水卷材、防水涂料外所有的土建项目(人工费)。 4、其他项目:水电线槽、门窗、栏杆、消防等安装后的补洞、补灰;穿墙过楼的管道、厨房及卫生间排风道及排烟道以及其他洞口的封堵、室外建筑物周边1m内散水砼面层的浇注等工作。(封堵洞为一次性,若二次发生另行计价)。 5、基础结构的挖孔桩、独立柱基、筏板、集水井、地梁、挡墙基础的钢筋加工、钢筋绑扎以及砼浇筑、模板安装(不在包干价之内)。 6、不在本合同的项目:水电、防雷、消防安装工程、防水工程、门窗工程、公共部分吊顶、公共部分涂料、内墙腻子、楼梯扶手、阳台栏杆、水电消防安装、内墙保温层、外墙面油漆面层、厨厕排(烟)风道安装。 二、分包工作内容 1、为完成本项目所需的各种劳动力(含配备的施工管理人员、塔机和施工电梯的司机、指挥工等)。 2、为完成本项目所需的各种周材、低值易耗品的购买或租赁、场内转运、材料上下车(水泥、砖除外)等。材料及设备(周材、低值易耗、小型机具设备等):指除甲方提供钢材、砼、砖、河砂、石子、外加剂、止水丝杆、机械连接套筒以外所有周材、机具、设备、材料等(例如有:钢管、扣件、保护层垫块(竖向构件使用塑料垫块)、木材、层板、模板、元钉、拉片、对拉螺杆、穿墙管、不粘胶、脱模剂、安全帽、油漆、安全防护、整体外架、安全网、竹跳、扎丝、钢筋焊接、钢筋机械连接

劳务分包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 劳务分包合同

编号:FS-DY-20517 劳务分包合同 发包方:××建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:××××××××(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协 商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

建筑施工劳务分包合同范本二

建筑施工劳务分包合同范本二 甲方: 乙方: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建 筑法》、《劳动法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,经双方友好协商,达成一致,签订本合同,双方共同遵守。 一、工程概况: 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 结构形式: 1.4 质量标准:合格工程,争取优良 二、承包方式:劳务大清包(包人工、包周转材料、施工机械) 三、工程承包范围: 按施工图纸、招标文件规定和图纸会审纪要土建工程,预埋件制 作的人工费、机械费、职工食堂及炊具、周转材料、机具设备、耗材。(不包括机械挖土、破桩头、防水、门窗制作与安装、内外墙油漆、涂料、水电暖及消防安装、通风、室内外地板砖、大理石、花岗岩、墙砖、保护层垫块、内外墙保温粘贴、外挂、防水螺栓、止水带、止水条、围墙外的周边防护及屋顶批刷、电梯、土方工程的机械开挖及回填机械运土、公共建设部门的二次装饰工程、楼梯扶手、铁艺和工程材料费。)

四、结算依据及承包单价: 4.1 本工程土建部分按20xx 版河南省预算定额或执行现行的建筑 面积计算规范计算建筑面积。每平方米元(基础屋面、花架造型按一层面积另增加一层面积计算。) 4.2 乙方承包该工程主体框架结构面积约米。最终以实际建筑面积为准进行结算。 4.3 乙方承包的工程单价不含任何税费。税费由甲方全部承担。 4.4 为便于工程款支付及管理,以上约定承包价以主体结构、砌体、楼地面及粉刷分三大部分,按比例分解为主体70%,砌体15%,楼地面及粉刷15%,以此确定各项款付款基准价。 五、甲方提供的主要建筑材料:甲方提供钢材(商砼)水泥、砂子、石子、机砖、加气砼块等建筑物主体工程所需各种建筑材料。 六、现场计时工:除甲方工程项目部有特殊需求外,施工过程之中甲方不签署任何计时工。若甲方项目主管人员签证安排计时工按/ 工日计算,当月计时工并入当月工程量结算。 七、开工竣工日期: 本工程定于年月日开工至年月日竣工。共个工作日(以垫 层浇筑完为准开始计算工期)。 八、工程结算及付款方式: 8.1 甲方工程款以现金支付给乙方,但乙方必须足额发放人工工 资。 8.2 主体工程施工到三层时,甲方以实际完成工程量总价格的65%支付乙方工程款。以后每五层结一次,直至结顶(春节前完成到几层,甲方支付到几层),主体封顶、模板拆出完毕付总工程款的70%。砌

劳务分包合同协议书(范本)

工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人(以下简称甲方): 劳务分包人(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条:工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条:工程承包范围 第三条:工程工期 1、总日历天数天,计划开工日期:年月日,计划完工日期:年月日。 2、主要节点工期: 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条:工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到: 第五条:组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1、本合同协议书;

2、本合同协议书附件; 3、本工程劳务招标及投标文件; 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条:标准规范: 本合同适用标准规范: 第七条:甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用: 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第八条;乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量

(完整版)工程劳务分包合同标准文本

合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): 签订日期:年月日 签订地点:

关于对《工程劳务分包合同(范本)》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条,使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况,某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下: 1.本合同文本适用于工程承包人(施工总承包人或专业工程施工承包人)将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包,不需经发包人同意,这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种,在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”,可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”,根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”,根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”,对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”,在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择,并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后,删去合同中其他两种计价方式规定,同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去,相应序号进行调整,保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”,对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时,要写明仲裁机构的准确名称,如“北京仲裁委员会”;选择诉讼方式,应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”,此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时,可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性,使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容,不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。

专业劳务分包合同范本

合同编号:zwjfb-1502劳务分包合同

北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人:(以下简称发包人)劳务作业承包人:(以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、劳务分包合同内容: 2.1本合同劳务分包范围: 本次工程量清单及图纸中标明部分(详见清单后附) 3、合同价款总额Y (人民币),大写:。----------- 4、分包工作期限 开工日期:2015年11 月20 日--------------------------------

竣工日期:2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为:120天_____________ 5、劳务作业人数:70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本协议 (2)专用条款 (3)通用条款 (4)《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准; 2 -2 - (5)图纸及工程量清单; (6)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件; 7、合同生效: 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间:2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点:北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)

址:址:住地 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 话系联电:系话3 :电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务: 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在

建筑劳务分包合同

威海兆泽建筑劳务有限公司 内部班级劳务承包协议 根据《中华人民共与国经济合同法》甲方威海兆泽建筑劳务有限公司承建唯康国际养生养老产业园项目,工作由乙方班组人员承包施工,双方本着平等、互利原则,经过友好协商,签订以下协议条款,双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:唯康国际养生养老产业园项目; 2、工程地点:亳州市开发区文采路以西,酒城大道以北银杏路以南; 3、承包方式:瓦工(乙方自带、钢筋机械); 4、建筑面积:约 ______________ 平方米(具体楼号由甲方项目部统一安排); 5、合同工期:四层以下为180天日历天,高层为300日历天(本合同工期为工程验收合同日期) 6、承包内容:瓦工(图纸内所有工作量,现场清理,安全文明施工); 7、土建图纸范围由挖土层以上得所有商品混凝土浇捣、砼

养护、内脚手架搭建、二次结构、砌砖、内外墙体抹灰工程等工序施工;所有预埋件施工、预留洞口得封堵、安全文施工(含环境保护安全文明施工);乙方自供材料进、出场搬运及场内倒运、施工场地得落手清工等。 &本工程得门窗、楼梯栏杆、给排水、消防、电梯、强弱电、防水、防雷、外墙油漆、腻子、外墙保湿、沉降观测、外送检测费用、沉降缝得装饰、二次装饰、成品烟道及土建、安装工程资料均由甲方承担。生活区内得所有临时设施得搭拆、塔吊安拆由甲方负责。 9、本工程混凝土施工采用得洗车泵、地泵、混凝土输送机械费用由甲方承担。零星混凝土得施工及砼、砂将试块, 留设均由乙方负责。 第二条工期、质量、安全、环保要求 计划开工日期:______ 年_____ 月_____ 日(以甲方开日期为准); 计划竣工日期:______ 年_____ 月_____ 日(以甲方要求得竣工日期为准); 乙方应严格按照甲方要求按期开工,按期竣工,服从甲方管理,不得无故拖延工期。 瓦工工程实行试工试用期,试用期为乙方进场30天,试用

劳务分包合同协议范本

劳务分包合同 甲方(承包人): 法定代表人: 乙方(分包人): 法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第1条工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米 结构层次: 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围: (1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知, 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。 (2)包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品; (3)现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量, 除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道 清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即:

2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等; 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试; 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试; 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试; 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时); 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象; 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清; 2.2.12 施工期间的文明施工:验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续; 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:(1)机械故障; (2)停水停电; (3)不可抗拒的气候条件; (4)设计变更及其他; (5)现场材料整堆。 2.3 承包方式:

建筑劳务分包合同(最新完整版)

建筑业劳务分包合同 编号: 工程名称: 甲方(工程承包人) 企业名称: 法定代表人: 证书编号: 企业注册地址: 联系电话: 乙方(劳务分包人) 企业名称: 法定代表人: 证书编号: 注册资本金:资质类别: 增项内容: 企业注册地址: 联系电话: 年月日

告知事项 欢迎参与市工程项目建设,在我们真诚为你服务的同时,请自觉遵守国家和省、市建筑市场的有关规定,本合同与国家、省、市新颁布的法律、法规、规章不符的,按照新的法律、法规、规章执行。如违反本合同签订内容的,除按有关法律、法规惩处外,还将在贵阳市建委网上劳务企业及个人信用档案中予以公示通报。

甲方(工程承包人): 乙方(劳务分包人): 甲方经招投标于年月日与(以下简称“发包人”)签订了《》(以下简称“工程承包合同”),承建业主投资建设的工程项目(以下简称“本项目”)。在甲方组织的本项目所需劳务分包招投标中,乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度,以及本项目的情况,并参与了此次劳务分包招议标并获中标。为明确甲、乙双方的权利义务关系,保证甲方与发包人签订工程承包合同完全履行,依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循自由平等、互惠互利、共同发展、诚实守信、遵纪守法的原则基础上,双方就本建设工程劳务分包事项协商一致,订立本合同。 第一条乙方企业与资质情况 营业执照及登记机关:; 资质证书号码:; 发证机关:; 资质专业及等级:; 复审时间及有效期:; 税务登记证号:; 开户银行及帐号:; 第二条工作概况 1、工作名称:;

2、工作地点:; 3、工作范围与内容:; (1) (2)。 具体工作范围及工作内容可参照甲方和发包人所签订的工程承包合同。 4、劳务分包形式为下列第种: (1)自带本合同附件所列设备架料及辅助工具的成建制劳务分包; (2)自带本合同附件所列基本劳务工具的成建制劳务分包; (3)分包分项劳务分包。 (4)其他形式: 5、工作期限:开工日期:年月日,完工日期: 年月日,总日历工作天数为:天。其中: 工程,天内完成: 工程,天内完成。 6、工作质量:按工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求,本工作必须达到质量评定等级。 第三条双方责任 1、发包方责任: 发包方必须使用有相应资质的劳务承包队伍(砌筑、抹灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架、油漆、石制作、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等类别);劳务发包人对所承接的建筑工程的质量、安全、进度等总负责。

建设工程劳务分包合同通用条款

1.编号:_______________ 2. 3. 4.本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.甲方:___________________ 21. 22.乙方:___________________ 23. 24.日期:___________________ 25. 26. 27. 28. 29. 1.建设工程劳务分包合同通用条款

30.一般约定 1.1词语定义与解释 1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成 合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、 专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量活单或预算书(如果有)以及其他合同文件。 1.1.2承包合同:是指发包人与总甲方签订的建设工程施工合同、发包人与 专业甲方签订的建设工程专业承包合同, 或者总甲方与专业甲方签订的建设工程专业分包合同。 1.1.3劳务分包工作:是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。 1.1.4发包人:是指与甲方签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事 人资格的合法继承人。 1.1.5承包人(以下简称“甲方):是指具有相应的工程施工承包资质,签订承包合同的总甲方、专业甲方或者专业分包人,以及取得上述当事人资格的合法继承人。 1.1.6甲方项目经理:是指由甲方任命并派驻劳务作业现场,在甲方授权范围内负责劳务分包合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 1.1.7劳务分包方(以下简称“乙方'):是指与甲方签订合同协议书的,具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1.8签约合同价:是指甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。 1.1.9合同价格:是指甲方用于支付乙方按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 1.1.10完工日期:包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合

勘察设计劳务分包合同样本

勘察设计劳务分包合同 (建筑工程设计) 项目名称: 发包方(甲方): 分包方(乙方): 签订时间: 签定地点:

发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作,该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同,共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件: 1:500地形图(建设范围及红线图)、有关市政设施资料(给水水压;供电负荷;道路标高等)、工程地质勘查报告书(深度满足国家相关规范要求)、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间:

合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作,人数应满足甲方要求;配合甲方进行方案设计工作,并根据需要到现场进行方案汇报工作;根据工程需要,安排专业设计人员进行图纸绘制工作;所有的效果图由乙方负责完成,并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数: 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份,电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间: 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定,本合同勘察设计劳务分包费用合计¥万元(大写:)。 6.2 付款进度: 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元; 6.2.2 工程进行一半支付万元; 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内,甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任

word完整版劳务分包合同2

日完工。如未具体约定合同工期,乙方施工进度必须满足甲方的进度要求,否则按本合同相关条款进行处罚。 因甲方原因及不可抗力因素导致停工的,工期可顺延。 四、合同价款 2、劳务分包综合单价:详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于: 3.1固定综合单价包含所需的人工费、材料费、工机具费、讲退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、 保险费、管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式:包人工、包施工所用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工,包保险、包管理费、 包利润、税金等全部费用: 甲方: 乙方: 项目劳务分包合同 (以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其它相关法律、 行政法规、遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 二、承包的范围及承包方式 (一)承包范围:甲方要求乙方完成之所有零星项目,承包内容如下(以下描述仅是概括性的,并不仅限于 以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,并承担其所有的风险) 包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程中甲方要求乙方完成之所 有零星项目工作内容。 (二)承包方式:所需的计时 (工)人工,包安全包文明施工; 三、合同工期: 工程合同工期总日历天数 天,拟从 日开始施工,至 乙方的工人必须在 日(公历)前进驻施工现场,否则视为乙方违约。 1、本合同为固定综合单价合同,工程暂定总价:Y (大写 元);

04劳务分包合同通用条款

第二部分:劳务分包合同通用条款 劳务发包人:深圳霖宇消防科技有限公司(以下简称甲方) 劳务分包人:(以下简称乙方) 第一条:双方应遵守的规范标准及施工技术规程。 1、规范及标准 包括但不限于以下规范,如有最新规范以最新规范为 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 2)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013); 3)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017); 4)其他国家现行的消防及安装施工规范; 第二条:双方主要权利责任义务 1、甲方主要权利责任义务: (1)准时支付乙方的承包款,承包款由乙方施工人员配合甲方现场管理人核实完成月工程量后再经甲方项目部与财务审核后支付。项目部在开工前未见每一位施工人员的劳务合同、安全协议和保险单,拒绝支付任何费用。 (2)负责组织进场、处理与业主方的协调,主持现场签证工作,主持设计变更流程完善。及时下发对乙方的施工指令。 (3)负责组织图纸会审工作。 (4)负责对施工队的安全技术交底和施工技术交底工作。 (5)按甲方ISO9000管理制度购买工程所需材料,及时送货到项目现场进货大门口。乙方按公司管理规定提前申请用料(用料申请单项目部提供),甲方所购材料进场不及时,影响施工进度的,由甲方承担责任。 (6)审核乙方工程总体进度与月进度计划。监督乙方施工质量、进度、安全与材料使用及管理情况。有权要求乙方在甲方或业主、监理等部门规定的时间内

整改。甲方有权对施工队所配备的施工人员、施工机械与施工总体进度进行审核,提出人员、施工机械与进度安排要求。 (7)有更换对施工队不合格管理人员或技术人员的权利。 (8)在核实确认乙方无能力按时按量完成工程时,可解除与乙方的施工劳务分包协议,并无需做任何赔偿。 (9)负责施工现场生产用水用电费用。 (10)负责组织施工验收安排。 2、乙方责任: (1)乙方必须安排项目负责人及工程技术员常驻现场,不能更换。乙方指定项目负责人为联系电话:,乙方项目负责人及工程技术员必须密切与甲方配合、做好业主各部门单位、监理、各相关施工单位之间的协调工作,负责施工场地协调、负责承包范围内的总体进度计划与施工安全。 (2)乙方必须对施工人员进行安全技术交底和施工技术交底。乙方必须做到文明施工,安全生产,严格遵守消防规范,现场布置及规划与业主各部门要求要一致,并做到整齐、整洁,工程项目力争达到创双优工地、创文明工地的目标。 (3)负责本工程的所有施工与安全工作,服从业主各部门、监理及甲方的管理,严格执行业主各部门、监理及甲方的一切规章制度及工程现场的有关规定。经项目部检查发现施工不规范,经一次整改后不能满足要求,将按每次每处处以1000元罚款。 (4)按业主各部门、监理及甲方要求配备足够的技术工人和施工管理人员。进场后按总工期要求排出月、周的进度与人员安排计划,经甲方确认后严格执行。关键工序必须由师傅工完成(如定位测量、下料、套丝、试压、设备安装、焊接、调试、放线、配管等),并且保证每个施工组、每一道工序至少配备一名以上师傅工。在进行管道试压、通水前,必须安排足够的人员对每个系统进行全面的检查,并将检查结果记录在案。需要关闭的阀门,必须关闭严密。需要封堵的部位必须封堵严密。通水必须逐层进行,重要部位必须安排专人看管。泄压、泄水时必须采取有效措施。由于漏水造成的损坏赔偿由乙方负全责。

土建工程劳务分包合同范本

工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人(全称): (简称甲方)分包人(全称): (简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致,订立本合同。一、分包工程概况工程名称: 工程地点:建筑面积:劳务分包范围: 二、分包人资质资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期:三、分包合同价款金额(暂定人民币):大写:

(最终以结算为准)小写:万元四、工期开工日期:年月日(具体以甲方书面通知为准)完工日期:年月0 日总日历工作天数为:天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为: 六、合同文件及解释顺序1.本合同协议书; 2.除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 3.本合同专用条款; 3 4.本合同通用条款; 5.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 6.乙方的报价书; 7.合同履行过程中,甲乙双方协商一致的其他书面文件; 8.甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间:年月日合同订立地点: 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方: 乙方:地址: 地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:现场代表:劳务负责人:电话: 电话:年月日 年月日 4

建筑劳务分包合同范本

合同编号:QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人:XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人:XXXX建筑劳务分包有限公司

劳务作业发包人:河北建设工程集团有限公司(以下简称劳务发包人) 劳务作业承包人:XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ (以下简称劳务承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 工程地点:XXXX市XXXX建筑面积:32000平米________________ 分包范围:本工程施工图纸范围内的二次结构;砌筑(配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等)。 劳务作业内容:施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、(芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带)钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数:承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人,作业人员50人,可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减,但施工人数必须满足现场的施工要求,本工程必须是直属队伍施工,禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款,除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外,不再调整。 2.3采用的,劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价:200000, 元。(人民币) 大写:贰拾万元。(人民币) 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确: 合同价款的确定原则:经过甲、乙双方协商一致确认:本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 (1)本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 (2)与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日;(乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告,甲方根据实际发生情况,进行书

劳务分包合同样本(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 劳务分包合同样本(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

劳务分包合同样本(合同示范文本) 劳务分包合同范文1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。 五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与

房屋建筑工程劳务分包合同(20210217205857)

房屋建筑劳务分包合同 (提示:在拟定具体合同条款时,应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红 色斜体字应在使用时删除。) 合同编号:__________________ 甲方(提示:项目部名称): ___________________________________ 乙方(提示:劳务分包人):(提示:乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符)签约地点: _________________ 签约时间: ______ 年_____ 月______ 日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: _______ 房屋建筑工程___________ 劳务作业地点: ___________________________ (提示:必须注明确切施工地点或施工里程); 劳务分包内容: ___________________________ (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生;构件预制、运输、安装;砌体工程砌筑、养生、勾缝;防水层铺设;门窗安装;水、电、暖设施的敷设与安装;抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 钢筋加工制作、绑扎(焊接)成型;预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 完成本工程所发生的生产、生活临时设施,现场文明施工等。 第二条分包工作期限 总日历工作天数为:天。 开始工作日期: _____ 年—月—日(提示:合同签订时,开工日期不好确定的,可 采取以甲方书面通知为准的方式进行约定),结束工作日期:_______ 年—月—日。乙方应 按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担。 除下列原因经甲方书面同意,工期方可顺延外;乙方每拖延一天罚款 _________ 元,乙方 每提前一天奖励_______ 元。(提示:可根据工程大小及重要程度确定奖罚额)

相关主题