当前位置:文档之家› 分包管理协议书

分包管理协议书

建设

工程分包管理协议

合同编号:

工程名称:

工程地址:

发包方:

总包方:

分包方:

签约日期:

总包方(全称):(以下简称甲方)

分包方(全称):(以下简称乙方)

业主方委托甲方承担工程,由业主方直接发包的

分包工程,为了确保工程质量和工期,明确双方责任,双方本着平等互利、协商一致的原则,

根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑安装工

程承包合同条例》《建设工程施工合同》《省建筑市场管理条例》以及其他有关法律、法规,

按照甲方与业主、乙方与业主签订的承包合同原则和甲方分包管理的规定,结合本工程具体

情况,双方协商达成以下条款,共同遵照执行。

第1条.工程名称及合同围

1.1.工程名称:

1.2.工程地点:

1.3.工程容及承包围:(须按具体分部或分项工程填写)

1.4.合同工期:

1.4.1.开工日期:

1.4.

2.竣工日期:

1.5.工程质量标准:

1.6.承包方式:

1.7.合同价款:万元包干

第2条.合同文件使用的语言文字,适用的标准和法律

2.1.合同语言:本合同文件使用汉语书写、解释和说明。

2.2.适用法律法规:国家有关法律、行政法规和上级有关法规、规章及规性文件,均对本合

同有约束力。

2.3适用标准、规

2.3.1本合同须执行甲方与本工程业主、乙方与本工程业主签订的承包合同所明确的标准、

规。

2.3.2须适用的其它标准、规: / 第3条.甲乙双方驻工地代表

3.1.甲方工地代表:

3.2.乙方工地代表:

第4条.价款结算

4.1.本合同约定,双方按下列第 4.1.1 种方式结算工程价款:

4.1.1.由业主与乙方直接结算。备案如产生费用及资金投入、如需由甲方交纳的各种税金等,

由业主方在分包人当月工程款中扣除后直接支付给甲方,甲方向乙方出具完税证明。如乙方

自行交纳税金,则乙方向甲方出具完税证明,如出现税务纠纷,所产生的法律、经济责任由

业主方及乙方承担。

4.1.2.乙方实际工作围和容由业主方签字确认。

4.1.3.乙方完成的工程量按照业方提供的施工图纸和签证计算。

4.1.4.施工图和设计修改联系单以外的工作容和工程量发生,事先必须单独办理签证,详细写明原因、工作容和工作量。

4.1.

5.结算工程量以业主确认的量为准,最终作为乙方结算的增减工程量。

4.1.6.图纸、设计修改联系单、现场变更签证三者工程量不能混签在同一签证单。

4.1.7.签证单中的单价确定,最终以业主确认的价格为结算依据

4.1.8.签证须在签证事项发生后14日办理完。签证事项发生后7日,乙方编制签证单送交甲方,由甲方提交给业主审批回复。甲方部各部门间的传送工作由甲方自行负责,并在所有审核审定签字程序完成后送交技术部门资料室,由资料员统一编号后发放给乙方及甲方有关部门。对有异议的签证应注明理由和修改建议后立即返回乙方。

4.1.9.乙方如对甲方有关部门不同意签署的签证持有异议时,有权以书面形式申请业主方主管部门进行复查。

4.1.10.签证单必须使用专用的表格书写,书写时要保持字迹清楚、表达准确,不得有任何涂改。用于办理结算的签证单,必须是编号连续的原件,复印件无效。

办理分包工程进度款支付时,乙方在达到支付条件后填写付款申请表送甲方,甲方安排相关部门人员在5日完成审核会签,甲方部各部门间的传送由甲方负责、会签完后,甲方项目经理当日签署意见后交监理、业主方审核。

乙方如对付款申请持有异议时,可以书面形式申请业主方主管部门进行复查。

4.2.结算书:

4.2.1.送审的结算书要求书写清晰,装订整齐,附件齐全。包括分包合同、分包工程委托单、图纸、签证单、工程量计算表、工程量确认表、影响造价的施工方案、分包工程竣工结算验收单等。

4.2.2.结算书封面上必须标明建设单位名称、工程名称、工程容、结算值、分包合同编号等。并由编制人加盖资格专用章,同时加盖乙方单位公章。

4.2.3.结算时,甲方扣回提供给乙方使用的设施、机具费用以及水电费、税金、甲方代缴的有关费用和其他应扣费用。

4.2.4.乙方使用甲方各类设施(如机具、场地、房屋等)必须先向甲方有关部门办理使用手续,按使用数量和甲方确定的单价结算,结算资料提供甲方经营部门和财务部门各一份。4.2.

5.施工用水电费计量方式及价格:施工用水、电装表计量,电缆由乙方自行负责,按业主单价(加损耗)计扣,如无法装表计量,则由甲方项目经理与乙方项目经理现场协商一次性包干。

第5条.施工图纸及资料

5.1.竣工资料:本合同围的工程竣工验收合格一个月,乙方向甲方提供竣工资料一式 4 .套,竣工图一式 4 套。

5.2.乙方施工应按照业主方下发且已经业主方书面确认的施工图纸、文件以及指定的规、标准等的最新版本进行施工,但此种确认并不解除乙方在本合同中的任何义务。

5.3.乙方承诺如果设计图纸中出现由他应当发现而未能发现的错误,使他提供的合同工作造成损失、返工或无法达到合同工程之预期目的,乙方自费进行修补、返工或更换直至达到合同要求;除非乙方在工程实施前合理的时间向业主发出书面通知,且取得业主对费用、工期追加的书面认可。

5.4.本工程结束后,所有的图纸、资料,乙方均应交给甲方备案。

第6条.延期开工

6.1.乙方不能按照合同规定的开工日期开工,应在施工合同约定的开工日期五天之前,向业主方代表书面提出延期开工的理由和要求,并提出新的开工日期。业主代表同意延期要求,工程可以按新的开工日期延期开工,工期相应顺延;业主方代表不同意延期要求或乙方未在规定的时间提出延期开工的要求,工期不予顺延,乙方并赔偿甲方因此产生的损失。

第7条.暂停施工

7.1.业主方代表在认为确有必要时,书面要求乙方暂停施工。乙方按业主方要求停止施工,妥善保护已完工的工程,实施业主方代表处理意见后向乙方提出书面复工要求,业主方代表批准后继续施工。如造成停工的责任在乙方,乙方承担因此产生的费用,工期不予顺延。

第8条.工期延误

8.1.如果发生以下情况造成工期延误,经甲方代表确认后,工期相应顺延:

8.1.1.一周非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时;

8.1.2.不可抗力;

8.1.3.由于建设方或业主的原因要求停工;

8.1.4.业主方书面同意工期顺延的其它情况。

遇以上事件发生, 而又有证据证明必然影响工程之竣工时间者, 乙方在情况发生后14日向发包人提出延期并附随详细资料,经业主方代表书面签证后, 工期按实际影响相应顺延,乙方逾期提出,业主方不予考虑,则甲方也不予考虑。

但以上事件是因乙方因导致或乙方迟履行期间发生,工期一律不予以延长。

8.1.5.

第9条.双方责任

9.1.甲方责任

9.1.1.负责做好施工前的技术交底和施工中的质量监督验收工作。

9.1.2.负责组织图纸会审,开竣工报告及施工技术文件的审批。

9.1.3.委派工地代表,代表甲方处理现场有关事宜,协调施工现场的工程衔接工作。

9.1.4.工地代表应及时参加隐蔽工程验收,及时办理变更签证手续。

9.1.5.保证施工用水、用电,并将水电接至现场电源盘和供水点。

9.1.6.按期签发工程款审批单。

9.2.乙方责任

9.2.1.应按业主/甲方提供的图纸及有关的标准规完成工程施工,确保工程质量及进度满足合同的要求,按期向甲方移交工程。

9.2.2.负责其施工现场的看守、警卫以及保卫工作,如乙方未履行其义务或履行不当造成工程、财产损失和人身伤害,乙方承担全部责任及所发生的费用。

9.2.3.负责提供设置夜间施工照明设施,并确保其满足施工要求。

9.2.4.对施工现场交通和噪音等管理的要求,必须遵守国家有关部门以及地方有关部门对施工现场交通和施工噪音等的管理规定。如乙方未按规定执行,由此造成的罚款由乙方承担。

9.2.5.已竣工工程正式交付业主之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,因乙方保护措施不力造成的成品破坏或损坏,由乙方负责赔偿或无偿修复。

9.2.6.保证施工现场清洁状况符合有关规定和甲方关于施工现场整洁卫生的规定,承担因违反有关规定导致的损失和罚款。

9.2.7.按甲方要求做好相应施工现场的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,如需采取特殊的保护措施,须经业主方、甲方代表同意。

9.2.8.负责按甲方要求的格式和容,提交各种技术检验、测试资料、报表、报告和记录,如乙方未按要求的表式、时间和容向甲方提交资料及报表,甲方有权予以经济处罚。

9.2.9.在规定的保修期,对属于乙方责任的工程质量问题负责无偿保修。

9.2.10.必须接受甲方、业主、质量监督站及政府有关部门的监督、检查和指挥,如乙方违反本条规定,经甲方书面警告后,乙方仍未改正,则甲方有权向业主方要求将乙方未完工程项目转让给第三方。

9.2.11.乙方代表必须对乙方的全部行为负责。乙方必须承担由乙方行为产生的与外界联系的责任。

9.2.12.对其现场所有安全工作负责。

9.2.13.乙方的各种设备机具进入施工现场前需进行防腐、刷漆、登记、检验,并以甲方的名义进行统一着色、标识,否则,不得进入现场,费用由乙方自理。

9.2.14.必须遵照执行甲方ISO9001质量体系文件和HSE管理文件,以及甲方有关管理制度的规定。

第10条.乙方的人员

10.1.乙方派遣到工地的主要负责人:包括项目经理、技术、质量、安全负责人、各相应部门负责人,应符合甲方的要求,并且应常驻工地。乙方的工地主要负责人主要完成以下事项的管理:

10.1.1.现场施工作业的管理;

10.1.2.工地人员的管理;

10.1.3.配合甲方工程管理部门参与对现场文明施工、成品、半成品防护以及厂容厂貌、安全生产、卫生环保等进行管理;

10.1.4.与甲方联系;

10.1.5.其它工程履约方面的事宜。

10.2.乙方派遣到现场的主要管理人员应按投标时承诺的或签订合同前与业主方商定的一致,并按甲方要求的时间进场。

10.3.乙方项目经理及主要负责人非经甲方同意,不得擅自离开工地或更换。甲方、业主方认为乙方所派人员不能胜任时,通知乙方更换,乙方不得拒绝,并及时选派合适的人员到现场,由此产生的费用由乙方负责。未经甲方书面许可,乙方项目经理不得在本合同以外项目中任职或提供工作,以保证其能够集中全部精力致力于本合同工作。

10.4.乙方应确保其专业管理人员和特殊工种工人均持有国家或有关部门颁发的有效书。10.5.乙方进入现场的所有人员需以甲方的名义统一着装,并以发包方的编制序列进行运作,所需费用由乙方承担。

10.6.乙方严格约束自己的工人遵守纪律,如果发生或违反地方治安管理条例,由乙方承担一切责任。

10.7.乙方应严格采取有效的措施防止意外事故的发生,如果发生,由乙方承担相应责任。

10.8.乙方的工作人员不服从甲方工作人员的指挥或故意刁难、以至发生危害甲方工作人员安全情形的,乙方应将其调离工地,由此产生的费用由乙方负责,乙方须保证此种情形以后不会再发生。

第11条.施工组织设计、施工方案及进度计划

11.1.乙方在开工前依据甲方规定的格式制作下列文件,并送交给甲方核定:

11.1.1.工地组织机构图

11.1.2.工程进度计划表

11.1.3.人员分配及工作时间计划表

11.1.4.乙方项目经理、项目部技术、质量、安全、生产等负责人的履历。

11.1.5.施工组织设计或施工方案。

11.2.甲方代表应在接到乙方提交的上述资料后十天予以确认。

11.3.乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督和管理。工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求制定加快施工措施,报甲方代表批准后执行,乙方未按照批准后的进度施工,甲方在发出通知后3天仍未改善,则甲方有权向业主方要求将乙方未完工程项目转让给第三方。

11.4.因乙方原因,业主方将乙方承担的全部或部分工程项目收回时,无需经乙方同意。由

业主方指定第三方继续进行施工(工程量的核定由业主方、乙方及第三方共同确认,如因乙

方原因,工程量不能确认,或乙方不予确认,则业主方有权确认工程量)。第三方完成切除的

工程量费用,由业主方确定,并从乙方合同总价中扣除。乙方因此造成业主方、甲方的损失

由乙方负责赔偿。

第12条.质量检查和返工

12.1.乙方应认真按照标准、规和设计的要求、以及业主方代表依据合同发出的指令施工,

随时接受业主方、甲方代表及其委派人员的检查验收,为检查验收提供便利条件,并按业主

方、甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用,造成

甲方的损失由乙方承担。因业主方错误指令引起的经济支出,由乙方负责向业主方提出索赔

请求,造成甲方的损失由乙方承担。

12.2.甲方代表及委派人员的检查验收并不解除乙方对其施工质量应承担的责任,经甲方检

查验收合格后,再次发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔

偿甲方的有关损失,工期不予顺延。

第13条.工程质量要求

13.1.乙方必须严格执行与业主方签订的合同相关规定,并对其合同围的工程质量负责任。

13.2.乙方必须按甲方质量保证体系要求进行质量管理,按甲方的要求制订质量控制计划报

甲方审批后严格实施,并按甲方的要求填报各种质量记录表格。

13.3.因乙方原因造成的工程质量不合格,乙方应进行返工或修理,使工程达到合同约定标

准,其工程返工、修理的费用,由乙方承担,工期不予顺延。而乙方未在甲方规定的时间拆

除或整改,甲方有权雇佣人工或机械拆除,其所需费用由甲方确定,并审请业主方从乙方合

同当月进度款中扣除;则甲方有权向业主方要求将乙方未完工程项目转让给第三方。因此造

成甲方的损失,由乙方负责赔偿。

13.4.乙方在施工过程中发生质量事故,应及时报告甲方专业工程师和质量监督站。并制订

处理方案报甲方审批后实施,处理结果应送甲方和质量监督站备案,乙方承担相应费用。

13.5.乙方同意业主方要求,在乙方进入施工现场前,必须向总承包人提供接受配合总承包

人管理的保证金,保证金的比例为分包工程合同额的10% 。分包人的保证金待工程竣工验收

合格后7个工作日由总承包人返还给分包人(无息)。(如分包人给总承包人造成损失的,总

承包人在扣除损失后向分包人返还保证金,如保证金不足冲抵总承包人损失的,不足部分由

分包人另行支付给总承包人)。

13.6.其它约定: / 第14条.工程隐蔽、中间验收、验收和重新检验

14.1.乙方于工程完工或依合同规定达到阶段性验收标准后,乙方向甲方提出验收书面申请,

甲方办理验收检验前,乙方确保已将工地废料、杂物及临时设施清理完毕。将所有的剩余材

料及设施运到甲方指定的场所,否则不予办理验收。

专业分包安全管理协议书三方

专业(甲指)分包安全生产文明施工协议 编号: 建设单位:_______________________________________ (以下简称甲方) 总承包单位:____________________________________________ (以下简称乙方) 专业分包单位:__________________________________________ (以下简称甲指方) 因专业承包单位非总包单位的直接分包,根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同,总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理,所以进入总包施工现场的专业承包企业,必须服从总包的管理与协调。专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、南昌市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为由专业承包单位承担完全责任。甲、乙、甲指三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。为了明确三方的安全生产责任,结合本工程现场具体情况,确保施工安全,本着公平、自愿、诚信的原则,经三方协商一致,达成如下配合管理安全协议,三方必须共同遵守,严格执行。 一、施工内容 1、工程名称: 2、工程地址: 3、专业分包工程名称: 4、承包方式:包工□、包料□、包质量□、包安全文明施工口 5、工程项目期限: 开工日期:_________ 年 _____ 月___ 日(以乙方书面通知为准); 竣工日期:_________ 年 _____ 月___ 日(以通过验收/备案制验收为准); 6、工程施工范围及内容: ___________ 分项工程施工进程中的安全,主要是(简要叙述): ________________________ 二、本工程安全控制目标及文明施工达标: 工程安全目标 1、年负伤事故频率:%。以下; 2、杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等重大事故; 3、一般安全事故为零;

总包与分包管理协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 总包与分包管理协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:现场负责人: 乙方:现场负责人: 丙方:现场负责人: 由丙方平行发包的工程,由甲(主体施工)、乙(丙方 发包的排水沟施工方)双方负责承建,为保证工程顺利完成,按国家、地方的法律、法规和 相关主管部门及博尔公司相关文件的要求,各方经友好协商,一致达成以下协议: 1、乙方必须认真贯彻国家、苏州市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安 全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法法规、条例、规定。 2、施工前,乙方应查清本工程的危险源及不利环境因素,以便自行整改达到施工要求, 再进行施工。乙方应根据所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素,并制定相应的控制措施,报监理备案,乙方应对危险源及不利环境因素实施控制,确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方标准。 3、乙方应有安全管理组织体制,包括抓好安全生产的领导,各级专职和兼职安全干部, 应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审评考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。 4、乙方人员对各自的所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真 检查,发现隐患立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙 方施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自行负责。

总包与专业分包协议书

总包与专业分包安全生产管理协议书 总包方:北京城建二建设工程有限公司赣州分公司(以下简称甲方) 分包方:有限公司(以下简称乙方) 为加强施工现场安全生产工作管理,认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律、法规规定,结合工程的实际情况,为进一步明确甲、乙双方的管理责任和义务,经双方共同协商,签订本协议。 一、工程名称:工程 二、分包内容(范围): CFG桩施工 三、分包单位安全生产许可证号:()JZ安许证字[ ] 四、责任和义务: (一)甲方责任和义务 1、负责及时传达上级有关安全生产方面的法律、法规和其他要求; 2、负责审查进场分包单位的资质和安全生产许可证,不得将工程分包给不具备相应资质的企业施工。负责将本单位安全管理要求、本施工区域设施、设备等情况对乙方进行全面的施工安全技术交底,并有书面记录或资料; 3、负责本施工区域内重大危险源警示标志的设置,并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施书面告知乙方; 4、负责将本作业区域和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方; 5、负责对本

工程实施统一的组织、协调、监控和管理,统一规划施工现场平面布置,按北京城建集团有限责任公司CIS企业形象设计要求管理施工区、办公区、民工生活区和现场围挡; 6、当遇有两个(含两个)以上分包单位在同一现场施工或存在交叉作业等危及人身安全的情况时,负责组织协调并督促分包方相互签订《安全生产管理协议书》; 7、负责编制施工组织总设计,并对其中的安全生产管理等措施、方案的可行性负责; 8、甲方有权对乙方在安全生产、文明施工存在的违章行为、安全隐患进行督促整改; 9、负责生产安全事故的报告工作,现场发生事故后,协助分包方积极处理抢救,并按规定程序上报; 10、甲方负责协调、检查乙方执行有关安全生产管理规定。 (二)乙方责任和义务 1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和有关安全标准、规定,并严格执行甲方的各项安全生产规章制度; 2、服从甲方的统一组织协调和监督管理,严格按照北京城建集团有限责任公司有关规定做好施工区、办公区和民工生活区的管理,自觉维护北京城建集团有限责任公司的整体利益和社会信誉; 3、配合甲方及时签订工程分包经济合同和安全生产管理协议书; 4、不得将分包工程以任何名义再次分包或非法转包; 5、根据甲方施工组织总设计,编制分包工程具体的施工方案,经乙方主管单位审批后报甲方备案。其中:安全生产管理措施应符合施工组织总设

分包质量管理协议书

分包质量管理协议书 总包单位:某某某工程(以下简称甲方) 分包单位:某某公司(以下简称乙方) 甲方将某某工程(N7 标段给排水、电气及消防安装施工委托乙方施工,为明确双方在施工 质量技术管理方面的责任,双方在签订本工程给排水、电气、消防安装工程分包合同的同时签订本质量管理协议,以明确双方的责任,且双方必须严格执行。 第一条:为了保证本工程质量满足国家建筑工程验收标准,对业主负责,对工程负责,以“百年 大计,质量第一”为宗旨,落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程质量验收统一标准》。等有关安全质量生产法律、法规,按照“谁主管、谁负责”的安全质 量生产原则,明确各自管理范围内工程质量责任,确保实现本项目工程质量及生产管理目标。 甲乙双方就工程质量、生产管理事项协商达成一致,签订本协议,双方严格执行并各负其责。 第二条:质量标准:严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 》及机电安装 工程各专业配套的质量验收规范及图集。 第三条:质量要求:竣工一次交验合格率100%,否则应按甲方要求进行自行返工,并承担由此发生的一切费用。 第四条:甲方责任与权利 1、应有完善的质量组织体系和质量保证体系,配备专职质量管理人员,负责对工程施工质量 的监督、管理、检查,组织工程质量评审,发现不合格品有权责令乙方整改、停工整顿和经济处罚。 2、定期或不定期对乙方进行施工质量法律、法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。 3、甲方根据国家规定及企业质量管理要求,结合项目特点制定各项质量管理制度,并书面发放至乙方。 4、甲方负责编制总体《施工组织设计》及《质量(创优)策划》,并组织乙方主要管理人员 对《施工组织设计》及《质量(创优)策划》进行学习,并书面交底。 5、依据合同须由甲方提供材料的,甲方应及时供应合同规定的材料,并确保材料质量合格。 6、施工前甲方将对乙方进行技术、质量总交底或专项交底,明确质量目标,施工过程应对乙方的施工质量监督、检查,对乙方工序予以验收,并提出验收意见。 7、甲方负责对乙方就相关质量管理制度、施工质量管理规范、施工方案及精细化施工等相关内容进行培训。 8、有权制止乙方的违规作业,对重大违规行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 9、有权对专业素质差、不服从指挥的施工人员责令其限期退场。 10 、按照规定要求对乙方采购的材料和自带(含租赁)施工机具、设备进行监督检查,有权拒 绝乙方不合格产品进场(已经进场的,限期退场)。 11 、甲方应根据公司《实测实量手册》,定期对乙方施工质量进行实测实量,对有重大偏差的项目,责令乙方进行整改,下发整改通知单,并进行相关处罚。 12 、如果乙方存在重大质量隐患拒不整改或发生质量事故,甲方有权终止乙方合同,责令乙 方限期退场。同时,甲方保留索赔权。 13 、因乙方原因造成工程质量问题,发生返工、误工的,造成甲方材料损失、工期拖延等严重后果的,甲方保留向乙方索赔的权利。 14 、当乙方不服从指挥、违规作业时,甲方有权按照项目质量管理奖罚规定,直接从工程款

脚手架分包安全生产协议书

常州市东方红日建筑有限公司 工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位:_________________________ (以下简称甲方) 分包单位:_________________________ (以下简称乙方) 为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同 工程名称: 工程地 点:工程 内容: 分 包范围: 进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安 全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规规定,签订本协议。 本协议为《建设工程施工专业分包合同》第三部分专用条款中的第20条补充条款,在双方签订《常州市建设工程施工分包合同》的同时签定本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构、定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。 三、坚持安全第一、预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业,在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。 四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。 五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照三不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业,本施工现场安全检查生产规章制度,核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目,组织指导

总包与分包单位的安全管理协议书

总包与分包单位的安全管理协议书 甲方(总包方):#################### 乙方(分包方): ############### 经协商,为了便于安全管理,明确相关当事方的安全责任,根据《安全生产法》第 40 条的规定,甲乙双方在已经签订的专业分包合同框架范围内,另签订本安全生产管理协议,以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、 《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规,严格执行 JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。 第二条双方共同遵守公司各项安全生产规章制度,贯彻执行职业安全健康和环境管理体系要求,贯彻执行施工现场安全文明施工管理处罚规定。 第三条甲方和乙方之间是工程总包和专业分包关系,乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系,乙方作为雇佣者是所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。 2、对乙方人员进行入场安全教育,定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。 3、安排乙方施工生产任务的同时,对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。 4、乙方负责实施专业承包范围内的安全防护、文明施工措施,费用由乙方支付;作业人员个人使用的劳动防护用品(安全帽、安全带等)发放和管理统一由乙方负责,费用由乙方承担;甲方负责对个人防护用品发放和管理进行监督,当乙方拒绝为从业人员发放合格个人防护用品时,甲方有权代理乙方统一集中采购,费用从工程款中直接扣除。 5、甲方有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。

土方开挖分包安全管理协议书

土方开挖分包安全管理协议书

甲方:**国际建设有限公司 乙方: 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,明确甲乙双方的安全管理责任,切实做好工程的安全生产,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求,同时依据甲乙双方合同要求,特签订本协议。 一、工程概述: 1、工程名称: 2、工程地址:北京市朝阳区孙河乡 3、分包工程范围和内容: 4、分包形式: 二、工程项目期限: 自2020年月日开工至 2020年月日止完工。 三、协议内容: 1、施工期间,甲方授权于春革同志为本工程甲方项目负责人,乙方授权同志为本工程乙方项目负责人。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作,上述人员发生变更,甲乙双方应及时沟通,并留下书面变更记录。 2、甲乙双方应根据合同及本协议要求,分别认真做好各自的安全管理工

作,最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中,需要甲乙双方合作共同完成的工作,甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行,确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录,做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 (二)安全责任划分原则: 1、甲乙双方分别作为独立的法人单位,均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任,切实加强各自单位的安全生产管理工作,健全各自的安全管理体系。包括分管安全生产的领导,配备专职或兼职安全员,应有各种机械、各工种的操作工程,特种作业人员、驾驶人员的操作证、驾驶证的审证考核制度,各级管理人员的安全生产责任制和定期安全检查制度。 2、甲乙双方在施工前要认真勘察现场: ①工程项目应由甲方编制施工组织设计 ②工程项目由乙方按照甲方的要求自行编制施工组织设计、制定有针 对性的安全技术措施,乙方必须严格按照施工组织设计的要求施工。 ③甲乙双方的安全管理人员及有关技术人员必须认真的对本单位职工 进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全法规、纪律、制度。 ④施工前及施工中,甲乙方应共同对乙方进场的人员进行安全三级教育

总包与分包管理协议书

总包单位与建设单位平行分包单位安全生产协议书甲方:现场负责人: 乙方:现场负责人: 丙方:现场负责人: 由丙方平行发包的工程,由甲(主体施工)、乙(丙方发包的排水沟施工方)双方负责承建,为保证工程顺利完成,按国家、地方的法律、法规和相关主管部门及博尔公司相关文件的要求,各方经友好协商,一致达成以下协议: 1、乙方必须认真贯彻国家、苏州市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法法规、条例、规定。 2、施工前,乙方应查清本工程的危险源及不利环境因素,以便自行整改达到施工要求,再进行施工。乙方应根据所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素,并制定相应的控制措施,报监理备案,乙方应对危险源及不利环境因素实施控制,确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方标准。 3、乙方应有安全管理组织体制,包括抓好安全生产的领导,各级专职和兼职安全干部,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审评考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。 4、乙方人员对各自的所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自行负责。 5、乙方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌,不得擅自拆除、更改。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人报建设方工程部、监理公司指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何乙方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责。 6、乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准拿作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用炉。冬期施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。 7、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。如遇有情况,应及时向建设方、监理公司和有关部门联系,采取保护措施。

安装工程分包协议书

安装工程分包协议书 安装工程是指各种设备、装置的安装工程,通常包括电气、通风、给排水以及设备安装等工作内容,工业设备及管道、电缆、照明线路等往往也涵盖在安装工程的范围内。下面橙子给大家带来安装工程分包协议书,供大家参考! 安装工程分包协议书范文一 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围: 四、工期:开工日期:年月日 竣工日期:年月日工期:天 五、合同价款:本工程采用( )方式计价,每吨( )元/吨。 合同总价款为 六、质量要求: 本工程质量达到标准,如达不到本标准,应按甲方要求进行返工

自理,并承担由此发生的一切费用。 七、双方责任: 1、甲方责任: ⑴负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。 ⑵负责向乙方提供施工图一式( )份。 ⑶及时供应合同规定的材料。 ⑷及时办理工程结算。 2、乙方责任: ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 ⑵必须按图纸施工。 ⑶应保证工期要求,确保工程如期完成。 ⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。 八、材料供应: 1、主材由( )方负责提供。 2、辅材由( )方负责提供。 九、材料消耗: 工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之( )计算,废料归( )方。 十、施工与验收: 1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。 2、工程完工时组织相关部门验收。

总分包安全管理协议书(1)

中建一局集团第二建筑有限公司即墨蓝色新区工程市政项目部总分包安全管理协议书总分包安全管理协议书 甲方:中建一局集团第二建筑有限公司乙方: 为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工人员的安全与健康,促进施工生产的顺利进行,依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》,就本项工程施工生产中的有关事项,经双方协商达成如下协议:在施工工程总分包合同的执行上,本协议书具有优先权。安全生产组织管理第一条一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门;乙方必须配备一名以上专职安全管理人员;二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及。条例(若在京外施工,必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例)任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担,因此造成甲方的经济损失由乙方承担;三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目《现场出入证》并在甲方将施工人员登记在册,、办理《安全教育上岗卡》、交易备案注册》,严禁使用童工和未成年人。若在京外施工,必须遵守当地政府关于(费用由乙方承担)企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等,其经济责任及法律责任均由乙方承担,

建筑工程施工管理协议书(甲方分包)

建筑工程施工管理协议书 附件 建设单位:(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位:(以下简称乙方) 施工承包单位:(以下简称丙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务,确保工程顺利完成,经甲乙丙三方友好协商,现达成如下协议: 一、概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、乙方分包内容及范围: 4、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任: 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务; 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理;

B、安全文明责任: 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调,乙方、丙方积极服从。 3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患,有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等,不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 5、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后,由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 6、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 7、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的,甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任: 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。

最新专业工程分包安全协议书(通用)

专业工程分包安全协议书 总承包单位(甲方):------------------------------公司 专业分包单位(乙方):---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本”的安全管理理念,切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程,加强安全管理,减少伤亡事故,明确双方责任,特订立本协议。 一、工程名称: 分包内容: 二、责任期限:自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,监督分包方各项安全生产制度和措施的落实,对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案,对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责,自觉接受甲方对安全生产的监督管理,遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定,执行甲方在安全生产方面的规章制度,服从甲方的安全生产管理,对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督,及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训,作业前应针对分包工程项目特

点进行再教育,提高从业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格,不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点,负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施,并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员,并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备,应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除,需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施,严禁购买假冒伪劣产品;并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度,为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件,防止和减少职业危害,加强对女职工的劳动保护,严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后,应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的,其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责,任何一方对裁定结果不服的,可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他:(根据分包工程特点约定)

施工总包与分包单位管理协议书

施工总包与分包单位配合协议书 (以下简称甲方)总包单位: (以下简称乙方)分包单位: (以下简称丙方)业主单位: 工程名称: 工程地点: 分包范围: 乙方承包方式: 为了全面参与管理立德商务广场项目的质量、进度、安全,施工配合的顺利进行,进一步明 确在施工过程中甲、乙双方各自的责任,依据有关法律、法规、建筑法、劳动法、分包合同法、企业有关规定、制度签订本协议。本协议为分包单位与总包单位配合协议,经双方签字盖章生效。甲、乙双方共同责任第一条 一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业技术标准。二、在丙方统一协调下,组成施工现场领导机构,定期召开工作会议,按照职责分工抓好落实。 三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。四、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。五、甲、乙双方相互配合,确保工程按时竣工验收。 :第二条甲方的具体监督责任一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场生产规章制度。核查乙方生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。二、在施工组织设计中编制各项措施并分解到乙方分包项目,督促乙方编制分包工程内容的施工方案并实施。1 三、在安排乙方工作时,针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。 四、对乙方进场职工进行登记造册,对其特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等,要求其进行技术指标,安全性能检验,合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。六、对乙方施工工序,操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业,发现严重违章违纪和事故隐患,对现场口头纠正或书面、如不听从可以立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者丙方有权中止合同,清退出场。七、乙方不按规范施工、新工人进场无三级安全教育、班前工人无安全交底、所造成的一切民事责任、行政责任及刑事责任均由乙方承担,并赔偿给甲方、丙方带来的一切损失。及时消除隐患,对乙方施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和指导、监督,八、保证其安全有效。 九、在容易发生火灾的地区,甲方有权要求乙方停止施工,乙方消除火灾隐患后方可进行施工并设置灵敏有效的消防器材。 十、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。 甲方负责向乙方提供合同约定的所有合理设施,合同未约定的费用,由甲乙双方协商十一、约定。包括但不仅限于以下所列项目:及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件;1)(施工、生活用水用电供应(施工用水应接至施工现场),水电费由乙方负责;)(2

总包与分包的安全管理协议书

施工现场安全生产管理协议书 (总包与分包) 总包单位(以下简称甲方):江苏圣通建设集团有限公司 分包单位(以下简称乙方):唐山市丰润区众腾工程机械租赁有限公司 工程名称:唐山谢家庄项目A-05地块 承包形式:劳务专业承包口塔吊租赁 其他专业承包口 乙方在施工现场从事生产经营的人员总数 6 人 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《唐山市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签定本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的安全生产。 一、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家及唐山市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。 2.严格审查乙方施工资质,不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相 符的分包单位签订合同。

3.提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的,交付使用前双方要办理交接手续,由甲方按照唐山市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。4.提供施工用电,并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查,发现隐患责成乙方予以整改。 5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。 6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 11.提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。 12.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。 13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。 14.由于甲方责任造成生产安全事故,导致乙方人员伤亡时,由甲方承担事故责任和经济责任。 15.由于乙方责任造成生产安全事故时,甲方有义务协助处理善后事宜。

分包安全管理协议书

分包安全生产管理协议书 发包方:北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目(简称甲方)承包方:(简称乙方)按照各方责任主体单位应坚持“各司其职,各负其责”的原则,经协商,甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内,另签订本《分包安全生产管理协议书》,以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规,严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司(以下简称“公司”)各项安全生产管理制度,贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系,乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系,乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。

2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育,对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为,对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带(含租赁)施工机具、设备进行检查,有权拒绝乙方不合格产品进场(已经进场的,限期退场)。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故,甲方有权终止劳务分包合同,责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》,并报甲方备案。根据法律法规要求,建立健全安全管理体系,制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员:实行专业分包的单位,必须配备专职安全员至少1人,并根据所承担的工程量和施工危险程度增加;实行劳务分包的单位,作业人员50人以

总包与分包协议书范本

建设工程 施工总包与分包单位安全管理协议书 总包单位:(以下简称甲方)分包单位:(以下简称乙方)为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同(工程名称:; 工程地点:;工程内容:;分包范围:;承包方式:),进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,签订本协议。 本协议为《建设工程施工分包合同》第条的补充条款,在双方《建设工程施工分包合同》签订的同时签定本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。 三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。 四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。 五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。 二、在施工组织设计中编制安全技术措施,并分解到乙方分包项目。督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并实施。 三、在安排乙方工作时,针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

分包单位技术质量管理协议

分包单位质量管理协议 总包方:中建二局第四建筑工程有限公司 分包方:秦皇岛渤海铝幕墙装饰工程有限公司 为保证承包的尚斓苑工程施工质量达到国家、地方、行业规范规定、设计图纸及建设单位所要求的质量标准,确保向建设单位交出合格产品、满意工程。明确总、分包双方的权利义务关系,本着平等自愿、互惠互利的原则,经双方协商一致,签定本协议。协议具体条款包括但不限于以下内容: 具体内容: 1、本工程质量目标:国优 2、分包单位必须设技术质量负责人,并设置满足工程需要和满足总包单位要求的技术员与质量员,技术负责人、技术员与质量员必须持有效职称证和上岗证,并将相关证件复印件在工程施工前上报总包单位;否则不得开工。 3、分包单位所有施工材料进场后必须向总包方报验并在天津市建委备案;须通过监理单位验收,并按要求附材料合格的证明资料、进场检验报告,未报验或验收不合格的材料不得使用到工程上;分包单位使用不合格材料,每发现一次,视其对工程质量影响程度,对分包方处罚5000—20000元。 4、分包单位进场后必须向总包方上报分包项目企业资质(含安全生产许可证)、专业分包合同(复印件)、专项施工方案(纸板和电子版)以及项目安全部门要求的人员花名册、特种作业人员上岗证、现场管理人员上岗证书、通讯录等资料。 5、分包单位的施工质量必须满足国家规范和天津市地方、建设行业规程、

规范的质量要求,施工质量同时要达到建设单位及总包单位的技术质量要求;必须严格按照施工方案施工。 6、分包单位在施工过程中必须服从总包的技术质量管理,按时参加总包方组织的质量联检和技术质量专题会,每次缺席罚款300元; 7、分包单位接受定期不定期巡检,施工中出现技术质量问题,经总包方指出后不见分包方整改或下发书面整改后在规定时间内仍达不到合格标准的,总包单位有权对分包单位进行技术质量罚款,罚款金额视质量问题严重程度或整改态度定为500~1000元,若多次整改仍不合格的,将对每项不合格处处以1000~3000元罚款;因整改耽误整体工期由乙方负全部责任。 配合上级部门及领导的检查,若在天津市建委、南开区建委、南开区质监站、中建股份总公司、中建二局、中建二局第四建筑工程有限公司、监理、建设单位等上级部门对尚斓苑工程进行检查过程中发现分包单位施工质量问题对总包方给予罚款的,总包方有权对分包方进行罚款金额双倍的罚款;罚款金额从技术质量保证金中扣除,技术质量处罚由总包单位向分包单位出具书面技术质量罚款单。如接受罚款人拒不签字,总包单位项目质量总监及分管领导签字同样生效。 8、分包方必须自行完成所承包的工程,禁止将承包的工程进行转包。如若发现,即刻将分包清理出场。 9、分包单位应具有类似工程的施工经验并且具备必要的施工工具和设备,特种作业人员应持证上岗。 10、分包单位应建立健全内部的技术质量保证体系,技术质量保证体系应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、质量管理人员并配备相应数量的专职安全员。同时根据承包工程的需要配备相应的《规范》、

总分包安全管理协议书最新版本

总分包安全管理协议书 甲方:中建一局集团第二建筑有限公司 乙方: 为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工人员的安全与健康,促进施工生产的顺利进行,依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》,就本项工程施工生产中的有关事项,经双方协商达成如下协议: 在施工工程总分包合同的执行上,本协议书具有优先权。 第一条安全生产组织管理 一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门;乙方必须配备一名以上专职安全管理 人员; 二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北 京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及条例(若在京外施工,必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例)。 任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担,因此造成甲方的经济损失由乙方承担; 三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目 交易备案注册》、并在甲方将施工人员登记在册,办理《安全教育上岗卡》、《现场出入证》(费用由乙方承担),严禁使用童工和未成年人。若在京外施工,必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等,其经济责任及法律责任均由乙方承担,因此造成的甲方的经济损失由乙方承担; 四、乙方应遵守甲方制定的有关协力队伍的管理规定以及甲方其他的关于乙方管理的所有制 度及规定; 五、乙方须是具有独立的承担民事责任能力的法人,或能够出具上级主管单位(法人单位) 的委托书,组织施工前,乙方必须向甲方安全管理部门出具相应登记的中建一局集团安全生产监督备案书(外协),并且只能承担与自己资质相符的工程,否则不得承包工程; 第二条安全责任制 一、甲方的职责 1、甲方负责工程项目总体安全施工管理,监督乙方建立安全生产保证体系,同时制定可行 的安全管理制度,定期检查、评价、总结工程的安全生产状况,实施奖罚; 2、甲方负责编制总体施工组织设计方案中施工现场的安全防护及文明施工措施,乙方进入 现场施工前甲方必须对其进行安全总交底; 3、甲方有监督权,监督乙方对施工人员进行的各种安全教育,甲方亦有权对教育效果进行 评价; 4、甲方负责施工现场的安全文明施工管理工作,并按作业区域划分乙方安全文明施工责任 区;

施工总承包总包与专业分包协议书

总包对分包的管理协议 总包方:总包(以下简称甲方) 分包方:限公司(以下简称乙方) 乙方与业主单位签订的合同名称为_《项目1#楼中央空调安装(一标段)施工合同》_,1#玻璃幕墙工程合同价款为9500000元,甲方为落实总包管理及配合责任与义务,经业主、甲乙三方共同协商一致:在业主与甲方签订的《闽商国贸中心项目施工合同》(合同编号:MSZY-GC2012005)合同约定:发包人单独发包项目的总包服务费及其他相关费用按单独发包项目工程总造价(不含设备费)的2%计取,即业主方按乙方工程总造价给予甲方2%总包管理配合费的基础上,乙方另外支付甲方乙方分包工程总造价1%的总包管理费,以便业主、甲乙三方更好的合作。空调安装所涉及印花税、营业税、保险等各种规费由乙方承担。依照《中华人民共和合同法》、《中华人民共和建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方为了密切配合工作,认真落实合肥市政府关于建设工程施工现场的管理办法和各项安全法规,按期完成所承担的施工任务,预防和控制各类事故发生,保持文明安全工地,经双方共同协商,约定甲乙双方共同遵守的工作职责如下: 一、乙方进入工地后,甲方负责为乙方提供现有的电源、水源、垂直运输工具、脚手架(不包括乙方自行搭设的脚手架)等。 二、乙方水电费付款方式: 1、甲方暂按乙方每月完成产值的千分之七收取乙方水电费,乙方每月以现金的方式上缴甲方水电费;最后按照业主上缴水电费总金额根据各家的产值分摊所发生的水电的费用(千分之七额外多出的费用);如一旦发现乙方存在偷电、不按规范用电等行为,一次性

视情节严重情况,将处以2-5万元作为违约金在5日内支付甲方,否则甲方有权停止供电。

相关主题