桩基施工承包合同

建设单位：钟祥建隆置业有限责任公司（简称甲方）

施工单位：（简称乙方）

甲方（或承建方）拟将天悦水郡18层住宅楼桩基工程（以下简称该工程）的施工任务承包给乙方。根据《合同法》、《建筑法》等相关规定及技术标准，结合该工程的实际情况，本着平等、自愿、互惠互利和诚实信用的原则，经双方友好协商达成并签订以下合同条款，以资双方共同遵守执行。

第一条工程项目概况

一、工程名称：天悦水郡18层住宅楼

二、工程地点：校场路西天悦水郡场区内

三、施工依据：根据甲方提供的桩基础施工图。

四、设计单位;湖北省建科建筑设计院。

五、监理单位：中经国际招投标有限公司。

六、勘察单位：襄樊地质工程勘察院。

七、工程内容及承包范围：

1、本桩基础工程采用预应力高强混凝土管桩（PHC管桩），AB 型，桩径φ400mm，壁厚95mm，混凝土强度等级为c80；设计单桩长度约为22米左右（实际桩长待试桩结果后确定，并经设计单位及甲方认可），设计单桩竖向承载力特征值1500KN。

2、本桩基础工程成桩方式为式。

3、本桩基础工程施工前须进行试桩。

4、本桩基础工程采用包工包料的方式进行承包。

第二条安全生产

乙方认真抓好安全生产，文明施工；采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；做好施工前的准备工作，制定严密的施工组织设计方案，现场精心施工。

由于乙方原因造成安全责任事故，所造成的经济赔偿和法律责任由乙方承担。

第三条工程质量标准

乙方必须严格按照甲方认可的桩基础施工图纸进行施工，在施工期间应严格遵守《预应力混凝土管桩基础技术规程》（DBJ/15-22-98）及《预应力混凝土管桩》（03SG409）的有关制作、施工、验收规定；向甲方交合格工程。

第四条双方责任

甲方：

1、施工前及时向乙方提供施工场地地质勘察报告和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。甲方若未按时提供资料，乙方暂停施工。

2、负责提供施工现场的“三通一平”，其所产生的费用由甲方承担。

3、负责排除原有建筑物基础及地下障碍物，并承担其处理费用。

4、现场确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

5、配合乙方办理施工许可证及其它施工所需要的证件、批件，

并承担其费用。

6、施工过程中，若有环保部门，振动扰民等问题由乙方自行解决，甲方不承担任何费用。

7、除国家政策性要求停工外，如因甲方的责任造成停工3天以上，应承担乙方工人工资及设备停工费500元/天。

8、负责本桩基础工程的水电通畅，其费用由乙方自行承担。

9、桩头与承台梁（基础梁）连接头由甲方负责施工。

10、按合同约定拨付工程款。若不能按合同约定拨款，乙方有权暂停施工。

乙方：

1、严格遵守《预应力混凝土管桩基础技术规程》（DBJ/15-22-98）及《预应力混凝土管桩》（03SG409）中相关技术要求进行施工。

2、按照设计图纸、设计变更要求进行施工，积极听取甲方代表的意见，保质保量按期完成施工任务。

3、施工所用的管桩、桩段必须是正规厂家生产，所购进的桩段均需有出厂合格证及批号。

4、乙方根据本工程的实际情况，制定细致的施工方案，不能出现偏桩、断桩等现象，（因乙方在施工工艺方面不足，造成的断桩费用由乙方承担。

5、施工过程中如出现非正常情况（例如地质情况发生重大变化）应及时通知甲方及设计单位并提出处理方案。

6、施工过程中应随时接受甲方代表的监督。

7、因为乙方责任造成工期延误3天以上每天罚款500元/天。

8、在施工时，因乙方原因造成的质量事故所产生的处理费用由乙方承担。

9、桩基础施工完毕后，提供叁套完整的工程技术资料（桩基础单项工程竣工资料）交给甲方。并配合总包方做好水平点，坐标控制点的移交工作，配合桩基检测单位及土方开挖后的桩的验收工作。

第五条工期

根据工程量及场地实际情况，乙方拟采用机一台套，在甲方指定的时间进场。本桩基础工程施工工期定为20个工作日，含试桩。

自正式开工之日起计算，如遇下列情况影响乙方正常施工，工期相应顺延：

1、在承包范围内，因设计变更，而导致停工的；

2、人力不可抗拒因素（如下雨3天以上、灾害等）而导致停

工的；

3、因停电、停水而导致停工的；

4、甲方在排除障碍物期间而导致停工的。

第六条工程造价

以桩基础设计施工图纸为准的实行大包干，每延长米综合造价

为元整（￥：元）（含桩机设备进、出

场费，桩段费，施工费），总延长米数约为 7040 延

米。合计费用约为：

整（￥：元）。如有增减，据实结算。

第七条结算方式

合同签订，设备进场后甲方向乙方拨付工程款元整（￥：元）；施工进度至总工程量的50%时，甲方向乙方拨付工程款元整（￥：元）。桩基质量检测合格后一周内付清该工程总款。

第八条违约责任

无论双方任何一方违约，造成合同不能履行，工程不能进展，违约方支付守约方人民币伍万元整（￥50000.00元），且承担相关责任。

第九条其它

一、本合同一式捌份，双方各执肆份。

二、本合同自双方签字（加章）即生效，有效期至双方合同约定的条款全部履行完毕之日作废。

三、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，以签订补充协议，作为补充合同，与原主体合同有同等的法律效力。

四、本协议履行过程中发生争议，经双方协商达不成共识，均可向人民法院提起诉讼。

五、未尽事宜，本合同的附件与本合同具有同等效力，在履行中，若相关内容差异，以本合同为准。

甲方法人代表或全权代表：乙方法人代表或全权代表：

联系电话：联系电话：

二〇一0年四月十六日